钢结构设计合同

1、PAGE PAGE 10建设工程设计合同 合同编编号：委托方（甲甲方）：苏州XXX置业有有限公司司设计方（乙乙方）：江苏XXXXX建建设有限限公司工程名称：钢结构构工程 工程地点：苏州市市吴中区区XXXXXXXX签订日期：20112年07月12日中华人民共共和国建建设部制定国家工商行行政管理理局本建筑钢结结构、屋屋面工程程设计合合同（以以下称“本合同”）由以以下双方方于20012年年07月12日签订于于苏州：委托设计方方：苏州州XX置业业有限公公司其法定地址址位于苏苏州市吴吴中区XXX大道道X号X幢X楼。（以以下称“甲方” ）设计方：江江苏XXXXX建建设有限限公司，其其法定地地址位于于江苏省

2、省苏州市市吴中区区XX大道道X号X幢X楼。（以下下称“乙方” ）甲方和乙方方以下合合称“双方”，单独独称“一方”。根据中华人人民共和和国（以以下称“中国”）有关关法律法法规的规规定和平平等互利利的原则则，经双双方协商商一致，签签订本合合同。本合同的工工程名称称：钢结结构、屋屋面工程程；本合同的工工程地点点：；甲方委托乙乙方承担担钢结构构、屋面面工程方方案设计计、施工工图设计计，经双双方协商商一致，签签订本合合同。本合同依据据下列文文件签订订：中华人民民共和国国合同法法、中中华人民民共和国国建筑法法、建建设工程程勘察设设计市场场管理规规定；国家及地方方有关建建设工程程勘察设设计管理理法规和和规章

3、；建设工程批批准文件件。设计依据由甲方提供供的经设设计院确确定的建建筑平面面图、立立面图、建建筑的维维护材料料及主结结构材料料和相关关本工程程的技术术要求；甲方提交的的其它基基础资料料及文件件；相关法律法法规。本合同设计计项目设设计内容容及费用用组成：一、钢结构构工程 （ 合计金金额为：人民币币壹拾伍伍万元）1、提供结结构设计计计算书书2、方案及及施工图图3、设计计核对记记录单44、设计计复核记记录单甲方应向乙乙方提交交的有关关资料及及文件：序号资料及文件件名称份数内容要求1建筑平面图图、立面面图、建建筑的维维护材料料及主结结构材料料和相关关本工程程的技术术要求1由甲方确认认2本工程所在在地的

4、气气象：地地震资料料（基本本风压、基基本雪压压及抗震震设防烈烈度)1由甲方确认认3主结构、屋屋面维护护、墙面面维护材材料1由甲方确认认据工度向交设纸件序号设计阶段内容要求数量设计图纸文文件交付时间1方案设计初步结构形形式的确确定、结结构受力力分析和和验算，并并提供结结构各支支点受力力大小1签署合同之之后的60个日历历天2施工图设计计施工用图，蓝蓝图，并并配合有资资质的图图审单位位审查合合格8签署合同之之后的60个日历历天本合同设计计收费为为￥15000000元（大大写：人人民币壹壹拾伍万万元整）。设设计费支支付进度度如下：付费次序占总设计费费 %付费额（元元）付费时间（由由交付设设计文件件所决

5、定定）第一次付费费70%￥1050000施工图递交交完毕后后七日内内第二次付费费20%￥300000进行设计交交底后七七日内第三次付费费10%￥150000施工结束乙方每次付付款必须须以有效效的正规规发票为为前提，否否则甲方方有权拒拒付。双方责任甲方责任甲方按合同同第四条条规定的的内容，在在规定的的时间内内免费向向乙方提提交乙方方要求的的开展设设计所需需的资料料及文件件，并对对其完整整性、正正确性及及时性负责。甲甲方不得得要求乙乙方违反反国家有有关标准准规范进进行设计计。甲方延迟提提交上述述资料及及文件，如如延期在在3天内，乙乙方依约约交付文文件的时时间作相相应顺延延；如延延期超过过3天，乙乙

6、方有权权重新确确定交付付设计图图纸及文文件的时时间。甲方变更委委托设计计项目、规规模、条条件，或或提交的的资料错错误，或或对提交交的资料料作较大大修改（即即修改内内容占10%以上），双双方除需需另行协协商签定定补充协协议、重重新明确确相关条条款外，甲甲方应按按乙方所所耗费工工作量向向乙方增增付设计计费。甲方要求乙乙方比合合同规定定时间提提前提交交设计资资料及文文件时，如如果乙方方能够做做到，甲甲方应根根据乙方方提前投投入的工工作量向向乙方支支付赶工工费。甲方应为乙乙方派赴赴现场处处理有关关设计问问题的工工作人员员，提供供必要的的工作、生生活及交交通等方方面的便便利条件件。甲方有义务务积极协协调

7、在设设计过程程中与幕幕墙及其其他方面面的沟通通。甲方向第三三方转让让本合同同的权益益须在转转让之前前向乙方方支付所所有应付付乙方的的设计费费用和任任何其他他款项。乙方责任乙方应按国国家技术术规范、标标准、规规程及甲甲方提出出的设计计要求进进行工程程设计，并并按本合合同规定定的进度度要求提提交质量量合格的的设计资资料，并并对其负负责。乙方按本合合同第五五条规定定的内容容进度及及数量向向甲方交交付资料料及文件件。乙方交付设设计资料料及文件件后，按按规定参参加有关关的设计计审查，并并根据审审查结论论负责对对不超过过原定范范围的内内容做必必要调整整补充。设设计单位位不承担担审图费费用，审审图过程程中设

8、计计单位提提供相应应的配合合。乙方方按合同同规定时时限交付付设计资资料及文文件，一一年内项项目开始始施工，负负责向甲甲方及施施工单位位进行设设计交底底、处理理有关设设计问题题和参加加竣工验验收及办办理相关关验收手手续。在在一年后后，项目目尚未开开始施工工，乙方方仍负责责上述工工作，但但甲方应应按所需需工作量量向乙方方另外支支付咨询询服务费费，收费费额由双双方商定定。乙方应保护护甲方的的知识产产权，不不得向第第三方泄泄露、转转让甲方方提供的的产品、图图纸等技技术资料料，如发发生以上上情况并并给甲方方造成经经济损失失，甲方方有权向向乙方索索赔。违约责任在合同履行行期间，甲甲方要求求终止或或解除合合

9、同，如如乙方未未开始设设计工作作，不退退还甲方方已付设设计费；如已开开始设计计工作，甲甲方应根根据乙方方已进行行的实际际工作量量支付费费用。如如设计工工作在设设计的某某一个阶阶段不足足一半工工作量时时，按该该阶段设设计费的的一半支支付；超超过一半半时，按按该阶段段设计费费的全额额支付。甲方应按本本合同第第六条规规定的金金额和时时间向乙乙方支付付设计费费，每逾逾期支付付一天，应应承担支支付金额额千分之之二的逾逾期违约约金。逾逾期超过过7天以上上时，乙乙方有权权暂停履履行下阶阶段工作作，并书书面通知知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。由于乙方自自身原因因，

10、延误误了按本本合同第第五条规规定的设设计资料料及设计计文件的的交付时时间，每每延误一一天，应应减收该该项目应应收设计计费的千千分之二二。合同生效后后，乙方方未开始始设计工工作，要要求终止止或解除除合同的的，乙方方应返还还甲方已已付设计计费。合同生效后后，乙方方要求终终止或解解除合同同，应返返还甲方方已付设设计费。因人为（除除不可抗抗力）或或其它原原因而停停建、缓缓建造成成双方无无法履行行合同，双双方应协协商解决决。第九条 其他甲方要求乙乙方派专专人长期期驻施工工现场进进行配合合与解决决有关问问题时，甲甲方应给给予乙方方派驻现现场处理理有关设设计问题题的工作作人员，提提供必要要的工作作、生活活及

11、交通通等方面面的便利利条件，同同时双方方应另行行签订技技术咨询询服务合合同。乙方为本合合同项目目所采用用的国家家或地方方标准图图，由甲甲方自费费向有关关出版部部门购买买。如甲甲方要求求提交的的设计文文件份数数超过本本合同约约定的份份数，乙乙方另收收工本费费。本工程设计计资料及及文件中中，建筑筑材料、建建筑构配配件和设设备应当当注明其其规格、型型号、性性能等技技术指标标，甲方方需要乙乙方设计计人员配配合加工工定货时时，所需需费用由由甲方承承担。甲方委托乙乙方配合合引进项项目的设设计任务务，从询询价、对对外谈判判、国内内外技术术考察直直至建成成投产的的各个阶阶段，应应吸收承承担有关关设计任任务的乙

12、乙方参加加。出国国费用，除除制装费费外，其其他费用用由甲方方支付。甲方要求乙乙方提供供或临时时安排乙乙方进行行本合同同内容之之外的其其他设计计项目或或提供附附加服务务，应另另行向乙乙方支付付设计费费用及附附加费用用，具体体数额由由双方另另行协商商确定。甲方要求提供或临时安排的其他设计项目或附加服务将与以下各项有关：审核和协调调任何并并非由乙乙方负责责处理的的项目部部分，或或就该项项目部分分提供意意见；就重建任何何因不可可抗力或或其他原原因而停停建、缓缓建或损损坏的工工程提供供咨询；在甲方要求求下，除除本合同同所载明明的设计计范围以以外的任任何须进进行设计计的项目目或提供供的咨询询；进行诉讼或或

13、仲裁或或其他行行政事宜宜。合同的变更更和终止止，按照照中华华人民共共和国合合同法有有关规定定执行，双双方无正正当理由由，均不不得变更更、终止止或解除除(除本合合同另有有约定外外)。任何何一方提提出终止止合同或或修改合合同需经经对方同同意。未未经双方方同意，任任何一方方不得擅擅自变更更本合同同；甲、乙双方方因故需需要变更更或终止止本合同同时，应应提前三三十日书书面通知知对方，由由双方对对本合同同有关问问题进行行协商取取得一致致意见，形形成书面面协议作作为本合合同的附附件执行行。未达达成协议议前，本本合同继继续有效效。由于不可抗抗力因素素致使合合同无法法履行时时，双方方应及时时协商解解决。本合同发生生争议，双双方当事事人应及及时协商商解决，也也可由当当地建设设行政主主管部门门调解。调调解不成成时，可可选择以以下争议议解决方方式：提交项目所所在地仲仲裁委员员会仲裁裁。 eq oac(,)向原告方所所在地人人民法院院起拆。 本合同未尽尽事宜，双双方可签签定补充充协议，有有关协议议及双方方认可的的来往电电报、传传真、会会议纪要要等，均均为本合合同的组组成部分分，与本本合同具具有同等等法律效效力。本合同自甲甲乙双方方签字盖盖