继续教育一级建造师资格练习题360题精选题完整版全解析

继续教育一级建造师资格练习题360题精选题完整版全解析第一部分工程经济1、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,对于应当公开招标的施工招标项目,以下()情形经批准可以进行邀请招标。

A、项目技术复杂,只有少量几家潜在投标人可供选择

B、涉及国家安全、国家机密,适宜招标但不宜公开招标的

C、法律、法规规定不宜公开招标的

D、供水、供电、供气、供热等市政工程项目

E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款投资的项目

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

2、劳务公司异地承接劳务工程,完工后,木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去,劳务公司补发工人工资后准备起诉王某,得知王某从原籍出来后已有二年没回去。在以下选项当中,有管辖权的法院是()

A、劳务公司住所地基层人民法院

B、劳务公司住所地中级人民法院

C、王某经常居住地基层法院

D、王某户籍所在地基层法院

参考答案：C

文字解析：暂无解析

3、甲某向乙某借款万元,没有约定利息。借款到期后,甲归还借款时,乙要求其甲按银行同期贷款利率的3倍利息,为此双方发生争议,则下列说法正确的是()

A、甲不必支付利息

B、甲应按照银行同期贷款利率的3倍支付利息

C、甲应按照商业银行公布的贷款利率支付利息

D、甲支付的利息应当计算复利

参考答案：A

文字解析：根据《合同法》211条的规定，如果自然人之间的借款合同约定了利息，不得超过银行同期贷款利率的4倍，且不允许复利。没有约定利息或约定不明，视为无息。

4、李某所在的居住小区已被公告列入拆迁范围,李某的下列行为中符合法律规定的是()

A、将自己的旧房翻修扩建,增加了50平方米建筑面积

B、将房屋出租给附近大学的学生居住

C、将临街的住房改造为商业铺面

D、将房屋转让给邻居赵某

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、上题背景中,李某的收入中应向税务机关缴纳个人所得税的包括()

A、月薪2000

B、利息收入200元

C、房租1600元

D、买卖股票获利20000元

E、购买国库券获利5000元

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

6、下列合同选项中,属于债权合同的是()

A、监护合同

B、遗赠抚养合同

C、咨询服务合同

D、行政合同

E、劳务合同

参考答案：C、E

文字解析：根据《合同法》相关规定，债权合同是指狭义合同，为平等民事主体之间所订立的合同，而A、B、D属于广义合同范围，其关系不受《合同法》调整。

7、某施工单位在施工作业时,向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放标准,则受到危害的人有权要求()承担责任。

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、监理单位

参考答案：C

文字解析：本题中不存在共同侵权,侵权责任,应由侵权行为人承担责任。

8、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,()是正确的。．

A、基本相同的法律效力

B、同等的法律效力

C、不同的法律效力

D、各自应有的法律效力

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、下列可以设定吊销企业营业执照的行政处罚类型的法律规范是()

A、法律

B、北京市人大制定的地方性法规

C、上海市人民政府颁布实施的地方规章

D、住房与城乡建设部制定的规章

参考答案：A

文字解析：根据《行政处罚法》第9条至第12条规定，创设权依法的位阶递减。法律具有创设权和限制人身自由处罚的专属创设权；行政法规的创设权小于法律，限制人身自由的处罚除外；地方法规的创设权小于行政法规，限制人身自由和吊销企业营业执照的处罚除外；规章的创设权又小于法规，只能创扇ǒ告或者一定数额的罚款，同时罚款限额还要由国务院或地方人大规定。因此答案为A。

10、某设计单位人员甲某,取得了一级建筑师资格却未注册,便以注册建筑师名义在施工图纸上签章,对甲上述行为的处罚,下列说法正确的是()

A、责令停止违法行为

B、没收违法所得

C、处违法所得2倍以上5倍以下的罚款

D、处违法所得2倍以上4倍以下的罚款

E、给他人造成损失的,依法承担赔偿责任

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

11、建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金,后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款,则下列关于施工单位权利的说法中,正确的是()

A、施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B、施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出

C、施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D、施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价

E、施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除

参考答案：A、D

文字解析：暂无解析

12、某建设项目环境影响评价文件在获得批准之后,因故一直没有动工建设。延建若超过(),其环境影响评价文件需报原审批部门重新审核。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、某工程基础施工现场发生了土方坍塌事故,将一些正在工作的工人掩埋,工人张某在现场目睹了整个事故的全过程。由于张某看到的是掩埋了五名工人,他就推测这五名工人均已经死亡。于是立即向本单位负责人报告说五名工人遇难。此数字与实际数字不符。对此,你认为该工人是否违法()

A、违法

B、如果其实际看到的不是五名工人,就违法

C、不违法

D、不能确定

参考答案：C

文字解析：依据《安全生产法》，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，但并不要求如实报告。因为在进行报告的时候，报告人未必能准确知道伤亡人数。所以，即使报告数据与实际数据不符，也并不违法。

14、下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表述中,不正确的是()

A、对不服一审裁定的上诉案件,一律使用裁定

B、二审法院审理上诉案件,不能进行调解

C、二审法院判决宣告前,上诉人申请撤诉的,是否准许,由二审法院裁定

D、二审法院的判决、裁定,是终审的判决裁定

参考答案：B

文字解析：以上内容见《民事诉讼法》第一百五十四条至一百五十八条规定，但是一百五十五条规定，二审法院审理上诉案件，可以进行调解，所以B项错。

15、某建设工程由于场地狭校项目经理准备将部分工人安置在建材仓库的二楼房间内,但其他人员对此有不同意见,则下列意见中符合法律规定的是()

A、因为底层是建材仓库,所以二楼不得用作工人集体宿舍

B、因该工程暂时确有困难,经公安消防机构批准,可以安排员工集体宿舍

C、可以临时安置员工集体宿舍,但应尽快解决

D、只要不是在仓库里边安置员工宿舍就不违反法律规定

参考答案：A

文字解析：根据《消防法》第15条的规定，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍，因而A正确；对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用，意味着对一种违法行为的处理方式，并不能表示其安置措施就合法，故B错误；已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决，同样表达了这样的含义：限期解决并不是对在仓库楼上安置员工宿舍行为的肯定，因而C错误；在设有车间或者仓库的建筑物内，含义异于在仓库内，二楼宿舍与仓库仍属于在同一个建筑物内，故D也是错误的。

16、施工单位在工程施工过程中,必须进行有关检验,未经检验或检验不合格的,不得使用。下列属于《建设工程质量管理条例》规定的检验范围的有()

A、抹灰配料水泥

B、施工塔吊

C、钢筋

D、商品混凝土

E、工程实体中的给水管主控阀

参考答案：A、C、D、E

文字解析：B是《建设工程安全生产管理条例》规定的检验内容。

17、下列权利中属于用益物权的是()

A、抵押权

B、质权

C、土地承包经营权

D、留置权

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做出约定,后无法协商一致,此时应按照()市场价格履行。

A、订立合同时合同签订地

B、订立合同时合同履行地

C、履行合同时合同签订地

D、履行合同时合同履行地

参考答案：B

文字解析：根据《合同法》第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。

19、施工单位的主要负责人、项目负责人不履行安全生产职责,造成重大安全事故,构成犯罪的,自刑罚执行完毕之日起()年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A、1

B、2

C、3

D、5

参考答案：D

文字解析：暂无解析

20、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证,持有开工报告即可开工建设,对此,建设单位应将保证安全施工的措施报送()

A、开工报告发证机构审查

B、建开工报告发证机构备案

C、建设行政主管部门批准

D、建设行政主管部门备案

参考答案：D

文字解析：暂无解析

21、评标委员会在对某工程项目评标过程中,发现个别投标文件中存在某些错误,则评标委员会的下列做法正确的有()

A、甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致,以大写金额为准

B、乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误

C、丙未按招标文件要求提交投标保证金,评标委员会将丙的投标文件作为废标处理

D、丁的投标文件中有含义不明确的内容,评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明

E、戊是以他人的名义投标,评标委员会将戊的投标文件作为废标处理

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

22、孙某是某建筑工程有限责任公司的股东,对于其所在公司的对外债务承担,下列说法正确的是()

A、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任

B、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任

C、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任

D、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、根据《建造师执业资格制度暂行规定》,建造师的执业范围包括()

A、担任工商管理工作

B、担任建设工程施工的项目经理

C、从事其他施工活动的管理工作

D、法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

E、地方政府根据当地实际需要规定的其他业务

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

24、某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是()

A、予以追缴,收归国有

B、不予支持

C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付

D、按照合同约定支付

参考答案：C

文字解析：暂无解析

25、根据《民法通则》的规定,在()内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。

A、诉讼时效期间的任何时间

B、诉讼时效期间的最后六个月内

C、诉讼时效期间的最后三个月内

D、诉讼时效期间的最后一个月内

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、甲租住乙的一套房屋,居住时发现房屋原有的下汞管道堵塞严重。下列说法正确的是()

A、如果双方事先没有相关约定,由甲负责修缮

B、如果双方事先没有相关约定,由乙负责修缮

C、如果双方事先没有相关约定,由甲、乙分担修缮费用

D、乙负有提供维护、修缮房屋的义务,无论是否有约定

参考答案：B

文字解析：《合同法》第220条规定：“出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。”B项正确。

27、下列属于著作权中人身权的是()

A、保护作品完整权

B、使用权

C、许可使用权

D、转让权

参考答案：A

文字解析：暂无解析

28、下列选项中,不属于建筑工程一切险中物质损失部分的保险责任的原因是()

A、空中运行物体坠落

B、火灾、爆炸

C、破坏性地震

D、盘点时发现的短缺

参考答案：D

文字解析：暂无解析

29、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有()

A、施工单位购买的各种建筑材料

B、建设资金

C、建筑企业对其员工的培训

D、施工中使用的施工机械

E、建设行政主管部门

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

30、甲是某工程的总承包商,甲和乙签订了电梯采购合同,由于条款内未约定交货地点,在履行过程中双方又无法补充协商确定交货地点,则乙应()

A、将电梯送到施工现场

B、将电梯送到甲的办公所在地

C、将电梯送到甲的仓库

D、通知甲自提

参考答案：D

文字解析：本题中的电梯采购合同没有约定交货地点，根据《合同法》第62条规定，应在履行义务一方所在地履行，即交付电梯一方所在地，所以答案是D。

第二部分项目管理1、某项工程合同总收入为5000万元,到本期末累计完成工程进度的60%。已知据完工百分比法确认的当期合同收入为1000万元,则上期末累计的合同收入是()

A、5000万元

B、3000万元

C、1000万元

D、2000万元

参考答案：D

答案解析：暂无解析

2、对存货采用ABC法进行控制时,企业应当重点控制()

A、价格昂贵的存货

B、数量较大的存货

C、占用资金多的存货

D、品种多的存货

参考答案：C

答案解析：暂无解析

3、企业转让无形资产的方式有()

A、转让所有权

B、转让使用权

C、转让收益权

D、转让处宣权

E、转让管理权

参考答案：A、B

答案解析：暂无解析

4、某项目设计年生产能力为100万件,每件售价90元,固定成本每年800万元,变动成本为50元/件,销售税金及附加费5元/件,按量本利模型计算项目可获得的利润为()

A、2000万元

B、2700万元

C、3200万元

D、3500万元

参考答案：B

答案解析：正常生产年份的年产量为设计生产能力,100万件。按量本利模型计算项目可获得的利润=100×90-100×50-800-100×5=2700万元。正确选项为B。

5、货币政策的工具中,不包括()

A、公开市场业务

B、贴现率

C、增加财政支出

D、准备率

参考答案：C

答案解析：暂无解析

6、对建设项目的经济评价,根据评价的角度、范围、作用的不同,分为()

A、社会效益评价

B、财务评价

C、技术经济评价

D、环境效益评价

E、国民经济评价

参考答案：B、E

答案解析：暂无解析

7、动态财务分析指标包括()

A、偿债备付率

B、财务净现值

C、借款偿还期

D、财务净现值率

E、财务内部收益率

参考答案：B、D、E

答案解析：暂无解析

8、下列关于工程量清单作用的表述中正确的是()

A、工程量清单是招标文件的组成部分,在施工阶段没有任何作用

B、工程量清单只能由招标人编制

C、工程量清单是办理竣工验收的依据

D、工程量清单为投标人提供了共同的竞争基础

参考答案：D

答案解析：暂无解析

9、在对建设工程项目采用生产能力指数法进行估算时,当n取0.6～0.7时,该项目扩大生产规模主要依靠()

A、提高设备的功能和效率

B、增加设备数量

C、增加设备投资

D、增大生产场所

参考答案：A

答案解析：生产能力指数法中的生产能力指数n是一个关键因素。选取n制的原则是:靠增加设备、装置的数量,以及靠增大生产场所扩大生产规模时,n取0.8～0.9;靠提高设备、装置的功能和效率扩大生产规模时,n取0.6～0.7。因此,选项A正确。

10、某公司为了站稳市场,对占市场份额比较大的四种产品进行功能价值分析,得到相应的价值系数分别是:V甲=0.5,V乙=0.8,V丙=1.1,V丁=1.5,该公司应重点研究改进的产品是()

A、产品甲

B、产品乙

C、产品丙

D、产品丁

参考答案：A

答案解析：暂无解析

11、下列关于措施项目计价的表述中,正确的是()

A、脚手架搭拆费可以采用实物量法进行计价

B、二次搬运费可以采用分包法进行计价

C、夜间施工费可以采用参数法进行计价

D、采用分包法计价时应在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费

E、措施项目计价时其单价是综合单价

参考答案：A、C、D、E

答案解析：暂无解析

12、国际工程投标报价中,暂定金额的处理方式是()决定其使用方式和额度。

A、计入承包商工程总报价，由承包商

B、不计入承包商工程总报价，由项目设计方

C、不计入承包商工程总报价，由业主工程师

D、计入承包商工程总报价，由业主工程师

参考答案：D

答案解析：暂无解析

13、供给管理政策中的收入政策,通常有()形式。

A、工资与物价指导线

B、权威性劝说

C、补偿和税收刺激计划

D、工资-物价冻结

E、扩大政府支出

参考答案：A、B、C、D

答案解析：暂无解析

14、根据拟建工程的具体情况,列入工程量清单中其他项目清单的有()

A、预留金

B、已完工程及设备保护费

C、由招标人采购的材料购置费

D、零星工作费

E、文明施工费

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

15、全费用综合单价中除了综合了直接工程费外,还综合了()

A、规费

B、利润和税金

C、措施费

D、总承包服务费

E、管理费

参考答案：A、B、C、E

答案解析：暂无解析

16、预计某项目生产期间存货300万元、库存现金100万元、应收账款450万元,应付账款150万元,预付账款280万元,预收账款350万元。据此,该项目流动资金估算额为()万元。

A、20

B、370

C、630

D、930

参考答案：C

答案解析：暂无解析

17、目前国内外对国际工程投标报价的组成有着不同的划分,主要的两种方法取决于某项费用是否单列,这项费用是()

A、现场管理费

B、总部管理费

C、开办费

D、利润

参考答案：C

答案解析：暂无解析

18、有形磨损的局部补偿形式适用于()

A、可消除性的有形磨损

B、不可消除性的有形磨损

C、第一种无形磨损

D、第二种无形磨损

参考答案：A

答案解析：暂无解析

19、企业在防范与控制应收账款的风险过程中,可遵循谨慎性原则,预先建立()

A、应收账款账龄分析

B、坏账准备金制度

C、信用期限考核制度

D、信用标准评估制度

参考答案：B

答案解析：暂无解析

20、国际工程投标总报价中,分包工程费包括分包价和()

A、风险费

B、现场管理费

C、总包管理费和利润

D、总部管理费

参考答案：C

答案解析：暂无解析

21、按建标[2003]206号文件的规定,在措施费中,以直接工程费为计费基础的有()

A、环境保护费

B、文明施工费

C、临时设施费

D、二次搬运费

E、施工排水、降水费

参考答案：A、B、D

答案解析：暂无解析

22、某施工企业6月初施工工程生产成本余额为178万元,6月份发生如下支出：施工现场工程施工人员工资30万元,材料费用80万元,机械使用费65万元,第二项目部发生水电费10万元,工程保修费13万元,职工教育经费5万元。6月末工程竣工。根据企业会计准则及相关规定,下列表述中错误的有()

A、工程实际成本为178万元

B、以合同工程为对象归集施工过程中发生的施工费用

C、工程实际成本为376万元

D、第二项目部水电费10万元不应计入到工程成本中

E、以上数据来源于施工企业的“工程成本明细账”

参考答案：A、D

答案解析：暂无解析

23、拟建一个日产40万吨的某化工产品的生产线,已知该地区去年已经建成的日产20万吨类似产品的工厂的投资额为10亿元,进行该项目投资估算时应采用()

A、资金周转率法

B、生产能力指数法

C、比例估算法

D、指标估算法

参考答案：B

答案解析：暂无解析

24、某项目的财务净现值前5年为210万元,第6年未30万元,iC=10%,则前6年的财务净现值为()万元。

A、227

B、237

C、240

D、261

参考答案：A

答案解析：暂无解析

25、概算定额一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的,这是指()

A、概算定额的适用范围比预算定额大

B、概算定额的子目比预算定额多

C、概算定额的消耗量比预算定额少

D、概算定额中的每个综合分项都包含了数项预算定额

参考答案：D

答案解析：暂无解析

26、根据对项目不同方案的敏感性分析,投资者应选择()的方案实施。

A、项目盈亏平衡点高,抗风险能力适中

B、项目盈亏平衡点低,承受风险能力弱

C、项目敏感程度大,抗风险能力强

D、项目敏感程度小,抗风险能力强

参考答案：D

答案解析：根据对项目不同方案的敏感性分析,投资者应选择项目敏感程度小,抗风险能力强的方案实施。

27、编制工程量清单时,若有总承包服务费,则应列在()中。

A、分部分项工程量清单

B、措旎项目清单

C、其他项目清单的招标人部分

D、其他项目清单的投标人部分

参考答案：D

答案解析：暂无解析

28、按照相关规定,在初步可行性研究阶段编制的投资估算的误差范围()

A、不超过±30%

B、不超过±20%

C、不超过±10%

D、不超过±5%

参考答案：B

答案解析：暂无解析

29、静态财务分析指标包括()

A、财务内部收益率

B、总投资收益率

C、利息备付率

D、财务净现值率

E、借款偿还期

参考答案：B、C、E

答案解析：暂无解析

30、设计概算编制依据的审查内容有()

A、编制依据的合法性

B、概算文件的组成

C、编制依据的时效性

D、编制依据的适用范围

E、工程量或设备清单

参考答案：A、C、D

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、施工单位应依法建立(),采取安全生产保障措施和实施安全教育培训制度。

A、安全教育培训制度

B、安全生产检查制度

C、安全生产责任制度

D、安全生产奖罚制度

参考答案：C

文字解析：暂无解析

2、观感性质量控制,对于建筑工程项目,主要是指建筑物的()

A、总体格调、外部形体

B、内部空间观感效果

C、整体环境适宜性、协调性

D、文化内涵及魅力

E、设计尺寸

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

3、下列关于工程预付款的额度的说法,正确的有()

A、对于复杂工程项目。根据承包人的资质等级确定

B、包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的10％,不高于合同金额的30％

C、对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付

D、实行工程量清单计价的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例(或金额)

E、实行项目总承包的工程,按总承包隶属关系分阶段预付

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

4、应用曲线法进行施工费用偏差分析时,已完工作预算费用曲线与计划工作预算费用曲线间的水平距离表示()

A、费用偏差

B、进度偏差

C、费用绝对偏差

D、进度相对偏差

参考答案：B

文字解析：暂无解析

5、项目结构图和项目结构编码是编制()等编码的基础。

A、投资控制

B、进度控制

C、质量控制

D、安全管理

E、合同管理

参考答案：A、B、C、E

文字解析：项目结构的编码和用于投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和信息管理等管理工作的编码有紧密的有机联系,但它们之间又有区别。项目结构图和项目结构编码是编制上述其他编码的基础。不包括D选项安全管理。

6、直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性()的平均值和标准偏差所决定的。

A、统计理论

B、统计方式

C、统计数据

D、统计结果

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、某工程预计工期较短、设计变更不多,则该工程的计价适用()

A、固定单价合同

B、变动单价合同

C、固定总价合同

D、固定成本加酬金合同

参考答案：A

文字解析：固定单价适用于工期较短、工程量变化幅度不大的项目。

8、建立职业健康安全与环境管理体系进行人员培训时,可以将参加培训人员分为()

A、决策层

B、最高管理层

C、中层领导及技术负责人

D、具体负责建立体系的骨干人员

E、普通员工

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

9、当双代号网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△,且大于该工作的总时差TF时,网络计划总工期将()

A、拖延△

B、拖延△+TF

C、拖延△-TF

D、拖延TF-△

参考答案：C

文字解析：本题主要考查总时差的概念。总时差指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间,即工作最迟开始时间与最早开始时间之差,或是最迟完成时间与最早完成时间之差。若非关键工作拖延时间△小于或等于TF,则总工期不会推延；若大于TF则拖延的时间为△一TF。

10、有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上,数据和信息分析是()的高度提炼。

A、产品

B、事实

C、理论

D、程序

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人()

A、仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延

B、仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿

C、有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿

D、无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令

参考答案：C

文字解析：见《建设工程施工合同示范文本》(GF—99一0201)通用条款第18条约定。

12、某工地现场一台起重机在吊运物料时,钢丝绳突然断裂,导致现场l名施工人员被物料砸伤致死。这起事故属于()

A、第一类危险源作用的结果

B、第二类危险源作用的结果

C、两类危险源共同作用的结果

D、不可抗力因素作用的结果

参考答案：C

文字解析：暂无解析

13、建设工程中经常采用的担保种类包括()

A、投标担保

B、签约担保

C、履约担保

D、预付款担保

E、支付担保

参考答案：A、C、D、E

文字解析：建设工程担保通常分为投标担保、履约担保、预付款担保和支付担保。

14、履约担保书应当由()开具。

A、实力雄厚的企业集团公司

B、承包人的上级单位

C、保险公司或者担保公司

D、承包人开户银行

参考答案：C

文字解析：履约担保书实质上是一种信用担保,故选择银行或保险公司等与承包人无利害关系的第三人出具能有效保护业主的权益。

15、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告,单位负责人接到报告后,应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、1

B、2

C、3

D、4

参考答案：A

文字解析：暂无解析

16、建设工程项目信息管理类信息包括：进度控制信息、合同管理信息、风险管理信息和()等。

A、施工技术信息

B、设计技术信息

C、投资控制信息

D、安全管理信息

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、项目决策阶段项目定义和项目目标论证的工作内容主要包括()

A、确定项目建设的目的、宗旨和知道思想

B、项目的规

C、组成、功能和标准的定义C项目总投资规划和论证

D、建设周期规划和论证

E、投资目标的分解和论证

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

18、管理因素中的组织因素,包括建设工程项目实施的管理组织和()

A、策划组织

B、任务组织

C、施工生产

D、施工计划

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、施工质量控制的基本方式可以概括为自主控制与监督相结合的方式、()相结合的方式、动态跟踪与纠偏控制相结合的方式。

A、PDCA与TQC

B、目标管理与过程控制

C、事前预控与事中控制

D、目标管理与持续改进

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、承包人在跟踪分析发包人的工作内容时,关注重点应放在()

A、发包人是否有效协调了各类社会关系,保证工程顺利进展

B、发包人是否及时并足额支付了应付的工程款

C、发包人是否对专业分包人进行了管理协调,使其专业施工工程质量达到了合同约定的质量标准

D、对承包人提出的工程疑难问题是否及时进行解答

参考答案：B

文字解析：在合同履行过程中,承包人应重点跟踪业主是否及时、足额地支付了工程款。

21、采用建设项目工程总承包时,从招标开始至确定合同价的基本工作程序的第一步是()

A、编制项目建议书

B、编制项目建设纲要或设计纲要

C、设计评审

D、合同洽谈

参考答案：B

文字解析：暂无解析

22、可靠性质量控制主要是指建设工程项目建成后,在规定的使用年限和正常的使用条件下,保证()

A、使用舒适

B、使用便利

C、使用安全

D、使用功能

参考答案：C

文字解析：暂无解析

23、基工程合同价款是1500万元,其中主要材料金额占合同价款的60%,2008年1月签合同时．该主要材料综合价格指数为102%,2009年1月结算时,综合价格指数为115%,则该主要材料的计算款为()万元。

A、71800

B、101471

C、103000

D、152000

参考答案：B

文字解析：主要材料计算款=1500×60％×115％／102％=1014．71万元

24、按照我国施工合同示范文本,合同实施过程中承包人提出工程变更,批准人须是()

A、承包人上级机构

B、设计方

C、工程师

D、项目经理

参考答案：C

文字解析：暂无解析

25、()反映业主方和项目各参与方之间,以及项目各参与方之间的合同关系。

A、项目结构图

B、组织结构图

C、合同结构图

D、工作流程图

参考答案：C

文字解析：暂无解析

26、工期索赔的计算方法包括()

A、直接法

B、间接法

C、比例分析法

D、网络分析法

E、关键线路分析法

参考答案：A、C、D

文字解析：暂无解析

27、建设工程项目质量控制系统是以()为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系。

A、工程设计

B、工程项目

C、工程勘察

D、工程规划

参考答案：B

文字解析：建设工程项目质量控制系统是以工程项目为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系。

28、依据()的不同,建设工程施工合同可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。

A、承包内容

B、支付方式

C、计价方式

D、招标方式

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、施工质量控制目标,可具体表述为：建设单位的控制目标()

A、质量监督单位的控制目标

B、设计单位的控制目标

C、施工单位的控制目

D、供货单位的控制目标

E、监理单位的控制目标

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

30、综合成本的分析方法中,可以基本上了解项目成本的形成过程,为竣工成本分析和今后的项目成本管理提供参考资料的是()

A、单位工程成本分析

B、分部分项工程成本分析

C、月(季)度成本分析

D、年度成本分析

参考答案：B

文字解析：暂无解析

第四部分公路实务1、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括()

A、建立、健全本单位安全生产责任制

B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C、保证本单位安全生产投入的有效实施

D、及时、如实报告生产安全事故

E、外包队伍的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

2、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：()

A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量

B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔5～10m设一道缩缝

C、铺筑碎石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝

D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量

E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象

参考答案：A、E

文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法

3、生产工具用具使用费属于()

A、施工机械使用费

B、其他直接费

C、临时设施费

D、现场管理费

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、下列桥墩中属于拱桥轻型桥台的有()

A、背撑式桥台

B、八字形桥台

C、加筋土桥台

D、钢筋混凝土薄壁桥台

E、埋置式桥台

参考答案：A、B

文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0508:47:44102

5、确定军官任职的亲属关系回避对象,应当坚持哪些原则()

A、职务等级不同的,由职务低的一方回避

B、职务等级不同的,个别工作特别需要的,可以由职务高的一方回避

C、职务等级相同的,根据工作需要确定其中一方回避

D、职务等级相同的,根据本人情况确定其中一方回避

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

6、六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量()辆。

A、15000～30000

B、25000～55000

C、45000～80000

D、60000～100000

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、监控系统检测的主要项目有()

A、设备的规格

B、设备的功能

C、子系统检测

D、设备的价格

E、设备的性能

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

8、在施工中,控制成本支出的依据是()

A、工程概算

B、施工图预算

C、施工预算

D、工程结算

参考答案：C

文字解析：暂无解析

9、公路隧道围岩分为()级。

A、3

B、4

C、5

D、6

参考答案：D

文字解析：暂无解析

10、公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是()

A、环刀法

B、自动弯沉仪法

C、落锤弯沉仪法

D、贝克曼法

参考答案：D

文字解析：暂无解析

11、在架设悬索桥中跨、边跨猫道面过程中,需要监测()

A、塔的两侧水平力差异

B、塔的偏移量

C、承重索的垂度

D、锚碇的位移量

E、温度

参考答案：B、C

文字解析：暂无解析

12、工程价款价差调整的主要方法有()法几种。

A、调值公式

B、调价文件计算

C、预算价格调整

D、实际价格调整

E、工程造价指数调整

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

13、公路工程质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的,故意破坏现场等行为,构成犯罪的,由司法机关依法追究()

A、刑事责任

B、行政责任

C、民事责任

D、经济责任

参考答案：A

文字解析：暂无解析

14、热拌沥青碎石的配合比设计不包括()

A、目标配合比设计阶段

B、目标配合比验证阶段

C、生产配合比设计阶段

D、生产配合比验证阶段

参考答案：B

文字解析：暂无解析

15、下列各类挡土墙,属于柔性结构物的是()

A、加筋土挡土墙

B、衡重式挡土墙

C、壁板式锚杆挡土墙

D、重力式挡土墙

参考答案：A

文字解析：暂无解析

16、材料计划管理的内容包括()

A、材料需要量计划

B、材料供应计划

C、材料替代计划

D、材料采购计划

E、材料用款计划

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

17、滑坡体土方的正确开挖方法是()

A、从滑坡体中部向两侧自上而下进行

B、从滑坡体两侧向中部自下而上进行

C、从滑坡体两侧向中部自上而下进行

D、从滑坡体两侧向中部全面拉槽开挖

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、一条高速公路的收费系统按其基本功能可分为计算机系统、电源系统、()等。

A、视频监视系统

B、地理信息系统

C、内部对讲系统

D、信息发布系统

E、安全报警系统

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

19、计算设于水中的支架或拱架的强度和稳定时,应考虑的荷载有()

A、风力

B、水流压力

C、流冰压力

D、船只漂流物的冲击力

E、土压力

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

20、从事高处作业的人员必须()

A、戴安全帽

B、系安全带

C、穿硬底鞋

D、戴防风镜

E、穿救生衣

参考答案：A、B

文字解析：暂无解析

21、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有()

A、急流槽必须用浆砌圬工结构

B、急流槽的纵坡不宜超过1：1．5,同时应与天然地面坡度相配合

C、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10m

D、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡

E、急流槽的平面转弯半径应大于20m

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

22、下列属于收费车道计算机系统的设备是()

A、服务器

B、路由器

C、雨篷信号灯

D、彩色喷墨打印机

参考答案：C

文字解析：暂无解析

23、桥梁上部结构采用现浇法施工的有()

A、逐段悬臂挂篮施工

B、满堂支架法

C、顶推法施工

D、转体施工

E、缆索吊装施工

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

24、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和()组成。

A、满堂支架

B、拱架

C、主桁架

D、工作平台底模架

E、锚固系与平衡重

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

25、在所有的工程中必须配置的工人有()

A、测量工

B、钢筋工

C、木工

D、实验工

E、张拉工

参考答案：A、D

文字解析：暂无解析

26、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是()

A、工艺试验

B、原材料的验证试验

C、标准试验

D、构(配)件进场验证试验

参考答案：C

文字解析：暂无解析

27、在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载可按()考虑。

A、全跨浇注梁段重量的l．2倍

B、各悬浇梁段平均重量的1．2倍

C、最大悬浇梁段重量的l．3倍

D、各悬浇梁段平均重量的1．3倍

参考答案：C

文字解析：暂无解析

28、招标人根据工程实际情况需要修改合同条款的内容,可以在()进行修改。

A、公路专用条款

B、正文

C、前附表中

D、项目专用条款

参考答案：D

文字解析：暂无解析

29、按测量仪器工具的使用和保管的要求,仪器应停止使用的状况有()

A、使用时间过长

B、显示不正常

C、超过了规定的周检确认时间间隔

D、仪表封缄的完整性已被破坏

E、功能出现了可疑

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

30、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及()组成。

A、高压电源线

B、低压电缆

C、配电箱

D、中继器箱

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、监理机构对承包人检验结果的平行检测的检测数量,土方试样不应少于承包人检测数量的(),重要部位至少取样()组。

A、3％,1

B、3％,3

C、5％,1

D、5％,3

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作的单位是()

A、项目法人

B、勘察设计单位

C、监理单位

D、总承包单位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

3、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SDJ212—83),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面的距离应不少于()

A、100m

B、150m

C、200m

D、250m

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面()时,应自上而下贯通。

A、5m

B、15m

C、10m

D、20m

参考答案：A

文字解析：暂无解析

5、当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于()m,且上下游水头差大于()m时,其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。

A、105

B、1510

C、2015

D、2515

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、下列作用荷载属于偶然作用荷载的是()

A、校核洪水位时的浪压力

B、地应力

C、围岩压力

D、地震作用

E、结构自重

参考答案：A、D

文字解析：暂无解析

7、某土石坎填筑土料的击实最大干密度为1．879／cｍ3,设计压实度为0．98,则设计最大干密度为()9／ｍ3。

A、1．91

B、1．83

C、1．87

D、1．98

参考答案：B

文字解析：暂无解析

8、面板堆石坝面板混凝土浇筑施工中应控制入槽混凝土的坍落度在()cm。

A、1～4

B、2～5

C、3～6

D、4～7

参考答案：C

文字解析：暂无解析

9、根据《水工混凝土工程施工规范》(SDJ207—82),下列关于混凝土浇筑的说法正确的是()

A、混凝土浇筑期间,如表面泌水较多,严禁在模板上开孔赶水

B、浇筑混凝土时,严禁在仓内加水

C、不合格的混凝土严禁入仓,已经入仓的不合格的混凝土必须清除

D、已浇好的混凝土,在强度尚未到达25kgf／前,不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作

E、已浇好的混凝土,在强度尚未到达15kgf／前,不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

10、低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即进行()养护。

A、喷雾

B、洒水

C、覆盖

D、化学剂

参考答案：A

文字解析：暂无解析

11、施工单位承担水利工程施工任务必须按其()

A、资质等级及业务范围

B、注册资金

C、资质等级

D、技术力量

参考答案：A

文字解析：暂无解析

12、骨料料场规划的原则包括()

A、主要料场应场地开阔,高程适宜,储量大,质量好,开采季节短的料场

B、选择料场附近有足够的回车和堆料场地

C、选择开采准备工作量大,施工简便的料场

D、选择可采率高的料场

E、选择天然级配与设计级配较为接近的料场

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

13、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SDJ212—83),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是()

A、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于200m

B、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于300m

C、相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面

D、相向开挖的两个工作面相距50m放炮时,双方人员均须撤离工作面

E、相距15m时,应停止一方工作单项开挖贯通

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

14、混凝土骨料中的()对混凝土抗冻性影响较大。

A、含泥量

B、坚固性

C、吸水率

D、针、片状颗粒含量

参考答案：B

文字解析：暂无解析

15、水工大坝工程专业承包二级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产至少分别为()

A、500万元和600万元

B、800万元和1000万元

C、1000万元和1200万元

D、2500万元和3000万元

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、根据《碾压式土石坝施工规范》(DL／T5129—2001),碾压式土石坝的防渗体与其岸坡结合带碾压搭接宽度不应小于()m。

A、0．5

B、1

C、1．5

D、2

参考答案：B

文字解析：暂无解析

17、招投标阶段,下列关于钢支撑安装工程量计算正确的是()

A、计算钢支撑重量时,应扣除孔眼的重量

B、计算钢支撑重量时,应增加电焊条、铆钉、螺栓等的重量

C、钢支撑的备用量,应按招标文件工程量清单的数量制备,并另行计价

D、制备完成而未安装架设的剩余钢支撑,招标人也应在支付工程价款后收回作为招标人所有财产

E、一般情况下钢支撑不拆除,如需拆除,招标人应另外支付拆除费用

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

18、面板堆石坝垫层区材料在压实后应具有()

A、低压缩性

B、高抗剪强度

C、较好的抗渗性

D、内部渗透稳定

E、较低的含水量

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

19、根据《建设工程质量管理条例》,未经()签字,建设单位可不拨付工程款。

A、监理员

B、监理工程师

C、总监理工程师

D、质量监督机构

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、碾压混凝土的温控措施有()

A、采用低热大坝水泥

B、少掺粉煤灰

C、用冷水拌合及骨料预冷的方式降低浇筑温度

D、利用层面散热降温

E、安排在低温季节浇筑基础层

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

21、适用于河谷狭窄两岸地形陡峻山岩坚实的山区河流的导流方法是()

A、涵管导流

B、永久建筑物导流

C、隧洞导流

D、束窄河床导流

参考答案：C

文字解析：暂无解析

22、一般适用于水深不大于6m,流速小于3m／s的中、小型水利工程的围堰是()

A、木笼围堰

B、竹笼围堰

C、草土围堰

D、石围堰

参考答案：C

文字解析：暂无解析

23、机动车辆在施工区域行驶,洞内时速和在险坡段的时速分别不得超过()km／h。

A、12,6

B、10,5

C、8,3

D、6,2

参考答案：C

文字解析：暂无解析

24、获得施工总承包资质的企业可以将()分包其他企业。

A、主体工程

B、非主体工程

C、劳务作业

D、非主体工程或者劳务作业

参考答案：D

文字解析：暂无解析

25、《水利基本建设项目稽察暂行办法》规定,稽察工作的原则是()

A、迅速、真实、准确

B、平等、公正、客观

C、公正、平等、客观

D、客观、公正、高效

参考答案：D

文字解析：暂无解析

26、施工导流的标准是根据()等指标,划分导流建筑物的级别,再根据导流建筑物的级别和类型,并结合风险度分析,确定相应的洪水标准。

A、导流建筑物的保护对象

B、失事后果

C、使用年限

D、工程规模

E、工程的效益

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

27、大中型水利水电工程建设征收耕地的,土地补偿费和安置补助费之和一般为该耕地被征收前3年平均年产值的()倍。

A、3

B、5

C、10

D、16

参考答案：D

文字解析：暂无解析

28、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-1所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为()万元。

A、64

B、62

C、60

D、58

参考答案：D

文字解析：暂无解析

29、水利工程定额按其编制程序和用途可划分为()

A、投资估算指标

B、概算定额

C、预算定额

D、施工定额

E、机械作业定额

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

30、根据《浆砌石坝施工技术规定》(SD120—84),下列关于浆砌石坝砌石的质量控制要求正确的是()

A、在胶结料初凝前严禁一次连续砌筑两层石块

B、当最低气温在0～5℃时,砌筑作业应注意表面保护

C、最低气温在0℃以下时,应停止砌筑

D、最低气温在-1以下时,应停止砌筑

E、无防雨棚的仓面,在施工中遇大雨、暴雨时,应立即停止施工,妥善保护表面

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、隐框玻璃幕墙玻璃板块制作前对基材进行的清洁工作,符合"两次擦"工艺要求的是()

A、应将擦布浸泡在清洁溶剂里,吸足溶剂后取出使用

B、一块布只能用一次,不许重复使用,应洗净晾干后再用

C、用带溶剂的布把尘

D、污物清除干净后,应立即用第二块干净的布将表面擦干D玻璃面板和铝框清洁后应在4h内注胶,超过4h应重新清洁

参考答案：B

文字解析：清洁工作应采用"两次擦"的工艺进行,即：用一块干净的布把粘结在玻璃和铝框上的尘埃、油渍等污物清除干净,在溶剂完全挥发之前,用第二块干净的布将表面擦干；一块布只能用一次,不许重复使用,应洗净晾干后再行使用；不应将擦布浸泡在溶剂里,应将溶剂倾倒在擦布上。玻璃面板和铝框清洁后应在1h内注胶；注胶前再度污染时,应重新清洁。

2、承包商的索赔要求成立必须同时具备的条件有()

A、与合同相比较,已造成了实际的额外费用或工期损失

B、造成费用增加或工期损失的原因属于承包商的行为责任

C、造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险

D、承包商在事件发生后的第30天提交了索赔的书面意向通知和索赔报告

E、承包商在事件发生后口头通知了监理工程师

参考答案：A、C

文字解析：索赔的成立应该同时具备三个前提条件：①与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失；②造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

3、建筑基础验槽必须参加的单位有()

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、降水分包单位

E、勘察单位

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

4、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定,政府行政主管部门应设立专门机构,对建设工程质量行使()职能。[2005年真题]

A、验收

B、保证

C、监督

D、规范

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、下列关于施工许可证的说法,不正确的是()

A、施工许可证应当放置在施工现场备查

B、施工许可证由建设单位申请

C、施工单位发生变更无需重新申请领取施工许可证

D、施工许可证不得伪造和涂改

参考答案：C

文字解析：建设单位或施工单位变更的,应当重新申请领取施工许可证。

6、有一桁架,受力及支撑如图1

A、411000—3所示,则AC杆和A

B、杆的内力分别为()kN。(拉力为正,压力为负)[2004年真题]A-1；-1B0；-1

C、1；0

D、1；1

参考答案：B

文字解析：取A结点分析,受力平衡,得：竖直方向的力为0,AC杆不受力,所以AC杆的内力为0；AB杆受大小与

7、建设单位在地下管线工程竣工验收备案前,应当向城建档案管理机构移交符合现行《建设工程文件归档整理规范》要求的资料有()(1)地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件和竣工图；(2)地下管线竣工测量成果；(3)其他应当归档的文件资料(电子文件、工程照片、录像等)。

A、(1)(3)

B、(1)(2)

C、(2)(3)

D、(1)(2)(3)

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、塑料管道有()

A、氯乙烯管

B、硬聚氯乙烯管

C、氯化聚氯乙烯管

D、丁烯管

E、交联聚乙烯管

参考答案：B、C、D、E

文字解析：塑料管道有硬聚氯乙烯(PVC-U)管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管、无规共聚聚丙烯管(PP-R管)、丁烯管(PB管)、交联聚乙烯管(PEX管)、铝塑复合管、塑复铜管。

9、同一长度的压杆,截面积及材料均相同,仅两端支承条件不同,则()杆的临界力最小()

A、两端铰支

B、一端固定,一端自由

C、一端固定,一端铰支

D、两端同定

参考答案：B

文字解析：暂无解析

10、根据《中华人民共和国合同法》,下列合同中属于建设工程合同的有()[2006年真题]

A、勘察合同

B、设计合同

C、施工承包合同

D、工程监理合同

E、咨询合同

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

11、施工索赔的计算方法包括()

A、网络分析法

B、比例分析法

C、总费用法

D、差额分析法

E、分项法

参考答案：A、B、C、E

文字解析：施工索赔的计算方法包括工期索赔的计算方法和费用索赔计算方法。工期索赔的计算方法包括：①网络分析法；②比例分析法；③其他方法：工程现场施工中,可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔的工期；通过发包方与承包方协议确定索赔的工期。费用索赔的计算方法包括：总费用法、分项法、实际费用法、修正的总费用法。

12、厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置()层。

A、找平

B、防水隔离

C、隔气

D、保温

参考答案：B

文字解析：厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。

13、下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求的表述正确的()

A、地面的变形缝应与结构相应缝的位置一致

B、水泥混凝土垫层纵向缩缝间距不得大于6m

C、木、竹地板的毛地板板间缝隙不应大于6mm

D、实木地板面层铺设时,面板与墙之间应留8～12mm缝隙

E、实木复合地板面层与墙之间空隙应不小于10mm

参考答案：A、B、D、E

文字解析：建筑地面的变形缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层；室内地面的水泥混凝土垫层,纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12m；毛地板木材髓心应向上,其板间缝隙不应大于3mm；实木复合地板面层与墙之间应留不小于10mm空隙；实木地板面层、竹地板面层铺设时,面板与墙之间留8～12mm缝隙。

14、工程质量的验收均应在()检查评定的基础上进行。[2004年真题]

A、施工单位自行

B、监理单位

C、施工单位与监理单位联合

D、建设单位

参考答案：A

文字解析：暂无解析

15、下列关于石材幕墙的安装要求,错误的是()

A、拼缝板材正面与侧面的夹角不受限制

B、同一批花岗石板材的色调、花纹应基本调合、花纹应基本一致

C、接缝干挂花岗石板材的尺寸允许偏差

D、同一批干挂板材的色调花纹应基本调和,干挂板材不允许有裂纹

参考答案：A

文字解析：A项根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定,拼缝板材正面与侧面的夹角要受限制。

16、()用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。

A、氯化聚氯乙烯管

B、无规共聚聚丙烯管

C、硬聚氯乙烯管

D、丁烯管

参考答案：C

文字解析：氯化聚氯乙烯(PVC-C)管用于冷热水管、消防水管系统、工业管道系统；无规共聚聚丙烯管(PP-R管)用于饮用水管、冷热水管；硬聚氯乙烯(PVC-U)管用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道；丁烯管(PB管)用于饮用水、冷热水管。

17、吊同一重物,斜索夹角不同,如图所示,敬斜索中拉力为N,总吊索拉力为P,则()

A、PA>P

B、NA>NBBPA=PBNA

C、PA=PBNA>NB

D、PA

参考答案：B

文字解析：暂无解析

18、关于施工现场消防器材的配备,下列做法不符合要求的是()

A、临时搭设的建筑物区域内每100配备2只101灭火器

B、大型临时设施总面积超过1200,应配有消防用的积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放物品

C、临时木工间、油漆间、木机具间等,每50配备一只灭火器

D、24m高度以上高层建筑的施工现场,设置高压水泵

参考答案：C

文字解析：消防器材配备的要求包括：①临时搭设的建筑物区域内每100配备2只101灭火器；②大型临时设施总面积超过1200,应配有消防用的积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放物品；③临时木工间、油漆间、木机具间等,每25配备一只灭火器,油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器；④24m高度以上高层建筑的施工现场,设置高压水泵。

19、滴水线应整齐、顺直,并应做到()

A、内高外平

B、外高内低

C、内高外低

D、内平外高

参考答案：C

文字解析：抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

20、砌体结构房屋的受力特点中,()是错误的。[2007年真题]

A、抗压强度高,抗拉强度非常低

B、不适宜高层建筑

C、墙和柱的抗弯能力强

D、墙和柱的稳定性要求用高厚比控制

参考答案：C

文字解析：c项因为砌体的抗拉强度非常低,所以抵抗弯矩引起的拉力也很小,即墙和柱的抗弯能力弱。

21、安全措施计划的主要内容有()

A、工程概况

B、管理目标

C、组织机构与职责权限

D、施工日志

E、风险分析与控制措施

参考答案：A、B、C、E

文字解析：安全措施计划的主要内容除ABCE四项外,还有：①规章制度；②安全专项施工方案；③应急准备与响应；④资源配置与费用投入计划；⑤教育培训；⑥检查评价、验证与持续改进。

22、激光经纬仪与一般工程经纬仪相比,其具有的特点包括()

A、望远镜在垂直(或水平)平面上旋转,发射的激光可扫描形成垂直(或水平)的激光平面,在这两个平面上被观测的目标,任何人都可以清晰地看到

B、激光经纬仪主要依靠发射激光束来扫描定点,可不受场地狭小的影响

C、激光经纬仪不受风力的影响,施测方便、准确、可靠

D、能在夜间或黑暗场地进行测量工作

E、可在一瞬间内得到平距、高差、点的坐标和高程

参考答案：A、B、C、D

文字解析：E项全站仪在测站上一经观测,必要的观测数据如斜距、天顶距(竖直角)、水平角等均能自动显示,而且几乎是在同一瞬间内得到平距、高差、点的坐标和高程。

23、为控制民用建筑工程使用人造木板材及饰面人造木板材中有害物质的释放,必须测定()

A、酚醛释放量

B、甲醛含量

C、酚醛含量

D、脲醛释放量

E、甲醛释放量

参考答案：B、E

文字解析：民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板进场时,必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告,并应符合设计要求和本规范的规定。

24、根据室内环境污染控制的不同要求,学校教室属于()类民用建筑工程。

A、I

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、Ⅳ

参考答案：A

文字解析：民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为二类：①I类民用建筑：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程；②Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。

25、锤击沉桩法正常打桩方式采用()

A、重锤高击,高锤重打

B、重锤低击,低锤重打

C、轻锤高击,高锤轻打

D、重锤低击,低锤轻打

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、工程投资额在30万元以下或者建筑面积在以下,可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动,参照()执行。

A、业主意见

B、《住宅室内装饰装修管理办法》

C、《建设工程质量管理条例》

D、《建筑法》

参考答案：B

文字解析：住宅竣工验收合格前的装饰装修工程管理,按照《建设工程质量管理条例》执行。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在以下,可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动,参照《住宅室内装饰装修管理办法》执行。

27、砌体结构的应用范围广,它可用作()

A、住宅

B、学

C、旅馆C桥梁

D、水塔

E、跨度小于20m的中小厂房的墙体、柱和基础

参考答案：A、B

文字解析：砌体结构的应用范围广,它可用作住宅、办公楼、学校、旅馆、跨度小于15m的中小型厂房的墙体、柱和基础

28、普通混凝土的矿物掺合料通常有()

A、粉煤灰

B、磨细矿渣

C、海砂

D、沸石粉

E、硅粉

参考答案：A、B、D、E

文字解析：普通混凝土的矿物掺合料通常有：粉煤灰、磨细矿渣(高炉矿渣)、沸石粉、硅粉、复合及其他矿物掺合料等。海砂是细骨料(砂)的组成部分。

29、在相同条件下,材料的强度越高,则结构的()

A、承载力不变

B、承载力越高

C、承载力越低

D、变形越小

参考答案：B

文字解析：结构杆件所用材料在规定的荷载作用下,材料发生破坏时的应力称为强度,要求不破坏的要求,称为强度要求。根据外力作用方式不同,材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。在相同条件下,材料的强度高,则结构的承载力也高。

30、下列关于构件式玻璃幕墙横梁安装的表述正确的有()

A、横梁应采用不锈钢螺栓直接与立柱紧密连接

B、横梁一般应分段与立柱连接

C、横梁与立柱连接处设置柔性垫片

D、横梁与立柱连接处预留1～2mm间隙,间隙内填胶

E、横梁与立柱连接处预留伸缩间隙,间隙内不得嵌填任何材料

参考答案：B、C、D

文字解析：构件式玻璃幕墙横梁安装要求：横梁可采用铝合金型材或钢型材；横梁一般分段与立柱连接；为了防止幕墙构件连接部位产生摩擦噪声,横梁与立柱连接处,为避免刚性接触,应设置柔性垫片或预留1～2mm的间隙,间隙内填胶。

第七部分机电实务1、现场不具备模拟被测变量信号的回路,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行()

A、检测试验

B、回路试验

C、控制试验

D、综合试验

参考答案：B

文字解析：暂无解析

2、户外设备安装用的紧固件,应采用()

A、镀锌制品

B、热镀锌制品

C、镀锡制品

D、不锈钢制品

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、确定设备地脚螺栓位置、深度、垫铁的位置、安装纵横基准线的平面位置的技术资料是()

A、设备基础图

B、工艺平面位置图

C、标高图

D、安装施工图

参考答案：A

文字解析：暂无解析

4、大型钢结构、金属储罐等设备属于()

A、通用机械设备

B、专用机械设备

C、非标准设备

D、特种设备

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、为防止污染、保护环境,()应尽量远离生活区。

A、耐火泥(砂)浆搅拌

B、熬制沥青

C、施工机械检修

D、密封涂料调制

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、计量检定按其检定的必要程序和我国依法管理的形式分为()

A、强制检定和非强制检定

B、周期检定和经常性检定

C、首次检定和仲裁检定

D、首次检定和使用中检定

参考答案：A

文字解析：暂无解析

7、为施工方便和避免电缆沟塌方,电缆沟剖面应成()

A、梯形

B、正方形

C、三角形

D、矩形

参考答案：A

文字解析：暂无解析

8、配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢做()

A、螺栓连接

B、铆接

C、焊接

D、接地或接零连接

参考答案：D

文字解析：暂无解析

9、管道的吹扫与清洗属于预试车范畴,参与这些工作的主要是生产人员,且各种资源皆由建设单位提供,由()组织。

A、施工单位

B、建设单位

C、监理单位

D、设计单位

参考答案：B

文字解析：暂无解析

10、材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能为()

A、强度

B、塑性

C、弹性

D、刚度

参考答案：C

文字解析：暂无解析

11、专门为特种设备生产、使用、检验检测提供无损检测服务的特种设备检验检测机构,应当经()特种设备安全监督管理部门核准。

A、地方

B、直辖市

C、省

D、国务院

参考答案：D

文字解析：暂无解析

12、机械零件的配合按国家标准分为()等类型。

A、过渡配合

B、过盈配合

C、基本配合

D、标准配合

E、间隙配合

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

13、吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定,通常公称直径大于或等于600rm的液体或气体管道,宜采用()

A、空气吹扫

B、蒸汽吹扫

C、水冲洗

D、人工清理

参考答案：D

文字解析：暂无解析

14、管道气压试验时应进行稳压检查,用发泡剂检查()、排水阀等处,以发泡剂检验无泄漏为合格。

A、焊缝

B、法兰

C、螺纹连接处

D、截止阀

E、球阀

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

15、长输管道施工准备的内容一般包括()

A、技术准备

B、物质准备

C、现场的准备

D、施工队伍的准备

E、征地

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

16、机械设备的动作试验,应在其润滑、液压、气(汽)动、加热、冷却和电气等系统()合格后方可进行。

A、单独模拟调试

B、联合模拟调试

C、单独调试模拟

D、联合调试模拟

参考答案：A

文字解析：暂无解析

17、冲洗管道应使用清洁水,冲洗奥氏体不锈钢管道时,水中()含量不得超过25×(25ppm)。

A、镁离子

B、氯离子

C、钙离子

D、铁离子

参考答案：B

文字解析：暂无解析

18、关于主缆风绳,下列说法正确的是()

A、主缆风绳处于吊装垂线和桅杆轴线所决定的垂直平面内

B、以主缆风绳的工作拉力为依据选择缆风绳

C、以主缆风绳的初拉力为依据选择缆风绳

D、主缆风绳的直径最大

E、主缆风绳受力大

参考答案：A、E

文字解析：暂无解析

19、真空断路器的交接验收时,检查项目与其他断路器相同的是()

A、灭弧室的真空度应符合产品的技术规定

B、电气连接应可靠且接触良好

C、并联电阻、电容值应符合产品的技术规定

D、断路器应固定牢靠,外表清洁完整

E、油漆应完整、相色标志正确,接地良好

参考答案：B、D、E

文字解析：暂无解析

20、气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时．其刨削量不应小于()

A、3．0mm

B、2．0mm

C、4．0mm

D、5．0mm

参考答案：B

文字解析：暂无解析

21、关于三相异步电动机的转子绕组,说法不正确的是()

A、绕线形绕组与定子绕组一样也是一个三相绕组,一般接成星形

B、绕线形绕组与定子绕组一样也是一个三相绕组,一般接成三角形

C、异步电动机的转子绕组分为绕线形与笼形两种

D、笼形绕组形状与密闭的鼠笼相似

参考答案：B

文字解析：异步电动机的转予绕组分为绕线形与笼形两种,