2022建设工程施工合同

Word———2022建设工程施工合同2022建设工程施工合同（通用8篇）

2022建设工程施工合同篇1发包人(全称)(以下简称甲方)

承包人(全称)(以下简称乙方)

工程地点：

一、工程名称及内容：泾川县罗汉洞石油基地两个仓库大门加宽更换修理工程。苶水房改造工程。蒸箱改造工程。水箱涂料工程。院子硬化工程。铝扣板吊顶工程。3号库房门口过梁改造工程。门房，房顶屋面彩刚瓦工程。机器安装工程。钢货架工程。

二、工程承包范围

1仓库大门加宽更换修理工程。折除原有大门，门口地平，○雨篷、洞口加宽、预制上口过梁及雨篷、制做铁大门(过梁主筋为6根18圆罗纹钢，大门铁皮为1.2毫米)。

2苶水房改造工程。折除原有木门、木窗折除原有混凝土○地平产除原有涂料。安装保温防盗钢门，安装双层玻璃铝合金推拉窗、塑料板吊顶、地平为60×60防滑地砖、墙面刷两遍乳胶漆。

3蒸箱工程，○制做蒸箱台面，瓷砖全贴，开下水槽安装PVC下水管。

4水箱涂料工程，水箱外墙刷两遍乳胶漆。○

5院子硬化工程，三七灰土为20公分厚，地面混凝土为15○公分厚。

6铝扣板吊顶工程，○折除原有PVC顶篷，采纳方钢龙骨架，间距为60×60。

73号库房门口过梁改造工程，折除原有砖过梁，制做安装○混泥土过梁，过梁主筋为6根18圆罗纹钢，沙灰抺面，刷两遍涂料。

8门房，房顶屋面彩刚瓦工程，砌砖墙，领条采有4×6镀○锌方钢，单层彩钢瓦处理屋面。

9机器安装工程，折除原有地平，做50公分厚的混泥土，○预埋8个地角螺拴。

10钢货架工程，制做3个货架，高度为1.8米，宽为0.6米○长3米，货架用40×40的角铁，钢板厚为1.2毫米。

三、合同工期：

开工日期

竣工日期

合同工期总天数

四、工程质量标准必需达到合格标准。

五、合同价款：大写：小写：

六、工程严格根据现行国家地方行业标准及甲方要求进行组织施工，确保工程质量。乙方应接受甲方现场统一管理，根据要求的进度方案支配，协作施工。安期交工使用。

七、乙方代表必需保持与甲方联系，随时处理施工过程中消失的问题。

八、乙方随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，清除事故隐患。由于承包人平安措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当全部费用。

九、甲方对乙方所进材料进行监督，进行批量检验验收，合格后方可施工。

十、双方商定自工程款支付的方式和时间，开工付20%主体工程完工后付总造价的50%，施工验收合格付27%，下剩3%为工程保修金，到期后准时付清。

十一、由建筑公司供应增值税专用发票并担当开发票所产生的税金。

十二、保修期为一年。

十三、本合同双方商定签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022建设工程施工合同篇2发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中国合同法》、《中国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况承包范围

工程名称：依山星苑7#楼平基工程

工程地点：市检察院后面

工程内容：(承包范围)：该工程的场地平基土石方工程的开挖及破裂(由于地理条件特别，土石方工程在施工当中，不能采纳爆破方式施工，只能实行机械破裂或人工处理的方法);保证该工程以后能达到施工条件，以及达到建设单位的要求条件。

二、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数日历天。

三、质量标准

工程质量标准：达到发包方及建设单位的要求条件。

四、合同价款

合同价：土石方综合价每立方为300元，大写：叁佰元，全石头每立方叁百叁拾元。

五、工程款支付

双方商定的工程款(进度款)支付的方式和时间：承包方进场工程进度达到一半时由甲方支付工程进度款的80%作为材料费，工程余款甲方必需在工程竣工后15日一次性付清余款。

六、其他商定

双方商定的其他工程内容：

1、承包人在施工途中不能以任何理由增加合同单价：

2、承包人在施工途中不能中途退场，假如自动不干，要求自动退场，发包人不予进行工程款的结算，并且在承包人不情愿施工后一天内必需全部清场，搬出全部自己全部的施工机械及施工工具、用具，所产生的一切费用由承包方自行负责，假如不搬出施工场地，产生如工期延误、建设单位的罚款等后果一切由承包方全部负责。

七、工程质量用及施工要求

1、承包人要严格遵照发包人要求及现行国家有关规范、规范及行业标准进行施工作业：杜绝一切违章作业。

2、施工期间的一切质量、平安责任均由承包方全权负责，发包方不能担当任何经济及法律刑事责任。

3、发包人应乐观协作承包人的工程施工，如因发包人缘由造成工程延误，责任由发包人负责，承包方不再负责，并由发包方负责承包方的一切经济损失。

5、本合同其它未尽事宜部分，由双方另行协商，签订补充合同。

八、本合同一式二份，经承、发包双方签字后生效，二份合同具有同等法律效力，双方各执一份，工完帐清自动换效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022建设工程施工合同篇3甲方：__________________

乙方：__________________

甲方托付乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方公平自愿公正原则，就本工程施工安装及管理工程协商全都，订立本合同：

一、工程名称：__________________.

二、工程地点：__________________.

三、承包方式：__________________.

四、工程造价：__________________.

五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间凹凸压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延长高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必需在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后连续负责解决以上遗漏问题。按商定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同商定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备选购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

十一、平安施工：乙方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身平安措施不力造成平安事故，乙方应担当因发生的一切费用，非乙方造成的平安事故，由责任方担当责任和有关费用，因不行引起的平安事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商担当。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到全都看法的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方(盖章)：__________________

乙方(盖章)：__________________

______年______月______日

2022建设工程施工合同篇4发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：

为了确保，需，依照《中国合同法》、《中国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商全都，特订立本协议。

一、工程名称：___。

二、工程地点：___。

三、工程施工范围及技术要求：

详见施工图纸及工程量清单。

四、工程造价：

本工程预算价为__万元整)(详见工程预算书)。

五、承包方式：

包工包料。

六、结算方式：

本工程结算时托付有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。依据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

七、付款方式：

工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。

八、工程工期：

工期总日历天数为天，自年月日至年月日。因雨季和甲方缘由造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按商定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。

九、施工要求：

1、乙方必需严格根据甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高平安生产意识，做好现场平安防护措施，确保施工平安，施工过程中一切平安责任及措施费用概由乙方负责。

十、其它事项：

1、乙方必需具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。

2、乙方必需协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。

5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方担当。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方托付它方修理。

十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份)，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：施工图纸及工程预算书

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

签订日期：签订日期：

2022建设工程施工合同篇5甲方：

乙方：

依照《民法典》、《中国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经过友好协商，双方就平*县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成全都，签订本合同。

一工程概况

1.1工程名称：平*县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作

1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村

1.3工程内容：

①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。

②、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽[均距])计：1840m3。

③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。

④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分场地绿化处理工程。

⑥、厂房建设图纸范围内容。

⑦、厂区地面场采纳5公分磨石地面处理(承裁30吨)。

⑧、办公区域的装饰部分。

1.4工程承包范围：上述工作范围。

1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。

二、工程质量要求：合格。

三、工程工期商定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。

四、此工程的报建和政府的全部法律、法规要求的修建手续由甲方供应。

五、乙方必需根据国家建设标准保质保量，按期完成施工。

六、工程造价及支付：

此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。

支付状况：

1、甲方必需按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量);

2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;

3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。

七、组成合同的文件：

组成合同的文件包括：

1、本合同协议书;

2、中国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;

3、标准、规范和有关技术文件;

4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。

九、纠纷解决方式

双方商定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

十、此合同一式肆份，双方各执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022建设工程施工合同篇6甲方：______(已建单位)

地址：______

法定代表人：______

授权代表人：______

乙方：______(后建单位)

地址：____________

法定代表人：______

授权代表人：______

依据《中国电信条例》、《电信建设管理方法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在同路由隔距不够的状况下，经协商全都，签订本协议。

第一条甲乙双方在施工过程中必需遵守有关通信建设平安的法律、法规，建立平安建设责任制度，完善平安建设条件，确保线路建设过程中的平安施工。

其次条依据业务进展需求乙方需进行如下施工

1.施工地址：_______________

2.与甲方线路的距离：_______

3.施工长度：_______________

第三条在以上施工过程中乙方必需实行如下平安措施来保证甲方线路的平安。

1.架空电缆、光缆与原有线路跨越的，与原有线路的交越隔距必需达到0.6m的最小净距，不达标的必需整改;

2.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其平安交越距离要符合国家相关标准，同时必需加装平安爱护设施。

第四条责任划分

甲乙双方线路在同路由或交越的状况下，发生下述状况由责任方担当责任。

1.架空电缆、光缆凡是与电力线交越的，其平安交越距离要符合国家相关标准。同时必需加装平安爱护设施，新建一方线路和电力线路交越时因没有进行平安爱护，发生强电侵入，导致原有杆路消失线路故障及经济损失，由新建方担当责任;

2.新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的，若发生倒杆等现象，造成已建杆路损坏电路中断的，新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象，造成新建杆路损坏的，双方各自担当损失费用。

第五条双方义务

甲乙双方在发觉对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不行抗力

因不行抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不担当违约责任。但遇不行抗力的一方，应于不行抗力发生后5个工作日内将不行抗力状况告知对方，并供应有关部门的证明。在不行抗力影响消退后的合理时间内，一方或双方应当连续履行协议。

第八条法律适用和争议解决

本协议适用中国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调，_________省局要依据国家法律法规做出行政打算，涉及技术性的问题，要邀请相关专家论证，并做出仲裁。以上打算对双方均有约束力。

除争议事项外，双方将连续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第九条附则

1、假如本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不行强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

2、未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

3、本协议一式4份，甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不行分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必需根据本协议中的地址，以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

甲方(盖章)：_______乙方(盖章)：______

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

____年___月__日____年___月___日

2022建设工程施工合同篇7发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《民法典》、《中国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：竣工日期：

合同工期总日历天数天

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额(小写)￥：元(大写)：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标书及其附件

4.本合同专用条款

5.本合同通用条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.工程量清单

9.工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方商定双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2022建设工程施工合同篇8发包单位(甲方)：

承包人：(乙方)：

依据中国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：

第1条：工程概况

1.1、工程名称：九龙明珠D标段

工程地点：

工程内容：

含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方供应)、基坑基槽采纳人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。

工程总价：按下室占地面积18元(此价格含不行考虑的因素，没有任何价格调差)。工期：第2条：合同使用标准和法律

2.1、合同使用标准：GBJ789、JGJ9494

2.2、适用法律：中国民法典和建设安装工程承包合同条例

第3条：甲方工作

3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、平安、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。

3.2根据合同条款按时按量支付工程款。

3.3如乙方不听从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

3.4负责加强平安管理、完善平安规章制度，做好平安设防。

3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、平安生产、文明施工