一级建造师资格考试建设工程法规及相关知识每天一练（附答案及解析）

一级建造师资格考试建设工程法规及相关知识每天一练（附答案及解析）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。A、分别B、同时C、交叉D、顺序【参考答案】：B2、施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是（）。A、因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B、因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C、因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D、因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延【参考答案】：C3、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在（）的监督下现场取样并送检。A、设计单位B、工程质量监督机构C、监理单位D、施工企业质量管理部门【参考答案】：C4、甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。A、应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请B、应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请C、应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请D、应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请【参考答案】：D【解析】：《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。故D项正确。5、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()A、要约撤回B、要约撤消C、承诺撤回D、承诺撤消【参考答案】：A【解析】：第一行。价目表为要约邀请，而材料采购单为要约。取消的通知先于要约达到或与要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题情况看，建造师考试对要约、承诺法律行为的要求已经大幅降低。6、根据我国《招标投标法》的规定，评标由（）依法组建的评标委员会负责。A、招标人B、中介机构C、招标代理人D、地方人民政府相关行政主管部门【参考答案】：A【解析】：《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。7、根据《建设工程质量管理条例》，工程质量必须实行（）监督管理．A、企业B、政府C、社会D、行业【参考答案】：B8、某施工企业按照市建委的要求积极落实“群防群治制度”，则应充分动员（）参与建设工程安全生产管理基本制度。A、岗位人员B、干部群众C、职工群众D、社会人员【参考答案】：C【解析】：群防群治制度，是《建筑法》中所规定的建筑工程安全生产管理的一项重要法律制度。它是施工企业进行民主管理的重要内容，也是群众路线在安全生产管理工作中的具体体现。广大职工群众在施工生产活动中既要遵守有关法律、法规和规章制度，不得违章作业，还拥有对于危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告的权利。故B选项为正确选项。而A选项的岗位人员范围太窄，B、D选项的范围过于宽泛。9、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人承担。A、标的物交付B、合同成立C、合同生效D、支付贷款【参考答案】：B10、受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是（）。A、应视为受要约人撤回承诺B、应视为受要约人撤销承诺C、若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D、因承诺超过规定期限到达，则承诺只能无效【参考答案】：C11、当事人在仲裁过程中，对案件仲裁管辖有异义，应在()提出。A、答辩期内B、首次开庭前C、案件庭审结束前D、本案件裁决作出前【参考答案】：B12、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A、原企业的资质等级确定B、降低一级原企业的资质等级确定C、最低资质等级核定D、实际达到的资质条件核定【参考答案】：D【解析】：“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。13、下列选项中，不得安排夜班劳动的是（）。A、怀孕的女职工甲B、哺乳未满一周岁婴儿的女职工乙C、女职工丙D、未成年工丁【参考答案】：B14、特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A、1个月B、10天C、15天D、2个月【参考答案】：A15、项目经理是施工企业的（）。A、法定代表人B、法定代理人C、委托代理人D、指定代理人【参考答案】：C【解析】：《民法通则》第38条规定：“依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人，是法人的法定代表人”；第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权”。施工企业的工程项目负责人即项目经理，是接受企业法定代表人的委托，在授权范围内以施工企业的名义独立从事施工管理活动，其后果由施工企业承担。故C为正确选项。16、国家工程建设标准强制性条文由（）确定。A、国务院与建设部B、国务院建设行政主管部门C、国务院建设行政主管部门与建设部D、国务院建设行政主管部门与国务院有关行政主管部门【参考答案】：D【解析】：《实施工程建设强制性标准监督规定》第二条和第三条规定，在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。国家工程建设标准强制性条文由国务院建设行政主管部门会同国务院有关行政主管部门确定。17、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A、5B、7C、10D、14【参考答案】：A【解析】：本题考核的是投标保证金的退还。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。18、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）。A、只能采用违约金B、由违约一方选择采用违约金或定金C、由非违约方选择采用违约金或定金D、同时采用违约金和定金【参考答案】：C【解析】：《合同法》第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。19、某建设单位2013年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是（）。A、领取施工许可证不能延期B、可以延期，但只能延期1次C、延期以两次为限，每次不超过2个月D、超过延期时限的，施工许可证自行废止【参考答案】：D【解析】：本题考核的是施工许可证的管理。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。20、依据合同的分类，下列合同归类不正确的是（）。A、融资租赁合同为有偿合同B、赠与合同为有偿合同C、工程施工合同为双务合同D、勘察设计合同为要式合同【参考答案】：B【解析】：B项，无偿合同是一方当事人享有合同约定的权益，但无须向另一方付出相应对价的合同，如赠与合同、借用合同等。有偿合同是指当事人一方享有合同规定的权益，须向另一方付出相应代价的合同。有偿合同是常见的合同形式，诸如买卖合同、租赁合同、运输合同、承揽合同等。21、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1．5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。A、要求甲双倍返还定金2万元B、要求甲支付损害赔偿2万元C、要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1．5万元D、要求甲支付违约金1．5万元【参考答案】：C【解析】：本题考核的是违约金和定金的适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。22、对国家重大技术改造项目实施监督检查的部门是（）。A、国务院发展计划部门B、国务院经济贸易主管部门C、国家发改委D、国务院水利部门【参考答案】：B【解析】：国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查。国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。23、甲施工企业与乙供应商于2010年4月1Et签订了水泥供应合同，约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是违约责任的承担。违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。24、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A、留置权B、抵押权C、抵消权D、质押权【参考答案】：A【解析】：根据《担保法》第84条的规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。根据题意，应选A项。25、甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列说法中，正确的是（）。A、该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效B、该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效C、甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立D、甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立【参考答案】：D【解析】：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。26、下列关于工程建设地方标准的表述中错误的是（）。A、在公布国家标准或行业标准后，该地方标准即行废止B、未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用C、地方标准中不存在强制性条文D、地方标准的复审周期一般不超过5年【参考答案】：C【解析】：工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。27、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是（）。A、该行为属于肢解工程发包的违法行为B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D、建设单位必须与A、B分别签订承包合同【参考答案】：B【解析】：本题考核的是共同承包。共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。28、按照装饰装修专业工程规模标准，下列幕墙工程属于中型规模的是（）。A、面积6000m㎡B、幕墙高70m，面积3000m㎡C、幕墙高50m，面积5000m㎡D、幕墙高40m【参考答案】：C【解析】：幕墙工程规模标准是：大型单体建筑幕墙高度不小于60m或面积不小于6000m㎡；中型单体建筑幕墙高度小于60m且面积小于6000m㎡；小型：无。29、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。A、1B、2C、3D、6【参考答案】：B【解析】：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。30、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定，分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A、因显失公平而无效B、由于分包单位自愿签署而有效C、仅对总承包单位和分包单位有效D、因违反法律、法规强制性规定而无效【参考答案】：D【解析】：法律、行政法规中包含强制性规定和任意性规定。强制性规定排除了合同当事人的意思自由，即当事人在合同中不得协议排除法律、行政法规的强制性规定，否则将构成无效合同。按照我国《建筑法》的规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，这属于法律的强制性规定。31、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）。A、国务院负责安全生产监督管理的部门B、国务院铁路、交通、水利等有关部门C、国务院D、国务院建设行政主管部门【参考答案】：A【解析】：根据《安全生产法》第9条的规定，国务院负责安全生产监督管理的部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。故应选A项。32、依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日；45日内不能办结的，经（）人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。A、本级B、县级C、市级D、省级【参考答案】：A【解析】：本题考核的是行政许可的期限。依照《行政许可法》第26条的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日；45日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。33、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（）。A、没收B、扣押C、查封D、勘验【参考答案】：A【解析】：人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。34、在工程监理的形式中，（）主要强调监理单位对施工单位已经检验的工程应及时进行检验。A、旁站B、巡视C、专项检验D、平行检验【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是工程监理的形式。平行检验主要是强调监理单位对施工单位已经检验的工程应及时进行检验。35、下列关于合同的分类说法不正确的是（）。A、无名合同是法律未规定内容和名称的合同B、在有偿合同中，债务人的责任相对比较重；而在无偿合同中，债务人的责任相对比较轻C、附义务的赠与合同是单务合同D、有偿合同即双务合同，无偿合同即单务合同【参考答案】：D【解析】：D项，有偿合同一般为双务合同，无偿合同一般为单务合同。但也有例外，如无偿保管合同即为双务合同。36、受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当（）。A、报请上级人民法院指定管辖B、将案件退回移送法院C、自行移送至有管辖权的法院D、报请其共同上级人民法院指定管辖【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是移送管辖。人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。37、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A、6个月B、1年C、2年D、3年【参考答案】：D【解析】：《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。因此选择D选项。38、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，（）应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是安全专项施工方案的编制。住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。39、《建筑法》及相关法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的（）例外。A、专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B、为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C、专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D、分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【参考答案】：C40、甲施工单位向乙预制件厂订制非标构件，合同约定乙收到支票之日起三日内发货。后甲顾虑乙经营状况严重恶化，述要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为是（）。A、违约行为B、行使同时履行抗辩权C、行使先履行抗辩权D、行使不安抗辩权【参考答案】：C41、某建筑施工企业通过贿赂管理人员的手段取得了安全生产许可证，后被发现予以撤销，按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）内不得再次申请安全生产许可证。A、1年B、2年C、3年D、5年【参考答案】：C42、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。A、招标文件发出日B、投标文件截止日C、中标日期D、投标有效期【参考答案】：D43、无证经营的包_[头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失-此经济损失应由（）承担赔偿责任。A、王某B、某建筑公司C、某建筑公司和王某连带D、双方按事先的约定【参考答案】：C44、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。A、合同B、不当得利C、无因管理D、侵权【参考答案】：D45、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）。A、对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验B、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用C、施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验D、设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验【参考答案】：C【解析】：本题考核的是建筑材料的检验。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。46、施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测．A、施工企业质量管理部门B、设计单位或监理单位C、工程质量监督机构D、建设单位或监理单位【参考答案】：D47、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）个月。A、3B、4C、6D、12【参考答案】：A【解析】：本题考核的是建筑市场诚信行为的公布时限。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询。48、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。A、监理单位和检测机构B、建设单位和检测机构C、建设单位和建设工程质量监督机构D、监理单位和建设工程质量鉴定机构【参考答案】：C49、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）A、不服行政机关作出的行政处分B、不服行政机关作出的行政处罚诀定C、不服行政机关对民事纠纷作出的调解D、部分地方人民政府领布的规章【参考答案】：B【解析】：，《行政复议法》规定的第1条。50、根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A、2个月B、6个月C、1年D、2年【参考答案】：C【解析】：按照《劳动争议调解仲裁法》第27条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。故C为正确选项。51、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A、文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B、在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C、因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D、在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【参考答案】：C52、工伤职工停止享受工伤保险待遇的情形不包括（）。A、拒不接受劳动能力鉴定的B、所在企业破产的C、丧失享受待遇条件的D、拒绝治疗的【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是停止享受工伤保险待遇的情形。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：①丧失享受待遇条件的；②拒不接受劳动能力鉴定的；③拒绝治疗的。53、以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳（）。A、超标准排污费B、环境污染补偿费C、危险废物处置费D、危险废物排污费【参考答案】：D【解析】：《固体废物污染环境防治法》第五十六条规定，以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费。危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用。54、关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。A、仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B、当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C、劳动合同约定发生争议向商事仲裁委员会申请仲裁D、双方约定合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【参考答案】：D【解析】：《仲裁法》第16条第二款规定仲裁协议应具有以下内容：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。根据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国仲裁法)若干问题的解释》第5条和第7条的规定，仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致，以及当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，均属于无效仲裁协议；根据《仲裁法》第77条的规定，劳动争议不属于仲裁法规定的仲裁范围。故D为正确选项。55、投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（）。A、重新招标B、中标有效C、吊销营业执照D、有关单位和责任人应承担相应的行政责任或刑事责任【参考答案】：D【解析】：根据《招标投标法》第五十三条的规定，投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是中标无效，有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任，给他人造成损失的，还应当承担民事赔偿责任。56、行为人为达到非法目的以迂回的方法避开法律或者行政法规的强制性规定订立的无效合同属于（）的合同。A、损害社会公共利益B、以合法形式掩盖非法目的C、违反法律、行政法规的强制性规定D、恶意串通损害国家、集体或第三人利益【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是无效合同的种类。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。以合法形式掩盖非法目的又称伪装合同，即行为人为达到非法目的以迂回的方法避开法律或者行政法规的强制性规定。57、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B、工程竣工验收报告C、施工企业签署的工程质量保修书D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【参考答案】：A【解析】：本题考查的是竣工验收报告备案的规定。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1）工程竣工验收备案表；（2）工程竣工验收报告；（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（5）施工单位签署的工程质量保修书；（6）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》。58、关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是（）。A、设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式B、国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权C、新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权D、建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立【参考答案】：D【解析】：本题考核的是建设用地使用权的设立方式。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。59、当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务，则（）。A、债务人应当向债权人承担违约责任B、第三人应当向债权人承担违约责任C、债务人和第三人共同向债权人承担违约责任D、债权人选择确定承担违约责任的主体【参考答案】：A【解析】：《合同法》第六十五条规定，当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。60、下列担保的方式中，（）是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。’A、质押B、抵押C、定金D、留置【参考答案】：A61、下列关于要约和承诺的表述错误的是（）。A、要约对要约人具有法律约束力B、要约的撤回是使已经发生效力的要约失去效力C、承诺的内容应当和要约的内容一致方为有效D、要约一般可以撤销，但是承诺是不可以撤销的【参考答案】：B【解析】：B项，要约的撤回是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示；要约的撤销是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。62、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）。A、项目经理部具有法人资格B、项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C、项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D、项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子【参考答案】：A【解析】：本题考核的是项目经理部。项目经理部不具备独立的法人资格，其行为的法律后果由企业法人承担。63、下列关于仲裁开庭的表述中，不正确的是（）。A、当事人可以要求对出示的证据进行质证，并有权进行辩论B、当事人自愿调解的，仲裁庭不需制作调解书C、当事人自行和解的，可以撤回仲裁申请D、当事人在签收调解书之前反悔的，仲裁庭应当及时做出裁决【参考答案】：B【解析】：B项，当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。64、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土强度等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单位工程应以（）为标准进行质量验收。A、技术规范B、监理通知C、施工合同D、施工图纸【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。。65、关于著作权的保护期，下列说法不正确的是（）。A、作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为50年B、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死后50年C、法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D、作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护【参考答案】：A【解析】：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：①作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制；②公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日；③法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护。66、某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。A、高级人民法院B、最高人民法院C、中级人民法院D、该基层法院院长【参考答案】：A【解析】：《行政诉讼法》第57条规定：“人民法院应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的，由最高人民法院批准”。故A为正确选项。67、根据《物权法》，建设用地使用权属于（）。A、所有权B、用益物权C、担保物权D、留置权【参考答案】：B【解析】：用益物权，是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。故应选B选。68、根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）。A、由于不可抗力致使合同不能履行B、法定代表人变更C、当事人一方发生合并、分立D、当事人一方违约【参考答案】：A【解析】：《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（5）法律规定的其他情形。69、根据《绿色施工导则》的规定，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率应（）。A、达到30%B、达到40%C、大于40%D、大于50%【参考答案】：C70、关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是（）。A、甲要求乙加班，乙可以随时通知甲解除劳动合同B、在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同C、甲按照约定提供劳动条件，乙可以提前7日书面通知甲解除劳动合同D、甲未按劳动合同约定支付给乙工资，乙可以随时通知甲解除劳动合同【参考答案】：D【解析】：劳动者单方解除劳动合同分为预告解除、随时通知解除和无通知解除三种形式。预告解除，指的是劳动者提前30日以书面形式通知用人单位解除劳动合同和劳动者在试用期内提前3日通知用人单位解除劳动合同。随时通知解除，是指如果出现了法定的事由，劳动者无需向用人单位预告就可通知用人单位解除劳动合同。由于劳动者行使随时解除权往往会给用人单位的正常生产经营带来很大的影响，所以，立法在平衡保护劳动者与企业合法利益基础上对此类情形作了具体的规定，只限于在用人单位有过错行为的情况下，允许劳动者行使随时解除权。具体有以下几种情况：按二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。71、下列选项中，可以进行抵押的财产有（）。A、土地所有权B、高等学校的教学大楼、学生宿舍C、抵押人所有的房屋D、抵押人依法有权处置的国有土地使用权E、抵押人依法承包并经发包人同意的荒地的土地使用权【参考答案】：CDE【解析】：可以作为抵押物的财产必须是产权明确并可以强制执行的财产，土地所有权、以公益为目的的事业单位的设施不能作为抵押物，因此应选择C、D、E。72、下列人员中，属于《建筑施工特种作业人员管理规定》规定的建筑施工特种作业的包括()。A、架子工B、大模板安装工C、高处作业吊篮安装拆卸工D、起重机械拆卸工E、起重机械司机【参考答案】：ACDE73、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围主要包括（）。A、供水、供电、供气、供热等市政工程项目B、卫生、社会福利等项目C、科技、教育、文化等项目D、体育、旅游等项目E、邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围。关系公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括：①供水、供电、供气、供热等市政工程项目；②科技、教育、文化等项目；③体育、旅游等项目；④卫生、社会福利等项目；⑤商品住宅，包括经济适用住房；⑥其他公用事业项目。74、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）A、投标人在投标有效期内撤回投标文件B、投标人在开标前撤回投标文件C、中标人拒绝提交履约保证金D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E、中标人拒绝签订合同【参考答案】：ACE【解析】：在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收。”投标人在投标有效期内不能撤回投标文件75、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A、不同投标人的投标文件相互混装B、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C、招标人授意投标人撤换、修改投标文件D、不同投标人委托同一单位办理投标E、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【参考答案】：AD【解析】：本题考查的是禁止投标人相互串通投标。《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的76、下列关于借款合同的叙述，正确的有（）。A、借款合同都是诺成合同B、借款的利息不得在本金中预先扣除C、借款人应按照约定的用途使用借款D、自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息E、民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的2倍【参考答案】：BC【解析】：A项，借款合同一般都是诺成合同，但自然人之间的借款合同则为实践合同；D项，自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为不支付利息；E项，《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可以根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍。77、下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。A、投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果B、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章C、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限D、投标文件附有招标人不能接受的条件E、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵【参考答案】：BCDE【解析】：《评标委员会和评标办法暂行规定》第25条和第26条分别规定了重大偏差和细微偏差的情形。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。本题中，A选项属于细微偏差，不影响投标文件的有效性；而B、C、D、E选项属于为未能对招标文件作出实质性响应的重大偏差，应作否决投标处理。故B、C、D、E为正确选项。78、以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中（）情况工期可相应地顺延。A、分包商工期拖延B、设计变更和工程量增加C、发包方未按合同约定提供图纸D、不可抗力E、承包方因质量不合格返工【参考答案】：BCD79、根据《建造师执业资格制度暂行规定》，建造师注册后，有权以建造师名义从事的工作（）。A、担任工商管理工作B、担任建设工程施工的项目经理C、从事其他施工活动的管理工作D、法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E、地方政府根据当地实际需要规定的其他业务【参考答案】：BCD【解析】：建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。此外，注册建造师还可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他业务。80、合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有（）。A、继续履行B、采取补救措施C、停止违约行为D、支付违约金或定金E、解除合同【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是承担违约责任的种类。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。81、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2009年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。A、2009年9月，甲致函乙要求其给付工程款B、2010年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限1年，2010年年底一定付款C、2010年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D、2011年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付E、2011年3月，甲向人民法院起诉【参考答案】：ABE【解析】：本题涉及的考点是诉讼时效中断。导致诉讼时效中断的情形包括：①起诉，如E选项所述；②债权人提出要求，如A选项所述；③债务人同意履行义务，如B选项所述。82、建设单位的安全责任有（）。A、办理临时占用规划批准范围以外场地的手续B、采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线C、提出保障施工作业人员安全的措施建议D、对安全技术措施进行审查E、保障安全施工所需投入【参考答案】：ADE【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》的相关规定，建设单位相关的安全责任包括：依法办理有关批准手续；向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；不得提出违法要求和随意压缩合同工期；确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；装修工程和拆除工程的规定等。故A、D、E选项正确。而B选项为监理单位的安全责任，C选项为施工企业项目负责人的安全责任。83、关于缺陷责任期确定的表述中，正确的有（）。A、缺陷责任期一般为3个月、6个月或12个月B、缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计C、缺陷责任期可由发承包双方在合同中约定D、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90d后，工程自动进入缺陷责任期E、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计【参考答案】：BCDE【解析】：本题考核的是缺陷责任期。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90d后，工程自动进入缺陷责任期。84、根据《消防法》，关于消防设计的审核、验收及安全指挥的说法，正确的有（）。A、消防设计图纸审核不合格的，不得颁发施工许可证B、自动消防系统的操作员必须持证上岗C、建设工程未经消防验收或消防验收不合格的，不得擅自使用D、消防器材的经销人员必须持证上岗E、企业、事业单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人【参考答案】：ABCE【解析】：根据《消防法》第12条的规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。故A项正确。根据《消防法》第21条的规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。故B项正确。根据《消防法》第13条的规定，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验85、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A、社会保险B、试用期C、保守商业秘密D、补充保险E、休息休假【参考答案】：BCD【解析】：劳动合同除规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。86、注册建造师享有的权利有（）A、使用注册建造师名称B、遵守法律法规和有关规定C、在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D、保管和使用本人注册证书．执业印章E、接受继续教育【参考答案】：ACDE87、甲家旁边有一建筑工地正在施。某日，—货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有（）．A、侵权B、无因管理C、合同行为D、不当得利E、法律行为【参考答案】：AD88、下列各项属于无权代理行为的有（）。A、没有代理权的代理行为B、指定代理行为C、超越代理权限的代理行为D、代理权终止后的代理行为E、未经被监护人授权的监护人的代理行为【参考答案】：ACD【解析】：无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：①自始未经授权；②超越代理权；③代理权已终止。B项，指定代理是根据人民法院或其他机关的指定而产生的代理，属于有权代理；E项，监护人对于被监护人的代理属于法定代理，不需要被监护人的授权即可享有，故属于有权代理。89、总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A、在总承包合同中规定分包的内容B、由建设单位指定分包，分包入与总承包单位签约C、总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意D、劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认E、由建设单位向总承包单位推荐分包人，总承包人不能拒绝【参考答案】：AC90、根据我国《担保法》的规定，担保方式包括（）。A、抵押B、违约金C、保证D、留置E、质押【参考答案】：ACDE【解析】：本题考核的是保证担保的方式。《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。91、关于法人分类的表述中，正确的有（）。A、企业法人分立的应当向登记机关办理登记并公告B、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类C、企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担D、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格E、企业法人合并的无需当向登记机关办理登记并公告【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是法人。企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更，应当向登记机关办理登记并公告。企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担。92、根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是（）。A、企业不得聘用未满18周岁的未成年人B、企业必须定期为未成年人进行健康检查C、企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动D、企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动E、企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动【参考答案】：BDE【解析】：《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。A项错误。禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。C项错误。故B、D、E为正确选项。93、《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。A、放弃