2022年江西省监理工程师之合同管理自测题型题库含解析答案

《监理工程师之合同管理》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。

A.雇主

B.监理工程师

C.项目经理

D.承包商【答案】C2、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C3、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】B4、在设计施工阶段不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（）批准。

A.发包人

B.监理人

C.本级建设行政主管部门

D.发包人与监理人共同【答案】B5、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。

A.迟延交付违约金以周为单位计算，不满一周的按天计算

B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%

C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%

D.支付迟延交货违约金后，卖方仍应继续交付合同材料【答案】D6、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件

B.组织做好合同评审工作

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】A7、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件

B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件

C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润

D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】C8、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】C9、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】D10、关于要约的说法，正确的是()

A.要约必须以缔结合同为目的

B.要约内容可以是不确定的

C.要约的相对人必须是特定的人

D.商业广告是要约【答案】A11、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。

A.承包人的工程设计方案说明

B.设备方案的说明

C.设计模型

D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C12、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】B13、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%【答案】D14、下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。

A.综合医院

B.公益性社会团体

C.国家机关

D.普通公民【答案】D15、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】A16、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】C17、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】B18、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.监理有权确定，无权决定【答案】C19、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】B20、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性【答案】B21、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()

A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝

B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化

C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开

D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】B22、依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但应提供担保

C.无须征得对方同意，但要通知对方

D.无须征得对方同意，也无须通知对方【答案】C23、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】D24、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】B25、缺铁性贫血的病因包括（）。

A.铁消耗增加

B.膳食铁摄入不足

C.铁吸收少

D.运动量大

E.膳食铁摄入不足【答案】A26、某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.100

D.300【答案】C27、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。

A.要约生效

B.承诺生效

C.附生效条件的合同条件具备

D.附生效期限的合同期限届满【答案】B28、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】B29、工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。

A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表

B.近年完成的类似施工项目情况表

C.近年完成的类似工程设计项目

D.勘察设计文件【答案】D30、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。

A.勘察、监理和技术服务

B.勘察、设计咨询和施工

C.设计、监理和施工

D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】D31、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】C32、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】C33、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】D34、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。

A.园林工人

B.农民

C.婴幼儿

D.长跑运动员【答案】C35、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】B36、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。

A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法

B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段

C.由评标委员会先进行初步评审

D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审【答案】B37、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人【答案】B38、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】C39、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】C40、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】B41、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。

A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用

B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换

D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】C42、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】B43、关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】A44、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】C45、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验【答案】A46、由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为()

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延【答案】B47、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书【答案】B48、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。

A.担保金额效力不变更

B.预付款担保效力终止

C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任

D.担保金额相应递减【答案】D49、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】B50、下列关于履约保证的描述中错误的是（）。?

A.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书

B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票

C.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的20%

D.履约担保书由保险公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%【答案】C51、设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。

A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查

B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致

C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件

D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】B52、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】D53、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价【答案】B54、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】D55、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。

A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行

D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】A56、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会【答案】B57、通用条款规定的费用是指（）。

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】A58、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。

A.合同协议书、通用条款、专用条款

B.中标通知书、专用条款、协议书

C.中标通知书、专用条款、投标书

D.中标通知书、专用条款、工程量清单【答案】D59、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】B60、风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价【答案】B61、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】B62、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】C63、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同【答案】A64、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】A65、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】B66、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。

A.费用

B.追加合同价款

C.索赔款

D.可接受合同金额【答案】B67、下列有关无效合同的说法中，错误的是()

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行【答案】B68、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。

A.施工承包人

B.建设单位

C.供货方

D.采购方【答案】C69、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】D70、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】C71、下列不属于申请人须知总则的是（）。

A.纪律与监督

B.项目概况

C.资金来源

D.招标范围【答案】A72、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】D73、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。

A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价

B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价

C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整

D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】C74、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】C75、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计方案符合城乡规划、城市设计

C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求

D.项目解读、设计构思【答案】D76、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】D77、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。

A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备

B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争

C.程序复杂、工作量大、周期长

D.存在较大的主观性和随意性【答案】D78、下列对上臂围叙述正确的是（）。

A.5岁以前儿童上臂围变化很大

B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良

C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好

D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长【答案】C79、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】D80、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】D81、材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。

A.12个月

B.14个月

C.24个月

D.36个月【答案】A82、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不正确【答案】C83、某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4 万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为（）万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5【答案】D84、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（）。

A.12.1%、35.1%、52.8%

B.13.1%、42.1%、45.8%

C.15.3%、35.1%、49.7%

D.12.1%、42.1%、45.8%【答案】A85、建设工程合同的标的是各类建筑产品，建筑产品的不动产特殊性决定了承包人工作的（）。

A.连续性

B.严格性

C.流动性

D.长期性【答案】C86、（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。

A.行为

B.权利

C.义务

D.事件【答案】A87、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日【答案】A88、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格

B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】D89、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()

A.

B.

C.

D.【答案】B90、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是()

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】D91、膳食调查报告主体内容不包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民的体格状况

D.居民膳食结构的评价【答案】C92、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】B93、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。

A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间

B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准

C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用

D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】B94、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小【答案】C95、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件【答案】D96、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。

A.合同中没有规定此项工作为固定费率

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】D97、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.24

D.42【答案】D98、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】A99、已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8g蛋白质，财需要（）g鸡蛋。

A.60.2

B.68.4

C.55.4

D.65.4【答案】B100、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法【答案】D二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、合同法律关系的客体包括（）

A.当事人

B.物

C.行为

D.权力

E.智力成果【答案】BC102、某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

E.戊【答案】BCD103、设计施工总承包合同文件是由（）组成。

A.前附表

B.协议书

C.正文

D.通用条款

E.专用条款【答案】BD104、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（）。

A.合同当事方是业主和承包商

B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有

C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本

D.参与各方放弃对其他参与方的索赔

E.争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人【答案】D105、建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。

A.提供设计文件

B.提供设计资料

C.支付设计费

D.组织审查设计工作成果

E.保护设计人的知识产权【答案】BCD106、（2019年真题）能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有（）。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形成做出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关做出罚款

E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】AC107、标准施工合同中的合同附件格式包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.履约担保

D.预付款担保

E.支付担保【答案】ACD108、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.施工中发生工程变更

E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】ACD109、（2018年真题）根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有（）。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计【答案】BCD110、关于评标委员会组成的说法，正确的是（）

A.招标人代表3人，经济、技术等方面专家6人

B.招标人代表2人，经济、技术等方面专家5人

C.招标人代表3人，经济、技术等方面专家4人

D.招标人代表2人，经济、技术等方面专家3人

E.招标人代表1人，经济、技术等方面专家5人【答案】AB111、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表【答案】ABC112、根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有()

A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

B.发包人违约解除合同

C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格

D.发包人原因的工期延误

E.基准资料错误【答案】CD113、对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（）。

A.总体布置的合理性

B.设备选型的适用性

C.造型是否美观大方

D.“三废”治理方案是否有效

E.投资是否超过限额【答案】ABCD114、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，业主应对资料中（）的正确性负责。

A.不可预见的困难情况

B.施工进度计划

C.对工程的预期目标的说明

D.放线数据

E.工程竣工的试验和性能的标准【答案】C115、监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整

E.接收分包人的索赔报告【答案】AB116、根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】AB117、根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施计划

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【答案】BCD118、以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是（）。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件及维修费用

C.估算寿命期残值

D.投标价

E.运输费用【答案】ABC119、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。

A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算

B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清

C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长

E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务【答案】BCD120、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不得用于抵押的财产有（）。

A.商业用地使用权

B.已建成的住宅楼

C.宅基地的土地使用权

D.土地的所有权

E.公立学校的教育设施【答案】CD121、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.降低资质等级

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照

E.责令停止违法行为【答案】ABC122、总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.联系方式

B.工作单位

C.姓名

D.授权范围

E.年龄【答案】CD123、工程保险索赔的证据包括（）。

A.保单

B.口头叙述

C.建设工程合同

D.事故照片

E.鉴定报告【答案】ACD124、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时【答案】ABC125、在施工组织设计中需要经5人以上专家论证的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案有()。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程【答案】ABC126、标准施工合同文件组成中的投标函，不同于《建设工程施工合同(示范文本)》规定的投标书及其附件，仅是（）。

A.承包的施工标段

B.投标人置于投标文件首页的保证中标后与发包人签订合同

C.工程质量标准

D.按照要求提供履约担保

E.按期完成施工任务的承诺文件【答案】BD127、根据《标准施工合同》，关于暂估价和暂列金额的说法，正确的有（）。

A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额

B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额

C.暂估价包括以计日工方式支付的款项

D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于

E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付【答案】AB128、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格的影响，表述正确的有()。

A.工期12个月以上工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【答案】BCD129、关于设计招标项目评标的说法，正确的有（）。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查【答案】AD130、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。

A.本项目的代建人

B.为本项目前期提供咨询服务的单位

C.为本项目提供招标代理服务的单位

D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的施工单位

E.施工企业不具有法人资格的分公司【答案】ABC131、工程勘察设计招标应具备的条件包括（）。

A.招标人已经依法成立

B.已办理完项目审批

C.有相应资金或者资金来源已经到位

D.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成

E.已委托招标代理机构【答案】AD132、某建设工程投保安装工程一切险，下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。

A.自然灾害

B.施工机具失灵造成本身的损失

C.爆炸

D.票据的损失

E.意外事故【答案】AC133、根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（）。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权【答案】AC134、关于招标有效期的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止【答案】ABD135、下列关于缺陷责任期的说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用

C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由承包人承担

D.由监理人向承包人签发缺陷责任期终止证书

E.缺陷责任期满后14天内签发缺陷责任期终止证书【答案】ABC136、根据《标准设计招标文件》，下列选项中，属于工程设计的依据的有（）

A.工程基础资料及其他文件

B.本工程勘察文件和施工需求

C.招标文件

D.合同履行中与设计服务有关的来往函件

E.工程预算【答案】ABD137、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。

A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻

B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用

C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后

D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定

E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定【答案】BC138、发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。

A.工程质量不合格时不得主张该权利

B.分包人可以主张该权利

C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持

D.该权利行使期限为3个月

E.行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算【答案】A139、下列评标专家应当回避评标的是（）。

A.与投标人之一有亲属关系

B.行政监督部门的人员

C.曾在其他评标中受过行政处罚的

D.曾在其他招标中受过刑事处罚的

E.与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的【答案】ABCD140、下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释【答案】AD141、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护【答案】ABC142、（2014年真题）根据《担保法》，不得抵押的财产有（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施【答案】C143、依据FIDIC《施工合同条件》，下列风险中，属于业主应承担的风险有()

A.外敌入侵

B.工程所在地发生的叛乱

C.超音速飞行物产生的压力波

D.工地发生放射性污染

E.不利气候条件对施工的影响【答案】ABC144、关于风险CM模式的说法，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同

B.CM合同采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商不赚取总包、分包合同的差价

D.CM承包商属于专业咨询机构

E.CM承包商在工程设计阶段参与合同管理【答案】ABC145、对于发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式，应在专用条款内写明材料和工程设备的（）等。

A.名称

B.规格

C.数量

D.价格

E.时间【答案】ABCD146、《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有()

A.返还财产

B.赔偿损失

C.罚款

D.记入不良信用名单

E.对经办人进行行政处分【答案】AB147、（2019年真题）关于设计招标项目评标的说法，正确的有（）。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查【答案】AD148、(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有（）。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施计划

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失【答案】BCD149、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序【答案】ACD150、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作【答案】BCD151、设计施工总承包模式下，发包人要求包括（）。

A.功能要求

B.工艺安排或要求

C.合同价款

D.技术要求及质量标准

E.工作界区说明【答案】ABD152、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。

A.停止侵害

B.没收非法财物

C.排除妨碍

D.罚款

E.消除影响、恢复名誉【答案】AC153、通常情况下，在设备采购招标中对投标人的要求包括（）。

A.具有独立订立合同的能力

B.有专业技术资格能力

C.具有完善的质量保证体系

D.业绩良好

E.注册资金达到100万以上【答案】ABCD154、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有（）。

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查

E.施工中发现了文物【答案】ABD155、对于建筑工程设备采购，买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。关于迟延付款违约金的计算方法，正确的有（）

A.从迟付的第1周到第4周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5％

B.从迟付的第1周到第4周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1％

C.从迟付的第5周到第8周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1％

D.从迟付的第5周到第8周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5％

E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的15％【答案】AC156、与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先难以预计

B.招标人所期待的投标人可能并未参加投标

C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标

D.招标人不熟悉某些投标人的情况

E.不能实现充分竞争【答案】ABCD157、大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。

A.采购标的属于加工承揽

B.对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求

C.作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标

D.采购标的包括设备和伴随服务

E.中标人的责任不包括安装（或安装指导）.保修.人员培训【答案】ABD158、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()

A.合同主体不变，仍为甲乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务【答案】BD159、作为投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同分为（）。

A.财产保险合同

B.人身保险合同

C.建筑工程一切险

D.安装工程一切险

E.工伤保险【答案】AB160、在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有()。

A.了解施工成本的组成

B.要有很高的施工管理

C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务

D.应非常熟悉施工工艺和方法

E.要有基本的组织协调能力【答案】ABD161、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有（）。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案【答案】ACD162、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.重心

B.提单号

C.装货口岸

D.起吊点

E.货物数量【答案】AD163、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。

A.样品对照法

B.经验鉴别法

C.物理试验法

D.化学实验法

E.查点法【答案】BCD164、由同一专业的单位组成联合体投标，相关行为正确的是（）

A.签订联合体协议书，并明确联合体牵头人

B.约定由联合体牵头人就中标项目向招标人承担责任

C.按照资质等级较高的单位确定联合体资质

D.允许联合体参加方再以自己的名义单独投标

E.禁止联合体参加方再参加其他联合体投标【答案】A165、根据《标准施工总承包招标文件》，下列的说法正确的有（）。

A.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

B.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

C.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

D.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

E.发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承担【答案】AD166、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.自行享有获得的工程收益

D.与发包人协议工程收益的分享

E.要求顺延此项变更导致延误的工期【答案】AD167、设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有（）。

A.无条件偿还条款

B.无条件赔偿条款

C.有条件赔偿条款

D.无条件补偿条款

E.有条件补偿条款【答案】D168、关于施工招标中工程量清单和标底的说法中，错误的是（）。

A.工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单

B.标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格

C.标底等于工程的概算

D.标底是招标人的绝密资料，在确定中标人前不能向任何无关人员泄露

E.标底等于工程的预算【答案】CD169、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任【答案】AC170、下列选项中，可以作为抵押物的是（）

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.交通运输工具

D.有争议的财产

E.被查封的财产【答案】BC171、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()

A.承包人已完成了合同约定的各项工作

B.工程质量监督机构已确认了工程质量合格

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.承包人签署了工程质量保修书

E.设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认【答案】ACD172、根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准【答案】BC173、建设工程监理合同属于()

A.建设工程合同

B.委托合同

C.居间合同

D.技术合同

E.双务合同【答案】B174、设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于（）的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.试验和检验标准

B.对工程的工艺安排或要求

C.对工程或其任何部分的功能要求

D.发包人要求中引用的原始数据和资料

E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料【答案】ABCD175、在建设项目各类招标中，工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。

A.招标文件的内容不同

B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同【答案】ACD176、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下属于勘察人违约的情形是（）。

A.勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包

B.发包人提供的基础资料有错误

C.勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失

D.勘察人无法履行或停止履行合同

E.未按时支付勘察费【答案】ACD177、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.责令停业整顿，降低资质等级

B.有违法所得的，没收违法所得

C.合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款

D.情节严重的，吊销营业执照

E.责令停止违法行为【答案】AB178、下列属于招标采购阶段合同管理任务的是（）。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.细化项目参建各相关方的合同界面管理

E.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】ABD179、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。

A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”

C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触

E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”【答案】BCD180、以下（）是招标采购阶段的合同管理的内容。

A.开展项目招标采购的总体策划

B.落实细化合同交底工作

C.根据标准文本编制招标文件和合同条件

D.合理选择合同计价方式

E.灵活规范应对处理合同变更【答案】ACD181、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序【答案】AC182、材料采购投标文件的内容包括（）。

A.投标函及投标函附录

B.法定代表人身份证明

C.合同条款及格式

D.投标保证金

E.投标材料质量标准【答案】ABD183、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。

A.申请文件的格式

B.联合体是否具有共同投标协议

C.申请函签字盖章

D.投标人的生产许可证是否有效