二级建造师法律法规模拟试卷试题

页眉内容全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识模拟试卷（A）提示：本试卷为选择题，由计算机阅读。请将所选答案填涂在答题卡上，勿在卷面上直接作答。考试时间为120分钟。一、单项选择题（共 60题，每题 1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.(1)在我国的法律体系中，下列法律属于经济法部门的是（ ）。A. 合同法 B. 建筑法C. 消防法 D. 劳动法关于法的效力,说法错误的是()《建筑法》的效力高于建设部《建筑业企业资质管理规定》国务院《建设工程质量管理条例》的效力低于《建筑法》《上海市建筑市场管理条例》的效力低于《建设工程质量管理条例》建设部《建筑业企业资质管理规定》的效力高于《上海市建筑市场管理条例》施工单位甲向水泥厂乙购买钢材，乙因生产能力所限，将该笔业务全部转让给另一厂家丙，约定届时由丙向甲供货和收款， 并将此事书面通知了甲， 甲未置可否。则甲、乙之间的法律关系（ ）。A．属于合同转让 B ．属于合同变更C．属于违约终止 D ．以上说法都不对某单位甲委托某乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。 则针对本案事实，说法错误的是（ ）A. 乙的行为属于表见代理 B. 甲有权拒绝接受这批普通水泥C. 如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D. 如甲同意，应由甲承担付款义务甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将金戒指一枚留下，约定交清修理费时取回戒指，则车行对该戒指享有（ ）A.处分权 B. 抵押权C. 质押权 D. 留置权5．3月1日甲将房屋 70万元卖给乙，但借故未办理过户登记。 3月5日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价 10万元购买。4月1日，甲与丙办理了房屋过户登记。则（ ）乙自房屋交付时起取得房屋所有权由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效如甲乙签订房屋买卖合同后，办理预告登记，则预告登记生效期间，甲丙的房屋转让行为不发生物权效力6．以下关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（ ）国有土地建设用地使用权属于用益物权国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立国有土地建设用地使用权期间届满前，因公共利益需要可以征收国有土地建设用地使用权期间届满的，自动续期7．甲施工企业与乙设备公司于 2008年2月1日签订设备租赁合同， 合同约定设备进场后两页眉内容周内付清租金。2008年6月1日，施工设备进场。由于甲施工企业拖延支付租金，乙公司于2008年7月1日向甲发出催款函，但甲未予回复。则本案诉讼时效截止于（）。A.2009年6月15日B.2009年7月1日C.2010年6月15日D.2010年7月1日8．建设单位于2008年9月13日申请领取了施工许可证，但因为项目所在地发生流感疫情，工程于2009年10月1日才决定开工。则以下说法正确的是（）建设单位向发证机关报告后即可开工建设单位应向发证机关申请施工许可证延期建设单位应向发证机关重新申请领取施工许可证建设单位应当报发证机关重新核验施工许可证9．某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的著名进口涂料。（1）根据《建筑法》及其他有关规定，（ ）建设单位通知设计单位修改设计文件后，可以更换建设单位通过监理工程师签字认可后，可以更换施工单位有权拒绝更换如施工单位同意更换，更换后的外墙涂料由建设单位负责检验（2）如施工单位同意了业主更换涂料品牌的要求，但同时提出该品牌涂料对基底处理要求更高，因而增加了费用和工期。建设单位代表当即表示， “把活做的更细些，到时不会少了你们的”。最终，在处理索赔时双方发生纠纷。对此，（ ）A.工期应当顺延，费用不予调整 B. 工期不予顺延，费用应予调整C.经鉴定后，工期和费用应予调整 D. 工期和费用均不可以调整10．某建设单位正在进行监理单位资格预审，按照我国《建筑法》规定，肯定不能担任本项目监理业务的是（ ）甲监理公司是建设单位下属单位乙监理公司尚欠某电梯供应商3万元货款,该电梯已被本工程选用丙监理公司新投资了一家钢结构公司丁监理公司与本工程设计单位存在纠纷,案件尚未审结11.某医院门诊大楼，投资总额为5600万元，由招标人自行组织公开招标。共有甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业于投标截止时间前提交了投标文件。经评标，评标委员会向招标人推荐了甲为第一中标候选人、乙为第二中标候选人。建设单位向乙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。．本项目属于必须进行施工招标且必须强制监理的项目．有效投标少于三个的，招标人应当依法重新招标．建设单位有权在中标候选人中选择确定中标人．建设单位有权要求中标人降低报价某大型建筑工程招标项目，甲、乙、丙公司组成联合体投标，甲为牵头人，则下面说法正确的是（ ）。A 、该联合体是以一个投标人的身份投标 B 、该联合体成员资质必须是同一专业、该联合体中标后，应向招标人提交共同投标协议、该联合体中标后，甲对承包合同的履行承担主要责任甲单位为幕墙一级、装修二级资质企业，乙单位为装修一级、幕墙二级资质企业，招标文件规定都要一级资质，甲乙组成联合体且协议甲承担幕墙，乙承担装修。则招标人经资格页眉内容预审后，对该联合体投标文件的处理，（ ）A. 不予受理 B. 评定为废标C. 应认定为有效投标 D. 可以指定为分包14．下列标书不应认定为废标的是（ ）。A ．标书中没有投标人单位盖章 B ．投标报价文字的和数字的表述不一致C．提交母公司保函作为投标保证金 D ．技术标部分存在缺页和漏页15.下列关于投标有效期，说法正确的是（ ）、投标有效期由招标文件预先规定、投标有效期从投标人提交投标文件之日起计算、投标有效期应超出投标保证金有效期30天、投标人拒绝延长投标有效期的，其投标保证金将被没收16．某厂专业从事油漆生产，由个人投资经营，雇工 12人。关于该厂安全生产管理，说法正确的是（ ）、应当配备专职安全员、安全生产资金投入由决策机构和主要负责人承担责任、应当对重大危险源登记建档，并进行不定期检测、评估、监控、应当安排专人在仓库住宿值班甲是建设单位，乙是总包单位，丙是劳务分包，丁是监理单位。在施工现场由于升降机失控，造成丙公司2名工人死亡，2人重伤。（1）根据《安全生产法》规定，该事故应由（A. 甲建设单位 B. 乙总包单位C．丙劳务公司 D. 丁监理单位

）向有关政府部门上报。（2）经有关部门查实，事故发生前，总包乙施工单位已多次口头或书面要求丙公司停止使用该升降机，并已贴好封条，事故是由于丙公司现场作业人员偷偷撕去封条， 擅自启用所致。则丙公司就该安全事故应承担（ ）A.全部责任 B. 主要责任C．次要责任 D. 刑事责任（3）停工整改期间，应当（ ）A．由甲大学做好现场防护，费用由乙公司承担B．由甲大学做好现场防护，费用由丙公司承担C．由乙公司做好现场防护，费用由甲大学承担．由乙公司做好现场防护，费用由丙公司承担以下属于监理单位安全责任的是()、对现场安全生产负总责、编制和审查安全施工措施和专项施工方案、发现事故隐患，及时向主管部门报告、按照法律、法规和强制性标准实施安全监理，并承担监理责任19．下面的行为中，违反《建设工程安全生产管理条例》的是（ ）施工单位没有为自己的办公人员办理意外伤害险施工单位没有将施工现场的生活区与办公区分开设置施工单位的安全生产费用一部分用于工伤赔偿作业人员在进入新岗位前，没有经过考核合格根据总承包制订的流水作业计划，某施工现场甲设备安装分包施工期间，乙装修分包进页眉内容场。则以下关于该两分包单位的安全生产责任，说法正确的有（ ）A、该施工现场安全生产由总承包负总责B、两分包单位就该施工现场的安全生产对总承包单位负连带责任C、双方应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理范围D、施工期间，双方应指定兼职安全巡查员进行安全生产协调21.某施工单位在安全生产许可证有效期内，共发生两起安全事故，重伤 1人，轻伤3人。根据《安全生产许可证管理条例》，说法 错误的是（ ）A 、安全生产许可证有效期 3年B 、该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时， 发证机关可以不审查其安全生产条件、若施工单位发生死亡事故，发证机关应及时吊销其安全生产许可证、施工单位被吊销安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据 《建设工程质量管理条例》 规定，以下不属于建设单位质量责任的是（ ）。．不得迫使承包方以低于成本价格竞标．对更换后的外墙保温材料进行检验．不得擅自改变主体结构进行装修．未取得保修书，不得组织工程竣工验收23.某施工合同约定包工包料，则以下说法正确的是 ()建设单位无权指定主材的生产厂家和品牌未经甲方代表签字，所有建筑材料不得使用于工程所有建筑材料应由建设单位和施工单位共同负责检验检验合格的建筑材料，可以不再做见证取样24.施工单位以下做法符合《建设工程质量管理条例》规定的有（ ）．施工中发现图纸错误，经监理同意后按照强制性标准施工．隐蔽工程隐蔽前，应通知建设单位和质量监督站．施工人员与专业监理工程师去钢材加工厂对钢构件进行抽样检测．混凝土试块在监理员的见证监督下送交该工程监理单位下属的检测机构进行检测某项目施工中因重大设计缺陷需改变原承重结构，重新进行结构设计。根据《建设工程质量管理条例》的规定，（ ）只能由原设计单位提出改建方案经原审图机关批准，建设单位可以另行委托具有相应资质的设计单位设计经原设计单位书面同意，建设单位可以另行委托具有相应资质的设计单位设计修改后的结构安全，由修改单位和原设计单位承担连带责任施工单位应当于（）出具工程质量保修书。A、竣工验收合格时B、竣工验收备案时C、提交竣工验收报告时D、提交竣工结算文件时27．某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50年，屋面防水为一级、设计使用年限 15年。该工程质量保修书约定的保修期限中，无效的有（ ）。主体结构工程：50年B.屋面防水工程：15年C. 供热系统：2年 D. 排水管网:1年某项目因层层转包、偷工减料，质量事故不断。当地质量监督站接到举报后，对涉案施工单位作出了如下处理决定，其中合法的有（）A.责令工程停工B.降低资质等级页眉内容C. 没收违法所得 D. 认定转包合同无效某材料供应商专业从事装饰板的生产和销售，则其销售的所有产品必须在显著位置标明（）。A．中文警示标志B．认证标志C．检验合格标志D．生产日期30.在焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所C．焊接作业人员必须持证上岗D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施31.以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是（）A、劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或裁或审B、劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖C、劳动仲裁时效为1年，民事仲裁适用诉讼时效、二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关王某是甲市一施工单位外派到乙市某项目现场工作的技术人员，王某在乙市工作期间与施工单位发生劳动纠纷，王某在乙市申请劳动仲裁，但单位不同意通过仲裁解决纠纷。则按照劳动争议仲裁的相关规定，该劳动争议应（ ）。A 、由甲市劳动仲裁机构受理 B 、由乙市劳动仲裁机构受理C、劳动争议仲裁机构不得受理 D 、由有管辖权的人民法院受理33.某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（ ）公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B. 公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期C. 公司与出纳丙续订 2年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期D. 公司与业务员丁签订 1年劳动合同，合同期限内包含 2个月试用期34．（1）某施工单位因施工任务不足连续 7个月未向工人甲支付工资，则甲（

1个月1个月

）。可以随时通知单位解除该劳动合同B.可以解除该劳动合同，但应提前 3日通知单位C.可以解除该劳动合同，但应提前 30日以书面形式通知单位不能解除该劳动合同，而应首先提请劳动仲裁委员会仲裁A.C.

（2）甲要通过劳动仲裁解决以上劳动纠纷，应当自（ ）提出。知道或应当知道被侵害之日起 1年内 B. 劳动关系终止之日起知道或应当之日被侵害之日起 2年内 D. 劳动关系终止之日起

1年内2年内某施工单位濒临破产进行法定整顿期间，拟实施经济性裁员，则以下可以列入裁员名单的是( ) 。．甲木工因工伤被鉴定为七级伤残．乙项目经理与单位签订有无固定期限劳动合同．丙业务员患肝炎在家病休，2个月后医疗期到期．丁会计超期休产假一周，仍未上班某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了 3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法 错误的是（ ）乙公司可以向甲公司派遣工人乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同页眉内容该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬该3名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资37．某施工单位逾期拖欠营业税超过 20万元，税务机关有权采取的措施中 不包括（ ）责令施工单位一周内足额缴纳通知施工单位在处分其不动产或大额资产前及时报告通知出境管理机关限制施工单位高管出境38.2010年3月5日，赵某停放在某办公楼停车场的车辆被车库顶棚脱落的消防管线砸伤，赵某的损失可以向该办公楼的（ ）主张。A 、物业管理单位 B 、总承包单位C、消防分包单位 D 、监理单位39．张某是甲建筑承包公司的建造师， 在某厂房外墙面装饰施工项目担任项目经理期间，

为节省成本违反有关规定，使用毛竹脚手架。虽然多名工人提出异议要求对脚手架进行加固，但张某反而扬言： “谁不肯做谁就来我这结帐回家， 反正有的是人做”。 结果施工中因大风天气，脚手架倒塌，造成多人伤亡。则张某构成（ ）。A.重大责任事故罪 B. 重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪 D. 故意犯罪某市中心医院项目进行公开招标，乙建筑公司在当地建设行政主管部门的干预下中标。经多轮谈判，最终招标人甲与乙签订了将风险不合理转嫁给乙的承包合同。施工过程中，乙公司偷工减料，没有按照施工图纸和规范进行施工。而监理单位丙因甲拖欠监理费，减少了来现场的次数，未能及时发现和阻止乙的行为。最终导致质量事故的发生。对本案各方行为，分析错误的是（）。建设行政主管部门的不合理干预违反了合同自愿原则甲的行为违反了合同公平原则乙的行为违反了合同履行的诚实信用原则丙的行为属于先履行抗辩，体现了合同平等原则41.定金合同属于（ ）A.要式、双务、有偿合同 B. 要式、单务、诺成合同C.不要式、实践、格式合同 D. 要式、单务、从合同某施工单位向一建筑机械厂发出要约，欲购买一台挖掘机，则下列情形中，会导致要约失效的是（）。建筑机械厂及时回函，对要约提出非实质性变更承诺期限届满，建筑机械厂未作出承诺建筑机械厂发出承诺后，收到撤消该要约的通知建筑机械厂发出承诺前，收到撤回该要约的通知43．某招标项目，招标人甲最终未与中标人乙订立书面合同，施工。则乙有权要求（ ）A. 继续履行合同 B. 赔偿窝工损失C. 赔偿信赖利益损失 D. 赔偿可得利益损失

拒绝乙进场，改由丙施工单位44．甲建设单位与乙施工单位订立一份建设工程承包合同。 合同中约定:"由甲负责供应水泥。后甲与戊水泥供货商签订水泥供应合同,约定由戊将水泥运至施工现场。该工程由丙监理公司负责监理。乙经甲同意将防水工程分包给丁施工单位。合同履行过程中 ,由于戊水泥供货商延期供应水泥 ,给丁造成 5000元的经济损失。丁有权要求 ( ) 承担赔偿责任。A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 戊页眉内容甲搅拌站是乙施工单位长期合作的供应商，一直以来，都是搅拌站负责运送商品混凝土到指定施工地点。某日，搅拌站按照约定下料后，因订单太多，无法有效组织泵车运送，遂临时通知施工单位自提，施工单位拒绝，造成工期延误。事后，施工单位要求搅拌站承担损失，搅拌站则认为双方合同中并未事先约定履行地点和方式， 要求施工单位赔偿已生产的混凝土损失，双方发生纠纷。本案中，（ ）。应当由搅拌站负责运送到施工现场应当由施工单位自提货物，运费由搅拌站承担应当由施工单位自提货物，运费自行承担双方违约，均应向对方赔偿损失建设单位与供应商签订了设备供应合同，约定货到付款。但建设单位后悔出价过高，便借口该设备存在设计缺陷，通知供应商暂缓付款，并退还设备要求重新设计制作。（1）本案中，建设单位行使的是（）A、抵消权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、法定解除权（2）如供应商坚持认为设备质量符合合同约定，不存在设计缺陷。其可以通过（）将该设备予以提存。A、仲裁机构B、鉴定机构C、公证机构D、质量监督机构甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构工程的施工分包给丙公司。最终，教学楼工程竣工验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。丙公司多次追讨工程款均无功而返。以下说法错误的是（）A．乙、丙分包合同无效B．丙无权对工程款提出主张C.丙可以起诉乙D.丙可以起诉甲48、某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。 双方办理竣工结算时， 建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（ ）A 、不予认可 B 、委托进行鉴定C 、推定为未变更 D 、要求承包人提供相关证据49、承包人3月1日提交竣工验收报告， 发包人因迟迟未取得城建档案馆的档案预验收认可文件，8月15日才组织竣工验收，验收合格。 8月20日，建设单位办理工程竣工验收备案，8月30日，工程交付使用。则本案中，竣工日和保修期自应分别自 ( ) 起算。A 、3月1日，8月30日 B 、8月20日，8月15日C 、3月1日，8月15日 D 、8月15日，5月30日施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应（）履行。A ．中止 B ．终止C．继续 D ．对要求变更的部分中止施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故。则（ ）。．甲有权追究乙、丙的连带责任．甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失．甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失．甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失52.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付 200吨水泥，货款 6万元，乙向甲支页眉内容付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金 1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失 2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（ ）。要求甲双倍返还定金2万元要求甲支付违约金2万元要求甲支付违约金1.5万元53.乙为水泥厂，甲乙5月20日签订供货合同，约定6月1日前乙将1000吨水泥运给甲，同时约定合同签定后两日内甲向乙交付定金10万元。甲于5月25日汇出定金10万元，乙于次日收到定金。以下说法错误的是（）A．供货合同5月20日成立B．定金合同5月26日成立C．如乙6月1日前交付800吨水泥，后无货可交，甲可以要求乙返还定金12万元D．如乙6月2日才将全部水泥运到，甲可以要求乙双倍返还定金20万元54.（）不能申请仲裁A．房产买卖纠纷 B．房产继承纠纷C．劳动纠纷 D．农村土地承包纠纷55．某建设工程合同纠纷， 当事人双方建设单位和施工单位提供了一系列证据， 则关于这些证据的证明力，排序有误的是（ ）质量监督报告>质量评估报告建设工程规划许可证>施工设计图纸现场工程照片>现场勘验笔录质量监督站工作人员甲某证言>总监理工程师乙某证言>项目经理丙某证言56．某住宅楼工程 3月1日竣工，开发商拖欠施工单位工程款 800万元。9月5日，施工单位打算申请拍卖该住宅楼。开发商得知后加强了楼盘销售力度。 9月14日施工单位未经起诉即申请对该住宅楼实施财产保全， 9月15日法院作出裁定，立即实施财产保全。关于诉前财产保全制度，以下说法 错误的是（ ）施工单位申请诉前财产保全时必须提供担保法院也可以主动采取诉前财产保全如施工单位在9月30日前未起诉，则法院应主动解除财产保全对该住宅楼拍卖所得，施工单位并无优先受偿权甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服，以一审判决事实不清为由向该市中级法院提出上诉，二审法院查清事实后依法进行了改判。甲的住所地在该市二区，但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有 20万元的钢材。如果甲不执行二审法院的判决，乙应当向该市 ( ) 法院申请强制执行。A ．一区 B ．中级 C ．二区或三区 D ．一区或三区58．甲公司与乙公司之间的建设工程合同纠纷， 双方在仲裁过程中达成和解协议，下甲公司不具有下列哪一种权利？

此种情况请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书撤回仲裁申请对和解协议进行反悔，请求仲裁庭依法作出裁决请求法院执行仲裁过程中达成的和解协议59．关于仲裁裁决的撤消，以下说法正确的是（ ）．法院可以主动撤消违法的仲裁裁决．当事人可以向上级仲裁委员会申请撤消仲裁裁决页眉内容C ．当事人应当在仲裁裁决生效后 2年内提出申请．当事人申请撤消仲裁裁决应当有法定理由，并有确切证据60. 某施工单位在参加投标中有违法行为， 建设行政主管部门的处罚决定于 5月20日作出，施工单位 5月25日收到。8月1日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定，则说法正确的是（ ）．施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉．施工单位只能向法院起诉D. 施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉二．多项选择题（共 20题，每题 2分。每题的备选项中，有 2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5分）甲某在施工单位担任项目经理，2008年通过全国二级建造师执业资格考试（建筑工程专业），并在某省建设行政主管部门办理了初始注册。 2009年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。则以下关于甲某的注册和执业管理，说法正确的是（ ）A 其只能在本省范围内以二级注册建造师名义执业B 其注册证书和执业印章应由单位保管，由本人使用C 其在每一注册有效期内应接受 120学时继续教育其信用档案信息不属于个人隐私，应按规定向社会公示其所负责项目未办理竣工验收手续前，不得办理变更注册某甲建设单位与某乙银行以在建的住宅项目作为抵押并办理登记。登记后甲建设单位在原地块上又新建了一栋办公楼。则银行在实现抵押权时（ ）该办公楼不属于抵押财产只能申请拍卖住宅楼，不得申请拍卖办公楼．对该办公楼拍卖所得，无优先受偿权．如果住宅楼项目已部分售出，则银行的抵押权不得对抗买受人．如果住宅楼项目尚欠工程款，则银行的抵押权不得对抗施工单位的优先受偿权63、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）。、取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制、劳务分包与施工总承包是建设业企业资质划分中两个独立的序列、工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质、工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别64、以下关于建设工程社会监理与政府质量监督的表述中，正确的是 ( ) 。工程监理应当通过建设单位委托，政府质量监督具有法定性、强制性所有建设工程都必须实行强制监理建设工程质量必须实行政府监督工程监理与政府质量监督的依据、内容、手段不尽相同工程监理属于阶段性监理，政府质量监督属于工程建设全过程监督65．某房地产开发公司对某市滨江住宅小区项目进行公开招标，招标文件中含有如下内容，其中违反《招标投标法》的有（ ）本项目不接受联合体投标投标人必须在近3年内至少获得过一项该市优质工程奖投标工期不得超过2年，商品混凝土甲供投标人中标后必须将土建工程分包给某单位页眉内容E. 评标标准和方法在开标会上宣布66.某二级总承包企业承包的项目，施工现场发生脚手架垮塌安全事故，当场死亡 2人，重伤15人，直接经济损失 180万元。政府有关部门接到事故报告后，随即组成了事故调查组开始调查。关于该安全事故，说法正确的是（ ）、该事故属于重大事故、该施工单位可以不建立应急救援组织，但应当配备兼职的应急救援人员、事故发生后，现场作业人员应当立即报告安全生产监督部门、事故发生后30日内，出现伤亡人数变化的，应当及时补报、事故发生后60日内，事故调查组应当提交事故调查报告67、某市区一高架道路的施工现场总平面图如下：在建生活区办公区仓库、料场（已投入使用）（1）该施工现场总平面布置存在的问题有（）3.2m作业二区A、办公区不符合安全性要求B、仓库、料场不能合并设置C、作业垃圾堆放位置不当D食堂、现场未设置封闭围挡进口3.5mE、现场未设置消防通道作业一区）（2）上题中，该施工现场应当设置显著安全警作业示垃标圾志的部位是（A．现场入口B．仓库、料场入口C．作业垃圾堆边沿生活水源、河D．施工电梯、塔吊E.基坑底部（3）根据环境保护的有关法律法规，该施工单位在施工期间不得（）。A.在河里清洗混凝土搅拌车B.在施工现场焚烧沥青、油毡C.在夜间进行施工D.在施工现场填埋建筑垃圾在河边建排污口68、施工单位在施工现场员工，情况列表如下：姓名性别年龄身体状况岗位赵某女17良好档案员钱某女27怀孕3个月起重信号工孙某男29良好塔吊安装工李某男39伤残未愈架子工周某女28良好油漆工（1）依据《安全生产管理条例》，施工单位应当办理意外伤害险的是（A赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

）（2）依据《安全生产管理条例》，以上人员中，经过特种作业培训才可上岗的是（A赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某 E 周某

）（3）依据《劳动法》，施工单位有法定义务为（A赵某 B 钱某 C 孙某 D 李某

）做定期体检。E 周某（4）该施工单位因破产重整，经向劳动行政部门报告后实施经济性裁员，则依据《劳动合页眉内容同法》，( )A赵某

肯定不能列入裁员名单。B 钱某 C 孙某

D 李某

E 周某69．某建设单位为节约成本，要求设计单位修改经审查合格的节能设计文件，能标准,并最终蒙混过关,验收合格。对于该事件，应当承担法律责任的是（）。

降低了建筑节A ．建设单位

B

．施工单位C ．设计单位

D

．监理单位

E.

施工图设计审查机构70、某施工单位与项目经理周某签订的劳动合同中约定有如下内容，其中（

）不属于无效条款。A.“周某基本工资每月 2000元，业绩提成和奖金另计”“周某在项目施工期间，每周工作六天，法定节假日正常上班，可以申请安排调休”“周某基本工资中已包含加班工资，不得再就加班工资主张权利”D.“周某在项目竣工前无正当理由不得提出辞职，否则应承担违约金5000元”E．“周某如提前离职，则离职后2年内不得从事项目经理工作”71.以下档案管理工作，符合《档案法》要求的是（）A．建设单位应当自行收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件B．监理单位负责收集分包资质文件C．施工单位应当在工程竣工验收后，将有关工程档案向建设单位归档D．工程档案应在项目竣工后 3个月内完成预验收档案验收部门发现分包档案文件不全，应当责令总包单位整改72、施工中，光华建筑公司因为将部分工程分包给不具备相应资质的单位，被行政机关降低资质等级，取消1年投标资格，并处罚款20万元，没收违法所得10万元，其项目经理（注册建造师）郑某也受到停止执业6个月的处罚。则上述处罚中，当事人可以申请听证的是（）A降低资质等级B罚款20万元C没收违法所得10万元D取消1年投标资格E责令停止执业6个月73．以下（ ）应认定为无效合同。某一级资质总承包企业超越资质等级承揽了某大型汽配厂项目，但竣工前已晋升为特级总承包资质某一级总承包资质企业未经招标，承揽了某大型水利项目某二级安装资质企业中标承揽了某机电安装项目，随后转包给另一一级总承包资质企业某二级劳务分包企业超越经营范围，将工地现场的废渣、废料出售给废品收购站E．某一级装修企业与建设单位约定垫资承包某办公楼外墙装修74.建设单位与施工单位于2007年1月签订某项目装饰工程施工合同，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在2008年3月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是22500m，2而不是3000m。（1）建设单位（）2履行合同B、应按效力待定处理该合同A、只能按3000mC、可以要求变更为按2、可以要求撤消该合同2500m履行合同DE、可以要求确认该合同无效（2）本案中，（）不能作为证人出庭作证。A总监理工程师B建设单位诉讼代理人C施工单位项目经理D施工单位工人王某（十七周岁）本项目造价鉴定人员页眉内容75、某商场项目，建设单位因急于开业， 在尚未组织竣工验收的情况下提前将部分楼层交由各商户先行进行店铺装修。 装修过程中，建设单位陆续发现了一些质量缺陷， 遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题中， 不能够获得人民法院支持的有（ ）A ．卫生间瓷砖贴面脱落、水管漏水 B ．电梯运行声响过大C ．屋面彩钢板破损 D ．地基沉降不均匀．部分非承重墙出现裂缝76、甲施工单位与乙厂订立设备