实用的工程合同九篇

第实用的工程合同九篇工程合同篇1

甲方〔发包人〕：

乙方〔承包人〕：某某公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，甲、乙双方就工程施工有关事项达成一致意见，同意订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：〔以下称本工程〕

二、工程地点：某某市

三、承包范围：乙方按施工图纸及合同的要求，完成工程施工，具体施工

四、承包方式：包工包料。

第二条合同价款及结算价款：

一、按本工程的承包范围和承包方式，本工程合同价款为人民币〔小写〕：￥。00元；〔大写〕：元整。合同价款的详细见后附报价表，本合同为单价合同。综合单价包含完成该分项工程〔除施工用水电费及税金〕的人工、材料、机械等费用。

二、工程结算款＝本工程各分项工程的综合单价某实际工程量＋甲方安排乙方作其工作的款项；

三、结算程序：本工程在竣工验收通过后，由乙方提交竣工结算资料给甲方审核，甲方在收到结算书及相关结算资料后3天内提出修改意见，双方对结算书收确认一致后，分别在结算书上签字盖章。

第三条工期

一、工期为个日历天，具体开工日期以甲方所发出的开工令或通知为准。

二、工期可顺延的原因

1、天气下雨情况及人为不可抗拒的自然灾害因素而延顺工期的。

2、甲方不能按时提供场地，电源未能接通，障碍物未能去除及其他原因而影响施工；

3、甲方修改施工方案、图纸未能及时通知乙方；

4、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，而影响施工。

5、工程全部完工后，甲方提出要求乙方修改，而延顺工期的。

第四条工程质量与验收

一、工程质量到达专业评定合格标准，质量标准的评定以行业的质量检验评定标准为依据。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。双方均有责任，由双方根据其责任分别承当。

二、工程竣工验收，以施工图纸、施工方案，合同的相关规定等为依据。乙方以书面形式向甲方提供竣

工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收，并在验收后2天内给予认可或提出修改意见。

三、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后3天内不组织验收，或验收后2天内不提出修改意见视为竣工验收报告已被认可。甲方从此起承当工程保管及一切责任。

四、工程未经验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。甲方强行使用时，视为工程验收合格。由此发生的质量问题及其他问题，由甲方承当责任。

五、所有隐蔽工程要求需中间验收的分局部项工程时，必须经现场工程师书面签字验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承当由此发生的全部追加合同价款、赔偿乙方的全部损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承当责任。

六、因特殊原因，甲方要求局部单位工程甩项竣工的，双方协商签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

第五条：工程质量保修

一、工程质量保修范围〔如根底不是我方施工的需注明甲方根底原因那么不在保修范围内〕

保修范围：乙方施工的工程工程。凡属乙方施工范围内的质量问题而造成的损坏均属乙方的保修范围；由于甲方人为、不遵循使用标准、不可抗拒的自然灾害的损坏那么不在保修范围内。

二、工程质量保修期〔一般工程保修期为一年，如客户要求或其时需改正来〕

保修期限：结合本工程具体情况，工程保修期为壹年；保修期自工程竣工验收合格通过之日起计算。保修期内，出现属乙方保修范围内的保修问题，乙方在接到甲方通知之日起5天内派人维修。乙方未在约定期限内进行维修，甲方可自行或委托他人维修，维修费由乙方承当。

第六条：工程款支付

合同不含税造价为人民币〔小写〕：元；〔大写〕：元整。

1、合同签定后，甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的30%，即付折合人民币：元整，大写：元整；

2、工程完成根底施工后，甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的40%，即付折合人民币：元整，大写：元整；

3、工程全部完成后，甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起，3个工作日内甲方支付给乙方合同总造价的27%，即付折合人民币：元整，大写：元整；

4、留工程结算造价的3%，作为工程的质保金，保修期满后，甲方收到乙方《工程款支付请款表》等请款资料之日起，七个工作日内一次性结清。即付折合人民币：元整，大写：元整。

第七条双方责任

一、甲方责任：

1、协助提供施工用水、用电接点；安排施工进度及协助乙方协调相关方的关系。

2、组织对工程竣工验收，按合同规定的期限支付给乙方的工程进度款；以及办理工程结算。

二、乙方责任：

1、用于本工程的所有材料设备均为合格产品。严格按双方确认的施工图纸、施工方案及行业的相关施工标准等施工。

2、服从甲方对工作的安排。施工期间做到文明施工，负责甲方提供的临时设施的卫生、消防及平安、标准用电。负责教育和管理好本队施工人员，不发生打架斗殴事件。做好平安施工作。

3、工程完工后乙方负责属于乙方施工范围内的场地材料、设施的清理。

第八条违约责任

1、合同生效后，任何一方违反本合同的约定而单方终止合同执行视为违约，违约方应赔偿守约方合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期未支付工程款那么每天按逾期支付欠款总额的千分之三计付滞纳金。

第九条争议解决的方式

一、本合同在履行期间，凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向当地人民法院诉讼。

二、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他局部仍应继续履行。

三、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十条其他

一、如双方在合同履行过程中对合同有变更或补充，可签订变更协议或补充协议，经双方协商同意签订的变更协议或补充协议，与本合同具有同等法律效力。

二、本合同经双方法定代表人或其签约代表签字盖章之日生效，双方履行完各自义务后自行失效。

三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等效力，工程竣工验收合格保修期满后，工程保修金支付清本合同自动失效。

甲方：乙方：

法定代表：法定代表：

签约代表：签约代表：

时间：20某某年某某月某某日

工程合同篇2

建设工程施工合同是指合同双方为了完成建设工程而明确的双方的权利、义务的协议。很多建设工程施工合同的签订因为施工方对合同的法律知识不了解，导致签订的合同属于无效合同，那么建设工程施工合同无效的法律后果由哪些呢?请阅读下面的文章进行了解。

依据我国现行法律规定，合同被确认无效后，将导致合同自始无效，合同关系不再存在，当事人不再享有和承当原合同规定的权利和义务，不能产生当事人|来源|考试|大|所预期的法律后果。建设工程施工合同无效的法律后果也不例外，但由于其标的特殊性，其无效的处理与普通无效合同有着很大的差异，当事人的缔约过失也比普通无效合同复杂。

一、建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的后果。

尚未履行前被确认无效的建设工程施工合同，双方当事人均不得再继续履行。这时，合同无效的处理只按照缔约过失来承当责任，由有过错的一方赔偿另一方因合同无效而造成的损失，双方均有过错的，依照过错大小承当相应的责任。另外，损害事实的举证责任在受损害一方，如果受损害一方对其损失不能通过举证加以明确，其要求过错方承当赔偿责任的请求法院不能支持。而有过错一方除了自行承当给自己造成的违法后果外，还要承当无过错方的实际损失。

二、建设工程施工合同已开始履行但尚未履行完毕被确认无效的后果。

于建设工程施工合同尚未履行完毕就被确认无效的情形，笔者认为，不能按一般无效合同的处理原那么实行恢复原状或双方返还，应区分不同的情况处理。

第一种情况，已完成局部工程质量低劣，无法补救或所建工程在防洪区域内对防洪工程构成威胁的，应按照一般无效合同的处理原那么，已经完成局部工程应撤除，建设方支付的工程款应返还。

第二种情况，工程质量完全合格，也未违反国家和地方政府的方案，那么已完成的建设工程归建设方所有，承包方所付出的劳动由建设方折价补偿给施工方，折价时应该按照合同约定的工程价款比例折价。最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条第1款规定："建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款"，该解释的规定正是为了防止教条，减少不必要的损失和浪费。第三种情况是赔偿损失，如果因建设方过错导致合同无效的，建设方对自己的损失自负，同时应该赔偿承包方施工过程中支付的人工费、材料费等实际支出费用;如果是承包方存在过错的，承包方对自己的损失自负，同时要赔偿建设方材料费等实际支出的费用。双方都有过错的，按过错大小承当相应赔偿责任。

三、建设工程施工合同已履行完毕后被确认无效的后果。

按照最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条和第3条的规定处理。

第一，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收合格的，建设方应该参照合同约定支付承包方工程价款。但仍应追究双方的其它相应法律责任。

第二，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收不合格的，要分两种情况给予不同处理：一是维修后建设工程经竣工验收合格的，建设方仍应参照合同约定支付承包方工程款，但承包方应承当相应的维修义务，或自己维修，或负担建设方维修费。二是维修后建设工程经竣工验收不合格的，建设方不支付施工方工程款，对此损失由承包方自行承当。同时按照双方的过错及过错大小对其它损失承当相应的赔偿责任。这里的其它损失包括签订、履行合同和合同被确认无效后的后续费用，如撤除质量不合格的建筑物的费用、工程延期费用、材料费等。

工程合同篇3

甲方：施工地址：

乙方：占地长：m、宽：依照《中华人民共和国合同法》的法律规定，遵循平等，自愿、公平和老实守信的原那么，甲、乙双方协商达成一致签订本合同，具体条款如下：

第一条、甲方委托乙方购置及加工物品、名称、规格、颜色〔mm〕

第二条、乙方负责承揽物品的购置及加工安装。

第三条、质量要求：乙方购置的物品应符合本合同第一条约定的规格及颜色，彩钢板出现划痕轻微损伤属于正常。

第四条、总工程款共计人民币〔〕

大写：注：税金〔有〕〔无〕

付款方式〔〕阶段，一阶段段、三阶段、四阶段、

第五条、每阶段付款后，甲方必须要求乙方开收据，作为以后的付款凭证。

第六条、施工过程中，由于施工队操作而引起的经济损失，甲方不负责任何责任。

第七条、施工时间，甲方如需改变原方案安装的，甲方应出据书面材料和乙方协商，其费用由甲方负责。

第八条、甲方有权利委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定，进行监督管理乙方的平安生产、施工质量、对乙方有违规作业和不符合有关规定的施工质量，技术及平安要求等问题，甲方有责令乙方撤除、返工及处分的权利。

第九条、甲方应无偿为乙方提供水、电及住宿相关事宜。

第十条、合同签订后，甲方未及时按付款方式付款，乙方有权撤除所有的购置物品。所有的购置物品及已付款物品及已付款都归乙方所有，甲方不得阻拦。

第十一条、安装完毕后，出现质量为题乙方一年内负责免费维修，人为因素及自然灾害除外。

第十二条、本合同项下发生的争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，应向乙方住所地人民法院起诉。

第十三条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第十四条、本合同自双方签之日起生效。

补充协议：

甲方：〔签〕

乙方：〔签〕

年月日

工程合同篇4

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的根底上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

第二条工程范围

乙方承包的工程范围：

撤除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3:7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。

第三条承包方式

承包方式：包工包料

第四条合同工期

一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。

第五条工程价款

(一)工程价款(含税)为：(大写)(小写)￥元。

第六条工程价款支付

按合同附件中工程图纸和明细以及该工程工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上工程范围的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

第七条工程质量

一、甲方应在乙方进场前一日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

第八条验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、标准为标准共同验收。如未到达合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

第九条质量保修

一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。假设乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。

二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。

第十条甲方权利和义务

一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

二、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

第十一条乙方权利和义务

一、乙方配合有关部门做好现场平安防护、平安设施和垃圾处理等工作。

二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

五、乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、平安事故，乙方应承当全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。

第十二条违约责任

一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。

第十三条合同的生效与解除

一、合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执二份。

第十五条争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。

第十六条付款方式

经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起一年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否那么甲方有权拒付。乙方在施工过程中，假设因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承当。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

地址：地址：

电话：电话：

日期：日期：

工程合同篇5

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程承包范围：

3、工程地点

4、开工日期：年月日，具体以甲方进场通知书为准。

第二条：工程量

暂定为万立方米，以实际完成工作量为准。

第三条：单运距离及单价

1、运输距离：倒泥口在7.5~8公里以内，单价为7.5元/m3(本单价全部为不含倒土费、税费以及挖土，装车和平整场地费)。如超出运输距离的甲方另外补偿，具体单价另行协商。

2、土方方量计算以车上方计算。

第四条：工程的具体验收方法

1、采用签名收卡片记录作为工程量的结算依据，但验收卡片必须与记录相吻合，车载量缺乏以签名验收卡记录为依据。如果手工记录数不符时，无法查明原因的，以记录数少的为计算数。

2、乙方所有进场车辆，车辆容积必须经甲方量方人员认可为依据，车辆丈量后到财务结算组申请记录卡，乙方持记录卡先在工地泥头处装泥，完成后由甲方土方管理人员核定车载量，在验收卡上签名，由甲方按指定地方卸泥，卸泥司机将验收卡交由甲方管理人员确认，所有运泥车必须服从现场管理人员的'指挥，否那么不予签名。没有上、下方管理人员签名记录卡的运泥车不予作为验收依据。

第五条：工程款支付方式

1、本工程结算方式是三天一结，甲方按乙方实际完成工程量结算，按100%支付工程款。

2、甲方提供乙方车队首次进场的油费，此款在第一次结算工程款时予以扣除。

第六条：双方责任

1、甲方责任：

(1)甲方负责办理好业主方的所有开工前手续，保证乙方能准时进场施工。

(2)负责道路、城管、交警及因超限所产生的一切费用，保证乙方能顺利运输。否那么，造成的误工由甲方承当，按每日每台1000元计算补偿乙方。如是乙方车辆证照不齐全所产生的责任、费用与甲方无关。

(3)负责乙方司机、管理人员的住房费用(水电费由乙方负责)和停车场地(含停车费)，协调好取土场和倒土场的各种关系和费用并保证取土场和倒土场供乙方使用，使乙方能顺利按时按量施工。

(4)负责按时支付乙方的工程款，使乙方不停工、待工。

(5)负责安排并处理好取土场地的装车机械和倒土场平整场地的机械，保证不因此影响乙方的运输。否那么，按误工每天赔偿乙方每台车1000元人民币。

(6)负责按每台车补偿入场费1000元人民币，在甲方第一次结账时扣除。(7)乙方车辆运转正常,但因甲方原因24小时内每辆车平均拉土车数不够12车的,每少拉一车甲方赔偿乙方损失100元,反之,乙方赔偿甲方100元.

(8)在乙方不违反本合同的情况下,甲方至少使用乙方车辆一个月以上,否那么按5000元每辆车赔偿乙方来回损失费,反之,乙方同样承当对等的赔偿责任.

(9)在乙方车辆不违反本合同并能够满足甲方施工要求的情况下,甲方不得再安排其他车辆进场施工，否那么甲方赔偿乙方损失30万元,反之,甲方可以安排其他车辆进场,乙方不得有异议.

2、乙方责任：

(1)合同签订后，乙方必须在规定时间内按甲方的工程要求组织好车辆进场，要求第一批车辆不少于20台(在七天内进场完毕。),每台车容积在25m3以上的前单后双车辆.。否那么，甲方可以取消本合同，由乙方赔偿甲方误工损失30万元。

(2)乙方组织的车辆必须是证照齐全，如因证照不齐全被相关行政主管部门罚款，由乙方自己承当，与甲方无关。

(3)如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任，与甲方无关。

(4)乙方车队进场后不到一周无故退场的，甲方不予结算前三天运费。

(5)在工程未结束时或甲方违反本合同的情况下，乙方车辆未经甲方同意不得随意调出工地，如乙方单方把车辆调出工地的，按每台每天1000元人民币补偿甲方损失。

(6)负责配备好管理人员和后勤效劳人员，必须确保每天24小时施工，不能无故停工。如有发现按每台每天1000元人民币补偿甲方损失。

(7)负责车辆及人员的平安，做到平安施工，文明施工，如出现平安事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任，与甲方无关。

第七条：违约责任

1、如因甲方原因造成乙方车队不能正常施工、停工、待工连续达三天或者月累计达5天以上，从超出之日起甲方应赔偿乙方误工费，每台每天1000元，人员每人每天50元生活费，直至工程正常为止(除人不可抗力的自然灾害除外)。

2、乙方不按时上车，导致甲方工程不能按时完成或乙方无故停工，甲方有权责令乙方赔偿甲方损失，超期按每天每台1000元赔偿给甲方，并视其情节有权清退乙方出场。

3、甲、乙双方未经另一方认可不能将本合同取消，如有一方违约将赔偿另一方的全部损失。

第八条、其它：

(1)双方要互相配合，做好解决协调工作，双方要派专人负责现场管理工作。

(2)双方要严格遵守执行本合同各条款，各方不得违约。否那么，由违约方负责赔偿遵守方的一切经济损失和承当法律责任，并赔偿违约金50万元。

(3)施工期间，如双方如有争议，经协商无法解决的，任何一方可提起诉讼，其费用由违约方负责。

(4)未尽事宜，双方协商补充完善，与本合同具有同等法律效力。

(5)本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，双方签字后生效

(6)本合同工程完工价款结清，本合同自然终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇6

甲方〔房主人〕：身份证号：

乙方〔承建人〕：身份证号：

甲方在镇路建房屋一栋，建筑总面积约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原那么，确保工程平安、优质、高效、低耗完成，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守。

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。乙方施工人员食宿由乙方自行解决，费用由乙方自理。乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。

二、承建工程

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶；装饰室内粗粉刷、后沿外墙面粉水泥砂浆、顶层层面起脊，同时作好防渗透水处理。

三、承包价格

总价人民币大写：元〔〕。

四、付款方式

合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付%，工程全部完工，交验完毕付到%，预留元为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

五、双方责任

甲方负责水电到位供应及原材料及时进场。

乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。如有如下工程质量问题〔主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋：横梁断裂、露筋；天板或地板开裂、塌陷、露筋；墙体抹灰不平整，阴阳角不顺直等等〕，甲方有权拒绝验收，由乙方承当赔偿一切损失。七、注意平安

乙方在施工过程中，应注意施工平安，全程对施工平安负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。乙方应文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为〔日/天〕，从签订合同之次日起计算，乙方须在年月前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应提前2天或3天向甲方提出方案，以便及时筹备。

九、后期维修

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承当，并承当由此发生的相关赔偿以及责任。

十、其它

其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

甲方签字〔章〕：年月日

乙方签字〔章〕：年月日

工程合同篇7

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原那么，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西)，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：

一、工程概况及承包范围

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包范围：完本钱工程人行道路原路面撤除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。

二、承包方式

1、包质量、包进度、包平安、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。

2、包所有人工作用具工具机械等。

三、工程款支付方式

工程款支付：

甲方按四次付清，第一次路面切割、撤除及垃圾外运完成支付元。第二次混凝土的浇筑完成支付元。第三次侧石平石铺设完成支付元。第四次步道砖完成支付元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。

四、违约金

双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承当，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。

五、合同生效

1、合同履行过程中假设发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇8

发包方：〔以下简称甲方〕

承包方：〔以下简称乙方〕

根据《中华人民共和国经济合同法》、《民爆物品平安管理条例》、《爆破平安规程》、《国家平安生产管理总局62号令》等有关法律的法规，遵循平等自愿、公正、诚信原那么结合本工程实际情况，经双方协商，就平潭开发区环岛大道总长十八公里车道爆破工程的相关事项达成如下合同条款：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、爆破期限：从20某某年12月22日进场——20某某年4月底完工〔进场等甲方开工情况提早10天通知乙方进场〕

四、工程内容：路爆破作业，含炸药油料打眼散炮等人工作业及设备工程等

五、工程单价及结算方法：

1、按施工图纸总石方给乙方进行爆破方量为276万立方米。1百立米单价为含税价元〔炸药每吨10000元以内，油接市场价少0.2毛一升〕。

2、结算按每月进度的工程量付80%，余款工程验收后三个月付清。

六、甲乙双方职责

〔一〕、甲方责任

1、工程折平安生产由甲方负全体责任；

2、甲方必须提供工程工程政府立项批复中标合同书、公司相关资质材料并确保证件资料真实可靠；

3、负责协调该爆破工程辖区内地方乡镇村民关系及处理好矛盾纠纷。

4、甲方应积极支持并配合乙方做好爆破现场的平安管理工作，严格遵守《民爆条例》、《爆破平安规程的相关规定》。

5、甲方必须为乙方提供良好环境，如工作面土层及修理便道和地下电缆排队等。

6、乙方进场必须进行人人保全费用甲方负责。人员进场及其他一切人员平安责任由甲方负责。

7、因乙方爆破操作不当及不按时间起爆造成甲方不负责。

〔二〕、乙方责任

1、乙方对其施工现场的爆破平安生产负责，认真负责地做好职工爆破规章标准相关工作。

2、乙方在确定甲方施工地符合爆破的作业面必须加班加点及时爆破，不得以任何理由拒绝〔除遇不可抗拒或行业政策因素〕。

3、乙方派出的工作人员必须持证上岗，不得无证上岗，如公安人员查到无证上岗及相关罚款等乙方自负。

4、乙方负责工程所需爆破器材审批、购置、配送、使用、保管、登记等一系列流向控制。