2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库检测试卷B卷附答案

2022年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库检测试卷B卷附答案单选题（共80题）1、在光信号中光纤中传播时，（）会导致光信号的畸变。A.反射B.折射C.损耗D.色散【答案】D2、从硬件构成来看，通信网由终端节点、（）、业务节点和传输系统构成。A.控制节点B.网络节点C.交换节点D.接入节点【答案】C3、下列不属于数字数据网特点的是()。A.传输质量高B.带宽利用率低C.速度快D.网络运行管理简便【答案】B4、一类高层电信建筑的耐火等级应为一级，二类高层电信建筑以及单层、多层电信建筑的耐火等级均不应低于二级，电信建筑地下室的耐火等级应为()。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】A5、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低【答案】A6、不具备不同种类终端相互接续能力的有()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A7、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到3～6个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5【答案】A8、SDH设备平均发送光功率的测试点在（）点。A.RB.SC.MD.N【答案】B9、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定【答案】B10、太阳电池直流供电系统由直流（）、整流设备、蓄电池和太阳电池方阵等组成。A.配电盘B.整流器C.逆变器D.滤波器【答案】A11、在直流供电系统中，应采用()的供电方式。A.交流不问断电源B.柴油发电机后备C.整流设备与电池并联浮充D.双路市电【答案】C12、DDN通常采用（）。A.准同步方式B.互同步方式C.主从同步方式D.异步方式【答案】C13、固定无线接入的主要技术不包括（）。A.LMDSB.不可见光无线系统C.卫星通信系统D.MMDS【答案】C14、县级广播电视节目录音室和演播室外墙距火车站、铁道(非电气化)允许的最小距离为()。A.500mB.1000mC.1500mD.2000m【答案】A15、避雷线的地下延伸部分应埋在离地面()以下。A.500mmB.600mmC.800mmD.700mm【答案】D16、从硬件构成来看，通信网由终端节点、（）、业务节点和传输系统构成。A.控制节点B.网络节点C.交换节点D.接入节点【答案】C17、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180【答案】D18、在用户接入网中，()直接面向公用交换业务，并向用户直接提供通信业务。A.电路层B.传输通道层C.段层D.物理层【答案】A19、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为()。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】C20、()要求混响时间足够短，通常在0．25～0．4s。A.演播室B.录音室C.审听室D.控制室【答案】B21、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4【答案】A22、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网【答案】C23、机房设备安装施工中，关于电缆布放的说法，错误的是（）。A.电源线、地线及信号线应分开布放、绑扎B.电缆转弯应均匀圆滑，转弯的曲率半径应大于电缆直径的10倍C.同一机柜不同线缆的垂直部分的扎带在绑扎时应尽量保持在同一水平面上D.使用扎带绑扎时，扎带扣应朝向操作正面，扎带扣修剪平齐【答案】D24、水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的()上。A.混凝土B.地基C.模板D.墙体【答案】B25、对当事人作出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，作出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的()加处罚款。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】C26、光在光纤中传输产生信号畸变的主要原因是()。A.光信号的不同频率成分传输速度不同B.光信号在传输中部分光能转化为热能C.光纤表面粗糙D.光纤材料的折射率不均匀【答案】A27、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UPS【答案】B28、可以大幅提升5G系统频谱效率的技术是()。A.大规模天线阵列B.全频谱接入C.超密集组网D.新型多址【答案】A29、预埋在墙体中间的金属管内径最大为()，楼板中的管径宜为15～25mm。A.25mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D30、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.高频电缆D.塑套电缆【答案】A31、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（）A.模拟呼叫法B.大话务量统计法C.人机命令法D.话务观摩法【答案】A32、在短距离内直接在传输介质中传输模拟信号的系统称为()。A.基带传输系统B.频分复用传输系统C.时分复用传输系统D.波分复用传输系统【答案】A33、广播电视中心低压配电系统接地方式应采用()系统。A.TTB.TN-C.TN-SD.IT【答案】C34、下列关于双绞电缆的说法错误的是（）。A.不同的传输速率，要求使用不同的双绞电缆B.扭绞长度越短，抗干扰能力越强C.屏蔽双绞线比同类的非屏蔽双绞线具有更高的传输速率D.CAT6A双绞线适用于保密通信；【答案】D35、多波长计可用于()项目的测试。A.中心频率与偏离B.最小边模抑制比C.最大-20dB带宽D.输入抖动容限及频偏【答案】A36、通信网中常说的支撑网包括（）、同步网和管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网【答案】A37、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】C38、目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PA1制和（）制三种。A.ISDNB.ATSCC.SECAMD.PDTV【答案】C39、呼叫质量测试在中型城市宜选（）个测试点。A.20B.30C.50D.80【答案】B40、数字移动通信系统只有采用（）才具有软越区切换功能。A.空分多址方式B.时分多址方式C.频分多址方式D.码分多址方式【答案】D41、通信网络安全防护工作应坚持（）的原则。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】B42、广播电视发射塔主塔楼屋顶室外地坪高度()为防火二类建筑物。A.<50mB.<100mC.<150mD.<200m【答案】B43、中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（）。A.灵敏度B.调幅度C.载波跌落D.噪声电平【答案】D44、可将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压，以满足负载对电源电压的不同要求的设备是（）。A.直流变换器（DC/DC）B.逆变器C.整流设备D.交流不间断电源（UPS）【答案】A45、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体【答案】B46、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C47、关于通信网络同步的说法正确的是（）A.PTN可实现高质量的网络同步，从而解决3G基站间存在的时间同步问题B.SDH系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的C.CDMA2000支持异步和同步的基站运行方式，减少了对GPS系统的依赖性D.PTN采用了固定传送模式的数字时分复用技术，减少了时延【答案】A48、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到()。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度【答案】B49、目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PAL制和()制三种。A.ISDBB.SDTVC.ATSCD.SECAM【答案】D50、我国GSM通信系统采用1800MHz频段时，工作带宽为（）。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz【答案】C51、如果微波射线通过大气波导．而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落【答案】B52、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是()类业务。A.浏览B.VoLTEC.P2PD.即时消息【答案】B53、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0.27s会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B54、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙【答案】A55、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C56、由380／220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子电压波型畸变率应小于()。A.1％B.2％C.2.5％D.5％【答案】D57、传送网的主要技术要素有：传输介质、复用体制和()。A.电路调度B.传送网节点技术C.网络性能监视D.故障切换【答案】B58、光纤通信系统通常采用（）、强制调制、直接检波等技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码【答案】C59、GSM频率复用是指在不同间隔区域使用相同频率进行覆盖。GSM无线网络规划基本上采用每()个基站为一群。A.3B.4C.6D.8【答案】B60、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚()执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】C61、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是（）。A.先下后上，先中后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中【答案】C62、机房电力设备应在直流配电屏输出端加（）装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A63、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是()。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆【答案】C64、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B65、通信网中常见的业务节点是()。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器【答案】D66、综合布线系统的子系统不包括（）。A.建筑群子系统B.工作区子系统C.干线子系统D.交换子系统【答案】D67、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供（），利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据。A.用户终端的接入B.交换C.用户管理D.漫游【答案】A68、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应()抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50％B.98％C.100％D.99％【答案】C69、酸性电池室及贮酸室不应设（）。A.电源线B.隔爆灯具C.插座及开关D.排风机【答案】C70、下列物联网应用技术中，()一般由阅读器、应答器和应用系统三部分组成。A.无线传感网络B.大数据分析C.智能终端D.无线射频识别【答案】D71、演播室光源色温应符合彩色摄像机的色温特性()，或在通过滤色镜调整到接近彩色摄像机所要求的色温范围。A.3200KB.3600KC.4000KD.4200K【答案】A72、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》要求，下列做法正确的是()。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】B73、公共计算机网络必须采取必要的技术和管理措施，对有害信息进行（）或过滤。A.监视B.阻塞C.防范D.查找【答案】B74、在城市人行道有多处交越线路的地基坑道一般采用（）基础。A.天然地基B.素混凝土C.钢筋混凝土D.砖混【答案】C75、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C76、电视照明电光源的有效寿命指的是（）。A.不能工作时的全部累计点亮时间B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间【答案】C77、执法人员当场收缴罚款的，应当向当事人出具()财政部门统一制发的罚款收据。通信主管部门应当在法定期限内将罚款交付指定银行。A.中央B.省级C.地市级D.县级【答案】B78、可将基础直流电源的电压变换成通信设备所需要的各种直流电压，以满足负载对电源电压的不同要求的设备是（）。A.直流变换器（DC/DC）B.逆变器C.整流设备D.交流不间断电源（UPS）【答案】A79、在数字通信网中，网元n1与n4之间的段落属于（）。A.再生段B.复用段C.数字段D.中继段【答案】C80、施工队伍开挖光缆沟时，一旦发现地下（），应采取妥善措施并保护现场，同时立即向当地政府报告。A.文物和古迹B.电力电缆C.自来水管D.通信光缆【答案】A多选题（共40题）1、通信主管部门拟作出()等行政处罚决定之前，当事人可要求举行听证。A.责令停产停业(关闭网站)B.吊销许可证或者执照C.较大数额罚款D.对公民罚款2万元以上E.对法人或其他组织罚款15万元以上【答案】ABC2、网络优化中参数调整的内容很多，从BSS侧看，主要包括()。A.交换容量B.中继数量C.信道数量D.天线方位角E.小区参数【答案】CD3、路由器主要由()组成。A.输入端口B.交换机构C.天线D.处理机E.输出端口【答案】ABD4、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC5、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】AD6、电缆单盘检验的主要项目有()。A.环阻测试B.不良线对检验C.绝缘电阻检验D.耐压检验E.频响测试【答案】ABC7、各类厂界噪声标准适用范围的划定包括()。A.Ⅰ类标准适用于以居住、文教机关为主的区域B.Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区C.Ⅲ类标准适用于工业区D.Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域E.Ⅴ类标准适用于铁路干线道路两侧区域【答案】ABCD8、广播电视机房选址远离电磁干扰源，不宜靠近什么地方（）A.110KV高压线B.电气化铁路C.医院D.学校E.加油站【答案】ABC9、克服电磁波衰落的一般方法有()。A.利用天线的方向性B.利用地形地物削弱反射波的影响C.分集接收D.用无源反射板克服绕射衰落E.将反射点设在反射系数较大的地面【答案】ABCD10、DWDM系统主要网络单元中，()是无源器件。A.光合波器(OMU)B.光分波器(ODU)C.光波长转换器(OTU)D.光纤放大器(OA)E.中继器使用0TU【答案】AB11、铅酸蓄电池充放电正确的是（）。A.充放电期间温度不大于45°CB.设定充电电压时，浮充值应大于均充值C.初次放电每个单体电池的终了电压不应小于1.8VD.初充电结束时，电池电压连续3h以上不变E.10小时放电率放电比3小时测得的电池容量更大【答案】ACD12、通信建设工程施工企业项目负责人安全生产管理能力考核要点包括（）。A.保证工程项目安全防护和文明施工资金投入B.检查施工现场安全生产达标情况C.发生事故后，组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况D.检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况E.保证本单位安全生产所需资金投入情况【答案】ABC13、目前关于3G的标准有()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMAE.GSM【答案】BCD14、下列（）是光纤传输特性。A.误码B.抖动C.损耗D.色散E.信噪比【答案】CD15、微波天线的基本参数为()。A.天线增益B.半功率角C.隔离度D.极化去耦E.驻波比【答案】ABD16、在光纤传输系统中,直接影响传输距离的因素有（）。A.设备发光功率B.光纤衰减系数C.设备中心频率D.设备输入抖动容限E.设备接收灵敏度【答案】AB17、PTN线性保护倒换包括（）。A.1+1B.1:1C.N：1D.1+NE.1：N【答案】AB18、在微波通信系统中，属于分路系统的是()。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道一同轴转换等组成E.极化补偿器【答案】ABD19、电缆或信号线的焊接点应()。A.端正光滑B.无虚焊C.无凹陷无凸泡D.不松动E.使用焊油【答案】ABCD20、（）是第四代移动通信系统的核心。A.智能天线B.多入多出C.软件无线电D.正交频分复用E.接力切换【答案】BD21、下面关于GPS天线安装要求正确的有()。A.上方60°范围内(至少南向45°)应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于200mm的金属物体的水平距离不宜小于2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过1°E.在垂直方向与基站天线距离没有限制【答案】CD22、卫星电视接收系统的室外单元包括()。A.天线B.馈源C.高频头D.功率分配器E.数字卫星电视接收机【答案】ABC23、我国有线电视监测系统的主要任务包括()。A.安全监测B.用户监测C.内容监测D.质量监测E.分频监测【答案】ACD24、光纤传输中光纤自身的损耗主要有()。A.连接损耗B.微弯损耗C.吸收损耗D.弯曲损耗E.散射损耗【答案】C25、当事人在听证中的权利和义务包括()。A.有权对案件涉及的事实、适用法律及相关隋况进行陈述和申辩B.有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据C.如实回答主持人的提问D.遵守听证程序E.核实听证参加人名单【答案】ABCD26、对通信建设工程企业项目负责人的安全生产管理能力的考核要求包括（）。A.能够认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策B.能够根据工程的特点组织制定通信工程安全施工措施C.能够有效对安全生产进行现场监督检查D.能够及时制止现场违章指挥、违章操作行为E.能够及时、如实报告通信工程生产安全事故【答案】AB27、通信主管部门为调查案件需要，有权依法进行现场勘验，()。A.对重要的书证，有权进行复制B.对重要的书证，无权进行复制C.勘验检查时，应当通知当事人到场D.勘验检查时，无须通知当事人到场E.制作《勘验检查笔录》，当事人拒不到场的，可以请在场的其他人作证【答案】AC28、PTN网络结构分为()。A.分组传送通信层B.分组传送通道层C.传送网络业务层D.分组传送通路层E.传送网络传输媒介层【答案】BD29、与GSM相比，CDMA的优点有（）。A.系统容量大B.频带利用率较低，但频率规划灵活C.可以采用频分多址方式和时分多址方式D.手机备用时间长E.通信质量更佳【答案】AD30、关于人手孔说法正确的是（）。A.在浇筑人孔基础混凝土时，应在对准人孔口圈的位置嵌装积水罐，并从墙体四周向积水罐做20mm泛水B.管道进入人窗口处应呈喇叭口形，管头应伸出在砖墙体内C.管道进入人孔墙体，对面管道高程应对称，一般情况下不能相错1/2管群，分支的部分管道应低于主干管道D.人孔口腔与上覆预留洞口应形成同心圆。口腔内部应抹灰，与上覆搭接处要牢固，内外侧抹八字E.上下穿钉应在同一垂直线上，拉力环在墙体上的位置应与对面管道中心线对正【答案】AD31、5G网络架构将引人全新的网络技术，()将成为5G网络的重要特征。A.SDNB.NFVC.IPD.SDHE.WDM【答案】AB32、地面数字电视传输国际标准电视传输标准包括（）A.ATSCB.DVBC.NTSCD.ISDBE.DTMB【答案】ABD33、核心网可靠性测试的内容有（）。A.EPC核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确率指标应小于十万分之一【答案】A34、束管式结构光缆结构的缺点有()。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】AC35、网络优化应主要从（）方面来进行分析。A.上下行速率B.干扰C.掉话D.无线接通率E.切换【答案】BCD36、5G的主要技术场景有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.超密集组网D.低功率大连接E.低时延高可靠【答案】ABD37、光缆中继段测试内容包括（）。A.线路衰减系数及传输长度B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.对地绝缘电阻E.串音衰耗【答案】ABCD38、地面无线广播遥控监测站距离()等应大于200m。A.高压线路B.医院C.电气化铁路D.工厂E.广播电视和通信发射塔【答案】AC39、卫星通信与其他通信方式相比较，具有()的特点。A.通信距离远，建站成本与距离无关，除地球两极外均可建站通信B.组网灵活，便于多址连接C.不能采用空分多址（SDMA）方式D.机动性好E.通信线路质量稳定可靠【答案】ABD40、某电信运营公司发现本地网光缆被挖断，首先采取措施临时疏通业务，随后修复线路并加装钢管保护。在沿线增设宣传牌，该公司可向责任单位索赔的费用包括（）。A.临时疏通业务的费用B.线路修复的人工费、材料费C.加装保护钢管的费用D.增设宣传牌的费用E.支付用户的损失赔偿费用【答案】AB大题（共15题）一、背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于7月1日开工，9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构成情况如下表：项目经理部的施工组织设计中对安全的要求如下：(1)在施工过程中，应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程保证实现无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具保证无破损。项目经理部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检査，杜绝安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员向主要施工人员交底。在施工过程中，发生了以下事情：(1)挖好的杆坑使得一人腿部摔伤。(2)过路口架设吊线时，吊线使得一名骑车人摔伤。(3)敷设架空电缆时，遇到吊线带电，使得一名施工人员从杆上摔落。(4)在人孔内接续时，便道上一行人掉入人孔中。(5)—名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕。(6)管道内的电缆线间绝缘不达标。【答案】(1)工程的安全管理工作应在事前制定安全管理计划；事中落实管理计划，并进行检査；事后应对检查中发现的安全问题进行分析，査明问题产生的原因，制定纠正和预防措施，避免以后再发生类似的问题。但项目经理部在施工组织设计中，对安全的控制要求未涉及安全事故的处理要求，也就是说缺少事后纠偏的工作内容。(2)在项目经理部的施工组织设计中，只提到了对内部的人员、仪表、车辆、设备、机具的安全管理，未提到对建设单位的材料、施工现场周围环境的保护问题，因此在工程中发生了很多安全事故。(3)本工程的危险源包括：高温，路由附近的高压电力线、低压裸露电力线及变压器；有缺陷的夹杠、大绳、油丝绳、脚扣、安全带、座板、紧线设备、梯子、试电笔等工具，有缺陷的钢绞线、夹板、螺钉、螺母、地锚石、电杆等材料，固定不牢固的滑轮、线担、夹板等高处重物，锋利的工具；码放过高的材料，千斤上的电缆盘，车上固定不牢的重物，绷紧的钢绞线；人(手)孔内的有毒气体，落入人(手)孔的重物，安装不牢的拉力环，开凿引上孔溅起的灰渣，使用不当的喷灯；有缺陷的标志，未做防护的杆坑、拉线坑，未立起的电杆，打开的没有围栏的人(手)孔；行驶的车辆，燃油，伙房的煤气罐，传染病，雷电等。(4)项目经理部的人员中，项目经理不具备上岗资格。因为项目经理只具有一级注册建造师的证书。项目负责人在取得相应的执业资格证书的同时，还应取得安全培训合格证书以后才可上岗。(5)项目经理部不符合安全管理规定的工作有：安全技术交底工作只涉及了主要施工人员，交底的范围不符合要求；开挖的杆坑、拉线坑及打开的人(手)孔均未作警示标志；路口处敷设吊线时未设专人看管；施工人员的安全教育不到位；未按照安全操作规程施工等。(6)安全技术交底工作不到位。项目经理或技术负责人应当对有关安全施工的技术要求向管理人员、施工人员进行详细的讲解和说明。安全交底的形式应根据工程规模确定，原则上要求逐级进行。安全交底的内容应全面、有针对性，应针对工程中容易发生安全事故的问题进行交底。安全技术交底工作应保存书面的签字记录。(7)人(手)孔内作业时，应注意防毒、防坠落、防原有线缆损坏的问题。①在人(手)孔内工作时，井口处应设置警示标志。施工人员打开人(手)孔后，应先进行有害气体测试和通风，确认无有害气体后才可下去作业。在人孔内抽水时，抽水机的排气管不得靠近人(手)孔口，应放在人(手)孔的下风方向。②下人(手)孔时必须使用梯子，不得蹬踩光（电)缆托板。人(手)孔内工作时，如感觉头晕、呼吸困难，必须离开人(手)孔，采取通风措施。开凿人(手)孔的引上孔时，必须戴防护眼镜。在人(手)孔内不许吸烟。(8)本工程应制定的应急预案包括：人员伤亡事故应急预案、火灾应急预案等。本工程应急预案的内容应包括：①应急期间的负责人应采取的措施；②起特定作用的人员和专家的职责、权限及义务；③与外部应急服务机构的联系方式以及与邻居和公众的沟通方式、办法；④至关重要的设备和记录的识别及保护方法；二、1．背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2．问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向资质证书管理部门提出对该单位进行资质等级降级的申请。三、某施工单位承担一项基站设备安装工程，工作内容包括：机房内基站及配套设备安装调测，30～50m高的地面自立式铁塔上天馈线系统安装，接地系统安装。工期为7月1日至8月31日。因工期紧张，项目部招收了部分塔上作业人员，自行组织了技术和安全培训即上岗作业；上塔前，项目部技术负责人对天馈线安装工作进行了交底；因馈线等甲方提供的主要材料有合格证，故未对其进行检验直接进场使用。工地安全员检查时，发现个别施工人员赤膊作业、随手抛下安全帽和工具、为活动方便不系安全带等，及时给予纠正。随后，项目部完善了安全保护措施，至完工没有发生安全事故。对已安装完成的10个站的测试中，发现多个站天馈线指标不合格，项目部通过分析找到了不合格原因，制定了纠正措施，后续的测试没有发现类似问题。【问题】1．指出至少5个安装天馈线的质量控制点。2．识别施工人员的不当行为可能引发的安全事故。3．说明本工程安全保护措施应包含的内容。4．说明接地系统作用及其接地系统室外部分包括的内容。【答案】1．安装天馈线的质量控制点：(1)天线固定；(2)天线位置；(3)天线方向；(4)馈线防水；(5)馈线固定；(6)馈线弯曲度；(7)馈线接头；(8)馈线接地。2．可能引发的安全事故：(1)强紫外线对人体伤害；(2)人员高处坠落摔伤；(3)高处落物伤人。3．本工程安全保护措施应包含的内容：(1)进行安全教育和安全技术交底；(2)塔上作业人员须经专门的安全培训，取得资格证书后上岗；(3)作业人员佩戴安全防护用品；(4)划定塔下安全禁区；(5)高温时段和6级以上大风时停止塔上作业。4．接地系统的作用是迅速泄放雷电引起的强电流。接地系统室外部分包括：建筑物接地、天线铁塔接地、天馈线接地。四、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(15~19日）；事件三：可索赔工期2天，900m3÷（4500m3÷10天）＝2天；事件四：可索赔工期3天(20~22日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计5＋2＋3＋1＝11天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日×24元/工日×(1＋40%)＝504元机械费：450元/台班×5台班（天）＝2250元；五、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期10天；事件三变更增加的工期6000/（60000/30）=3天；事件四可索赔工期9天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22天3.事件二可索赔费用：人工费40工日×50元/工日×（1+50%）=3000元机械费500元/台班×10天=5000元事件三设计变更增加的施工费：6000延米×10元/延米=60000元六、1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2．问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。七、某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2米。项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。问题1．识别本工程的施工现场环境因素。2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。3．现场勘察还应包括哪些内容?4．本工程设立临时设施的原则应是什么?5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理?【答案】1.本工程的施工环境因素有：(1)切割机工作时，噪声排放和尘土飞扬；(2)开挖管道沟时造成的尘土飞扬；(3)打夯机产生的噪声排放；(4)工程及生活废弃物、垃圾被随意丢弃。2.开挖时，遇不稳定土壤、挖深超过2米或低于地下水时应进行必要的支护.3.(1)现场管道路由的实地考察：了解交通、市政建设等特点对施工的影响。(2)考察其他管线情况及路由复测，明确施工的关键部位，制定关键点的施工措施及质量保证措施。(3)了解现场的交通、环境以及文物保护、建筑红线等情况。4.设立临时设施的原则：（1）距离施工现场就近：(2)运输材料、设备、机具便利：(3)通信、倌息传递方便：(4)人身及物资安全八、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。九、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。问题：1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？4.电杆倾斜的主要原因是什么？5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？【答案】1.①距离施工现场近；②运输材料、设备、机具便利；◎通信、信息传递方便；④人身及物资安全。2.①跨距200米的跨河施工；②直埋光缆沟的沟深控制；③光缆接续；④与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4.拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5.①探明电力电缆的确切位置和深度：②人工小心开挖；③通知电力电缆产权单位到场；④做好应急预案。一十、背景某城市的通信建设单项工程包括5个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的5个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向20家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价2%的投标保证金。在投标截止日，有A、B两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现C施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现D施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于E施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。经建设单位的权衡，最终确定了A、B、C、D、E5家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请A施工单位再适当地把费用压低一些，A单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与5家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：①不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。②不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后，方可以开展招标活动。③标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制，且必须符合国家有关规定。④要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金，金额一般不应超过合同估算价的1%。⑤接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件，招标人应不予受理。⑥投标文件中存在两个报价的，未作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，应视为废标。⑦建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。⑧返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金，建设单位应在与中标人签订施工合同后5日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。一十一、1．背景A施工单位具有通信工程施工总承包一级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务，工程造价约2亿元人民币。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量(约8000万元的工程造价)分包给具有通信工程施工总承包三级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为关键过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，然后上岗。B施工单位项目负责人将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2．问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题?(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题?应怎样做?(3)机架安装工作的质量控制点有哪些?(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚?【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题是：本工程规模较大，应由一级资质总包资质的企业施工，B施工单位无总包一级资质，而建设单位却错误地同意A施工单位将工程量分包给B施工单位。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。④B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位应与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。无论A施工单位是否具有总承包资质，都应受到处罚；对于B施工单位，他是工程质量问题的制造者，受到处罚也是理所应当的。所以，质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。一十二、1．背景A施工单位具有通信信息网络系统集成甲级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量分包给具有通信信息网络系统集成丙级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。2．问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题应怎样做(3)机架安装工作的质量控制点有哪些(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚。【答案】(1)建设单位在本工程管理中存在的问题主要有：①在工程招投标阶段，没有充分考虑施工单位的施工能力，而错误地将此工程交由A施工单位承担；②A施工单位无总包资质，而建设单位却同意其将工程量分包给B施工单位，错误地估计了A施工单位管理能力。(2)B施工单位在本工程管理中存在的问题主要有：①B施工单位不应根据A施工单位的质量管理要求进行工程管理。B施工单位应根据工程的实际要求和自己施工人员的实力进行质量管理。②B施工单位在请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课以后，不能就此认为自己的施工人员就具备了上岗资格。B施工单位应根据工程要求进行上岗前的考试，考试合格者才可以上岗，以保证作业人员具备相应的上岗能力。③B施工单位在施工中不应按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位应根据施工现场的具体条件、自己管理人员和施工人员的实际水平以及以往工程中不合格的发生情况对工程中的重要过程和质量控制点进行控制。④B施工单位的交底工作不能只进行口头交底。对工程中重要过程应进行技术交底，使上岗操作人员和质检员明确技术要求、质量要求和操作要求。工程交底要形成文字记录，并应有交底人和被交底人签字。⑤B施工单位放绑的线缆多次出现返工，两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故，说明B施工单位没有对不合格制定纠正或预防措施，从而使得不合格现象多次、反复出现。B施工单位应针对同一工序经常性的不合格分析不合格的原因，制定纠正措施，防止再次发生，从根源上杜绝不合格。(3)机架安装工作的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志。(4)质量监督机构应该对A、B两个施工单位进行处罚。因为B施工单位是以A施工单位的分包单位出现的。对于工程质量问题，施工单位应对工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程施工实行总承包的，总承包单位应当对其承包的工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单