监理工程师之合同管理题库及答案【考点梳理】

监理工程师之合同管理题库及答案【考点梳理】第一部分单选题(50题)1、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。

A.投保人是发包人

B.应以承包人的名义投保

C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D.保险合同的有效期至工程保险期满为止

【答案】：C

2、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A

3、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商

【答案】：B

4、投标保证金（）。

A.不计利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息

【答案】：C

5、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()

A.发包人承担，批准顺延工期

B.发包人承担，不批准顺延工期

C.承包人承担，可以顺延工期

D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】：A

6、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.160

B.140

C.100

D.80

【答案】：D

7、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

【答案】：D

8、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】：B

9、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。

A.迟延发出开工通知

B.合同工期予以顺延

C.提前7天向承包人发出开工通知

D.以开工条件具备的时间为开工日期

【答案】：C

10、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】：C

11、较高强度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01

【答案】：A

12、下列说法不正确的有（）。

A.限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为

B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为

C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意.追认

D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

【答案】：A

13、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

【答案】：C

14、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

【答案】：B

15、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】：A

16、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A

17、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。

A.承包人的工程设计方案说明

B.设备方案的说明

C.设计模型

D.对发包人要求中的错误的说明

【答案】：C

18、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天

【答案】：A

19、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】：B

20、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。

A.一般账户

B.基本账户

C.综合账户

D.专项账户

【答案】：B

21、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B

22、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期

【答案】：B

23、关于评标专家的说法，正确的是（）。

A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家

B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家

C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称

D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表

【答案】：D

24、（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】：B

25、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】：A

26、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】：D

27、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

【答案】：A

28、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

【答案】：A

29、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B

30、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地

【答案】：C

31、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

【答案】：C

32、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】：B

33、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】：C

34、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】：C

35、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权

【答案】：C

36、NEC合同文本是由（）编制的。

A.国际咨询工程师联合会

B.英国土木工程师学会

C.美国建筑师学会

D.我国建筑工程学会

【答案】：B

37、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：A

38、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

39、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：C

40、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

【答案】：D

41、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天

【答案】：C

42、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立

【答案】：A

43、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%

【答案】：B

44、根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工验收

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师签发履约证书

D.结清单生效

【答案】：D

45、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】：B

46、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人必须是组织，不能是自然人

【答案】：C

47、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】：D

48、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构

【答案】：A

49、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

【答案】：C

50、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。

A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人

C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金

D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、设计施工总承包合同文件中（）的含义与标准施工合同的规定相同。

A.中标通知书

B.合同协议书

C.投标函及附录

D.发包人要求

E.其他合同文件

【答案】：AC

2、关于保证方式的说法，正确的有（）。

A.保证方式有一般保证和连带责任保证

B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证

C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证

D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行

E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行

【答案】：ABC

3、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。

A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于在签订协议书时可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

【答案】：AD

4、建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有（）。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的

D.投标报价低于成本又无法提供说明和证据的

E.不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的

【答案】：CD

5、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）。

A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣

B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务

C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金

D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例

E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留

【答案】：AD

6、根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

【答案】：BC

7、法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）。

A.依法成立

B.有自己的名称及组织机构

C.有必要的经费

D.有资质证书

E.法定代表人具有执业资格

【答案】：ABC

8、施工合同通用条款中要求进度付款申请单的主要内容包括（）

A.累计扣除的质量保证金

B.变更金额

C.本次应支付的预付款

D.索赔金额

E.本周期内实施的工程价款

【答案】：BCD

9、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。

A.提前7天向设计人发出

B.从收到该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同生效之日起90天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失

【答案】：BCD

10、根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。

A.工程本身的损失

B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失

C.工程的人员伤亡损失

D.工程停工损失

E.承包人的施工机械损失

【答案】：AB

11、对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()

A.监理招标文件

B.监理中标函

C.合同实施过程中双方签署的补充文件

D.监理合同标准条件

E.工程量清单

【答案】：BCD

12、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格的影响，表述正确的有()。

A.工期12个月以上工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

【答案】：BCD

13、在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方包括（）。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.工程师

E.设计师

【答案】：ACD

14、依据《物权法》的规定，可以质押的权利包括（）。

A.土地所有权

B.汇票、支票、本票

C.仓单、提单

D.应收账款

E.社会团体的教育设施

【答案】：BCD

15、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。

A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算

B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清

C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长

E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务

【答案】：BCD

16、设计施工总承包合同，“承包人建议书”内容包括（）

A.承包人的工程设计方案和设备方案的说明

B.分包方案

C.对发包人要求中的错误说明

D.合同价款意见

E.合同文件谈判内容

【答案】：ABC

17、（2018年真题）根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

【答案】：BD

18、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

【答案】：AD

19、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有（）。

A.承包人的分包招标应由监理人组织

B.承包人分包工作需征得发包人同意

C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应

E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作

【答案】：BCD

20、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

【答案】：ABC

21、建设工程设备采购评标中，经常采用的评标法有（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.合格制法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

E.方案评审法

【答案】：ABD

22、履行合同的担保方式包括()。

A.投标保证

B.留置

C.动产抵押

D.定金

E.违约金

【答案】：BD

23、材料采购合同履行中，合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等违约责任。

A.继续履行

B.终止合同

C.采取补救措施

D.赔偿损失

E.刑事责任

【答案】：ACD

24、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。

A.工程所需清理费

B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C.工程本身的损害

D.工程损害导致第三方人员伤亡

E.承包人施工机械的停工损失

【答案】：ABCD

25、某设计施工总承包合同约定由承包人负责进行竣工后试验，则下列说法不正确的是（）。

A.承包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等

B.发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

C.承包人应派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验

D.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应承担合同约定的相应责任

E.应当在工程竣工后、移交前进行

【答案】：A

26、根据《标准施工总承包招标文件》，下列的说法正确的有（）。

A.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

B.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

C.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任

D.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任

E.发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承担

【答案】：AD

27、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长．经监理人确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.监理人延误提供所需指令

【答案】：ABD

28、按承包的内容划分，属于建设工程合同的有()

A.建设工程监理合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程施工合同

E.建设物资采购合同

【答案】：BCD

29、无论承包人复核时发现与否，由于()的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.对工程的工艺安排或要求

C.对工程或其任何部分的功能要求

D.发包人要求中引用的原始数据和资料

E.除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料

【答案】：BCD

30、根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有（）。

A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理

B.必须以发包人和承包人的共同名义投保

C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用

D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额

【答案】：BCD

31、由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。

A.非即时买卖合同表现为货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖

B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担

C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买

D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除

E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费

【答案】：ACD

32、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

【答案】：D

33、下列关于设计施工总承包合同的说法，正确的是（）。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

【答案】：ACD

34、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与（）进行协商，尽量达成一致。

A.项目经理

B.发包人

C.受包人

D.承包人

E.分包人

【答案】：BD

35、设计施工阶段总承包合同的承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书，合理化建议的内容应包括（）。

A.建议工作的详细说明

B.进度计划

C.质量计划

D.效益

E.必要的设计文件

【答案】：ABD

36、发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。

A.工程质量不合格时不得主张该权利

B.分包人可以主张该权利

C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支持

D.该权利行使期限为3个月

E.行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算

【答案】：A

37、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：ACD

38、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有（）。

A.进行测绘、取样、试验评估的费用

B.占地及青苗、园林绿化补偿费用

C.发包人要求勘察人外出考察的费用

D.因勘察人员因需要对工程进行补充勘察的费用

E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用

【答案】：AB

39、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定，合同价中应包括的费用有（）。

A.进行测绘、勘探、试验评估的费用

B.编制勘察文件、设计施工配合费用

C.发包人要求勘察人试验检测的费用

D.因勘察设备故障需要补充勘察的费用

E.工程勘察服务应缴纳的增值税税金

【答案】：AB

40、中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()

A.招