2022年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案

2022年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷A卷含答案单选题（共100题）1、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】B2、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段C.由评标委员会先进行初步评审D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审【答案】B3、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D4、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】C5、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。A.5B.7C.10D.15【答案】D6、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查【答案】C7、某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为()A.设计院没收建设单位支付的定金B.设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的30%C.建设单位支付合同设计费的50%D.设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的50%【答案】C8、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日【答案】B9、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周D.委托人拒付合理化建议奖【答案】B10、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成实际任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】B11、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】A12、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期【答案】D13、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算【答案】A14、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B15、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】B16、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150【答案】D17、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（）。A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担【答案】D18、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】D19、关于合同终止的说法，正确的是()A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止【答案】D20、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家【答案】B21、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计方案符合城乡规划、城市设计C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求D.项目解读、设计构思【答案】D22、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。A.质押B.留置C.抵押D.保证【答案】B23、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担【答案】B24、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】D25、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】D26、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】A27、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C28、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。A.建设工程合同当事人违约B.台风造成停工C.地下埋藏物造成合同索赔D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】A29、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】A30、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人【答案】A31、监理公司取得法人资格的时间为()日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】C32、工程施工合同（ECC）中，（）是对核心条款的补充和细化。A.合同条款B.主要选项条款C.次要选项条款D.基础条款【答案】B33、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【答案】D34、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式【答案】C35、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C36、建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。【答案】A37、根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】A38、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】A39、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A.必须具备工程施工类注册执业资格B.必须具备工程设计类注册执业资格C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质【答案】D40、进行食谱营养评价的目的是（）。A.分析食谱中的食物来源B.检查该食谱能否满足营养需要C.对食谱进行调整和纠正D.发现是否有某些营养素的缺乏E.同其他食谱进行比较【答案】B41、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A42、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】A43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】D44、关于投标保证金的递交说法错误的是（）。A.不作为其投标文件的组成部分B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交【答案】A45、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】B46、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。A.招标文件B.招标公告C.资格预审文件D.资格预审公告【答案】A47、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体B.采购合同无效C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】D48、有关保证的表述中，说法不正确的是（）。A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【答案】C49、下列关于连带责任保证的说法，正确的是()。A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】B50、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会【答案】B51、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】A52、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。A.各自承担自己的损失B.分别赔偿对方的损失C.供应方赔偿购买方1万元损失D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】C53、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方【答案】B54、材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【答案】C55、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】D56、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内【答案】B57、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】A58、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。A.卖方B.买方C.卖方和买方D.材料生产厂家【答案】B59、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】D60、关于抵押的说法正确的是（）A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】B61、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。A.罚款B.没收违法所得C.责令停业整顿D.吊销营业执照【答案】D62、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调【答案】B63、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，14天B.缺陷责任期届满，28天C.质量保证期届满，14天D.质量保证期届满，28天【答案】D64、联合体资质等级的确定（）A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定【答案】C65、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】B66、(2014年真题)根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件【答案】D67、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】A68、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】B69、根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险C.不可预见的物质条件包括气候条件D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】D70、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。A.风险和保险B.早期警告和补偿事件C.测试和缺陷D.争端和合同终止【答案】B71、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】C72、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。A.二B.一C.四D.三【答案】B73、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天B.提交工程竣工验收报告后28大C.移交工程后14天D.通过工程竣工验收后14天【答案】A74、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D75、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D76、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（）。A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%C.晚餐占一日能量和营养素的30%D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠【答案】B77、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C78、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B.承包人必须具备法人资格C.勘察工作范围由法规确定D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】B79、关于定金罚则的说法，正确的是()A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金【答案】D80、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】B81、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。A.1-6-2-4-5-3B.1-6-2-5-4-3C.1-2-6-5-4-3D.1-2-5-6-3-5【答案】C82、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7【答案】D83、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书【答案】D84、（）以后承包人就失去索赔的权利。A.工程颁发接收证书B.竣工结算C.颁发缺陷责任终止证书D.颁发结清证书【答案】D85、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】B86、……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】D87、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】B88、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押【答案】B89、当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。A.不承担保证责任B.对全部债务承担责任C.由被保证人决定担保范围D.由保证人承担部分责任【答案】B90、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金【答案】A91、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人【答案】C92、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】B93、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.监理人【答案】C94、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】B95、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。A.7B.14C.28D.72【答案】B96、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。A.可以由发包人发出B.只能由监理人发出C.可以由承包人发出D.只能由发包人发出【答案】B97、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日【答案】B98、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料【答案】A99、下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.工程质量D.交通运输【答案】C100、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D多选题（共50题）1、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】AC2、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD3、承包人应根据价格清单的()等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.相应工作量E.勘察设计【答案】ABCD4、在建设工程中，建设工程一切险的被保险人可以包括（）。A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD5、订购物资或产品的供应方式，可以分为（）。A.采购方到合同约定地点自提货物B.采购方到商家自提货物C.供货方负责将货物邮寄到指定地点D.供货方负责将货物送达买家E.供货方负责将货物送达指定地点【答案】A6、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。A.合同当事人违约B.xxxxC.法院判决D.仲裁机构裁定E.物价正常波动【答案】ACD7、关于代理型CM管理模式的说法，正确的有（）。A.CM承包商不承担项目实施风险B.CM承包商只为雇主提供咨询服务C.CM合同属于设计施工总承包合同D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商E.CM承包商按保证工程最大费用值（GMP）的限制组织施工【答案】AB8、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有()。A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系【答案】AD9、下列关于设备采购合同中合同价格与支付的说法中，错误的是（）。A.除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润B.买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后14日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款C.买方在收到卖方提交的所需全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的95%D.买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%E.卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝【答案】BC10、设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的有()。A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C.缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复【答案】BD11、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。A.地方法规要求某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护【答案】ABC12、施工合同履行中发生（）事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润。A.发包人提前占用工程导致承包人费用增加B.法规变化引起的价格调整C.不利的物质条件D.不可抗力E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备【答案】B13、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件损害时正确做法（）。A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担D.已完工工程损失不足部分由承包人承担E.临时工程损失由发包人承担【答案】AC14、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生B.暂列金额包括以计日工方式支付的款项C.暂列金额是在工程量清单中所列的款项D.暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用E.合同约定的暂列金额会全部支付承包人【答案】BCD15、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法不正确的是（）。A.合同当事方是业主和承包商B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有C.若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本D.参与各方放弃除故意违约等情形外对其他参与方的索赔E.争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系【答案】ABC16、下列关于合同法律关系主体说法正确的有（）。A.合同法律关系主体是合同法律关系中权利的享有者和义务的承担者B.合同法律关系主体包括自然人、法人和其他组织C.自然人要成为合同法律关系的主体，就必须具有权利能力和行为能力D.自然人要具有权利能力，就必须履行法定手续E.根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人、准民事行为能力人和无民事行为能力人【答案】AC17、甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有()A.拒收货物B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E.接收货物并不对保管不善造成的损失负责【答案】ABD18、能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有（）。A.发生法律效力的法院判决B.仲裁机构发生法律效力的裁决C.因战争导致在建工程合同工期延长D.代理发生变化E.物价正常波动【答案】ABC19、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。A.资格预审文件的发售时间应不少于5日B.给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日C.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间D.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出E.招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复【答案】AC20、设计施工总承包方式的缺点包括（）。A.工期与费用不固定B.设计不一定是最优方案C.建设工期延长D.增加设计变更E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】B21、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有（）。A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工D.因不利物质条件导致承包人暂停施工E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地【答案】AB22、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务包括（）。A.委派业主代表B.办理工程保险C.向承包商支付工程款D.发出变更通知E.提出工程申请接收证书【答案】ACD23、下列关于勘察费支付的说法正确的是（）。A.勘察费用实行发包人签证制度，即验收后由发包人代表对实施的勘察项目.数量.质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一B.发包人要求勘察人进行外出考察的费用包含在合同价格中C.发包人应在收到定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还E.发包人应在勘察人提交费用结算申请后28天内，将应付款项支付给勘察人【答案】AC24、以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案【答案】ABC25、建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有（）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的C.投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的D.投标报价低于成本又无法提供说明和证据的E.不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的【答案】CD26、关于承包人的设计义务，下列说法正确的有()。A.设计应满足标准规范的要求B.设计应满足消费者的要求C.设计应符合合同要求D.设计应符合物业管理的需要E.设计应符合发包人要求【答案】AC27、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有()。A.中标函B.监理委托函C.工程监理合同标准条件D.投标保函E.规范和规程【答案】ABC28、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【答案】AB29、根据《标准资格预审文件》的规定，以下（）属于初步审查标准。A.申请函的签字盖章B.申请文件的格式C.投标保函D.业绩E.项目经理资格【答案】ABC30、(2018年真题)根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试运行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。A.结合行业特点，编制本行业的通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”【答案】BCD31、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的（）通知给承包商。A.姓名B.地址C.职责D.任命日期E.年龄【答案】ABCD32、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。A.汇票B.股票C.土地D.支票E.可以转让的注册商标专用权【答案】AD33、下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】AC34、除专用合同条款另有约定外，设备采购合同的买方向卖方支付合同价款的方式有（）。A.预付款B.交货款C.验收款D.进度款E.结算款【答案】ABC35、根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()A.投标函B.投标函附录C.投标保函D.评标委员会书面要求澄清的投标文件E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清【答案】ABC36、下列承包人的管理中，属于质量检查内容的有()。A.质量检查制度B.材料和设备的检验C.施工部位的检查D.现场工艺试验E.规范施工作业的操作程序【答案】BCD37、以下有关FIDIC设计采购施工EPC合同条件，说明正确的是（）。A.项目风险大部分由业主承担B.采用成本加酬金计价模式C.工期固定D.业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付E.业主通过严格竣工检验以保证工程完工的质