建设工程专业分包合同专用条款填写式样稿

专业分包合同专用条款（填写式样稿）协议书（填写）第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称）：依照，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事宜经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：根据不同分项工程或计价形式，按目录《国家示范文本建设工程专业分包合同选择性条款一览表》（以下简称“条款选择表”）中选择填写（下同）二、分包合同价款金额（人民币）：大写：小写：三、合同工期开工日期：本分包工程定于年月日开工竣工日期：本分包工程定于年月日竣工合同工期总日历天数为：天，也称工期。四、工期质量标准本分包工程质量标准双方约定为：合格。五、组成分包合同的文件包括1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价“），以及其它应当支付的款项。分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任十、合同的生效合同订立时间：年月日（注：订立时间指的是我方签约时间为准的时间）合同订立地点：（注：尽可能定为承包人所在地）承包人和分包人约定自双方签字盖章并送备案后本合同生效。承包人：（公章）分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号；账号；邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款（填写）第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。1.2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取的该当事人资格的合法继承人。1.6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。1.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。1.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。1.9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。1.10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。1.11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。1.12总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建〔1999〕313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。1.13分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。1.14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行任何修改或增补。1.15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术数据。1.16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。1.17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。1.18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。1.19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对日期。1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。1.22施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其它场所。1.23书面形式；指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同不符合约定内容，所应承担的责任。1.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其它法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如有时）；（3）分包人的投标函及报价书；（4）除总包合同工程价款之外的总包合同文件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）本合同工程建设标准、图纸；（8）合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。2.2当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1语言文字除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包文件使用的语言文字相同。3.2适用法律和行政法规除本合同专用条款中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。3.3适用工程建设标准双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具有约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。4、图纸4.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。4.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图纸的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用，双方应在专用条款中约定。4.3承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。二、双方一般权利和义务5、总包合同5.1分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。5.2分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。5.3分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。6、指令和决定6.1承包人指令就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。6.2分包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。7、项目经理7.1项目经理的姓名、职称在合同专用条款内写明。7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。7.3承包人所发出的指令、通知由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，项目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。7.4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。7.5承包人如需更换项目经理，应提前7天以书面形式通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8、分包项目经理8.1分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。8.2分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

8.3分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。8.4分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8.5承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理。9、承包人的工作9.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关各种证件、批件、各种相关数据，向分包人提供具备施工条件的施工场地。（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。（6）承包人应做的其它工作，双方在本合同专用条款内约定。9.2承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。10、分包人的工作10.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：（1）分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。（3）在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。（4）分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。（6）分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。（7）已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。（8）分包人应做的其它工作，双方在本合同专用条款内约定。10.2分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。11、总包合同解除11.1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。11.2因本合合同第11.1款原因终止止分包合同，分分包人可以得得到：已完工工程价款、分分包人员工的的遣散费、二二次搬运费等等补偿。如本本合同第11.1款约定的总总包合同终止止是因为分包包人的严重违违约，则只能能得到已完工工程价款补偿偿。11.3在本合合同第11.1款解除分包包合同的情况况下，分包人人经承包人同同意为分包工工程已采购或或已运至施工工场地的材料料设备，应全全部移交给承承包人，由承承包人按本合合同专用条款款约定的价格格支付给分包包人。12.转包与分包包12.1除12..2款规定的情情况外，分包包人不得将其其承包的分包包工程转包给给他人，也不不得将其承包包的分包工程程的全部或部部分再分包给给他人。如分分包人将其承承包的分包工工程转包或再再分包，将被被视为违约，并并承担违约责责任。12.2分包人人经承包人同同意可以将劳劳务作业再分分包给具有相相应劳务分包包资质的劳务务分包企业。12.3分包人人应对再分包包的劳务作业业的质量等相相关事宜进行行督促和检查查，并承担相相关连带责任任。三、工期13、开工与延期开工工13.1分包人人应当按照本本合同协议书书约定的开工工日期开工。分分包人不能按按时开工，应应当不迟于本本合同协议书书约定的开工工日期前5天，以书面面形式向承包包人提出延期期开工的理由由。承包人应应当在接到延延期开工申请请后的48小时内以书书面形式答复复分包人。承承包人在接到到延期开工申申请后48小时内不答答复，视为同同意分包人要要求，工期相相应顺延。承承包人不同意意延期要求或或分包人未在在规定时间内内提出延期开开工要求，工工期不予顺延延。13.2因承包人人原因不能按按照本合同协协议书约定的的开工日期开开工，项目经经理应以书面面形式通知分分包人，推迟迟开工日期。承承包人赔偿分分包人因延期期开工造成的的损失，并相相应顺延工期期。14、工期延误14.1因下列列原因之一造造成分包工程程工期延误，经经项目经理确确认，工期相相应顺延：（1）承包人根据总包包合同从工程程师处获得与与分包合同相相关的竣工时时间延长；（2）承包人未按本合合同专用条款款的约定提供供图纸、开工工条件、设备备设施、施工工场地；（3）承包人未按约定定日期支付工工程款、进度度款、致使分分包工程施工工不能正常进进行；（4）项目经理未按分分包合同约定定提供所需的的指令、批准准或所发出的的指令错误，致致使分包工程程施工不能正正常进行；（5）非分包人原因的的分包工程范范围内的工程程变更及工程程量增加；（6）不可抗力的原因因；（7）本合同专用条款款中约定或项项目经理同意意工期顺延的的其它情况。14.2分包人人应在14.1款约定情况况发生后14天内，就延延误的工期以以书面形式向向承包人提出出报告。承包包人在收到报报告后14天内予以确确认，愈期不不予确认也不不提出修改意意见，视为同同意顺延工期期。15、暂停施工15.1发包人或或工程师认为为确有必要暂暂停施工时，应应以书面形式式通过承包人人向分包人发发出暂停施工工指令，并在在提出要求后后48小时内提出出书面处理意意见。分包人人停工和复工工程序以及暂暂停施工所发发生的费用，按按总包合同相相应条款履行行。16、工程竣工16.1分包人人应按照本合合同协议书约约定的竣工日日期或承包人人同意顺延的的工期竣工。16.2因分包包人原因不能能按照本合同同协议书约定定的竣工日期期或承包人同同意顺延的工工期竣工的，分分包人承担违违约责任。16.3提前竣竣工程序按总总包合同相应应条款履行。四、质量与安全

17、质量检查查与验收17.1分包工工程质量应达达到本合同协协议书和本合合同专用条款款约定的工程程质量标准，质质量评定标准准按照总包合合同相应条款款履行。因分分包人原因工工程质量达不不到约定的质质量标准，分分包人应承担担违约责任，违违约金计算方方法或额度在在本合同专用用条款内约定定。17.2双方对对工程质量的的争议，按照照总包合同的的条款履行。17.3分包工工程的检查、验验收及工程试试车等，按照照总包合同相相应的条款履履行。分包人人应就分包工工程向承包人人承担总包合合同约定的承承包人应承担担的义务，但但并不免出承承包人根据总总包合同应承承担的总包质质量管理的责责任。17.4分包人应应允许并配合合承包人或工工程师进入分分包人施工场场地检查工程程质量。18、安全施工18.1分包人人应遵守工程程建设安全生生产有关管理理规定，严格格按照安全标标准组织施工工，承担由于于自身安全措措施不力造成成事故的责任任和因此发生生的费用。18.2在施工工场地涉及危危险地区或需需要安全防护护措施施工时时，分包人应应提出安全防防护措施，经经承包人批准准后实施，发发生的相应费费用由承包人人承担。18.3发生安安全事故，按按照总包合同同相应条款处处理。

五、合同价款与支支付

19、合同价款款与调整19.1招标工工程的合同价价款由承包人人与分包人依依据中标通知知书中的中标标价格在本合合同协议书内内约定；非招招标工程的合合同价款由承承包人与分包包人依据工程程报价书在本本合同协议书书内约定。19.2分包工程程合同价款在在本合同协议议内约定后，任任何一方不得得擅自改变。下下列三种确定定合同价款的的方式，双方方可在本合同同专用条款内内约定采用其其中一种（应应与总包合同同约定的方式式一致）：（1）固定价格。双方方在本合同专专用条款内约约定合同价款款包含的风险险范围和风险险费用的计算算方法，在约约定的风险范范围内合同价价款不再调整整。风险范围围以外的合同同价款调整方方法，应当在在专用条款内内约定。（2）可调价格。合同同价款可根据据双方的约定定而调整，双双方在本合同同专用条款内内约定合同价价款调整方法法。（3）成本加酬金。合合同价款包括括成本和酬金金两部分，双双方在本合同同专用条款内内约定成本构构成和酬金的的计算方法。19.3可调价价格计价方式式中合同价款款的调整因素素包括：（1）法律、行政法规规和国家有关关政策变化影影响合同价款款；（2）工程造价管理部部门公布的价价格调整；（3）一周内非分包人人原因停水、停停电、停气造造成停工累计计超过8小时；（4）双方约定的其它它因素。19.4分包人人应当在19.3款情况发生生后10天内，将调调整原因、金金额以书面形形式通知承包包人，承包人人确认调整金金额后作为追追加合同价款款，与工程价价款同期支付付。承包人收收到通知后10天内不予确确认也不提出出修改意见，视视为已经同意意该项调整。19.5分包合同同价款与总包包合同相应部部分价款无任任何连带关系系。20、工程量的确认20.1分包人人应按本合同同专用条款约约定的时间向向承包人提交交已完工程量量报告，承包包人接到报告告后7天内自行按按设计图纸计计量或经工程程师计量。承承包人在自行行计量或由工工程师计量前前24小时应通知知分包人，分分包人为计量量提供便利条条件并派人参参加。分包人人收到通知后后不参加计量量，计量结果果有效，作为为工程价款支支付的依据；；承包人不按按约定时间通通知分包人，致致使分包人未未能参加计量量，计量结果果无效。20.2承包人人在收到分包包人报告后7天未进行计计量或因工程程师的原因未未计量的，从从第8天起，分包包人报告中开开列的工程量量即视为被确确认，作为工工程价款支付付的依据。20.3分包人人未按本合同同专用条款约约定的时间向向承包人提交交已完工程量量报告，或其其所提交的不不符合承包人人要求且未做做整改的，承承包人不予计计量。20.4对分包包人自行超出出设计图纸范范围和因分包包人原因造成成反工的工程程量，承包人人不予计量。21、合同价款的支付付21.1实行工工程预付款的的，双方应在在本合同专用用条款内约定定承包人向分分包人预付工工程款的时间间和数额，开开工后按约定定的时间和比比例逐次扣回回。21.2在确认计计量结果后10天内，承包包人应按专用用条款约定的的时间和方式式，向分包人人支付工程款款（进度款）。按按约定时间承承包人应扣回回的预付款，与与工程款（进进度款）同期期结算。21.3分包合合同约定的工工程变更调整整的合同价款款、合同价款款的调整、索索赔的价款或或费用以及其其它约定的追追加合同价款款，应与工程程进度款同期期调整支付。21.4承包人人超过约定的的支付时间不不支付工程款款（预付款、进进度款），分分包人可向承承包人发出要要求付款的通通知。21.5承包人人不按分包合合同约定支付付工程款（预预付款、进度度款），导致致施工无法进进行，分包人人可停止施工工，由承包人人承担违约责责任。

六、工程变更22.工程变更22.1分包人应应根据以下指指令，以更改改、增补或省省略的方式对对分包工程进进行变更：（1）工程师根据总包包合同作出的的变更指令。该该变更指令由由工程师作出出并经承包人人确认后通知知分包人；（2）除上述（1）项项以外的承包包人作出的变变更指令。22．2分包人不执行从发发包人或工程程师处直接收收到的未经承承包人确认的的分包工程变变更的指令。如如分包人直接接收到此类变变更指令，应应立即通知项项目经理并向向项目经理提提供一份该直直接指令的复复印件。项目目经理应在24小时内提出出关于对该指指令的处理意意见。22.3分包工程程变更价款的的确认应按照照总包合同的的相应条款履履行。分包人人应在工程变变更确认后11天向承包人人提出变更分分包工程价款款的报告，经经承包人确认认后调整合同同价款。22.4分包人人在双方确认认变更后11天内不向承承包人提出变变更分包工程程价款的报告告，视为该项项变更不涉及及合同价款的的变更。22.5承包人人在收到变更更分包工程价价款之日起17天内予以确确认，无正当当理由愈期未未予确认时，视视为该报告已已被确认。

七、竣工验收及结结算

23、竣工验收收23.1分包工工程具备竣工工验收条件的的，分包人应应向承包人提提供完整的竣竣工资料及竣竣工验收报告告。双方约定定由分包人提提供竣工图的的，应在专用用条款内约定定提交日期和和份数。23.2承包人应应在收到分包包人提供的竣竣工验收报告告之日起3日内通知发发包人进行验验收，分包人人应配合承包包人进行验收收。根据总包包合同无需由由发包人验收收的部分，承承包人应按照照总包合同约约定的验收程程序自行验收收。发包人未未能按照总包包合同及时组组织验收的，承承包人应按照照总包合同规规定的发包人人验收的期限限及程序自行行组织验收，并并视为分包工工程竣工验收收通过。23.3分包工工程竣工验收收未能通过且且属于分包人人原因的，分分包人负责修修复相应缺陷陷并承担相应应的质量责任任。23.4分包工工程竣工日期期为分包人提提供竣工验收收报告之日。需需要修复的，为为提供修复后后竣工报告之之日。24、竣工结算及移交交24.1分包工程程竣工验收报报告经承包人人认可后14天内，分包包人向承包人人递交分包工工程竣工结算算报告及完整整的结算资料料，双方按照照本合同协议议书约定的合合同价款及本本合同专用条条款约定的合合同价款调整整内容，进行行工程竣工结结算。24.2承包人人收到分包人人递交的分包包工程竣工结结算报告及结结算资料后28天内进行核核实，给予确确认或者提出出明确的修改改意见。承包包人确认竣工工结算报告后后7天内向分包包人支付分包包工程竣工结结算价款。分分包人收到竣竣工结算价款款之日7天内，将竣竣工工程交付付承包人。24.3承包人人收到分包工工程竣工结算算报告及结算算资料后28天内无正当当理由不支付付工程竣工结结算价款，从从第29天起按分包包人同期向银银行贷款利率率支付拖欠工工程价款的利利息，并承担担违约责任。25、质量保修25.1在包括分分包工程的总总包工程竣工工交付使用后后，分包人应应按国家有关关规定对分包包工程出现的的缺陷进行保保修，具体保保修责任按照照分包人与承承包人在工程程竣工验收之之前签订的质质量保修书执执行。八、违约、索赔及及争议

26、违约26.1当发生下下列情况之一一时，视为承承包人违约：：（1）本合同通用条款款第21.5款提到的承承包人不按分分包合同的约约定支付预付付款、工程款款，导致施工工无法进行；；（2）本合同通用条款款第24.3款提到的承承包人不按分分包合同的约约定支付工程程竣工结算价价款；（3）承包人不履行分分包合同义务务或不按分包包人合同约定定履行义务的的其它情况。承包人承担违约责责任，赔偿因因其违约给分分包人造成的的经济损失，顺顺延延误的工工期。双方在在本合同专用用条款内约定定承包人赔偿偿分包人损失失的计算方法法或承包人应应当支付违约约金的数额。26.2当发生下下列情况之一一时，视为分分包人违约：：（1）本合同通用条款款第5.3款提到的如如分包人与发发包人或工程程师发生直接接工作联系；；（2）本合同通用条款款第12.1款提到的分分包人将其承承包的分包工工程转包或再再分包；（3）本合同通用条款款第16.2款提到的因因分包人原因因不能按照本本合同协议书书约定的竣工工日期或承包包人同意顺延延的工期竣工工的；（4）本合同通用条款款第17.1款提到的因因分包人原因因工程质量达达不到约定的的质量标准；；（5）分包人不履行分分包合同义务务或不按分包包人合同约定定履行义务的的其它情况。分包人承担违约责责任，赔偿因因其违约给承承包人造成的的经济损失。双双方在本合同同专用条款内内约定分包人人赔偿承包人人损失的计算算方法或分包包人应当支付付违约金的数数额。26.3分包人人违反本合同同可能产生的的后果如分包人有违反分分包合同的行行为，分包人人应保障承包包人免于承担担因此违约造造成的工期延延误、经济损损失及根据总总包合同承包包人将负责的的任何赔偿费费，在此情况况下，承包人人可从本应支支付分包人的的任何价款中中扣除此笔经经济损失及赔赔偿费，并且且不排除采用用其它补救方方法的可能。27、索赔27.1当一方向向另一方提出出索赔时，要要有正当的索索赔理由，且且有索赔事件件发生时的有有效证据。27.2承包人人未能按分包包合同的约定定履行自已的的各项义务或或发生错误以以及应由承包包人承担责任任的其它情况况，造成工期期延误和（或或）分包人不不能及时得到到合同价款或或分包人的其其它经济损失失，分包人可可按总包合同同约定的程序序以书面形式式向承包人索索赔。27.3在分包工工程施工过程程中，如分包包人遇到不利利外部条件等等根据总包合合同可以索赔赔的情况，分分包人可以按按照总包合同同约定的索赔赔程序通过承承包人提出索索赔要求。在在承包人收到到分包人索赔赔报告后21天内给予分分包人明确的的答复，或要要求进一步补补充索赔理由由和证据。索索赔成功后，承承包人应将相相应部分转交交分包人。分包人应按照总包包合同的规定定及时向承包包人提交分包包工程的索赔赔报告，以保保证承包人可可以及时向发发包人进行索索赔。承包人人在35天内未能对对分包人的索索赔报告给予予答复，视为为分包人的索索赔报告已经经得到批准。27.4承包人人根据总包合合同的约定向向工程师递交交任何索赔意意向通知或其其它资料，要要求分包人协协助时，分包包人应就分包包工程方面的的情况，以书书面形式向承承包人发出相相关通知或其其它资料以及及保持并出示示同期施工记记录，以便承承包人能遵守守总包合同有有关索赔的约约定。分包人未予积极配配合，使得承承包人涉及到到分包工程的的索赔未获成成功，则承包包人可在按分分包合同约定定应支付给分分包人的金额额中扣除上述述本应获得的的索赔项中适适当比例的部部分。28、争议28.1承包人分分包人在履行行合同发生争争议，可以和和解或者要求求有关部门调调解。当事人人不愿和解、调调解或者和解解、调解不成成的，双方可可以在本合同同专用条款内内约定以下一一种方式解决决争议：（1）双方达成仲裁协协议，向约定定的仲裁委员员会申请仲裁裁；（2）向有管辖权的人人民法院起诉诉。28.2发生争议议后，除非出出现下列情况况，双方应继继续履行合同同，保持分包包工程施工连连续，保护好好已完工程：：（1）单方违约导致合合同确已无法法履行，双方方协议停止施施工；（2）调解要求停止施施工，且为双双方接受；（3）仲裁机构要求停停止施工；（4）法院要求停止施施工。九、保障、保险及及担保29、保障29.1除应由承承包人承担的的风险外，分分包人应保障障承包人免于于承受在分包包工程施工过过程中及修补补缺陷引起的的下列损失、索索赔及与此有有关的索赔、诉诉讼、损害赔赔偿：（1）人员的伤亡；（2）分包工程以外的的任何财产的的损失或损害害。上列损失应由造成成损失的责任任方承担。29.2承包人应应保障分包人人免于承担与与下列事宜有有关的索赔、诉诉讼、损害赔赔偿费、诉讼讼费、指控费费和其它开支支：（1）按分包合同约定定，实施和完完成分包合同同以及保修过过程当中所导导致的无法避避免的对财产产的损害；（2）由于发包人、承承包人或其它它分包商的行行为或疏忽造造成的人员伤伤亡或财产损损失或损害，或或与此相关的的索赔、诉讼讼等。上列损失应由造成成损失的责任任方承担。30、保险30.1承包人应应为运至施工工场地内用于于分包过程的的材料和待安安装设备办理理保险。发包包人已经办理理的保险视为为承包人办理理的保险。30.2分包人必必须为从事危危险作业的职职工办理意外外伤害保险，并并为施工场地地内自有人员员生命财产和和施工机械设设备办理保险险，支付保险险费用。30.3保险事故故发生时，承承包人分包人人均有责任尽尽力采取必要要的措施，防防止或者减少少损失。30.4具体投保保内容和相关关责任，承包包人分包人在在本合同专用用条款内约定定。31、担保31.1如分包合合同要求承包包人向分包人人提供支付担担保时，承包包人应与分包包人协商担保保方式和担保保额度，在本本合同专用条条款内约定。31.2如分包合合同要求分包包人向承包人人提供履约担担保时，分包包人应与承包包人协商担保保方式和担保保额度，在本本合同专用条条款内约定。31.3分包人提提供的履约担担保，不应超超过总包合同同中承包人向向发包人提供供的履约担保保的额度。

十一、其它

32、材料设备备供应32.1有关材料料设备供应的的数量、程序序及责任均按按总包合同中中发包人与承承包人的有关关约定履行。32.2总包合同同约定就分包包工程部分由由发包人供应应的材料设备备，视为承包包人供应的材材料设备。32.3除32..2款外的材料料设备应由分分包人按照本本合同专用条条款的约定采采购，并提供供产品合格证证明，承包人人不得指定生生产厂或供货货商。33、文物33.1承包人根根据总包合同同，应将涉及及分包人施工工场地以内需需要保护的文文物或古树名名木通知分包包人，分包人人在施工中应应认真保护，需需要采取保护护措施时，由由承包人承担担所需费用。33.2分包人在在其施工场地地内发现文物物，应采用保保护措施，并并按照总包合合同约定的时时间和程序报报告承包人。34、不可抗力34.1不可抗力力包括的范围围以及事件处处理同总包合合同相应条款款。34.2不可抗力力事件发生涉涉及分包人施施工场地的，分分包人应立即即通知承包人人，在力所能能及的条件下下，，迅速采采取措施，尽尽力减少损失失。34.3分包人承承担自身的人人员和财产的的损失。34.4因合同一一方延期履行行合同后发生生不可抗力的的，不能免除除延迟履行方方的相应责任任。35、分包合同解除35.1承包人和和分包人协商商一致，可以以解除分包合合同。35.2发生本合合同通用条款款21.5情况，停止止施工超过28天，承包人人仍不支付工工程款（预付付款、进度款款），分包人人有权解除合合同。35.3如分包人人再分包或转转包其承包的的过程，承包包人有权解除除合同。35.4有下列情情形之一的，承承包人分包人人可以解除合合同：（1）因不可抗力导致致合同无法履履行；（2）因一方违约（包包括因发包人人原因造成工工程停建或缓缓建）导致合合同无法履行行。35.5分包合同同解除程序以以及善后处理理均按总包合合同相应条款款履行。35.6分包合同同解除后，不不影响双方在在合同中约定定结算条款的的效力。36、合同生效与终止止36.1承包人分分包人在本合合同协议书中中约定合同生生效方式。36.2承包人分分包人履行合合同全部义务务，竣工结算算价款支付完完毕，分包人人向承包人交交付竣工的分分包工程后，本本合同即告终终止。36.3分包合同同的权利义务务终止后，承承包人分包人人应遵循诚实实信用原则，履履行通知、协协助、保密等等义务。37、合同份数37.1本合同正正本两份，具具有同等效力力，由承包人人分包人分别别保存一份。37.2本合同副副本份数，由由双方根据需需要在本合同同专用条款内内约定。38、补充条款双方根据有关法律律、行政法规规规定，结合合工程实际，经经协商一致后后，可对本合合同通用条款款内容具体化化、补充或修修改，在本合合同专用条款款内约定。第第三部分专用用条款（填写写）第三部分专用条款款一、词语定义及合合同文件2、合同文件及解释释顺序合同文件及解释顺顺序：（1）合同履行过过程中，承包人和分分包人协商一一致并经承包包人法定代表表人或授权代代理人签署的的洽商、会议议纪要等书面面文件（以倒倒顺序时间解解释）；（2）本合同协协议书；（3）本合同专专用条款；（4）中标通知知书（如有时时）；（5）承包人招招标文件和招招标合同条件件及工程量清清单（如招标标时）；（6）分包人向承承包人作出的的使承包人受受惠的各项承承诺（如有时时）；（7）经承包人认认可的分包人人的报价书；；（8）除总包合合同工程价款款之外的总包包合同文件；；（9）本合同工程程建设标准和和规范、图纸纸及有关技术术文件。3、语言文字和适用用法律、行政政法规及工程程建设标准3.1除总包合同同文件规定的的语言文字外外，本合同还还使用无其它它语言文字。3.2本合同需要要明示的法律律、行政法规规和规章：《中华人民共共和国建筑法法》、《中华华人民共和国国合同法》、《中中华人民共和和国招标投标标法》、《中中华人民共和和国安全生产产法》、《建建设工程安全全生产管理条条例》、《建建设工程质量量管理条例》。3.3本分包工程程适用的工程程建设标准：：根据不同分分项工程或计计价形式，按按目录《国家家示范文本建建设工程专业业分包合同选选择性条款一一览表》（以以下简称“条款选择表”）中选择填填写（下同），除以上工程建设设标准以外，总总包合同中约约定的与分包包工程相关的的工程建设标标准均适用于于本分包工程程。承包人向分包人提提出施工技术术要求的内容容和时间年月月日。分包人向承包人提提供相应的施施工工艺的时时间年月日。4、图纸4.1承包人向分分包人提供图图纸的日期：：年月日；承包人向分包人提提供图纸的套套数：套。4.2承包人委托托分包人进行行深化施工图图设计的委托托范围及费用用承担：如需深化施施工图设计时时，由分包人人完成，费用用由分包人承承担。4.3复制、重新新绘制、翻译译、购买标准准图纸的责任任和费用承担担：承包人提提供的图纸，如如分包人认为为不能满足分分包工程施工工需要时，由由分包人自行行或委托承包包人复制、重重新绘制、翻翻译、购买标标准图纸等，费费用由分包人人承担。4.4关于使用国国外图纸的要要求及费用承承担：使用国国外图纸的，由由分包人负责责翻译、复制制，并须向承承包人提交套中文图，其其费用由分包包人承担。二、双方一般权利和义义务7、项目经理姓名：职称（任命命书作为分包包合同附件）。8、分包项目经理姓名：职称（任命命书作为分包包合同附件）。9、承包人的工作9.1承包人应完完成下列工作作：（1）向分包人提供施施工场地和施施工所需的证证件、批件的的名称和完成成时间：200055年月日（2）组织分包人参加加发包人会审审图纸的时间间：年月日；；向分包人进行设计计图纸交底的的时间：年月月日。（3）承包人为本分包包工程实施提提供的机械设设备和（或）其其它设施（如如有时），及及费用承担：：详见补充条条款（4）双方约定承包人人应做的其它它工作：无。10、分包人的工作10.1分包人应应完成下列工工作：（2）需完成的设计内内容和提交时时间：按承包包人项目经理理的指令要求求/无。（3）分包人应在本合合同签订生效效后天内向项项目经理提交交分包工程总总体进度计划划。分包人向向承包人提交交年、季度、月月度、周工程程进度计划及及相应的进度度统计报表时时间为：①本合同签订后的一一周内，向承承包人提交工工程施工本年年度进度计划划，及依据本本合同编制的的分包人《现现金流量预算算表》以及为为实施本工程程，分包人为为确保工程现现场现金需求求、投入的说说明。②跨年度施工的于每每年的12月20日前提交当年年已完工程量量报表和下年年度进度计划划。③每季度于最后一个个月的20日前提交当当季已完工程程量报表和下下季度进度计计划。④在每月的23日前前，提交当月月已完工程量量报表和下月月进度计划。⑤在每周的四下午，向向承包人提交交下周施工计计划；⑥在每周五上午，向向承包人提交交分包人全部部施工人员（包包括管理人员员）在内，附附有姓名、性性别、年龄、籍籍贯、工种、身身份证号码等等在内的《上上周在施工人人员一览表》和和《下周拟投投入的施工人人员一览表》。⑦在每月30日之前前，向承包人人提交附有已已收款人签字字的上月《施施工人员工资资或生活费已已发放一览表表》和本月《拟拟发放施工人人员工资或生生活费发放一一览表》。⑧在项目经理指令要要求的时间内内，需向承包包人提交的其其它报表。分包人不能按承包包人批准的进进度计划施工工时，应根据据承包人的要要求提交一份份修订的进度度计划。承包包人对分包人人提交的进度度计划或修订订的进度计划划的批准，不不能视为承包包人已同意分分包人对工期期的延长，也也不解除分包包人应履行本本合同应承担担的任何义务务和责任。承包人批准工程进进度计划的时时间：收到后后的天内（4）向承包人提交施施工组织设计计的时间：合合同签订后的的14天内，承包人人批准施工组组织设计的时时间：收到后后的天内（7）已完工程成品保保护的特殊要要求及费用承承担：已完工工程未交交付承包人之之前，分包人人应负责已完完分包工程的的成品保护工工作，包括对对本工程应采采取的特殊措措施保护工作作，保护期间间发生损坏，分分包人自费予予以修复；所所有保护费用用及特殊保护护措施费用已已包括在本合合同价款内。发发生的任何保保护费用均由由分包人承担担。承包人认认为分包人的的保护工作不不足以起到保保护作用时，承承包人在向分分包人发出要要求整改通知知后的3天内，分包包人未采取措措施，或其整整改工作不能能令发包人或或承包人或监监理工程师满满意时，承包包人可自行采采取措施或委委托第三人采采取措施进行行保护，所发发生的保护费费用，无需经经得分包人的的确认，由承承包人在应付付分包人价款款中直接扣除除。承包人或或第三人采取取的保护，不不解除分包人人应对分包工工程成品保护护的任何责任任。（8）双方约定分包人人应做的其它它工作：①;②;③;三．工期14、工期延误14.1双方约定定工期顺延的的其它情况：：无。四、质量与安全17、质量检查与验收收17.1双方关于于分包工程质质量标准的约约定：按总包包合同有关质质量的约定，本工程必须须一次性验收收合格，并不不得因专业分分包人施工质质量原因，使使在整个工程程获得质量荣誉称称号评定时受受到任何影响响。因分包人原原因工程质量量达不到约定定的质量标准准，分包人应应按第26条的约定承担担违约责任。五．合同价款与支支付19、合同价款及其调调整19.2本合同价价款采用见补补充条款方式式确定。（1）采用固定价格的的，合同价款款包括的风险险范围：见补补充条款风险费用的计算方方法：详见补补充条款。风险范围以外合同同价款调整方方法为：详见见补充条款。（2）采用可调价格的的，合同价款款的调整方法法：详见补充条款；（3）采用成本加酬金金的，有关成成本加酬金的的约定为；不不采用。19.3双方约定定合同价款的的其它调整因因素：无。20、工程量确认20.1分包人向向承包人提交交已完工程量量报告的时间间：按本合同10.1款项下所要要求的时间提提交。21、合同价款的支付付21.1承包人向向分包人预付付工程款的时时间和数额：：本工程预付款款按合同价款款的%计算，在分分包人向承包包人提交了经经承包人认可可由银行出具具预付款偿还还担保书（保保函）后的5天内支付，分分包人未能及及时向承包人人提交由银行行出具的预付付款偿还保函函的，视为分分包人无预付付款支付要求求，承包人不不予支付预付付款。因上述述原因承包人人不支付预付付款的，不解解除分包人履履行本合同中中的任何义务务和责任。和比例：：分次，从首次次承包人向分分包人开始支支付的工程款款（进度款）中中扣除。21.2承包人向向分包人支付付工程款（进进度款）的时时间和方式：：在确认计量结果后后10天内，由分包包人按当期（时时间或节点）计计量价款额的的%，扣除本合合同约定由分分包人应支付付给承包人的的各类款项后后，填署《分分包工程价款款支付请款单单》（以下简简称“请款单”），经请款款单上有关人人员审核、签签署后的7个工作日内内，承包人向向分包人支付付工程款（进进度款）。承承包人应扣回回的预付款、承承包人供材、分分包人违约金金等分包人应应偿付给承包包人的各类款款项，与工程程款（进度款款）同期结算算。分包人的的工程结算按按本合同约定定，经承包人人审核最终确确认批准后的的28天内，除结结算总价款%作为保修金金外，余款分分次，在年内支付清清。分包合同约定的工工程变更调整整的合同价款款、合同价款款的调整、索索赔的价款或或费用以及其其它约定的追追加合同价款款，在分包人人结算时一次次性调整。承包人超过约定的的支付时间不不支付工程款款（预付款、进进度款），分分包人可向项项目经理发出出要求付款的的书面通知。承包人若未能从发发包人处收到到相应的工程程款或承包人人资金周转暂暂时有困难，分分包人在对承承包人的各类类合同价款的的支付上也给给予谅解，分分包人放弃籍籍此作任何工工期、质量或或费用索赔的的权利。并由由分包人从其其本企业流动动资金中调配配或自筹资金金投入，保证证工程施工的的延续性，并并确保全额支支付所雇佣人人员的工资，直直至完全履行行完本合同约约定的工程内内容及合同义义务。承包人不按分包合合同约定支付付工程款（预预付款、进度度款）时，分分包人若在向向项目经理发发出要求付款款的通知14天后未接到到项目经理答答复的，分包包人应进一步步向承包人的的法定代表人人或上一级主主管单位的法法定代表人发发出书面通知知，并附上已已向项目经理理发出通知的的附本。若分分包人完全履履行了本合同同的所约定的的责任和义务务，而承包人人应按本合同同未尽付款义义务时，在承承包人同意承承担违约责任任，即向分包包人出具同意意在办理工程程结算或支付付末笔应付款款时加上相应应的违约金的的签证后，分分包人自愿放放弃再向承包包人提出任何何索赔要求的的权利。已计入分包人合同同价款的工程程税金以及由由承包人已代代为分包人支支付的各类款款项由承包人人在向分包人人支付款项时时直接扣除。分分包人在收取取分包合同价价款时，应向向承包人提交交正式发票。七、竣工验收及结结算23.1分包人提提供竣工图的的日期年月日日。分包人提供竣工图图的份数份。八、违约、索赔及及争议26、违约26.1本合同关关于承包人违违约的具体责责任：（1）本合同通用条款款第21.5款约定的承承包人违约应应承担的违约约责任：本合同通用条款第第21条提到的承包包人不按分包包合同的约定定支付，分包包人履行了向向承包人及承承包人上一级级主管单位的的法定代表人人进一步通知知后，未得到到答复，也未未付应付款项项，承包人应承承担应付款额额的同期银行行存款利息，作作为违约金累累计金额不超超过欠付款的的3%，由承包人人支付给分包包人。（2）本合同通用条款款第24.3款约定的承承包人违约应应承担的违约约责任：同上上。（3）双方约定的承包包人其它违约约责任：无。26.2本合同关关于分包人违违约的具体责责任；（1）本合同通用条款款第5.3款约定的分分包人违约应应承担的违约约责任：每发现一次，分包包人应承担5000..00元的违约金金。（2）本合同通用条款款第12.1款约定的分分包人违约应应承担的违约约责任：分包人立即停止其其违约行为，并并承担合同价价款25%的违约金。（3）本合同通用条款款第16.2款约定的分分包人违约应应承担的违约约责任：每延误一天承担元（或比例例）的违约金金，并承担因因此给承包人人造成的损失失。（4）本合同通用条款款第17.1款约定的分分包人违约应应承担的违约约责任：按分包合同价款的的%承担违约金金，并承担因因此给承包人人造成的损失失。（5）双方约定的分包包人的其它违违约责任：①若，分包人应应承担的违约约责任为；②若，分包人应应承担的违约约责任为；③若，分包人应应承担的违约约责任为；因分包人的违约，给承包人造成的一切经济损失均作为分包人的违约金。上述分包人的违约约金，无须通通过分包人的的确认，由承承包人在应付付分包人的任任何价款中扣扣除，不足部部分由分包人人补足。分包包人若对承包包人计算的违违约金和扣款款额有异议的的，按本合同同第28条关于争议议的约定解决决。28、争议28.1双方约定定，在履行分分包合同过程程中发生争议议，双方协商商解决或者调调解不成时，按按下列方式解解决争议：将争议提上海仲裁裁委员会浦东东国际仲裁中中心申请仲裁裁；九、保障、保险及及担保30、保险30.1承包人投投保内容和责责任：执行通通用条款30.2分包人投投保内容和责责任：执行通通用条款31、担保31.1承包人向向分包人提供供支付担保，担担保方式：不不采用。担保保额度：不采采用。31.2分包人向向承包人提供供履约担保，担担保方式；由由承包人认可可的银行出具具的履约担保保书（或其他他方式）。担担保额度：分分包合同价款款额%%。31.3其它担保保事项约定：：分包人应按按本合同有关关工程预付款款的约定，向向承包人提交交由承包人认认可的银行出出具的工程预预付款偿付担担保书，作为为分包人偿付付预付款的保保证。十、其他32、材料设备供应32.3由分包人人采购材料设设备的约定：：除第32.1款、第332.2款、第38.5..1款约定由承承包人供应的的材料设备外外，其它材料料均由分包人人自行供应，分分包人供应的的材料设备须须经发包人、承承包人认质认认价的经发包包人、承包人人确认后方可可采购。本合同签订后的一一周内，分包包人向承包人人提交工程施施工需用的详详尽材料设备备名称、规格格、品种、数数量、技术要要求、需用日日期等的《承承包人（含发发包人）供应应材料设备汇汇总表》。37、合同份数37、2双方约定本合同副副本份，其中中，承包人份，分包人人份。38、补充条款：（鉴鉴于国家示范范文本提供的的篇幅有限，建建议以下条款款另册签署）38.1合同价款款及其调整38.1.1本合合同价款（根根据不同分部部工程或计价价形式，按“条款选择表”中选择填写写）合同价款除了包括括本合同之协协议书第一条条分包工程承承包范围及其其内容，还包包括了本合同同第38.1..3款所述的内内容和下列范范围内的风险险费用：①综合单价内已含市市场价格波动动、政策性调调整等因素；；②；本合同价款除遇下下列情形外，其其它不作为结结算（总价包包死的不作为为调整合同价价款）的依据据：①经项目经理书面确确认，并不属属于本合同价价款单价或合合价包括范围围内的各类工工程变更及其其签证；②。38.1.3本合合同约定的分分包合同价款款，除本合同同另有约定已已包括分包人人分包的工作作内容外，还还包括下列内内容或费用：：38.1.4本合合同约定由分分包人应履行行的各项义务务和承担的责责任，包括分分包人应承担担总包合同约约定由承包人人履行的各项项义务和承担担的责任费用用；38.1.5已包包括了本合同同约定分包工工程图纸的全全部内容；38.1.6已包包括了为完成成上述本工程程所必须的附附属工程、临临时工程、材材料、机械费费（包括机械械动力费）、机机械进退场费费、人工费、管管理费等综合合费以及各类类地方规费、利利润、税金；；包括了分包包人劳保费、医医疗费、人员员调迁费、工工伤亡补贴（救救助）费、各各类保险费用用（含由分包包人为参与本本工程施工的的职工应由分分包人向地方方有关部门缴缴纳的工伤、养养老、医疗、失失业等各类保保险费用和个个人应纳的各各类保险费以以及为第三者者伤害应投保保的保险费用用）；包括分分包人所有人人员的现场生生活费用、现现场生活设施施费用；包括括分包人的警警卫、为现场场职工的服务务等的现场管管理费用。38.1.7已包包括了工程现现场可能供水水、供电不足足等，分包人人采取或增加加相应设施才才能顺利分包包工程的一切切措施，及其其所消耗的能能源成本等所所采取的措施施及其风险费费用。38.1.8已包包括了同其它它分部分项（专专业）工程的的配合、并为为其提供便利利条件、相互互协调以及本本工程因图纸纸设计变更、暂暂停施工、工工序交接、工工程验收、自自然条件影响响等原因，造造成分包人人人员窝工、机机械台班停滞滞、分包人抢抢工等费用。38.1.9已包包括了该分包包工程施工、安安全维（围）护护（含安全脚脚手架、安全全网搭拆、脚脚手板铺撤等等）、工程的的维护、现场场杂物、垃圾圾清理、堆放放、外运、排排污、排水和和完成该工程程所需的作业业费用以及施施工部位可能能的超高、超超距离作业降降效费用；38.1.10包包括了分包人人在工程现场场为施工所需需的任何物资资的运输、装装卸、堆放、领领用、保管、二二次倒运以及及生产设施搭搭拆等的全部部费用；38.1.11包包括了本工程程实施过程中中，分包人须须接受地方政政府有关部门门的市场、计计划生育、安安全保卫、交交通、环保等等的管理应缴缴纳的各类规规费、行政事事业性费用，以以及为遵守总总包合同和发发包人、监理理、承包人有有关规定及程程序所发生的的费用。38.1.12本本合同价款的的计价方式为为工程量清单单计价方式的的，除本合同同另有约定外外，已包括了了中华人民共共和国国家标标准《建设工工程工程量清清单计计价规规范（GB505500-20003）》有关工工程内容中包包括的内容。38.1.13包括了承包包人提供的水水电源以外临临时水电线路路的架设，水水电费由分包包人挂表计量量或按合同价价款的%（或总额元包干）计计量，在合同同价款中扣除除。38.2分包人应应调整合同价价款的事件发发生后11天内，将调调整原因、金金额以书面形形式通知承包包人，向承包包人提交合同同价款调整书书，由承包人人按照内部企企业管理程序序审核并确认认后，作为工工程计量的基基础，但不作作为分包人结结算的最终依依据。若分包包人未能在本本合同约定的的时间内，向向承包人提交交合同价款调调整书的，视视为上述价款款不涉及到合合同价款或费费用的增加，并并不得在工程程结算时计入入分包人的合合同结算价款款。但涉及合合同价款减少少的，由承包包人编制相应应的合同价款款调整核定书书，调减分包包人的合同价价款，分包人人对该合同价价款调整核定定书不再提出出异议。38.3工程设计计变更、工程程签证等引起起合同价款调调整，若与发发包人有关，但但发包人未确确认的，不作作为调增分包包人合同价款款的依据。38.4关于现场现场设施施（根据不同同分部工程或或计价形式，按“条款选择表”中选择填写38.5材料设备备供应除发包人供应的材材料设备外，下下列材料设备备由承包人供供应：①；②；③；承包人认为有必要要时有权将由由分包人供应应的材料设备备改为承包人人供应。发包人供应的材料料设备，其数量、品种、规规格、程序及及责任均按总总包合同中发发包人与承包包人的有关约约定履行，但但涉及到承包包人应向发包包人提交材料料设备计划等等事宜的，分分包人应按承承包人要求向向承包人提交交计划，以便便承包人审核核后按总包合合同中约定的的时间内向发发包人提交。承包人供应的材料料设备，同总总包合同中发发包人与承包包人的有关约约定执行，分分包人的责任任义务同总包包合同中承包包人的责任义义务。若分包人未按合同同约定及时向向承包人提交交供应材料设设备计划，或或向承包人提提出准确的材材料设备的名名称、规格、品品种、数量、技技术要求、需需用日期等，引引起工程延误误的，均由分分包人承担责责任。延误的的工期不予顺顺延。承包人（包括发包包人）供应的的材料设备，供供应量以按《》定额计算算的定额消耗耗量为准，若若分包人领用用的材料设备备数量超出定定额消耗量，超超出部分按承承包人（或发发包人）实际际采购的价格格另加15%的采购费用用从分包人结结算价款中扣扣除。材料节节约部分承包包人与分包人人按6：4分成。承包人（包括发包包人）供应的的材料设备，除除本合同另有有约定外，其其材料设备费费用均已包括括在本分包合合同内，承包包人根据分包包人实际领用用的数量，按按照本分包合合同价款内的的相应价格或或承包人向分分包人招标指指定的单价或或分包人工程程量清单报价价表中的单价价（上述各类类单价不同的的按最高的单单价）结算，其其材料设备价价款在分包人人领用当期，承承包人应付分分包人工程款款中全额扣除除。材料设备备实行限量领领用，以《》定额为基基础，计算定定额消耗量，若若分包人领用用的材料设备备数量超出定定额消耗量，且且该材料或设设备的市场单单价高于上述述材料设备结结算价的，超超出部分按承承包人（或发发包人）实际际采购的价格格另加15%的采购费用用结算。除上述第32.11款、第32.2款约定由承承包人供应的的材料设备外外，其它材料料均由分包人人自行供应，分分包人供应的的材料设备，其其费用已包括括在本分包合合同价款的单单价或合价内内，分包人不不再就此向承承包人计取任任何与材料设设备有关的费费用或价款。38.6节点工工期要求：（依依据工程工期期要求具体填填写）38.7承包人对对图纸及技术术标准的特殊殊要求：（依依据工程情况况具体填写）。38.8由于分包包人不能满足足工期、质量量、安全等要要求自愿退出出,对已完工程程经验收达到到合格标准后后按已完工程程量的80%结算，其余20%款项作为分分包人违约金金予以扣除。38.9分包人项项目经理、技技术人员、工工长及特殊工工种人员必须须持证上岗。分分包方的项目目经理离开现现场必须经承承包人项目经经理同意。分分包人更换项项目经理及管管理人员须经经承包人认可可，如未经承承包人同意擅擅自更换项目目经理或管理理人员，如未未经承包人同同意更换项目目经理的分包包人承担5000元的违约金金，未经承包包人同意更换换主要管理人人员，分包人人承担每人次次3000元的违约金金。分包人自自有施工人员员必须保证占占总人数的80%以上，技工工必须保证在在70%以上，否则则承担合同价价款5%的违约金，同同时承担由此此造成的一切切后果。38.10安全全生产、职业业健康、环境境保护与文明明施工：分包人在本合同签签订后的5天内，以书书面的形式提提请工程承包包人与其另行行签订《工程程施工承分包安全协议议》。分包人人已完全知悉悉并同意工程程承包人拟定定的《工程施施工承分包安全协议议》，完全同同意《工程施施工承分包安全协议议》并确认《工程施工承分包安全协议》中的所有条款。若分包人未能在本合同签订后的5天内以书面形式提请工程承包人与其签订《工程施工承分包安全协议》的，由分包人承担因未签订《工程施工承分包安全协议》所造成的一切责任的后果。并完全同意按工程承包人拟定的《工程施工承分包安全协议》履行义务并承担责任。；38.10.2、劳务分包人人应遵守工程程建设职业健健康、环境保保护、安全生生产以及文明明施工有关管管理规定，严严格标准进行行施工，并随随时接受行业业检查人员依依法实施的监监督检查，采采取必要的职职业健康、环环境保护、安安全防护文明明施工措施，消消除事故隐患患。由于劳务务分包人防（保保）护措施不不力造成危害害职工健康、污污染环境、安安全事故的责责任和因此而而发生的费用用，由劳务分分包人承担。。38.10.3、现现场内机具、架架料及各种施施工用材料必必须按平面布布置图放置且且堆码整齐，帐帐物相符，做做到及时清理理，工完场清清。38.10.4、施施工区、生活活区设立施工工、生活垃圾圾站，及时分分拣，回收和和清运。消灭灭长流水和长长明灯，合理理使用材料，节节约能源。38.10.5、防防止大气污染染及水污染，施施工中必须制制定符合环保保标准的防止止扬尘和控制制黑烟及废水水处理的措施施，并认真实实施。现场搅搅拌设备必须须安装除尘装装置（如喷淋淋装置等）；；水泥等易飞飞扬的细颗粒粒材料入库或或严密遮盖，尽尽量减少扬尘尘；废水处理理必须设置沉沉淀池，经沉沉淀后回收用用于洒水除尘尘，并定期掏掏挖（清理）沉沉淀池。38.10.6、防防止施工噪声声污染。施工工中应严格遵遵照《中华人人民共和国建建筑施工场界界噪声限值》（GB12523-90）及（省）市的有关规定制定降噪制度，并认真执行。对人为的施工噪声进行严格控制，最大限度的减少噪声扰民。8.10关于竣工工结算的补充充约定：分包人按本合同通通用条款第24.1条的约定向向承包人竣工工结算报告的的同时还应提提交附件格式式《分包工程程结算条件会会签表》，送送交承包人有有关业务人员员签署意见，并并根据本合同同第19.2款的约定，编编制并向承包包人递交分包包工程竣工结结算报告及完完整的结算资资料，按照本本合同约定的的程序办理工工程竣工结算算。38.10.22承包人收到到分包人递交交的分包工程程竣工结算报报告及结算资资料后，按照照本合同附件件《分包工程程结算审查程程序表》进行行核实，程序序单经承包人人法定代表人人或授权代理理人签字批准准后，分包工工程结算价款款成立。38.10.33分包人未未能按本合同同约定向承包包人提交竣工工结算报告及及其结算资料料，未办理《分分包工程结算算条件会签单单》或未能及及时配合承包包人根据《分分包工程结算算审查程序单单》办理结算算事宜的，由由分包人承担担责任。38.10.44承包人若要要求分包人就就结算事宜，与与监理工程、发发包人或发包包人委托的审审查单位共同同核实时，不不论与分包人人的结算是否否直接相关，分分包人均按承承包人的要求求予以配合。若若分包人未予予以配合的，遇遇承包人与发发包人结算中中未能获得相相应价款的，在在分包人的分分包工程结算算中不得计取取结算价款。38.10.55分包人向承承包人递交的的分包工程结结算报告及其其结算资料须须真实可靠，应应完全符合本本合同的约定定。若分包人人的分包结算算送审额高于于最终经承包包人最终确认认的分包结算算额的，以经经承包人最终终确认的结算算额为基数，高高于五个百分分点的，高于于五个百分点点后的被核减减额的5%（或承包人人因此造成的的实际损失，以以金额最大者者为准），作作为分包人应应向承包人支支付的违约金金在应付分包包人价款中直直接扣除。附件一：《工程质质量保修书》按示范文本本通用附件签签署附件二：《工程施施工承分包安安全协议》按示范范文本通用附附件签署附件三：《分包工工程结算条件件会签表》（格格式）附上示示范文本通用用附件附件四：《分包工工程结算审查查程序表》（格格式）附上示示范文本通用用附件附件五：《分包工工程价款支付付请款单》（格格式）附上示示范文本通用用附件工程承包人：（公公章）专业业分包人：（公公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人人：委托代表人：委托代表人人：开户银行：开户银行：：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：：国家示范文本建设设工程专业分分包合同示范范文本选择性性条款一览表