2022年一级造价师之建设工程造价管理模拟题库及答案下载

2022年一级造价师之建设工程造价管理模拟题库及答案下载单选题（共100题）1、（2018年真题）施工承包单位的项目管理实施规划应由（）组织编制。A.施工企业经营负责人B.施工项目经理C.施工项目技术负责人D.施工企业技术负责人【答案】B2、根据《关于印发＜政府和社会资本合作模式操作指南（试行）>的通知》，PPP项目监管方式包括（）。A.采购监管、行政监管和公众监督B.采购监管、履约管理和公众监督C.采购监管、履约管理和行政监督D.履约管理、行政监管和公众监督【答案】D3、在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用偏差的合同措施是（）。A.落实费用控制人员B.落实合同规定责任C.制定合理的技术方案D.工程变更有无必要【答案】B4、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位【答案】D5、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位也可以指定供应商B.经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包C.建设单位应当为建筑施工现场中从事危险作业的职工办理意外伤害保险D.施工现场安全由建筑施工企业负责【答案】D6、投资方案现金流量表中，可用来考察投资方案融资前的盈利能力，为比较各投资方案建立共同基础的是（）。A.资本金现金流量表B.投资各方现金流量表C.财务计划现金流量表D.投资现金流量表【答案】D7、估算工业项目外购原材料和燃料动力费时，相应的采购价格应按()计算。A.出厂价格B.入库价格C.评估价格D.影子价格【答案】B8、某项借款，年名义利率10％，按季计息，则年有效利率为()。A.10.38％B.10.35％C.10.25％D.10.12％【答案】A9、根据《国务院关于投资体制改革的决定》,工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式A.经营性政府投资项目B.基础设施投资项目C.非经营性政府投资项目D.核准目录内企业投资项目【答案】C10、有关建设工程质量保证金的阐述，正确的是（）。A.工程质量保证金是用以保证施工承包单位在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金B.政府投资项目按工程价款结算总额10%左右的比例扣留工程质量保证金，社会投资项目可参照执行C.建设单位应在接到申请的28天内会同施工承包单位按照合同约定的内容核实施工承包单位是否完成缺陷责任D.工程保修期实质上是预留工程质量保证金的一个期限【答案】A11、在对投资方案进行评价时，常用偿债备付率作为评价指标，偿债备付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。A.息税前利润与项目资本金B.税后利润与项目资本金C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额【答案】D12、甲施工单位于2019年3月20日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于2019年4月20日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于2019年12月1日发生争议，丙于2019年12月10日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于12月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。A.2019年3月20日B.2019年4月20日C.2019年12月30日D.2019年12月10日【答案】B13、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价方法是（）。A.增量投资收益率和增量内部收益率B.增量投资回收期和内部收益率C.年折算费用和综合总费用D.年平均使用成本和年净收益【答案】C14、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短【答案】B15、（2019年真题）造价控制目标分解的合理步骤（）。A.投资限额——各专业设计限额——各专业设计人员目标B.投资限额——各专业设计人员目标——各专业设计限额C.各专业设计限额——各专业设计人员目标——设计概算D.各专业设计人员目标——各专业设计限额——设计概算【答案】A16、（2013年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实施核准制的项目，企业应向政府主管部门提交（）。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目申请报告D.项目开工报告【答案】C17、一般情况下，（）是解决项目融资的资金结构问题的核心。A.项目债务资金的筹集B.债务期限配比C.债务偿还顺序D.法人的财务状况和筹资能力【答案】A18、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会（DAAB）及其裁决的说法，错误的是（）。A.DAAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由B.合同双方共同确定DAAB主席C.DAAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAAB的裁决【答案】A19、价值工程活动中可用来选择价值工程对象的方法是（）A.挣值分析法B.时间序列分析法C.回归分析法D.百分比分析法【答案】D20、采用权衡分析法权衡分析设置费中各项费用的关系，可采用的措施有（）A.采用节能设计，降低运行费用B.改善设计材质，降低维修频度C.利用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，减少停机损失【答案】C21、根据《施工合同法律解释一》规定，当事人就同一建设工程订立两份不同的建设工程施工合同，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照实际履行的合同支付工程价款的，正确的处理方式为（）。A.不予支持B.应予支持C.双方协商解决D.折价支付工程价款【答案】B22、在比较筹资方式选择筹资方案时，用于比较各种筹资方式资金成本的高低资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本【答案】A23、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，一级注册造价工程师应不少于（）人。A.3B.4C.6D.10【答案】A24、采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC（或SPV），SPC（或SPV）的性质是（）。A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构【答案】C25、某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C26、可作为建筑工程一切险保险项目的是（）。A.施工用设备B.公共运输车辆C.技术资料D.有价证券【答案】A27、（2014年考题）某企业年初从银行贷款800万元，年名义利率10%，按季度计算并支付利息，则每季度末应支付利息（）万元。A.19.29B.20.00C.20.76D.26.67【答案】B28、工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短（）的关键工作持续时间来达到优化目的。A.直接费用总和最大B.组合间接费用最小C.间接费用综合最大D.组合直接费用率最小【答案】D29、在价值工程对象选择的ABC分析法中，C类部件是指（）。A.占总成本70%～80%而占零部件总数10%～20%的零部件B.占总成本10%～30%而占零部件总数20%～80%的零部件C.占总成本10%～20%而占零部件总数60%～90%的零部件D.占总成本5%～10%而占零部件总数60%～80%的零部件【答案】D30、关于投资方案内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率就是项目初期投资的收益率B.?任何项目的内部收益率都存在C.?内部收益率能够反映项目投资过程的收益程度D.?内部收益率能够用于互斥方案的比选【答案】C31、（2020年真题）下列项目融资方式中，需要通过转让已建成项目的产权和经营权来进行拟建项目融资的是（）A.TOTB.BOTC.ABSD.PPP【答案】A32、根据《招投标法实施条例》，潜在投标人对招标条件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C.10D.15【答案】C33、企业在年初向银行借入资金1000万元，月利率为1％，则在7月初偿还时．按月单利和复利计算的利息应分别是（）。A.60.00万元和61.52万元B.70.00万元和61.52万元C.60.00万元和72.14万元D.70.00万元和72.14万元【答案】A34、根据我国《合同法》，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此来消灭合同的行为称为（）。A.留置B.保全C.质押D.提存【答案】D35、按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为（）。A.长期贷款和短期贷款B.固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款C.固定利率贷款和浮动利率贷款D.境内贷款和境外贷款【答案】B36、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.基坑开挖时间D.实际进场施工时间【答案】D37、下列建设投资中，形成无形资产的是()。A.支付给第三方的咨询费B.项目勘察设计费C.土地使用权购置费D.进口设备购置费【答案】C38、香蕉曲线法是根据工程网络计划，在以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成的工程数量或造价的坐标体系中，绘制工程数量或造价的（）。A.ES曲线和LS曲线B.EF曲线和LS曲线C.ES曲线和LF曲线D.EF曲线和LF曲线【答案】A39、下列有关施工人员意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.施工人员意外伤害保险的范围宜覆盖工程项目B.工程实施总分包的.该保险由总包与分包共同办理C.该保险的保险费率实行差别费率或浮动费率D.该保险的投保应实行不记名和不计人数的方式【答案】D40、下列对于工程项目策划的主要作用描述错误的是（）。A.工程项目管理工作的中心任务是进行工程项目目标控制B.工程项目策划是工程项目管理的前提C.工程造价管理是工程项目策划的前提D.没有科学管理作支撑的工程项目策划将会成为纸上谈兵【答案】C41、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案的时间是()A.建设工程开工之日起15日内B.合同签订之日起30日内C.开工报告批准之日起15日内D.中标通知书下发之日起30日内【答案】C42、实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（）。A.单价合同B.成本加固定酬金合同C.总结合同D.成本加浮动酬金合同【答案】A43、造价控制目标分解的合理步骤（）。A.投资限额—各专业设计限额一各专业设计人员目标B.投资限额—各专业设计人员目标一各专业设计限额C.各专业设计限额一各专业设计人员目标一设计概算D.各专业设计人员目标一各专业设计限额一设计概算【答案】A44、（2020年真题）某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（）A.11月11日B.11月16日C.11月21日D.12月1日【答案】C45、根据《建筑施工组织设计规范》，重点、难点分部或专项工程的施工方案应有（）批准。A.施工项目负责人B.总承包单位法定代表人C.专业承包单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】D46、工程项目经济分析中，属于经济结构指标的是（）。A.资源合理利用指标B.收益分配效果C.财政收入D.影响力系数【答案】D47、除国家对采用高新技术成果有特别规定意外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C48、CM（ConstructionManagement）承包模式的特点是（）。A.建设单位与分包单位直接签订合同B.采用流水施工法施工C.CM单位可赚取总分包之间的差价D.采用快速路径法施工【答案】D49、限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现（）的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和施工方案最优化C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化【答案】D50、招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期时间至少（）日前以书面形式发出。A.10B.15C.20D.30【答案】B51、承包企业计提折旧一般采用（）。A.平均年限法和年数总和法B.平均年限法和工作量法C.双倍余额递减法和年数总和法D.年数总和法和工作量法【答案】B52、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）。A.使用费用最低时的功能B.满足用户最大限度需求的功能C.投资费用最低时的功能D.寿命周期成本最低时的必要功能【答案】D53、在中华人民共和国境内销售服务、无形资产或者不动产的（），为增值税纳税人，应当按照营业税改征增值税试点实施办法缴纳增值税，不缴纳营业税。A.单位B.单位法人C.个人D.单位和个人【答案】D54、与建筑工程一切险相比，安装工程一切险的特点，不正确的说法是（）。A.安装工程一切险的保险标的从存放在工地起，保险人承担全部货价的风险B.试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大，其试车期的保费占整个工期保费的1/3左右C.安装工程一切险的风险大，保险费率高于建筑工程一切险D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害【答案】D55、（2019年考题）利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（）次。A.3B.4C.7D.12【答案】B56、以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.资本金现金流量表B.投资各方现金流量表C.财务计划现金流量表D.投资现金流量表【答案】D57、（2019年真题）根据《国务院关于决定调整固定资产投资项目资本金比例的通知》投资项目最低比例要求为40%的是（）。A.钢铁、电解铝项目B.铁路、公路项目C.玉米深加工项目D.普通商品住房项目【答案】A58、由于风险较集中，试车期安装工程一切险的保险费大约占整个工期的保险费的（）。A.1/5B.1/3C.1/2D.2/3【答案】B59、对格式条款有两种以上解释的，下列说法正确的是（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】D60、工程项目可根据投资作用划分为生产性工程项目和非生产性工程项目两类，下列项目中属于生产性工程项目的是（）。A.企业管理机关的办公楼建设项目B.广播电视业项目C.饮食仓储业建设项目D.咨询服务业建设项目【答案】C61、（2021年真题）关于造价师执业的说法，正确的是（（）。A.造价师可同时在两家单位执业B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业C.造价师执业应持注册证书和执业印章D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业【答案】C62、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.工程项目总进度计划表B.工程年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表【答案】C63、盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。A.只生产单一产品，且生产量等于销售量B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.生产量与销售量之间成线性比例关系D.销售收入是销售量的线性函数【答案】A64、（2018年真题）下列施工成本管理方法中，能预测在建工程尚需成本数额，为后续工程施工成本和进度控制指明方向的方法是（）。A.工期一成本同步分析法B.价值工程法C.挣值分析法D.因素分析法【答案】C65、价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数【答案】A66、在建设单位的计划体系中，投资计划年度分配表是根据()安排各个年度的投资。A.工程项目年度计划B.工程项目总进度计划C.工程项目进度平衡表D.年度建设资金平衡表【答案】B67、工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短（）的关键工作持续时间来达到优化目的。A.直接费用总和最大B.组合间接费用最小C.间接费用综合最大D.组合直接费用率最小【答案】D68、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120米，实际单价8000元/米；计划工程量100米，计划单价7500元/米，则该工程在月底的费用偏差为（）。A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元【答案】A69、根据《建设工程质量保证金管理办法》由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包商人提交竣工验收报告后（）。天后自动进入缺陷责任期。A.30B.45C.60D.90【答案】D70、关于融资中每股收益与资本结构、销售水平之间关系的说法，正确的是（）A.每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响B.每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响C.每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响D.每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响【答案】A71、关于公司资本结构的说法，不正确的是（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【答案】C72、根据FIDIC施工合同条件，付给指定分包商的款项来源应是（）。A.暂定金额B.项目管理费C.零星用工费D.总承包服务费【答案】A73、按照索赔事件的性质分类，因发包人指令承包人加快施工速度而引起的索赔属于()。A.意外风险和不可预见因素索赔B.工程加速索赔C.工程延误索赔D.合同被迫终止的索赔【答案】B74、下列关于指定分包商的说法中，错误的是（）。A.指定分包商由业主确定B.指定分包商与业主签订分包合同C.指定分包商与一般分包商处于同等地位D.给指定分包商的付款从暂定金额内开支【答案】B75、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则【答案】A76、下列工程项目经济评价，用于项目财务分析（）。A.社会折现率B.经济净现值C.净收益D.市场利率【答案】D77、下列工程项目管理组织机构中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优结合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制【答案】A78、（2015年真题）根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人【答案】B79、承包商向保险公司投保建筑工程一切险，在保险合同的履行中发现部分格式条款与非格式条款不一致，此时，应当()。A.以保险公司的解释为准B.以格式条款为准C.以承包商的解释为准D.以非格式条款为准【答案】D80、属于融资决策分析阶段和融资结构设计阶段的工作是（）。A.项目可行性研究和选择项目的融资方式B.任命项目融资顾问和评价项目的融资结构及资金结构C.选择银行、发出项目融资建议书和评价项目风险因素D.初步确定项目投资结构和修正项目融资结构【答案】B81、下列工程项目多方案比选方法中，不属于经济效益比选方法的是（）。A.差额投资内部收益率法B.净现值法C.净现值率法D.人工神经网络法【答案】D82、（2013年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年。A.3B.4C.5D.6【答案】A83、（2015年考题）项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务扛杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度増加D.市场风险承受力降低【答案】A84、工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有（）。A.工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表B.工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划【答案】A85、某项目总投资为2000万元，其中债务资金为500万元，项目运营期内平均净利润为200万元，年平均息税为20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.10.0%B.13.3%C.11.0%D.14.7%【答案】C86、根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目，以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（）方式筹措资本金。A.银行贷款B.国外借款C.发行可转换债券D.融资租赁【答案】C87、关于附条件和附期限合同的说法，错误的是（）。A.附解除条件的合同，自条件成就时失效B.附生效条件的合同，自条件成就时生效C.附终止期限的合同，自期限届满时失效D.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就【答案】D88、已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。A.38天B.40天C.56天D.128天【答案】A89、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是（）。A.起重吊装工程B.爆破工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】D90、（2016年真题）建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额是该项目的（）。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值【答案】C91、（2021年真题）下列工程项目经济评价标准或参数中，用于项目财务分析的是（）A.市场利率B.社会折现率C.经济净现值D.净收益【答案】A92、根据《标准设备采购招标文件》相关规定，买方未能按合同约定支付合同价款的，延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的（）。A.3%B.5%C.8%D.10%【答案】D93、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。A.独立关系B.互斥关系C.互补关系D.现金流量相关关系【答案】B94、（2016年考题）CM（ConstructionManagement）承包模式的特点是（）A.建设单位与分包单位直接签订合同B.采用流水施工法施工C.CM单位可赚取总分包之间的差价D.采用快速路径法施工【答案】D95、（2014年考题）价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V<1，则正确的策略是（）。A.剔除不必要功能或降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成本C.不作为价值工程改进对象D.提高现实成本或降低功能水平【答案】B96、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（）。A.提供工艺或组织间歇时间B.可增加更多的专业工作队C.满足施工工艺的要求D.组织流水施工【答案】D97、为扶持不发达地区的经济发展，我国主要通过在投资项目资本金中适当（）。A.减少项目资本金的比例B.增加国家投资的比重C.减少政策性贷款的利率D.增加非政策性贷款比重【答案】B98、通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【答案】A99、（2017年考题）为了实现工程造价的模拟计算和动态控制,可应用建筑信建模（BIM）技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4D.3D【答案】B100、关于强矩阵制组织形式的说法，错误的有（）。A.项目经理直接向最高领导负责B.需要配备训练有素的协调人员C.适用于技术复杂且对时间紧迫的项目D.项目组织成员绩效完全由项目经理考核【答案】B多选题（共50题）1、与EPC总承包模式相比，平行承包模式的特点有（）A.建设单位可在更大范围内选择承包单位B.建设单位组织协调工作量大C.建设单位合同管理工作量大D.有利于建设单位较早确定工程造价E.有别于建设单位向承包单位转移风险【答案】ABC2、根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）。A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任E.分包单位可将其分包的工程再分包【答案】ABC3、为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（）阶段。A.设计B.施工C.策划决策D.招标E.竣工验收【答案】AC4、施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有（）。A.工程内容说明不清楚的项目B.暂定项目中必定要施工的不分标项目C.单价与包干混合制合同中采用包干报价的项目D.综合单价分析表中的材料费项目E.预计开工后工程量会减少的项目【答案】BC5、根据《建筑法》的规定，交付竣工验收的建筑工程必须（）。A.具有完整的竣工决算审计报告B.符合规定的工程质量标准C.具有完整的工程技术经济资料D.具有经签署的工程保修书E.具有周密的工程保修计划【答案】BCD6、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。但是，排名第一的中标候选人（）的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A.放弃中标项目B.投标报价低于其企业成本价C.因不可抗力提出不能履行合同D.与评标专家成员有利害关系E.未在招标文件规定的期限内提交履约保证金【答案】AC7、下列关于国际上案例法系和成文法系的说法中，正确的有()。A.英国和美国的法系属于成文法系B.成文法系合同附件多，合同约定更为具体C.对于民事关系行为，案例法系突出合同最高制约性D.成文法系的合同条文逻辑关系更加严谨E.案例法系在裁决纠纷时更注重合同的文字表达【答案】C8、运用费用效率法进行寿命周期成本分析时，估算费用的常用方法包括（）A.费用模型估算法B.参数估算法C.类比估算法D.权衡估算法E.效率估算法【答案】ABC9、关于PArtnEring模式的说法，正确的是（）。A.PArtnEring协议是工程建设参与各方共同签署的协议B.PArtnEring模式是一种独立存在的承发包模式C.PArtnEring模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与D.PArtnEring协议不是法律意义上的合同E.PArtnEring协议是工程合同文件的组成部分【答案】ACD10、根据《建筑法》，关于施工许可证有效期限的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工D.施工许可证最多可延期两次，每次不超过3个月E.施工许可证最多可延期三次，每次不超过2个月【答案】CD11、(2018年)工程项目决策阶段编制的项目建议书应包括的内容有（）A.环境影响的初步评价B.社会评价和风险分析C.主要原材料供应方案D.资金筹措方案设想E.项目进度安排【答案】AD12、(2009年)根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的()时，政府应当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格【答案】ABC13、（2014年考题）按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费用可直接分解到各个工程分项的费用有（）A.企业管理费B.临时设施费C.材料费D.施工机具使用费E.职工养老保险费【答案】CD14、（2018年真题）应用价值工程时，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法【答案】CD15、既有法人作为项目法人筹措项目资金时，属于既有法人外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.企业资金变现C.企业产权转让D.企业发行债券E.企业发行优先股股票【答案】A16、根据《政府釆购法实施条例》，下列说法正确的是（）A.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%B.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%C.履约保证金的数额不得超过采购项目预算金额的10%D.投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%E.投标保证金不得超过政府采购合同金额的2%【答案】AD17、工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.确定建设项目合同价款C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务【答案】BC18、根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括（）。A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置【答案】BCD19、(2012年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列关于工程造价咨询企业的说法，正确的有()。A.工程造价咨询企业资质有效期为4年B.工程造价咨询企业可鉴定工程造价经济纠纷C.工程造价咨询企业可编制工程项目经济评价报告D.工程造价咨询企业只能在一定行政区域内从事工程造价咨询活动E.工程造价咨询企业应在工程造价成果文件上加盖其执业印章【答案】BC20、下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（）。A.保险期限应至施工合同规定的工程竣工之日二十四时止B.工程量提前竣工的，保险责任自行终止C.工程因故延长工期的保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过五年E.保险期内工程停工的，保险人仍应承担保险责任【答案】ABD21、下列影响因素中，属于确定基准收益率因素的有（）。A.资金成本B.投资风险C.周转速度D.机会成本E.通货膨胀【答案】AD22、施工合同中，合同计价方式包括（）。A.总价方式B.单价方式C.成本加利润方式D.平均估算方式E.成本加酬金方式【答案】AB23、施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有（）。A.专家意见法B.功能指数法C.目标利润法D.技术进步法E.定率估算法【答案】CD24、（2020年真题）既有法人筹措项目资本金的内部投资来源有（）A.企业资产变现B.企业产权转让C.企业发行债务D.企业增资扩股E.企业发行股票【答案】AB25、（2019年真题）下列费用中，属于资金筹集成本的有（）。A.股票发行手续费入B.建设投资贷款利息C.债券发行公证费D.股东所得红利E.债券发行广告费【答案】AC26、根据《建设工程安全生产管理条例》下列安全生产责任中,属于建设单位安全责任的有（）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算B.对采用新结构的建设工程,提出保障施工作业人员安全的措施建议C.拆除工程施工前,将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案D.建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规章制度和操作规程E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果【答案】AC27、根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有（）。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任主要是一种赔偿责任C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定E.违约责任按损益相当的原则确定【答案】BCD28、（2019年考题）关于可变更或可撤销合同的说法，正确的有（）。A.因重大误解订立的合同属于可变更或可撤销合同B.违反法律、行政法规强制性规定的合同为可撤销合同C.可撤销合同的撤销权并不因当事人的放弃而消灭D.可撤销合同被撤销前取得的财产不需返还E.当事人请求变更的合同，人民法院或仲裁机构不得撤销【答案】A29、（2019年）价值工程应用中，研究对象的功能价值系数小于1时，可能的原因有（）A.研究对象的功能现实成本小于功能评价值B.研究对象的功能比较重要，但分配的成本偏小C.研究对象可能存在过剩功能D.研究对象实现功能的条件或方法不佳E.研究对象的功能现实成本偏低【答案】CD30、(2014年)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的执业范围有（）。A.工程概算的审核和批准B.工程量清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定【答案】BCD31、（2020年真题）采用单指标法评价设计方案时，可采用的评价方法有（）A.重点抽查法B.综合费用法C.价值工程法D.分类整理法E.全寿命期费用法【答案】BC32、下列关于施工成本管理的内容中，描述正确的是（）。A.固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提B.目标利润法属于成本计划的编制方法C.“三算对比”主要是进行预算成本、目标成本和设计概算的对比D.工期-成本同步分析法是编制成本计划的方法E.计划成本通过目标成本与预算成本的比较来确定【答案】AB33、（2017年真题）根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标人应当在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应当在签订书面合同时退还投标保证金【答案】ABD34、（2016年考题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的（）编制专项施工方案。A.土方开挖工程B.钢筋工程C.模板工程D.混凝土工程E.脚手架工程【答案】AC35、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的【答案】ABCD36、（2019年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，属于工程造价咨询业务范围的工作有（）。A.项目经济评价报告编制B.工程竣工决算报告编制C.项目设计方案比选D.工程索赔费用计算E.项目概预算审