广东校园电气工程招标文件

（xxx学院新校园建设项目_10KV进线、变配电及低压电气工程）招标文件招标人：佛山市xxx学院（盖单位章）招标代理机构：xxx（盖单位章）联系人：xxx联系电话:xxx传真号码：xxxE-mail：xxx2015年7月日目录HYPERLINK\l_Toc19475投标文件否决性条款摘要 3HYPERLINK\l_Toc19475招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理 6HYPERLINK\l_Toc19475不予退还投标保证金和诚信保证金的情形 9HYPERLINK\l_Toc19475第一章招标公告 9HYPERLINK\l_Toc18135第二章投标人须知 15HYPERLINK\l_Toc17314第三章评标办法（随机合理低价法） 45HYPERLINK\l_Toc16076第四章合同条款及格式 52HYPERLINK\l_Toc30234第五章工程量清单 84HYPERLINK\l_Toc11112第六章图纸 105HYPERLINK\l_Toc13405第七章技术标准和要求 106HYPERLINK\l_Toc2372第八章投标文件格式 129HYPERLINK\l_Toc4562附件1投标保证金递交须知 165投标文件否决性条款摘要重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中列示，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。如招标人通过招标文件的澄清、修改、补充文件予以增加否决性条款的，招标人应当重新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。招标人应派代表参加开标、评标会（不得超过2人），并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：（一）判定投标文件不予受理的情形：1、无投标邀请函原件（适用于邀请招标）；2、未按规定办理投标报名手续或未向招标代理机构购买招标文件的；3、投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；4、投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在开标的1个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外）；5、投标人授权代理人以及招标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员，未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；6、投标人未按要求出示投标保证金提交凭证或投标保证金未按规定要求提交；7、投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款。注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人将原封退回该投标文件。（二）宣布投标文件为无效投标的情形：1、投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在开标的1个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外）；2、投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；3、投标文件的份数不满足要求，具体要求见本招标文件相应条款；4、未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载的投标报价高于招标控制价。注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，不再经评标委员会确认，亦不进入评标程序，该投标文件不予退回。二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：1、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；2、投标文件不符合评标办法前附表的要求；3、评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；4、投标报价更改了不可竞争费用或低于投标人的成本；5、投标文件中擅自增减清单项目子项或清单工程量数量；6、相关费用项目（规费、税金、安全生产文明施工费、暂列金额）未按投标须知或工程量清单规定的费率、计费基础、金额计算；7、投标文件附有明显有失公允，招标人不能接受的条件；8、投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；9、技术标（如有）经评标委员会评审为不合格的；10、法律、法规、规章规定的其他情形。注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。（2）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

②投标人之间约定中标人；

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（3）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（4）投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理一、招标无效的情形（包括但不限于）：（一）违法发布公告，包括不在指定媒介发布资格预审公告和招标公告；（二）应当公开招标而邀请招标；（三）资格预审文件、招标文件发售时间不符合法定要求；（四）不按照资格预审文件载明的标准和方法进行资格预审，或者资格审查委员会的组建不符合法定要求；（五）招标人或者招标代理机构限制排斥潜在投标人；（六）招标人或者招标代理机构向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底；（七）招标人或者招标代理机构与投标人串通；（八）招标代理机构在所代理的招标项目中投标或者代理投标。上述违法行为，如果在投标截止前发现的，责令改正并顺延投标截止时间。如果在投标截止后被发现和查实，且对中标结果造成实质性影响的，招标无效。如果是在中标通知书发出后被查实且影响中标结果的，中标无效。招标被确认无效的，招标人应当重新招标。二、投标无效的情形（包括但不限于）：（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；（三）资格预审后联合体增减、更换成员的；（四）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；（五）投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；（六）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；（七）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（八）投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的；（九）投标人受到财产被查封、冻结或者被责令停产停业、吊销营业执照、取消投标资格等处罚的其他违法行为。投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。三、中标无效的情形（包括但不限于）：（一）招标人或者招标代理机构接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的；（二）招标人或者招标代理机构接受应当拒收的投标文件的；（三）评标委员会的组建、更换违反《招标投标法》和《条例》规定；（四）评标委员会成员有《招标投标法》HYPERLINK\l"_第五十六条"第56条，以及《条例》HYPERLINK\l"_第七十一条_[评委违规的责任]"第71条、HYPERLINK\l"_第七十二条_[评委受贿的责任]"第72条所列行为之一的；（五）招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；（六）招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；（七）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（八）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（九）招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；（十）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的。中标被确认无效的，按照《招标投标法》HYPERLINK\l"_第六十四条"第64条规定，由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。不予退还投标保证金和诚信保证金的情形一、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（一）投标截止后投标人撤销其投标文件的；（二）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；（三）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；（四）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。二、有下列情形之一的，诚信保证金将不予退还：（一）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；（二）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；（三）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。第一章招标公告1.招标条件xxx学院新校园建设项目已由xxx以xxx批准建设，招标人(项目业主)为佛山市xxx学院，建设资金来自财政拨款。项目已具备招标条件，现对xxx学院新校园建设项目_10KV进线、变配电及低压电气工程进行公开招标。2.工程概况与招标范围2.1建设地点：xxx（xxx）2.2项目建设规模：本项目分为三个分部工程，分别是10KV进线工程、变配电工程、低压电气工程。详细内容见本项目施工图纸及工程量清单。本次招标部分约2877万元。2.3计划工期：90日历天。2.4本招标工程不分标段，招标内容、规模和招标控制价：招标内容：本项目包含：10KV进线工程、变配电工程、低压电气工程。其中变配电工程只包括图纸标示的一期工程。具体以施工图纸及招标清单为准。招标规模：本次招标部分约2877万元。招标控制价：本项目投标最高限价为人民币￥27,904,441.04元。2.5承包方式：固定总价包干。2.6工程质量要求：按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”标准。2.7安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到合格标准。3.资格审查方式本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。4.投标人资格要求根据《注册建造师执业工程规模标准》以及佛山市一般性工程和特殊性工程的划分标准，本工程属于一般性工程中的大型工程一般性工程中的中小型工程特殊性工程，投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：4.1法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期内。4.2对投标人企业的资质要求4.2.1投标人须具有承接本工程所需的①或②或③资质:①电力工程施工总承包叁级或以上资质；②送变电工程专业承包叁级或以上资质；③机电设备安装工程专业承包一级资质；4.2.2投标人应同时具备国家电力监管委员会颁发的承装类《承装（修、试）电力设施许可证》五级或以上证书；4.2.3通过2015年佛山供电局B类生产项目合格承包商线路附属设施维修专业资质审查的证明材料，相关文件以佛供电生【2015】3号文或佛供电生【2015】23号文为准。4.2.4投标人须已在广东电网办理诚信备案登记，相关企业名录见广电程[2010]376号文。4.2.5本工程不接受联合体投标。4.3投标人须持有有效的《安全生产许可证》。4.4广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号）的规定，在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查，并提供在xxx（网址：xxx）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。4.5对投标人拟派项目负责人的要求4.5.1对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的机电工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（或临时注册建造师执业资格证书，在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。4.5.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。4.5.4需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2015年1月至2015年6月）为拟派项目负责人缴纳社保资金有效的社保证明材料。以投标人所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。4.5.5拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况，必须在投标文件中说明。投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。4.6专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）,且为投标单位在职人员。4.7对投标人企业的信誉要求4.7.1投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。4.7.2投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。4.7.3投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。4.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。4.9对投标人企业完成过的类似施工业绩要求4.9.1投标人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推），须独立承接并完成过至少1项单项合同金额（或单项合同规模）为2300万元或以上的10KV线路或变配电工程施工业绩（以合同签订时间为准）。相关证明材料须包括中标通知书及合同协议书，中标通知书必须是由当地政府的建设工程交易中心或招标投标管理部门核发的方为有效，若中标通知书为两页或以上的，则中标通知书原件的每页（或骑缝处）须加盖当地政府的建设工程交易中心或建设招标投标管理部门的公章。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。4.100对投标人拟拟派驻本工程程项目其他主主要技术管理理人员要求：：施工员：：1名，具有上岗岗证或管理手手册,或经县级或或以上建设行行政主管部门门备案的培训训合格证，或或经县级或以以上建设行政政主管部门备备案的聘书。5.报名要求及招标文文件、图纸等等资料的获取取5.1招标人委托托xxx接受投标报报名。本项目目采用网上报报名的方式接接受报名。具具体操作方法法请浏览“xxx”网站“工程交易”中的交易指指南栏目。网网址：xxx。报名成功功后，投标人人可自行下载载招标文件、图图纸。招标文文件费用为每每套人民币500元，投标人人需在开标当当天递交投标标文件前，向向招标代理机机构缴交招标标文件费(现金缴款)，投标人凭凭收费回执递递交投标文件件。［注：招招标文件费用用每套不得超超过500元人民币。］］5.2报名时间间：2015年月日时分起至2015年月日时分止（不少少于五个工作作日），各投投标人在项目目报名日期期期限内，可随随时上网报名名。5.3招标文件一一经在xxx发布，视作作已发放给所所有投标人（发发布时间即为为发出招标文文件的时间），各各投标人应在在报名后及时时下载电子版版招标文件（供供下载的招标标文件有PDF和WORD版本时，若若有不一致，以以已备案的PDF版本招标文文件为准）。否否则所造成的的一切后果由由投标人自负负。6.投标担保金本工程要求投标人提提交555.81万元的投标标保证金以及200万元的诚信保证金，合合计255..81万元。在规定定时间内汇入入到招标文件件中指定的银银行帐号（详详见《附件投投标保证金须须知》。标须业本缴投标文件的递交7.1投标文件递递交的截止时时间(投标截止时时间)：由招标人人（招标代理理机构）与xxx办理确认手手续后另行通通知。7.2投标文件递递交地址：投投标人应于投投标截止时间间前将投标文文件密封送达达xxx指定开标室室（地址：广广东省佛山市市南海区桂城城街道桂澜北北路8号三楼）。7.3投标人应派派授权代理人人准时递交投投标文件和出出席开标会，授授权代理人必必须是已取得得佛山市公共共资源交易中中心投标交易易员资格的人人员。递交投投标文件和出出席开标会时时，授权代理理人须携带第第二代身份证证原件、法定定代表人证明明书和授权委委托书核查。开开标前将对授授权代理人的的第二代身份份证和取得交交易员资格时时采集的本人人指纹进行当当场验证，两两种验证能通通过其中任何何一种即可；；两种验证均均不能通过的的，招标人将将退回其投标标文件。7.3.1投标人人的法定代表表人（或企业业负责人（总总经理）或企企业技术负责责人）须持相关身份份证明文件（包包括第二代身身份证原件、法法定代表人持持法定代表人人证明书、企企业负责人（总总经理）或企企业技术负责责人持公司出出具证明书）携带到场，开开标前将对法法定代表人（或或企业负责人人（总经理）或或企业技术负负责人）的第二代身身份证进行核核查，不能通通过核查的，招招标人将退回回其投标文件件，投标人的的法定代表人人（或企业负负责人（总经经理）或企业业技术负责人人）核对身份证证后即可离场场。7.3.2授权代代理人和法定定代表人（或或企业负责人人（总经理）或或企业技术负负责人）可以为同一一人，但必须须是已取得佛佛山市公共资资源交易中心心投标交易员员资格的人员员。7.4投标人须按照照《佛山市发发展和改革局局等六部门关关于规范招投投标市场秩序序、遏制弄虚虚作假等违规规行为的意见见》（佛发改改招〔2013〕11号）的要求求，在投标文文件首页签署署《诚信投标标承诺书》，由由法定代表人人签字并盖单单位公章。对对于拒签或不不按要求签署署承诺书的投投标人，评标标委员会将否否决其投标。7.5递递交投标文件件同时须提交交原件：企业业法人营业执执照副本、资资质证书、拟拟委派人员的的相关证书、工工程业绩证明明材料、基本本账户开户许许可证及投标标单位认为需需要提供的证证明材料。逾逾期送达、未未提供上述所所有“资格审查资资料原件”进行核对或或不符合规定定的，其资格格审查将不予予通过。8.发布公告的媒介本次招标标公告同时在在xxx(xxxx)、xxx(xxxx)、xxx(xxxx)以及xxx发布。公告告内容和时间间不一致时，以以xxx(xxxx)发布布的为准。9.异议与投诉9.1根根据《中华人人民共和国招招标投标法实实施条例》第第二十二条，潜潜在投标人或或其他利害关关系人认为本本公告及招标标文件的内容容违法违规或或不公平、不不公正，损害害其利益的，可可以向招标人人提出异议（异异议应当在投投标截止时间间10日前提出）。对对招标人答复复不满意或者者招标人未在在规定的时间间内作出答复复的，可以自自知道或应当当知道之日起起10日内向行政政监督部门实实名投诉。9.2潜潜在投标人或或其他利害关关系人应当充充分重视异议议、投诉提出出的时限，避避免异议权、投投诉权因时效效原因而灭失失。10.其他10.11投标人应保保证其提供的的联系方式（包包括电话、传传真、电子邮邮箱及联系人人的手机号码码等）一直有有效，以保证证有关函件（如如投标截止时时间通知、补补遗书、澄清清通知等）能能及时通知投投标人，并能能及时反馈信信息。否则，由由此引起的一一切后果由投投标人自行承承担。10.22本次招标办办理投标报名名手续并购买买招标文件的的投标人不足足3人，或投标截截止时间止递递交有效投标标文件的投标标人或通过资资格审查的合合格投标人不不足3人时，招标标人将依法重重新组织招标标。10.33投标人授权权代理人须具具有交易员资资格。10.4投标人人要求澄清招招标文件，以以及招标人的的澄清（答疑疑）、补充、修修改等文件一一律通过xxx提交和发布布。各投标人人应随时关注注报名项目信信息，及时登登陆xxx下载相关文文件，否则所所造成的一切切后果由投标标人自负。11.联系方式招标人：佛山市xxx学院地址：xxx（xxx）联系人：xxx电话：xxxx招标代理机构：xxxx地址：xxxx联系人：xxx电话：xxxx传真：xxxx2015年年月日第二章投标人人须知投标人须知前附表表条款号条款名称编列内容招标人名称：佛山市xxxx学院地址：xxx（xxxx）联系人：xxx电话：xxx招标代理机构名称：xxx办公地址：xxxx联系人：xxx电话：xxx传真：xxx工程名称xxx学院新校园园建设项目_10KV进线、变配配电及低压电电气工程建设地点xxx（xxx）资金来源财政拨款出资比例100%资金落实情况资金已落实1.3.1招标范围（1）本项目包含：110KV进线工程、变变配电工程、低低压电气工程程。（2）其中变配电工程程只包括图纸纸标示的一期期工程。（3）具体以施工图纸纸及招标清单单为准。计划工期计划工期：900个日历天承包方式包工、包料、包工工期、包安全全、包文明施施工。□综合单价包干R综合总价包包干1.3.4质量要求执行国家、省或行行业现行的工工程建设质量量验收标准及及规范，须达达到《工程施工工质量验收规规范》的合格格验收质量等等级标准。安全、文明施工要求符合国家、省、市市安全生产、文文明施工管理理相关规定，承承诺达到合格标准。1.4.1投标人资格要求详见本工程招标公公告。是否接受联合体投投标√不接受接受，应满满足下列要求求：详见本工工程招标公告告1.9.1踏勘现场不组织，由投标人人自行踏勘。1.10投标预备会不召开1.11分包√不允许允许，分包包内容要求：：分包金额要求：接受分包的第三人人资质要求：：1.12偏离不允许√允许，可偏离的项项目和范围见见第七章“技术标准和和要求”；允许偏离最高项数数：偏差调整方法：本项目允许细微偏偏差，细微偏偏差不影响投投标文件的有有效性，由评评标委员会按按规定进行澄澄清。细微偏偏差是指投标标文件在实质质上响应招标标文件要求，但但在个别地方方存在漏项或或者提供了不不完整的技术术信息和数据据等情况，并并且补正这些些遗漏或者不不完整不会对对其他投标人人造成不公平平的结果。细细微偏差不影影响投标文件件的有效性。2.1构成招标文件的其其他材料澄清（答疑）、修修改、补充通通知。投标人要求澄清招招标文件的截截止时间2015年月日17时00分，通过xxx提出。投标截止时间具体开标时间由招招标人（招标标代理机构）与xxx办理确认手续后另行通知。投标人确认收到澄澄清（答疑）的时时间1、招标人在年年月日17时00分前，通通过xxx发布。2、招标文件的澄清清（答疑）、补补充、修改文文件一经在xxx发布，视作作已发放给所所有投标人，各各投标人应随随时关注报名名项目信息，及及时登陆xxx下载相关文文件，否则所所造成的一切切后果由投标标人自负。3、澄清（答疑）、补补充、修改文文件须经公共共资源交易管管理机构备案案后，方可在在xxx发布。投标人确认收到修修改、补充的时间间招标文件的澄清（答答疑）、补充充、修改文件件一经在南海海区建设工程程交易网发布布，视作已发发放给所有投投标人，各投投标人应随时时关注报名项项目信息，及及时下载相关关文件，否则则所造成的一一切后果由投投标人自负。3.2招标控制价及其计计算方法计算方法：《建设设工程工程量量清单计价规规范》（GB505500—2013）和2010年《广东省省建设工程计计价依据》。招标控制价金额为为：本项目招招标备案预算算总价为：￥￥287677464.999元；投标最最高限价为人人民币￥279044441.004元，（按预预算总价下浮浮3%）。其中包括括安全文明施施工措施费￥￥6203330.47元，专业工程程暂估价￥0元，暂暂列金为￥0元元。注：安全文明施工工措施费、专专业工程暂估估价及暂列金金为不可竞争争费，投标人人在报价中必必须包含上述述费用，其中中专业工程暂暂估价及暂列列金的金额不不得更改，安安全文明施工工措施费不能能低于上述金金额的90%，即不得低低于5582997.43元。否则其投投标无效。投标单位的报价不不得低于其成成本价或高于于最高投标限限价。否则投投标将被否决决。3.3.1投标有效期投标文件截止之日日起90天。投标担保投标担保金的缴纳纳形式及要求：1、投标担保金应从从投标人的基基本开户账户户中汇出到招招标文件中指指定的账户，细细节详见第八八章投标文件件格式中的附附件《递交投投标保证金须须知》。2、投标人应在投标标截止时间的的2个工作日之之前，将上述述投标担保金金额由投标人人的基本开户户账户采用实实时大额支付付系统或行内内电子汇划的的转账方式一一次性汇入招招标文件指定定的任一账户户，否则投标标无效。投标保证金的金额额（人民币）：：55.81万元。诚信保证金的金额额（人民币）200.000万元。注：投标人应在汇汇款或转账凭凭证上注明本本次招标的工工程简称。3.5.2近年财务状况的年年份要求√无近三年（指指、、年）。3.5.3近年完成的类似项项目的时间要要求无√近三年，自本工程程招标公告发发布之日起往往前顺推。3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求近三年，自本工程程招标公告发发布之日起往往前顺推。3.6是否允许递交备选选投标方案√不允许允许，备选选投标方案的的编制要求：：签字或盖章要求招标文件提供的投投标文件格式式中规定要求求签字、盖章章的地方均须须由投标人的的法定代表人人或其委托代代理人亲笔签签字（不得使使用个人印章章、签名章或或其他电子制制版签名代替替）、加盖投投标人公章（不不得使用其他他代章）。投投标文件装订订成册后须加加盖骑缝章。投标文件副本份数数√一般性工程资格审查资料：正正本一份，副副本四份，共五份；经济标：正本一份份，副本二份，共三份；投标文件电子版：：/份。注：副本可以是正正本签字盖章章后的复印件件，但必须清清晰可辨；当当副本与正本本不一致时以以正本为准。投投标文件电子子版应包含所所有投标文件件的内容。装订要求按照投标人须知第第3.1.1项规定的投投标文件组成成内容，投标标文件应按以以下要求装订订：1、分册装订，共分分二册，分别别为：√资格审查资料：11册；√经济标：1册（可可分上分册、下下分册）；资资信标（含资资格审查资料料）：1册；技术标明标标：1册；技技术标暗标：：1册。2、采用书式胶装装方式装订，装装订应牢固、不不易拆散和换换页，不得采采用活页装订订。投标文件的密封投标人投标时递交交的投标文件件共二包，其标记记和密封要求求如下：√资格审查资料的正正本与副本封封面应注明“正本”、“副本”字样，并在在封套上注明明“资格审查资资料”字样，资格审审查资料不需需密封。√经济标的正本与副副本封面应注注明“正本”、“副本”字样，使用用一个密封封封套进行包装装，并在封套套上注明“经济标”字样；在封封套的封口处处加贴封条并并骑缝加盖投投标人（联合合体牵头人）单单位公章。投标文件件未按上述规规定进行密封封及标记的，招招标人不予受受理。对因错错放或密封不不牢靠而造成成的提前开封封的投标文件件将予以拒绝绝，并退还给给投标人，招招标人及招标标代理机构不不承担由此造造成的投标文文件提前开封封的责任。封套上应载明的信息招标人地址：招标人名称：（工工程名称）施工招标资资格审查资料料（或经济标标）在年月月日时分前不得开启启投标人名称：投标人地址址：递交投标文件截止时间投标人递交投标文文件的截止时时间：20115年***月***日9时30分（北京京时间）。递交投标文件地点点xxx（佛山市南南海区桂城街街道桂澜北路路8号）构成投标文件的其其他材料在投标截止时间前前提交的书面面修改文件开标时间和地点开标时间：同投标标截止时间开标地点：xxxx（佛山市南南海区桂城街街道桂澜北路路8号）投标人出席开标会会的特定人员员要求（1）是否要求特定人人员出席开标标会：不要求√要求以下特定人员员出席开标会会√法定代表人或企业业负责人（总总经理）或企企业技术负责责人法法定代表人或或企业行政负负责人（总经经理）或企业业技术负责人人或拟派本工工程的项目负负责人（建造造师）拟拟派本工程的的项目负责人人（建造师）（2）本次招标要求各各投标人的授授权代理人及及上述特定人人员必须在投投标截止时间间前到场并参参加开标会，并并按开标程序序，向招标人人出示本人的的身份证明文文件，以证明明其出席。（3）投标人授权代理理人及上述特特定人员须全全程参加开标标会，不得中中途退场。特特定人员未按按时出席并全全程参加开标标会的，将视视为该投标人人弃权，其投投标文件将被被拒绝受理或或作无效处理理。开标会结结束后，有关关投标的相关关事宜均由投投标人授权代代理人负责办办理，特定人人员可以离场场。[注：招标控制价33000万元以上（含含）的工程应应要求投标人人的法定代表表人或企业负负责人（总经经理）或企业业技术负责人人参加开标会会；招标控制制价1000万元（含）—3000万元的工程程应要求投标标人的法定代代表人或企业业负责人（总总经理）或企企业技术负责责人或拟派项项目负责人参参加开标会；；招标控制价价1000万元以下的的工程可以要要求拟派项目目负责人出席席开标会。]投标人出席开标会会人员的身份份证明文件要要求（1）法定代表人的身身份证明文件件包括：法定定代表人证明明书、本人身身份证；（2）投标人的企业负负责人（总经经理）的身份份证明文件包包括：企业负负责人证明书书、本人身份份证；（3）投标人的技术负负责人的身份份证明文件包包括：企业技技术负责人证证明书、本人人身份证；（4）拟派项目负责人人的身份证明明文件包括：：建造师注册册证书、本人人身份证；（5）授权代理人的身身份证明文件件包括：本人人身份证以及及取得交易员员资格时采集集的本人指纹纹。开标程序（1）投标人授权代理理人（含特定定人员）的身身份检查由招招标人代表实实施并当众宣宣布检查结果果；投标文件件密封情况检检查由投标报报名顺序排前前的两名投标标人授权代理理人实施并当当场宣布检查查结果。不符符合规定要求求的，其投标标将被拒绝。（2）开标顺序：随机。评标委员会的组建建（1）评标委员会构成：：共5人，其其中评标专家家5人，招标人代代表0人（限限招标人在职职人员，应当当具备国家和和省规定的评评标专家条件件和要求，且且不能担任评评标委员会负负责人，不得得领取评标报报酬）。（2）评标专家确定方式式：由招标人人于开标时间间（）小时前在佛山山市建设工程程评标专家库库中随机抽取取产生（同一一单位不得有有二名或以上上专家同时参参加同一项目目的评标），若若所要求类别别的专家人数数选取不足，则则从相近专业业类别中抽取取。（3）随机抽取时由xxxx工作人人员负责，随随机抽取过程程在监督部门门监督下进行行。7.1是否授权评标委员员会确定中标标人是√否，推荐1名中标候选选人。7.2中标候选人公示媒媒介招标人将评标委员员会评审推荐荐的中标候选选人的相关资资料（包括中中标候选人投投标文件中的的业绩、获奖奖、信誉证明明或其它需要要公示的材料料）在xxx予以公示，公公示期为3个工作日。公示期满无异议或或投诉的，招招标人应在7日内发出中中标通知书。7.5.1履约担保履约担保形式：采采用银行保函函形式。履约担保金额：中标价的10%。注：如果在工程建建设期间发生生保函索赔事事件的，索赔赔方凭相关索索赔证明文件件的副本到发发包人处换取取对方的保函函原件，然后后凭保函原件件向相应的担担保人索赔。10需要补充的其他内内容10.1词语定义类似工程投标人在近三年内内（自本工程程招标公告发发布之日起往往前顺推），须须独立承接并并完成过至少少1项单项合同同金额（或单单项合同规模模）为23000万元或以以上的10KV线路或变配配电工程施工工业绩（以合合同签订时间间为准）。相相关证明材料料须包括中标标通知书及合合同协议书，中标通知书必须是由当地政府的建设工程交易中心或招标投标管理部门核发的方为有效，若中标通知书为两页或以上的，则中标通知书原件的每页（或骑缝处）须加盖当地政府的建设工程交易中心或建设招标投标管理部门的公章。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。相关专业本招标文件中措辞辞的“/相关专专业”是指：与/相关的专业业，包括/等专业业，以学历专专业或职称专专业为准。10.2“暗标”评审技术标是否采用“暗标”评审方式√不采用采用，投投标人应严格格按照投标须须知正文第3.7款及本须知知附表“投标文件的的密封”要求编制、装装订和密封。10.3投标文件电子版是否要求投标人同同时递交投标标文件电子版版√不要求要求，投标标文件电子版版内容：包含含所有投标文文件的内容。投标文件电子版份份数：份投标文件电子版形形式：以光盘或U盘为载体投标文件电子版密密封方式：单单独放入一个个密封袋中，加加贴封条，并并在封套封口口处加盖投标标人单位章，在在封套上标记记“投标文件电电子版”字样。10.4计算机辅助评标是否实行计算机辅辅助评标√否是，投标人人需递交纸质质投标文件一一份，同时按按本须知要求求编制及报送送电子投标文文件。10.5知识产权构成本招标文件各各个组成部分分的文件，未未经招标人书书面同意，投投标人不得擅擅自复印和用用于非本招标标项目所需的的其他目的。招招标人全部或或者部分使用用未中标人投投标文件中的的技术成果或或技术方案时时，需征得其其书面同意，并并不得擅自复复印或提供给给第三人。10.6重新招标的其他情情形除投标人须知正文文第8条规定的情情形外，除非非已经产生中中标候选人，在在投标有效期期内同意延长长投标有效期期的投标人少少于三个的，招招标人应当依依法重新招标标。10.7同义词语构成招标文件组成成部分的“通用合同条条款”、“专用合同条条款”、“技术标准和和要求”和“工程量清单”等章节中出出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投投标阶段应当当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解；“项目经理”与“项目负责人”应按相同定定义进行理解解。10.8监督机构xxx办公室，电电话：0757—862388939,00757—816311273，地址：佛佛山市南海区区桂城桂澜北北路8号5楼10.9解释权构成本招标文件的的各个组成文文件应互为解解释，互为说说明；如有不不明确或不一一致，构成合合同文件组成成内容的，以以合同文件约约定内容为准准，且以专用用合同条款约约定的合同文文件优先顺序序解释；除招招标文件中有有特别规定外外，仅适用于于招标投标阶阶段的规定，按按招标公告、投投标人须知、评评标办法、投投标文件格式式的先后顺序序解释；同一一组成文件中中就同一事项项的规定或约约定不一致的的，以编排顺顺序在后者为为准；同一组组成文件不同同版本之间有有不一致的，以以形成时间在在后者为准。按按本款前述规规定仍不能形形成结论的，由由招标人负责责解释。10.10中标交易服务费招标人在向中标人人发出中标通通知书之前，中中标人须先向佛山市南海海区公共资源交易易中心缴纳中中标交易服务务费。否则，招招标人有权取取消原中标决决定。中标交易服务费按按佛山市物价局核定定的收费标准准收取。10.11工程预付款及进度度款拨付方式式合同签订且承包人人提交履约担担保后，承包包人进场14个工作日内内，发包人支支付合同总价价的30％预付备料款款；主要材料、设备（电电缆、变压器器、配电柜）全全部进场后经经本项目监理理单位确认后后5个工作日内内，付至合同同总价的60％；工程竣工并通过供供电部门验收收合格、送电电后5个工作日内内，付至合同同总价的80％；工程竣工验收合格格并由区财政政局对结算审审核完成，承承包方确认审审核结果后220个工作日内内付至结算价价的95％，余下5％作为工程程保修金，待待质保期（2年）满后付付清。承包人收款时必须须先提供有效效发票，有效效发票必须遵遵循属地管理理的原则。由由于涉及使用用财政资金的的特殊性，具具体预付款及及工程款支付付在发包人上上级主管部门门批准拨款后后的合理期限限后支付（结结算时亦同）。工工程款应专款款专用，一旦旦发包人发现现工程款被挪挪作它用，发发包人有权采采取适当的措措施来保证其其专款专用。10.12工程结算及调整方方式（1）投标人应充分考虑虑施工期间各各类可调材的的市场价格变变化和可能的的国家政策性性调整，确定定风险系数，对对工程图纸及及工程量清单单包含的所有有内容的施工工进行总承包包报价。工程程按施工图纸纸、合同要求求完成的，结结算时按中标标单位的投标标总价进行结结算。对投标标文件中的漏漏项、错项、错错算工程量等等非设计变更更原因引起的的差异，视为为已包含在投投标总报价中中，工程结算算时不予签证证增加费用。（2）施工过程中有设设计变更或根根据实际情况况需要变更的的，以设计变变更或招标人人、监理单位位确认的现场场签证的内容容为准（设计计变更必须经经设计单位、监监理单位、招招标人及其他他相关单位核核认才有效），最最后结算价按按区财政局委委托的中介机机构审定价格格为准。（3）当工程项目变更更或增减时，变变更或增减工工程项目的工工程量清单按按以下办法确确定：按专用合同条款第第95款计算。10.13投标人在递交投文文件资料的同同时还须提交交以下资料的的原件备查：：企业法人营营业执照副本本、资质证书书、拟委派人人员的相关证证书、工程业业绩证明材料料、基本账户户开户许可证证及投标单位位认为需要提提供的证明材材料。10.14在评标结束后、中中标通知书发发出前，中标标候选人放弃弃中标资格的的，其投标保保证金不予退退还，给招标标人造成的损损失超过投标标保证金数额额的，还应当当对超过部分分予以赔偿。10.15招标人补充的其他他内容误期赔偿费的约定定(1)每日历天应应赔付额度：：若因承包人人原因造成工工期延误的，则则工期每延误误一天，发包包人将对其收收取违约金，违违约金额为每每延迟一天收收取2000元。若因发包人原因造造成工期延误误的，工期相相应后延。因因不可抗力的的原因造成的的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内由中标人书面提出，经监理单位、发包人的签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。(2)误期赔偿费费最高限额是是（无限额）。中标单位负责以下下工作，但不不负责相关费费用：1、协调使用供电部部门原有电缆缆通道。2、中标单位负责供供电部门的线线路规划报建建手续。并在在工程施工过过程中主动与与本项目沿线线各相关职能能部门（规划划、建设、交交通、水利、航航道、国土、海海事等）进行行沟通、协调调，协助发包包人办理施工工报审报批手手续，在报批批的过程中所所产生相关费费用由发包人人支付。3、负责协调供电部部门办理线路路停送电工作作，并确保工工程按时送电电投运。4、评标公示结束后后的3个工作日内内，中标单位位需提供负责责向工程所在在地供电所申申请专线供电电投运试验、调调试、投运手手续的承诺书书。（经工程程所在地供电电所盖章确认认）中标单位自行协调调办理，费用用自理。对于本工程市政道道路开挖许可可由中标人负负责办理施工工许可证。1、投标报价为投标标人在投标文文件中提出的的各项支付金金额的总和。2、所提供的挖方、土土方类别、运运距仅供参考考，投标人应应综合考虑，不不再对该项进进行签证补偿偿。3、中标人必须注意意施工安全，做做好安全文明明施工工作，如如因措施不当当造成人身安安全或工伤死死亡事故，一一切责任由中中标人负责。4、施工时要保护好好周边场地内内地下管线等等，如有损坏坏，中标人必必须负责修复复及承担修复复费用并赔偿偿造成相应的的损失。5、中标人必须自行行在工地范围围内建立施工工所需的水电电设施、计量量设备均由中中标人自行安安装；施工期期间的水费、电电费由中标人人承担。施工工用水的给水水点、用电接接入点由中标标人与总承包包商协商解决决（10KV进线施工用用水用电由中中标单位自行行解决）。6、承包人在工程结算算时不得故意意高估冒算，送送审计结算若若核减率低于于10%，审计费用用由发包人支支付；核减率率在10%以上（含10%）时，审计计费用全部由由承包人支付付并由发包人人在工程款中中代扣。7、本工程由中标人人负责供电部部门的线路规规划报建、验验收工作的一一切手续。竣竣工时要求能能通过有关部部门的验收，如如因中标人原原因不能通过过有关部门的的验收，则招招标人不予办办理工程结算算；8、施工中的取土及及弃土地点自自行选定，由由中标人按有有关规定自行行解决，费用用包含在投标标报价中。9、施工中的材料堆堆放、搬运所所需的费用由由中标人自行行负责,包含在投标标报价中，不不得向招标人人提出增加工工程造价的要要求。10、投标人在投标报报价中应充分分考虑以下的的措施项目费费用，工程结结算时不予增增加该部分的的费用：(1)施工场地地内的地下各各种管线设施施，中标人须须自行探测调调查，保证原原有地下管线线设施的安全全，若有损坏坏，中标人须须承担全部责责任；(2)道路的封封闭的交通维维护以及交通通告示牌等的的交通疏导方方案必须经交交警主管部门门审批(招标人只负负责协作)；所发生的的标志牌、疏疏导交通设施施费等费用不不另增加。(3)工程施工工降排水费；；（4）项目投运前的电电缆等材料设设备看管费用用(5)其它措施费费用11、本工程主要设备备材料须满足足设计及当地地电力部门要要求。1、投标人已递交投投标保证金的的，应当参加加投标。一年年内两次递交交投标保证金金后不参加投投标的，将被被列入区投标标不诚信企业业名单。2、投标人一年内有有三次明显差差错导致废标标的，将被列列入区投标不不诚信企业名名单。明显差差错包括以下下行为：未按按招标文件要要求递交投标标保证金；未未按招标文件件要求委派投投标人代表参参加投标；投投标书未签字字、盖章；修修改“投标附录表”内容；报价价函大小写不不一致；提供供的复印件和和原件不符；；未按招标文文件的要求提提供原件；技技术标暗标出出现特殊标示示；其他明显显未按招标文文件规定制作作投标文件的的行为。3、被列入区投标不不诚信企业名名单的投标企企业，招标人人有权拒绝其其参加本项目目的投标活动动。注：本表内容须与与投标人须知知正文对应条条款的内容一一起阅读理解解，如有不一一致且不能互互相解释的内内容时，以本本表内容为准准。投标人须知正文1.总则1.1工程概况况1.1.1根据据《中华人民民共和国招标标投标法》等等有关法律、法法规和规章的的规定，本工工程已具备招招标条件，现现对本工程施施工进行招标标。1.1.2本招招标项目招标标人：见投标标人须知前附附表。1.1.3本标标段招标代理理机构：见投投标人须知前前附表。1.1.4本招招标项目名称称：见投标人人须知前附表表。1.1.5本招招标项目建设设地点：见投投标人须知前前附表。1.2资金来源源和落实情况况1.2.1本招招标项目的资资金来源：见见投标人须知知前附表。1.2.2本招招标项目的出出资比例：见见投标人须知知前附表。1.2.3本招招标项目的资资金落实情况况：见投标人人须知前附表表。1.3招标范围围、计划工期期、承包方式式、质量要求求和安全要求求1.3.1本次次招标范围：：见投标人须须知前附表。1.3.2计划划工期：见投投标人须知前前附表。1.3.3承包包方式：见投投标人须知前前附表。1.3.4质量量要求：见投投标人须知前前附表。1.3.5安全全、文明施工工要求：见投投标人须知前前附表。1.4投标人资资格要求1.4.1投标标人应具备承承担本工程施施工的资质条条件、能力和和信誉详见本本工程招标公公告。1.4.2投标标人须知前附附表规定接受受联合体投标标的，应符合合本章第1.4.1项和投标人人须知前附表表的要求。1.4.3投标标人不得存在在下列情形之之一：（1）为招标人不具有有独立法人资资格的附属机机构（单位）；（2）为本招标项目前前期准备提供供设计或咨询询服务的，但但设计施工总总承包的除外外；（3）为本招标项目的的监理人；（4）为本招标项目的的代建人；（5）为本招标项目提提供招标代理理服务的；（6）与本招标项目的的监理人或代代建人或招标标代理机构同同为一个法定定代表人的；；（7）与本招标项目的的监理人或代代建人或招标标代理机构相相互控股或参参股的；（8）与本招标项目的的监理人或代代建人或招标标代理机构相相互任职或工工作的。1.5费用承担担投标人准备和参加加投标活动发发生的费用自自理。1.6保密参与招标投标活动动的各方应对对招标文件和和投标文件中中的商业和技技术等秘密保保密，违者应对由此造造成的后果承承担法律责任任。1.7语言文字字招标投标文件使用用的语言文字字为中文。专专用术语使用用外文的，应应附有中文注注释。1.8计量单位位所有计量均采用中中华人民共和和国法定计量量单位。1.9踏勘现场场1.9.1不统一一组织踏勘现现场，投标人人可根据需要要自行到项目目现场进行踏踏勘。1.9.2投标标人踏勘现场场发生的费用用自理。1.9.3招标人人在踏勘现场场中介绍的工工程场地和相相关的周边环环境情况，供供投标人在编编制投标文件件时参考，招招标人不对投投标人据此作作出的判断和和决策负责。1.10投标预预备会不召开。1.11分包投标人拟在中标后后将中标项目目的部分非主主体、非关键键性工作进行行分包的，应应符合投标人人须知前附表表规定的分包包内容、分包包金额和接受受分包的第三三人资质要求求等限制性条条件。1.12偏离投标人须知前附表表允许投标文文件偏离招标标文件某些要要求的，偏离离应当符合招招标文件规定定的偏离范围围和幅度。2.招标文件2.1招标文件件的组成本招标文件包括：：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求求；（8）投标文件格式；；（9）投标人须知前附附表规定的其其他材料。根据本章第2.22款和第2.3款对招标文文件所作的澄澄清、修改、补补充，构成招招标文件的组组成部分。2.2招标文件件的澄清（答答疑）2.2.1投标人人应仔细阅读读和检查招标标文件的全部部内容。如发发现缺页或附附件不全，应应及时向招标标人提出，以以便补齐。如如有疑问，应应在投标人须须知前附表规规定的时间前前在“xxx建设工程网网上交易系统统”提出，要求求招标人对招招标文件予以以澄清。提交交问题时一律律不得署名。2.2.2招标标文件的澄清清（答疑）将将上传至“xxx建设工程网网上交易系统统”供投标人下下载，但不指指明澄清问题题的来源。如如果澄清发出出的时间距投投标人须知前前附表规定的的投标截止时时间不足15天，并且澄澄清内容影响响投标文件编编制的，将相相应延长投标标截止时间。招标澄清（答疑）文文件一经在xxx发布，视作作已发放给所所有投标人。2.3招标文件件的修改、补补充2.3.1招标标文件发出后后，招标人可可以对招标文文件进行必要要的修改或补补充，并上传传至“xxx建设工程网网上交易系统统”供投标人下下载。但如果果修改或补充充招标文件的的时间距投标标截止时间不不足15天，并且修修改或补充内内容影响投标标文件编制的的，将相应延延长投标截止止时间。2.3.2招标澄澄清（答疑）文文件一经在xxx发布，视作作已发放给所所有投标人。2.4招标文件件的效力2.4.1招标标文件须经公公共资源交易易管理机构备备案。2.4.2招标标文件是招标标人发出的要要约邀请，投投标人参加投投标均视为承承认招标公告告、招标文件件及附件的所所有条款,并承诺一旦旦中标将按招招标文件、投投标文件、合合同条款、技技术规范要求求的质量和进进度完成全部部委托任务。2.4.3招标标人（或招标标代理机构）与与投标人之间间通过交易中中心网站传送送的电子文件件（电子邮件件）是指数字字、文字、图图形等以数码码形式存储于于磁带、磁盘盘、光盘等载载体，依赖计计算机等数字字设备阅读、处处理，并可在在通信网络上上传送的文件件，与公开登登载的文件或或者盖章发出出的文件一样样具有同等效效力。2.4.4招标标人（或招标标代理机构）通通过交易服务务机构公开登登载的文件，与与盖章发出的的文件一样具具有同等效力力。3.投标文件3.1投标文件件的组成（适适用于一般性性工程）3.1.1投标标文件由资格格审查资料、经经济标组成，应应分别装订成成册。3.1.2资格格审查资料应应包括下列内内容：（1）资格审查强制性性条件资料（企企业）；（2）资格审查强制性性条件资料（人人员）；（3）联合投标协议书书（如有）；；（4）法定代表人身份份证明；（5）授权委托书；（6）其他材料。附表一：投标人基基本情况表；；附表二：项目管理理机构配备情情况表（如有有）；附表三：拟派驻本本工程的项目目负责人及项项目技术负责责人（如有）简简历；附表四：近三年完完成的类似项项目情况表（如如有）；附表五：拟投入本本工程的主要要施工设备表表（如有）；；附表六：近三年财财务状况（如如有）；附表七：近三年发发生的诉讼及及仲裁情况；；附表八：企业信誉誉状况。3.1.3经济济标应包括下下列内容：（1）诚信投标承诺书书；（2）投标函及投标函函附录；（3）投标担保金；（4）履约承诺书；（5）拟分包项目情况况表（如有）；；（6）施工组织简化方方案（如有）；；（7）已标价工程量清清单；（8）其他材料。3.2投标报价价3.2.1招标标人按照招标标施工图纸制制定工程量清清单，该清单单载于本招标标文件第五章章中。投标人人应按第五章章“工程量清单”的要求填写写相应表格。3.2.2投标标人在投标截截止时间前修修改投标函中中的投标总报报价，应同时时修改第五章章“工程量清单”中的相应报报价。此修改改须符合本章章第4.3款的有关要要求。3.2.3招标人人设有招标控控制价的，投投标人的投标标报价不得超超过招标控制制价，招标控控制价及其计计算方法在投投标人须知前前附表中载明明。3.2.4投标人人按照招标人人提供的工程程量清单中列列出的工程项项目和工程量量填报单价和和合价。每一一项目只允许许有一个报价价。任何有选选择的报价将将不予接受。投投标人未填报报单价或合价价的工程项目目，视为完成成该工程项目目所需费用已已包含在其它它有价款的竞竞争性报价内内，在实施后后，招标人将将不予支付。3.2.5投标人人的投标总报报价，应是完完成招标范围围内已列明工工作的全部费费用，包括但但不限于完成成工作的成本本、利润、税税金、技术措措施费、大型型机械进出场场费、风险费费以及政策性性文件规定费费用等，不得得以任何理由由予以重复计计算。投标人应充分考虑虑施工期间各各类可调材的的市场价格变变化和可能的的国家政策性性调整，确定定风险系数，对对工程图纸及及工程量清单单包含的所有有内容的施工工进行总承包包报价。工程程按施工图纸纸、合同要求求完成的，结结算时按中标标单位的投标标总价进行结结算。对投标标文件中的漏漏项、错项、错错算工程量等等非设计变更更原因引起的的差异，视为为已包含在投投标总报价中中，工程结算算时不予签证证增加费用。招标人提供的工程程量清单或招招标文件其他他部分中有关关规费、暂列列金额、暂估估价、安全文文明施工费等等非竞争性项项目明列了单单价或合价的的金额的，投投标人应按照照明列的单价价或合价的金金额报价，未未按照规定金金额报价的，由由评标委员会会按照招标文文件规定的金金额进行修正正。序号费用名称计费基础费率一、规费及税金规费防洪工程维护费分部分项工程费++措施项目费+其他项目费费0.0864%危险作业意外伤害害保险费分部分项工程费++措施项目费+其他项目费费0.1%税金不含税工程造价3.477%二、安全防护、文文明施工费及及暂列金额序号单位工程名称投标人填报的安全全防护、文明明施工费的最最低值（元）10kV进线工程程258822.771变配电工程（变配配电房A）62571.200低压出线工程（安安装部分）236903.5523.2.6投标人人一旦中标，投投标人对招标标人提供的工工程量清单中中列出的工程程项目所报出出的综合单价价和措施项目目费（措施项项目费必须单单列，没有单单独列出的，视视为已经包含含在投标报价价中），在工工程结算时将将不得变更，即即在施工过程程中即使工程程量清单项目目的工程量发发生变更，中中标投标文件件列出的综合合单价和措施施项目费也不不发生改变。[注释]施工招标项目工期期超过12个月的，招招标人应在招招标文件及合合同中明确在在人工、材料料、设备或机机械台班市场场价格发生异异常变动情况况时合同价款款的调整办法法。3.2.7工程项项目变更或增增减时，变更更或增减工程程项目的工程程量清单单价价的确定办法法：见投标人人须知前附表表。3.2.8投标人人可先到工地地踏勘以充分分了解工地位位置、情况、道道路、储存空空间、装卸限限制及任何其其他足以影响响承包价的情情况，任何因因忽视或误解解工地情况而而导致的索赔赔或工期延长长申请将不被被批准。3.2.9本工程程选用的材料料质量均应符符合国家标准准要求，并能能通过相关管管理部门验收收合格，参考考图纸、招标标文件及工程程量清单所提提供的材料品品种、型号、规规格和品牌档档次(相当于或优优于)来报价，并并作为施工材材料选定的依依据。在工程程施工过程中中，中标人应应按照投标承承诺及设计和和有关标准要要求供应材料料，并提供产产品合格证明明，对材料设设备质量负责责。中标人采采购的材料设设备在使用前前，中标人应应按相关规范范及监理工程程师的要求进进行检验或试试验，不合格格的不得使用用，检验、试试验或监测费费由发包人、中中标人按规定定各自承担。所所有材料必须须经招标人、监监理单位确认认后方可进场场施工使用。主要材料品牌(相相当于或优于于)参考汇总表表序号设备名称品牌或生产厂商附注110KV断路器（固固封式）江苏华唐电气有限限公公司江阴市云峰电器设设备有限公司司华仪电气股份有限限公司杭州之江开关股份份有限公司VSH-12VYF1ZN73D2低压开关广东南冠开关有限限公司广东山宝开关有限限公司上海良信电器股份份有限公司杭州之江开关股份份有限公司FNKW1/NKKM1系列MCW1/MCMM1系列NDW1/NDMM系列3高、低压成套配电电柜佛山高华电力设备备有限公司佛山市小鹰电气有有限公司广州白云电器设备备股份有限公公司广东思东利电力科科技有限公司司汇网电气有限公司司KYN(中置式))，GCK4智能仪表深圳粤能通科技开开发有限公司司广州汉光电气有限限公司安科瑞电气股份有有限公司YNTECHPA866ACR330ELLH,ARTTU-K3225电容器佛山顺德区汇之华华电容器有限限公司广东光达电气有限限公司佛山市顺德润华电电力电容器有有限公司HBKAMPGDBKMJ6变压器广东海鸿变压器有有限公司广东顺德特种变压压器厂江西变电设备有限限公司（人民民电器集团）广东科源电气有限限公司广州市乾式变压器器有限公司佛山市南海区樱花花电气有限公公司SCB107电力电缆广东电缆厂有限公公司广东中联电缆集团团有限公司广东新南达实业有有限公司广州南洋电缆有限限公司广州岭南电缆股份份有限公司高压：ZRYJVV22低压：ZR、NHHYJVWDZ、WDZNNYJV注：上述产品必须具备备3C证书、型式式试验报告以以及国家规定定应具备的资资格证书等；；上述产品在选择具具体规格时，需需确保技术参参数不低于原原图纸产品，如如分断能力、绝绝缘电压、IP等级、零飞飞弧，等等。3.3投标有效效期3.3..1在投标人须须知前附表规规定的投标有有效期内，投投标人不得要要求撤销或修修改其投标文文件。3.3..2出现特殊情情况需要延长长投标有效期期的，招标人人以书面形式式通知所有投投标人延长投投标有效期。投投标人同意延延长的，应相相应延长其投投标保证金的的有效期，但但不得要求或或被允许修改改或撤销其投投标文件；投投标人拒绝延延长的，其投投标失效，但但投标人有权权收回其投标标保证金。3.4投标担保保金3.4..1投标人在递递交投标文件件的同时，应应按投标人须须知前附表规规定的金额、担担保形式和附附件：《投标标保证金递交交须知》规定定的格式递交交投标担保金金，并作为其其投标文件的的组成部分。联联合体投标的的，其投标担担保金由牵头头人递交，并并应符合投标标人须知前附附表的规定。（1）投投标人须按本本须知前附表表中规定的方方式和金额提提交投标担保保金。（2）投投标人须在本须知前附附表中规定的的时间前，按规定的的办法提交投投标担保金。（3）投投标人应将提提交投标担保保金的银行汇汇款或转账凭凭证的复印件件（必须清晰晰可辨，并加加盖投标人公公章）固定装装入投标文件件中规定的位位置，禁止以以夹页、信封封等非固化形形式装入投标标文件中。3.4..2投标人不按按本章第3.4.1项要求提交交投标担保金金的，评标委委员会将否决决其投标。3.4..3投标担保金金的有效期与与退还（1）投投标担保金在在投标文件有有效期内保持持有效，招标标人如果按本本须3.3..2项的规定延长长了投标文件件的有效期，则则担保金的有效效期也相应延延长；（2）中中标人与招标标人签订施工工合同7日内，应将将合同送佛山山市南海区建建设工程招标标投标管理办办公室备案，凭凭合同备案回回执到xxx办理退保证证金事宜。3.4.4有下下列情形之一一的，投标保保证金将不予予退还：（1）投标截止后投标标人撤销其投投标文件的；；（2）中标人无正当理理由不与招标标人订立合同同的；（3）中标人在签订合合同时向招标标人提出附加加条件的；（4）中标人不按照招招标文件要求求提交履约保保证金的。3.4.5有下下列情形之一一的，诚信保保证金将不予予退还：（1）投标人在投标过过程中存在违违反《诚信投投标承诺书》中中承诺内容的的；（2）中标候选人被取取消中标资格格或被行政主主管部门处罚罚的；（3）法法律、法规、规规章规定的其其他违背诚实实信用原则的的行为。3.5资格审查查资料3.5..1“投标人基本本情况表”应附投标人人营业执照副副本、资质证证书（副本）、《承承装（修、试试）电力设施施许可证》、佛佛供电生【2015】3号文或佛供供电生【2015】23号文、广电程[20100]376号文、企业安安全生产许可可证、企业基基本账户的银银行开户许可可证等材料的的复印件。3.5..2“近三年财务务状况表”应附经会计计师事务所或或审计机构审审计的财务会会计报表，包包括资产负债债表、现金流流量表、利润润表和财务情情况说明书的的复印件，具具体年份要求求见投标人须须知前附表。（本本项目不适用用）3.5..3“近三年完成成的类似项目目及获奖情况况表”应附招标公公告中规定提提供的相关证证明材料的复复印件，具体体年份要求见见投标人须知知前附表。每每张表格只填填写一个项目目，并标明序序号。3.5..4“近三年发生生的诉讼及仲仲裁情况”应说明相关关情况，并附附法院或仲裁裁机构作出的的判决、裁决决等有关法律律文书复印件件，具体年份份要求见投标标人须知前附附表。3.5..5投标人须知知前附表规定定接受联合体体投标的，本本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表表格和资料应应包括联合体体各方相关情情况。3.6备选投标标方案除投标人人须知前附表表另有规定外外，投标人不不得递交备选选投标方案。允允许投标人递递交备选投标标方案的，只只有中标人所所递交的备选选投标方案方方可予以考虑虑。评标委员员会认为中标标人的备选投投标方案优于于其按照招标标文件要求编编制的投标方方案的，招标标人可以接受受该备选投标标方案。3.7投标文件件的编制3.7..1投标文件应应按第八章“投标文件格格式”进行编写，如如有必要，可可以增加附页页，作为投标标文件的组成成部分。除特特别说明外，投投标文件应采采用A4幅面的纸张张进行编制，遇遇到有大于A4幅面的图文文材料时，应应按A4幅面进行折折叠。3.7..2投标文件应应当对招标文文件有关工期期、投标有效效期、质量要要求、技术标标准和要求、招招标范围等实实质性内容作作出响应。在在此基础上，投投标文件可以以提出比招标标文件要求更更有利于招标标人的承诺。3.7..3投标文件正正本应用不褪褪色的材料书书写或打印，招招标文件提供供的投标文件件格式中规定定须签字盖章章处，均应由由投标人的法法定代表人或或其委托代理理人亲笔签字字并加盖投标标人单位公章章。由委托代代理人签字的的，投标文件件应附法定代代表人签署的的授权委托书书。投标文件件应尽量避免免涂改、行间间插字或删除除，否则，所所有改动之处处均应加盖单单位公章或由由投标人的法法定代表人签签字确认。签签字或盖章的的具体要求见见投标人须知知前附表。以联合体体形式参与投投标的，投标标文件正本由由联合体牵头头人的法定代代表人或其委委托代理人按按上述规定签签署，并由联联合体牵头人人盖章即可（投投标文件中须须附联合体协协议书）。3.7..4投标文件