广东居住社区公园环境提升工程招标文件

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.南海xxx区工程建设项目施工招标文件（适用于网上交易）2010年版招标项目编号：441620140654xxx项目名称：江南名居xxx社区公园环境提升工程项目地址：南海xxx区桂城xxx招标人（盖章）：_佛山xxx市南海xxx区桂城xxx街道办事处xxx法定代表人或其委托代理人（签名/章）：联系人：姚工xxx办公电话xx传真：招标代理机构(盖章)：广东粤能工程管理有限公司xxx法定代表人或其委托代理人：联系人：陈工xxx办公电话：0757－81234973转831xxx传真：0757－81234971xxx一投标须知1计划立项文号_南发改资桂字【22014】25号xxx2规划许可证号______/__________3工程勘察单位_____/___________4工程设计单位5工程监理单位已确定监理单位未确定监理理单位6提供设计图纸图纸目录，R施工工全图3套份，设计变更更文件份。7资金来源情况R政府100%,国有%,集体%,私营%,外资%,其它：______8资金到位情况R全部到位500%以上到位启动资金到到位9建设工工程工程类型房屋建筑公路工工程水利水电电力工程市政政工程机电安安装土石方R园林绿化________工程概况招标部分投资额人人民币95万元。其它情况：本工程程工作内容包包括铺装轮滑滑设施、斜面面花基、特色色景墙、安装装防护栏杆、特特色景墙、铺铺装HDPE双壁波纹管管、砌筑雨水水检查井、雨雨水进水井、安安装路灯、广广场灯、装饰饰灯、配电箱箱、敷设电缆缆、电线及线线管、迁移乔乔木等。招标内容及范围地基基础土石方主体结构建筑防水室外给排排水装修装饰钢结构建筑幕墙设备安装水电安装消防工程园林绿化防腐保温拆除工程加建工程智能化路基路面桥梁管道交通设施道路照明通信体育场地地设施特种专业R其他：工程量清单单及施工图纸纸范围内的施施工总承包。10现场条件施工用水通。施工用电[2200V/3800V]电源通。R临时道路已通通至施工现场场。施工现场平整。R其它说明：_自行行勘探考虑(施工单位自自行报装临时时用水用电)11投标人投标资格R具有市政公用工程程施工总承包包三级以上（含含三级）资质质或城市园林林绿化资质三级或以上的的施工企业。R具有有效的《佛山山xxx市建筑筑行业企业诚诚信手册》；；R项目负责人要求：：具有经广东东省行业主管管部门或其委委托的机构核核发的园林项项目负责人证证书；或具有有市政公用工工程专业二级级或以上（在在广东省以外外注册的须具具有一级）的的注册建造师师证（或同级级同专业建造造师临时执业业证书）【注注：根据（粤粤建市函〔2011〕218号）文规定定，在广东省省以外参加考考试取得二级级建造师资格格证书并注册册的人员暂不不能在我省执执业】。项目目负责人在中中标通知书发发出之日起不不能同时担任任两个或两个个以上工程的的项目负责人人，否则招标标人有权取消消其中标资格格，并没收保保证金，同时时将视为刻意意隐瞒事实、弄弄虚作假骗取取中标，并列列入佛山xxx市南海xxx区不诚诚信企业名单单（黑名单库库）。R施工员的要求是否需要有证书：具具有经建设行行政主管部门门或行业协会会颁发或认可可的上岗证书书。（最低数数量要求为1人）；是否需要有证书R其他：1、在评标公示期满满后的3个工作日内内中标候选人人必须提供营营业执照、资资质证书、诚诚信手册、项项目负责人的的相关证书、施施工员的相关关证书复印件件加盖公章给给招标人备案案，并提供原原件供招标人人核对。项目目人员一经备备案，不得随随意变更，如如要变更须征征得招标人同同意。2、社保证明：中标标候选人必须须在评标公示示期满后的3个工作日内内向招标人提提供拟安排至至本项目的各各施工管理人人员（包括：：项目负责人人、施工员、安安全员）在投投标单位或投投标单位佛山山xxx分公司司购买的2013年12月至2014年5月的社保证证明原件及复复印件加盖公公章（原件核核对后退回），社社保证明必须须为投标单位位本单位或其其佛山xxx分公司司购买的社保保，不得异地地重复购买，社社保证明必须须由社保管理理相关部门出出具并盖章。否否则，招标人人有权取消其其中标人资格格并没收其投投标保证金，如如给招标人造造成的损失超超出其投标保保证金金额的的，招标人有有权向该投标标人追加不足足部分费用的的补偿。3、项目负责人必须须在中标公示示期起10天内同时进进入施工现场场，业主将每每天不定时点点名，如不到到场，将处以以罚款50000元/次。12评标定标办法最低价评标法：系系统自动计算算并确定有效效投标报价最最低的投标人人为中标人。合理低价评标法：：系统自动将将所有有效标标报价由低往往高的顺序依依次排出名次次，去除排名名第一的投标标报价，取排排名第二至第第五的投标报报价的算术平平均值作为评评标标准价。系系统自动计算算并确认低于于且最接近评评标基准价的的有效报价投投标人为中标标人。二次平均值评标法法：系统自动动计算所有有有效标报价（去去掉一个最高高报价和一个个最低报价）的的算术平均值值作为第一次次平均值，再再计算低于第第一次平均值值的所有有效效报价的算术术平均值作为为评标基准价价，取低于且且最接近评标标基准价的有有效报价投标标人为中标人人。R简易平均值评标法法：系统自动动将所有有效效投标报价（去去掉一个最高高报价和一个个最低报价）的的算术平均值值作为评标基基准价。自动动计算并确认认低于且最接接近评标基准准价的有效报报价投标人为为中标人。R当有效报价的投标标人为3名以上且不不足5名时，取所所有有效投标标报价计算评评标基准价。R系统自动计算并确确认低于且次次接近评标基基准价的有效效报价投标人人为第二中标标候选人，依依此类推。无无低于评标基基准价的有效效报价，则从从等于或高于于且接近评标标基准价的有有效报价中选选取排序。R若两个以上投标人人报价与中标标价相等时，由由招标人通过过摇珠确定中中标人。R若两个以上投标人人报价相等且且均为中标候候选人时，由由招标人通过过摇珠确定中中标候选人排排序。13工期要求R施工合同签订生效效后5个日历天内内需进场施工工,施工工期90日历天（工工期不因雨天天、假期等因因素而延长）。R本工程质保期：详详细见附件2工程质量保保修书。14质量要求R质量目标：R1、合格2、R执行标准：执行国国家、广东省省、现行工程程质量验评标标准。其它说明：_15安全文明施工要求R安全目标：R1、合合格2、R执行标准：执行国国家、广东省省、佛山xxx市现行行安全生产文文明施工验评评标准。其它说明：___________16承包方式固定总价：投标报报价文件包含含投标总价及及综合单价时时，投标总价价为合同总价价。合同总价价在招标文件件及施工合同同约定的风险险范围之内不不可调整。R固定清单单价：投投标报价文件件包含投标总总价及综合单单价时，综合合单价为合同同单价。合同同单价在招标标文件及施工工合同约定的的风险范围之之内不可调整整。可调价格：合同总总价或者单价价在合同实施施期内，根据据合同约定的的办法调整。其它说明：____________17项目负责人要求R根据《关于建设工工程项目招标标中标后监督督检查的办法法》（粤建市市[20099]8号）的规定定，在施工过过程中，项目目负责人除规规定的情形外外，不得更换换。其它说明：____________18总包及分包规定R中标人不得擅自将将项目子项工工程分包给第第三方，若需需分包应征得得招标人同意意。其它说明：______________19主要材料使用要求R投标人必须使用具具有建材质检检部门出具产产品合格证的的工程材料，并并符合规定和和要求。R其它说明:_中中标人提供符符合发包人要要求的材料样样板，由发包包人选择。材材料需经发包包人、设计单单位、监理单单位确认后方方可进场使用用。20工程款支付方式预付款：/。R进度款：工程程完成50%时付至合同同总价的40%，工程竣工工验收后付至至合同总价的的80%.工程程竣工验收合合格后30天内递交结结算书给招标标单位，由招招标单位呈送送上级主管部部门审定工程程结算价后30天内付至审审核结算价的的95%。R结算款：余下5%%作质量保修修金，待本工工程保修期（十十二个月）满满后30天内将保修修金额或扣余余的保修金额额付清。R其他说明：收款时时必须为有效效发票，有效效发票必须遵遵循属地管理理的原则。工工程款应专款款专用，一旦旦招标人发现现工程款被挪挪作它用，招招标人有权采采取适当的措措施来保证其其专款专用。（由于财政拨款特殊性，工程进度款支付时间以财政拨款支付日期为准）。21预算说明R预算编制说明：：1、清单规范执执行：《建设设工程工程量量清单计价规规范》（GB505500-20008）、《广东东省建设工程程计价通则》2010、《广东省省园林绿化工工程综合定额额》（2010）、《广东东省市政工程程综合定额》（2010）、《广东省安装工程综合定额》（2010）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）及广东省及佛山xxx市建设部门相关文件的规定其它说明：22投标报价R投标报价方式：清清单计价投标报价方式：固固定总价投标报价方式：费费率报价R招标备案预算总价价：人民币944,389.664元；投标报价上限：人人民币8499950.668元（市场参考考价下浮10%）。其它说明：23投标文件组成R由网上投标报价系系统指定内容容组成，多报报或少报将无无法提交投标标文件。24分部分项工程量清清单项目费R完成招标文件所提提供的分部分分项工程量清清单项目所需需的人工费、材材料费、机械械使用费、管管理费和利润润，并考虑风风险因素。其它说明：/。25措施项目费eq\o\ac(□,√)完成招标文件所提提供的工程量量清单项目范范围内所需的的全部措施费费用。投标人人根据本工程程的具体情况况，以“项”或“宗”列项报价。eq\o\ac(□,√)措施项目费不予调调整，投标人人漏报或少报报，招标人将将视为此项费费用已包括在在其它费用之之内而不予支支付。eq\o\ac(□,√)因设计变更或地质质条件发生变变化属于招标标范围以外的的措施项目费费，按合同约约定结算。分部分项工程费总总额增（减）10％以内时，措措施项目费执执行合同的费费用总额；增增（减）超过过10％时，措施施项目费总额额按合同价款款中措施项目目费总额占分分部分项工程程费总额的比比例相应调整整。其它说明：分部分分项工程费总总额增（减）部部分，措施项项目费总额按按合同价款中中措施项目费费总额占分部部分项工程费费总额的比例例相应调整。26规费、税金R规费、税金等在投投标报价中属属于非竞争性性费用，投标标人必须按照照规定费率进进行报价，未未报或少报将将无法提交投投标文件。R其它说明：根根据相关的法法律法规文件件规定，编制制投标文件时时以下的费用用项目须按规规定的费率与与金额计算，详详见下表：规费及税金费用名称项目明细计费基础费用率规费防洪工程维护费分部分项合计+措施合计+其他项目0.096%危险作业意外伤害保险费分部分项合计+措施合计+其他项目0.1%税金分部分项合计+措施合计+其他项目+规费3.477%27安全生产文明施工工措施费R安全生产文明施工工措施费在投投标报价中属属于非竞争性性费用，其内内容和范围应应以现行广东东省统一工程程计价依据规规定为准。投投标人必须按按照广东省的的相关规定进进行报价，未未报或少报将将无法提交投投标文件。R其它说明：投标人人安全防护、文文明施工措施施费不得低于于以下值：二、安全文明施工费序号单位工程名称投标人填报的安全文明施工费的最低值（元）1江南名居xxx社区公园环境提升工程--安装部分13316.18×0.9=11984.562江南名居xxx社区公园环境提升工程--园建部分16978.03×0.9=15280.233江南名居xxx社区公园环境提升工程--园林部分433.75×0.9=390.38合共27655.1728施工配合费投标人根据本工程程具体情况列列项报价。经招标人批准有权权使用主体承承包方现有的的临时设施：：包括临时水水电接驳、临临时施工便道道、围墙、卫卫生设施等。配合招标人进行工工程分包所须须的费用:包括施工组组织协调、垂垂直运输机械械使用、临时时设施使用、临临时水电使用用、已完工程程或设备保护护等费用。其它说明：/29预留金按元填报，少少报或不报视视为已包含在在总报价中而而不予另外支支付。按实际发生额结算算其它说明：30主要材料报价要求R如招标人对主要材材料有要求，投投标人应响应应或不低于该该要求。其它说明：31增减工程、工程量量误差引起造造价变化的调调整条件R招标人确认的工程程量增减：竣竣工结算时，施施工实际发生生的工程量对对比招标施工工图纸的工程程量有增减的的，招标人应应对增减的工工程量部分进进行合同总价价调整。发生生的项目工程程量增减，必必须以发包人人、承包人、监监理单位三方方书面签证确确认的工程量量及竣工图纸纸为依据进行行结算。R招标人确认的设计计变更或工程程商洽。招标工程量清单中中误差不超过过±10%（含10%）的项目不不予调整,误差超过±10%（不含10%）的项目，其其超过±10%以上（不含含10%）的部分经经双方审核确确认后予以调调整。其它说明：32价款调整方式烦请看下有否可再补充完整的烦请看下有否可再补充完整的招标工程量清单中中已列的项目目按照中标人人投标报价计计算。招标工程量清单中中未列的项目目，中标人投投标报价中有有类似单价的的参照类似单单价计算，中中标人投标报报价中无类似似单价的按照照预算编制原原则及中标降降幅计算。材料价以投标价为为依据。材料价以施工期间间信息价为依依据。招标工程量清单未未列项目主要要材料价格：：1.参考施工期间《佛佛山xxx市工程程造价信息》公公布的材料单单价计算，《工工程造价信息息》未列的材材料,可由招标人、中标人、监理理单位三方共共同确认。2.施工期间招标人、中标人、监理理单位三方共共同认可的市市场价。如遇钢筋、水泥有价格波动动时，施工期期间信息价与与预算编制材材料价相比其其波动范围不不超过±％时，差差价不予调整整；当波动范范围超过±％时，结算算时仅调整超超出预算编制制材料价±％部分的预预算价与施工工期间信息价价的差价；材材料的计量按按预算和实际际完成的分部部分项工程抽抽料计算。计计算出来的价价差调整计取取税金列入总总造价R其它说明：任何材材料价格波动动不作调整，投投标单位应充充分考虑市场场风险。R工程结算方式:1.本工工程价款的结结算和支付均均以人民币为为单位。本工工程合同价款款由发包人、承包人依据据中标通知书书中的中标价价格在协议书书内约定。2.投标单位应充充分考虑施工工期间各类可可调材的市场场价格变化和和可能的国家家政策性调整整，确定风险险系数，对工工程图纸及工工程量清单包包含的所有内内容的施工进进行固定清单单综合单价报报价。结算时时按中标单位位的中标项目目清单单价乘乘以实际发生生的工程量进进行结算。3．在进行工程竣工工结算时，如如发生下列情情况时调整工工程结算总造造价：3.1工程施工过过程中，如发发生设计变更更或发包人允允许调整变更更等而发生的的工程项目的的工程量增减减，承包人应应积极配合完完成工作。3.2成功的索索赔引起的费费用的增减。3.3因发包人人提出赶工要要求而引起的的费用的增加加。3.4合同规定定的奖罚金情情况的发生；；3.5工程量按实实结算而产生生的增减。4．本工程发生第33.1条的内容时时，工程竣工工结算按如下下办法调整合合同总价：本工程发生的项目目工程量增减减，必须以发发包人、承包包人、监理单单位三方书面面签证确认的的工程量或设设计图纸为结结算依据，并并按下列办法法计算:4.1（1）承包包人的投标预预算中有的工工程量清单项项目及措施项项目清单与计计价表(二)的综合单价价，增加工程程按中标单价价计算。（2）承包人的投标预预算中有的工工程量清单项项目及措施项项目清单与计计价表(二)的综合单价价，减少工程程按中标单价价扣减。（3）措施项目清单与与计价表(一)中的相关费费用按投标时时的金额不作作调整。4.2承包人的投投标预算中没没有的增加清清单项目，以以确认的工程程量套用相对对应的专业工工程清单计价价办法及定额额；材料价按按施工期间的的《佛山xxx市工程程造价信息》发发布价计算，特特殊材料按经经发包人、承承包人、监理理（如有时）三三方签证确认认；规费、税税金等的计费费程序按行政政建设主管部部门有关文件件规定(相关的费率率有上下限规规定的，则按按中间值计算算)，按以上原原则计算出该该增加项目的的款项后，乘乘以结算系数数即为该增加加工程的应付付造价。（注注：结算系数数=中标总价÷市场参考价价）4.3工程量清单单项目的特征征缺、漏或与与实际不符，综综合单价由发发承包双方协协商确认后作作为结算依据据；在施工过过程中由于签签证项目、设设计变更及非非承包单位原原因导致的工工程量增减而而引起的工程程价款调整的的项目，承包包单位须及时时将调整的原原因、金额以以书面形式通通知业主、监监理单位，并并得到业主和和现场监理工工程师的书面面确认和签证证，并以此作作为工程的结结算依据之一一。4.4如因设计变变更或工程量量增大导致发发生的措施项项目费用时，须须经发包人、承承包人、监理理单位三方签签证确认，按按签证金额或或工程量进行行增减计算(增加工程计计算原则同4.1条款规定)。不是因设计计变更或工程程量增大而导导致发生的措措施项目费用用(或在投标报报价时未对措措施项目进行行报价的)，视为已包包含在投标措措施项目费用用报价中，工工程不予签证证。33投标报价风险eq\o\ac(□,√)投标人依据招标文文件提供的工工程量清单、设设计图纸等资资料并自行考考虑风险因素素计算投标报报价，一旦中中标，投标报报价将不会因因市场变化因因素而得到调调整。eq\o\ac(□,√)投标报价中应包括括工程量清单单项目所发生生的人工费、材材料费、机械械费、管理费费、利润、项项目措施费、规规费、税金、配配合费、预留留金以及施工工合同包含的的所有风险、责责任等各项应应有费用，投投标人漏报或或不报，招标标人将视为有有关费用已包包括在工程量量清单项目的的其它单价及及合价中而不不予支付。eq\o\ac(□,√)投标人应按照招标标文件提供的的工程量清单单逐项填写单单价及合价，投投标人没有填填写单价及合合价的项目，招招标人将视为为此项费用已已包括在工程程量清单项目目的其它单价价及合价中而而不予支付。eq\o\ac(□,√)招标人发出的招标标文件内容和和格式不许增增加和修改，投投标人确认工工程量清单存存在的缺项、漏漏项、计算误误差或认为施施工图纸存在在不明确、不不一致时，应应在投标截止止日5天前，以书书面方式向招招标人提出，招招标人将在投投标截止日3天前答复。投投标人未在规规定的时间内内向招标人提提出异议，则则视为投标人人已认可该工工程量清单包包含了设计文文件全部内容容。采用固定总价合同同方式的项目目，工程量清清单漏项、少少计工程量的的费用视为已已包含在投标标人的最终报报价中，不予予调整。eq\o\ac(□,√)其它说明：工程用料必须按照照（或优于）图图纸、招标文文件及工程量量清单所规定定的材料品种种、型号、规规格以及参考考品牌档次来来报价，并作作为施工材料料选定的依据据；施工前承承包人会同发发包人、设计计单位、监理理单位一起选选取材料。材材料的质量均均应按国家、地地方有关建设设行政主管部部门的规定进进行符合要求求的检测检验验，并按有关关规定向发包包人提供由有有资质和符合合规定的检测测检验单位出出具的合格的的检验报告及及其他合格证证明材料。2.施工场地内的地下下各种管线设设施，承包人人须自行探测测调查，保证证原有地下管管线设施的安安全，承包人人在施工期间间应注意对原原有沿线管道道的保护，若若出现原有沿沿线管道因施施工而造成损损坏的，一律律由承包人自自行负责修复复，并承担费费用。3.投标人应对场地进进行考察，应应考虑日后的的施工场地安安排，施工过过程中不得随随意占用施工工范围外现有有道路。若对对现有道路、设设施有损坏，承承包人须及时时修复，并承承担费用。承承包人应自觉觉处理好有关关投诉，否则则应承担相应应的一切可能能后果。投标标人必须将材材料堆放场地地的费用及材材料搬运费用用包含在投标标报价中，不不得因此向招招标人提出工工程造价的增增加。4.在本工程竣工验收收后5个月内，承承包人必须和和发包人完成成结算手续，否否则作承包人人自动放弃该该工程价款结结算处理。34投标有效期投标文件提交截止止时间后：330天内有效45天内有效R60天内有效90天内有效天内有效效35投标担保一、本工程招标号号为44166201400654xxxx，工程名称称简称为：江江南名居xxxx工程，投标保保证金金额为为人民币180000.11元。投标人人应在投标截截止前一个工工作天16时（北京时时间）前，将将上述保证金金金额由投标标人从在南海xxx区公共资源交交易中心xxxx小额库备备案的基本账账户采用实时时大额支付系系统或行内电电子汇划的转转账方式一次次性汇入招标标文件指定的的账户，否则则投标无效。若投标人采用系统内通存方式、网上银行汇款方式、EFT系统汇款、同城票据交换方式入账等其他方式汇款而导致投标人到账信息不完整的，招标人有权将其投标作废标处理。投标担保金禁止采用现金存入。二、投标保证金由由佛山xxx市南海xxx区公共资源交交易中心xxxx开设统一一账户，实行行专账管理。投投标人必须在在招标文件规规定的时间内内按要求将保保证金一次性性汇入以下账账户：开户名称：佛山xxxx市南海xxx区公共资源交交易中心xxxx开户银行：中国建建设银行xxxx股份有限限公司佛山xxx市分行行桂城xxx支行帐号：xxxx33-99003提示：1、投标人人需一次性转转入保证金，不不得将同一笔笔保证金分开开几次转入。2、投标人在填写银银行汇款凭证证时，必须注注明以下信息息：江南名居居xxx工程（44162201406654xxxx）3、投标人在汇款时时必须要求银银行工作人员员在用途（或或摘要或附言言）栏输入以以下信息：江江南名居xxxx工程（44162201406654xxxx）三、交纳的保证金按按时到账方可可具有投标资资格，若因投投标人交纳投投标保证金未未按以上要求求而导致投标标无效或不能能参加投标，其其后果由投标标人自负。四、开标会议前由由招标人核对对银行提供的的投标担保达达账清单，经经核实未达账账的作为不合合格处理。五、投标保证金的的退回1、未中标的投标人人的投标保证证金，南海xxx区公共资源交交易中心xxxx于定标后后第5个工作日通过过中国建设银银行xxx电子银银行电子汇兑兑方式直接将将投标人的保保证金（原额额）（不计利利息）划转回回其原汇款账账户内，各投投标人请自行行查收。2、流标工程的投标标人的投标保保证金，于该该工程确定流流标后的第5个工作日通通过中国建设设银行xxxx电子银行电电子汇兑方式式直接将投标标人的保证金金（原额）（不不计利息）划划转回其原汇汇款账户内，各各投标人请自自行查收。参参与流标工程程二次招标的的投标人，需需按二次招标标的招标文件件要求重新划划汇投标保证证金。3、中标人与招标人人签订合同，将将合同送佛山山xxx市南海xxx区公共资源交交易管理委员员会办公室xxxx备案。中中标人凭佛山山xxx市南海xxx区公共资源交交易管理委员员会办公室xxxx出具的的《建设工程程合同收件回回执》到南海海xxx区公共资源交交易中心xxxx办理投标标保证金退回回手续（不计计利息）。南南海xxx区公共资源交交易中心xxxx通过中国建设设银行xxxx电子银行电电子汇兑方式式直接将投标标人的保证金金划转回其原原汇款账户内内，投标人请请自行查收。六、发生下列情形形之一时，投投标人投标担担保将被没收收：1、弄虚作假或与其其他投标人串串通骗取中标标；2、投标截止之后至至投标有效期期终止期间撤撤回其投标文文件；3、因中标人过错被被取消中标资资格；4、中标后无故放弃弃中标；5、法律法规规定其其它损害招标标人利益的情情形。36招标人支付担保保证方式：1、现现金保证2、现金支票3、银行汇票4、银行保函5、银行转账保证数额：/万元元其它说明：37中标人履约担保保证方式：1、现现金保证2、现金支票3、银行汇票4、银行保函55、银行转账保证数额：/。提交时限：/R其他：本工程不用用提交履约担担保。38中标人差额履约担保保证方式：1、现现金保证2、现金支票3、银行汇票4、银行保函函5、银行转账保证数额：约/万元。R其他：本工程不用用提交中标人人差额履约担担保。39合同文本使用建设部、国家家工商行政管管理局监制的的《建设工程程施工合同》（示示范文本）R使用广东省建设厅厅监制的《广广东省建设工工程施工合同同》（示范文文本）R见附件40施工奖罚措施施工安全奖惩：无无责任事故，奖万元；获市安全全生产文明施施工样板工地地奖，奖万万元；获广东省省安全生产文文明施工样板板工地奖，奖奖万元。一般责任事故，罚罚万元元。重大责任事故，罚罚万元元。施工质量奖惩：获获国家部级和和部以上级奖奖，奖万元获广东省优良样板板工程奖，奖奖万元元。获市优良样板工程程奖，奖万元。施工进度奖惩：竣竣工验收交付付使用每提前前天竣工，奖奖万万元。按施工合合同期约定每每延误天竣工，罚罚万万元。R按施工合同期计第第1天起每延误误1天竣工工，罚0..3万元。R其它规定：一.以以上罚款在工工程款中扣除除；二.工程施工过过程中的规章章制度：1.不得损坏周周边原有道路路和人行道及及配套设施；；2.施工期间不不得污染周边边的环境卫生生；3.工程施工过程中如如对周边措施施造成破坏，需需施工方自行行在一个月内内按原貌修复复，并承担费费用。41资料获取方式R投标人可于20114年8月7日至8月20日在南海建设工程程交易网xxxx（xxxom）查阅招标文文件及图纸等等资料。其它规定：42候选中标方式因中标人被取消中中标资格的，招招标人将：R以中标价依排名次次序选择中标标候选人作为为中标人。重新组织招标R其它说明：1、中中标人需向佛佛山xxx市南海xxx区公共资源交交易中心xxxx缴纳中标标价的0.09%交易服务费费。2、到投标截止时间间止，招标人人收到的投标标文件少于3个的，或有效效标不足3名时，招标标人应当依法法重新招标。43招标议程安排1、投标人自行安排排踏勘施工现现场，相关费费用以及责任任、风险自担担。2、投标人对招标文文件、工程状状况提出书面面疑问时限:在投标截止日日5天前，通过过书面形式传传真（传真号号码：07557－812344971xxxx）给招标标代理机构，过过时招标人将将不再受理，因因此引起的损损失由投标人人自负。3、招标人对招标文文件的澄清或或修改、补充充、答疑公布布时间：在投投标截止日3天前，澄清清、修改、补补充、答疑将将在佛山xxx市南海xxx区建设工程交交易网xxxx上公布并成成为招标文件件的组成部分分，请投标人人自行查阅下下载。4、投标截止时间：：2014____年__8__月__20__日_16__时00分5、开标时间：本工工程将于20014年__8__月__20__日_16___时30分开标。请投投标人随时注注意查看网上上投标报价系系统招标公告告中的议程安安排。R6、其他说明：⒈当招标文件、招标标文件的澄清清、修改、补补充等在同一一内容的表述述上不一致时时，以最后发发出的文件为为准。⒉为使投标人在编制制投标文件时时有充分的时时间对招标文文件的澄清、修修改、补充等等内容进行研研究，必要时时，招标人将将酌情延长提提交投标文件件的截止时间间，具体时间间将在招标文文件的修改、补补充通知中予予以明确。44投标承诺凡参与本工程投标标的投标人即即视为已对本本工程的《小小额工程网上上招投标诚信信承诺书》中中的全部内容容作出承诺。45其他事项一、关于投标文件件撤回及修改改投标人递交投标文文件后，可于于投标截止之之前撤回或撤撤回并修改其其投标文件。投投标截止之后后至投标有效效期终止之前前，投标人将将不能撤回或或修改投标文文件。二、关于取消中标标资格1、招标人若查实中中标人存在下下列行为之一一，将取消其其中标资格：：（1）经查实弄虚作假或或与其他投标标人串通骗取取中标；（2）于投标有效期终止止之前撤回投投标文件；（3）因中标人过错而未未能按照规定定与招标人签签订施工合同同；（4）因中标人过错而未未能按照规定定向招标人提提交履约担保保；（5）法律法规规定的其其它明显损害害招标人利益益和社会公共共利益的情形形。2、中标人因上述原因因被取消中标标资格，招标标人将按照投投标须知第42项规定的方方式处理。3、中标人因上上述原因被取取消中标资格格，至少将要要承担下列违违约责任：（1）将被没收全部投标标担保；（2）按本项第2条的规规定重新确定定的中标价高高出原中标价价，其差价部部分视为原中中标人违约给给招标人造成成的损失，应应予赔偿。承担因此给招标人人造成的其它它损失。三、投标文件废标标条款的主要要条件包括：：（1）系统中工程量清清单的清单编编码、名称、项项目特征、单单位、工程量量不得修改，如如跟系统中所所提供不一致致的，按废标标处理。（2）投标保证金在开开标当天未能能按招标文件件要求到达交交易中心帐户户的。（3）投标文件未能导导入南海xxx交易中中心招投标评评标系统的。（4）导入招投标评标标系统的投标标文件未能反反应有效数据据的。（5）投标价超出最高高限价。（6）安全文明措施费费低于投标须须知第27项所要求的的最低金额。四、重新组织招标标当有效标不不足3名（不含3名）时，根根据相关法律律法规的规定定，报原项目目审批部门核核准后，重新新组织招标。五、中标结果在南南海xxx区建设工程交交易网xxxx站公示三个个工作日。六、本工程投标报报价采用的币币种为人民币币。七、中标结果按本本须知规定公公示期满后，由由招标人向中中标人发出中中标通知书，中中标通知书发发出前须经南南海xxx区公共资源交交易中心xxxx盖章确认认。八、合同授予标准准与签订1、本招标工程的施施工合同将授授予按本须知知第42款所确定的的中标人。2、中标人必须于中中标通知书发发出之日起30日内派其法法定代表人到到佛山xxx市南海xxx区公共资源交交易中心xxxx与招标人人按照招标文文件和中标人人的【投标文文件】订立书书面工程施工工合同，招标标人和中标人人不得再行订订立背离合同同实质性内容容的其他协议议。3、中标人如不按本投投标须知规定定与招标人订订立合同，则则招标人将废废除授标，投投标担保不予予退还，给招招标人造成的的损失超过投投标担保数额额的，还应当当对超过部分分予以赔偿，同同时依法承担担相应法律责责任。4、中标人应当按照照合同约定履履行义务，完完成中标项目目施工，不得得将中标项目目施工转让（转转包）给他人人，如发现转转让（转包）行行为将取消其其中标资格。九、其他说明:(1)投标报价价中应充分考考虑以下的措措施项目及其其它费用，工工程结算时不不予增加该部部分的费用：：道路维持交交通费；工程程施工降排水水费；临时施施工水电安装装；其它措施施费用。(2)招标人不不提供水源、电电源，临时用用水、用电由由中标人按需需要自行报装装。临时水电电表报装费用用由中标人自自行支付；(3)中标人须须无条件办理理各种报建等等手续；(4)中标人应应考虑在夜间间施工可能不不能得到有关关部门批准的的因素；(5)施工期间间必须保证不不影响周边居居民正常生活活；(6)本工程的的施工场地的的施工便道的的费用由投标标人在投标报报价中自行考考虑。招标人人预算中已经经考虑该项目目费用，投标标人在措施项项目费用投标标报价中应包包括该费用，招招标人不会就就任何有关该该项目产生的的费用另行签签证增加本工工程费用。(7)招标人在在预算中已考考虑了本工程程材料的二次次运输费用，在在施工过程中中，招标人不不再增加此项项费用。(8)因施工工场地周边行行人以及车辆辆众多，承包包人必须注意意施工安全，做做好安全文明明施工工作，如如因措施不当当造成人身安安全或工伤死死亡事故，一一切责任由中中标人负责。(9)施工过程程中不得随意意占用施工范范围外现有道道路。若对现现有道路、设设施有损坏，承承包人须及时时修复，并承承担费用。中中标人应自觉觉处理好有关关投诉，否则则应承担相应应的一切可能能后果。中标标人必须负责责做好施工场场地临近的建建筑物、构筑筑物（包括文文物保护建筑筑）、古树名名木的保护工工作，并承担担有关的费用用。(10)中标人在在开工前应提提供针对该工工程的施工环环境、工期要要求编制的施施工组织设计计、施工方案案，在投标报报价中应充分分考虑该部分分的措施费用用。在开工前前，中标人应应将施工方案案交监理工程程师和招标人人批准实施。(11)用于本工工程的一切施施工机械必须须类型齐全，配配套完整并与与施工质量和和进度相适应应。(13)除另有批批准外，凡超超过图纸所示示的任何工程程量都不予计计量与支付。(12)承包人人应按照要求求办理其施工工机械设备和和雇佣职工安安全事故保险险，费用由承承包人负担，并并应被认为已已分摊入各工工程细目的单单价之内，不不单独支付。(13)中标人人应严格遵守守有关环境保保护法律、法法规，并按照照环境监察审审核工作要求求，加强施工工现场的环境境管理，在施施工过程中严严格落实粉尘尘、废水等污污染防治措施施及生态保护护、水源保护护措施。(14)施工场场地内的地下下各种管线设设施，承包人人须自行探测测调查，保证证原有地下管管线设施的安安全，中标人人在施工期间间应注意对原原有沿线管道道的保护，若若出现原有沿沿线管道因施施工而造成损损坏的，一律律由中标人自自行负责。(15)承包人必必须按时发放放民工工资，并并接受发包人人及其上级主主管部门的监监督。如因承承包人未能按按时发放民工工工资的，发发包人有权在在应付或到期期应付给承包包人的工程款款项中扣出相相应金额，作作为代支的民民工工资。如如因拖欠工资资而造成民工工上访、聚众众闹事、斗殴殴、游行、阻阻工等相关事事件和其他后后果的，一切切责任和损失失由承包人承承担，如果给给发包人造成成了较严重的的信誉损伤或或影响的，发发包人有权追追究其造成的的损失,承包人应承承担赔偿责任任。二小额工程网上招投标诚信承诺书本公司参与南海xxx区建设工程网上招投标活动，对招标人郑重承诺如下：一、遵守中华人民共和国、广东省、佛山xxx市、南海xxx区有关招标投标法律法规和部门规章，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被取消投标资格并接受处罚。二、接受《网上交易公告》及招标文件全部内容，若有违反，同意接受被取消投标或中标资格。三、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金；若评标之后查出有虚假，同意取消中标资格、没收投标保证金。四、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为或恶意抬价行为。五、保证中标后按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同并提交履约保证。如有违反，同意接受招标人违约惩处，取消中标资格，并被没收投标保证金。六、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。七、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规的规定。八、保证中标之后按投标文件承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，并根据工程的实际需要增派相关人员及设备，如有违反，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。九、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位派驻工地代表发出的指令。十、我公司承诺完全接受发包人对本项目工程款项的监管。十一、我们完全响应和遵守招标文件中规定的工程验收、计量、支付办法。十二、在工程施工过程中,一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计原则，精心设计、精心施工,确保质量，安全生产，保护环境，按发包人要求的工期完工。十三、如我方中标，我方法定代表人将在中标通知书发出后5天内前来项目所在地，与招标人协商签订合同，否则视为无正当理由放弃中标，招标人有权取消我方中标资格。若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，本项目招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的投标保证金或履约保证金。同时，我单位保证在中标后施工过程中严格执行南海xxx区的计生规定，并接受南海xxx区相关部门的监督管理。附件3导出南海xxx投标文件操作指引打开网上招投标报价软件；在“文件”下拉菜单选择“南海xxxXML—导入南海xxxxml”（如：图一），在打开窗口中选择需要导入的招标XML文件打开；图一对该工程文件进行报价·········完成报价后，保存并关闭单位工程，回到项目文件填写完成项目基本信息的必填项后，通过“文件”下拉菜单选择“南海xxxXML—导出南海xxxxml”导出投标文件；（如：图二）图二选择路径后，即可把项目文件导成投标xml格式文件。（如：图三）图三在上传到网上招投标系统前，通过XML浏览功能，检查数据；操作方式：通过桌面、开始菜单下的快捷方式“XML电子标书浏览”启动工具，在新打开的窗口单击“浏览”选择投标文件（图五），查看所导出的xml标书报价信息。图四图五核对报价通过后，将该xml文件加密上传到网上招投标系统进行投标；投标企业使用南海xxx网上投标工具或易达清单大师2010工民建版（南海xxx网投）版，对应的投标软件版本请登陆：xxx下载；投标人操作注意事项：报价生成XML格式投标文件后，不可以用导入南海xxxXML文件查看数据，只可以使用检测工具查看，需修改和重新生成XML投标文件，应重新登陆编制软件重新生成；需要显示特征描述的列项操作：投标人导入招标XML格式文件后，对分部分项清单项目套用子目报价，可以点鼠标右键—显示列控制—打勾特征项目—确定；需要对分部分项清单项目套用定额子目的操作（针对使用正式版本）：点对分部分项清单项目窗口---右键—设置成普通条目；招标XML格式文件的取费代码、费率基础数据参考招标文件，投标人不可以随意修改。CA数字认证中心服务电话xx网投项目软件技术支持：xxx；交流qq群：32568377xxx；邮箱：xxx三、其他附件合同条款工程系列：合同编号：建设工程施工合同2010年工程名称：江南名居社区公园环境提升工程工程地点：南海区桂城发包人：佛山市南海区桂城街道办事处承包人：一、协议书发包人:（全称）佛山市南海区桂城街道办事处承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：江南名居社区公园环境提升工程工程地点：南海区桂城工程内容：铺装轮滑设施、斜面花基、特色景墙、安装防护栏杆、特色景墙、铺装HDPE双壁波纹管、砌筑雨水检查井、雨水进水井、安装路灯、广场灯、装饰灯、配电箱、敷设电缆、电线及线管、迁移乔木等，包括工程量清单和施工图纸范围内的施工总承包。资金来源：财政拨款二、工程承包范围承包范围:本项目工程量清单和施工图纸范围内的施工总承包。三、合同工期施工合同签订生效后5个日历天内需进场施工,施工工期90日历天（工期不因雨天、假期等因素而延长）。四、质量标准工程质量标准：按现行的工程施工质量验收规范标准，达到“合格”。五、合同价款及支付方式工程合同价：金额（大写）：人民币元￥：项目单价：eq\o\ac(□,√)详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.1款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效合同订立时间：20年月日合同订立地点：___佛山市南海区本合同双方约定__签字盖章_后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人/委托代表人：法定代表人/委托代表人：经办人：经办人电话：电话：第二部分通用条款按标准合同的通用条款执行。第三部分、专用条款1、定义1.40所采用的书面形式包括：eq\o\ac(□,√)文书□信件□电报eq\o\ac(□,√)传真□电子邮件□其他：2、合同文件及解释2.1组成合同的其他文件履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）协议书；专用条款；通用条款；中标通知书；招标文件及附件；承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；图纸标准、规范及有关技术文件；工程量清单或预算书。3、语言及适用的法律、标准与规范约定适用的标准、规范的名称：按国家现行建设工程施工规范和国家及各级建设行政主管部门实施的有关质量评定标准和验收规范。4、通讯联络4.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：发包人:佛山市南海区桂城街道办事处通讯地址：南海区桂城南港路收件人：邮编：528000承包人：通讯地址：监理单位：通讯地址：收件人：邮编：(2)视为送达的其他方式：/。5、工程分包5．1本招标工程项目不允许转包工程或转换承包人，如经发现则招标人有权终止合同，所做工程不予结算。5．2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。6、发包人6.1发包人完成下列工作的约定：办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前提供施工场地。由承包人完成平整工作场地工作。设计单位根据第三方勘测的数据，确定平整标高定量，承包人按要求平整，费用由双方协商。完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人根据需要自行联系报装，报装费视为已经包含在投标报价中，发包人不再另行支付。开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道由承包人自行考虑。费用已包在本工程投标总报价中。办理有关所需证件的约定：/。组织现场交验的时间：开工前三天。组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。协调处理施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等的保护工作：发包人在工程招标时与招标文件一并向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料，承包人在施工前应勘核管线情况，施工过程中应采取有效措施保护各种管线及邻近建筑物、构筑物的安全，费用包含在中标价中。施工过程中若有损坏，承包人须承担全部责任。（8）发包人应做的其其他工作及其其约定（委托托给承包人负负责的部分工工作有）：工工程质监登记记、合同签证证、施工许可可证、购买印印花税等一切切开工前的审审批、申领手手续（费用按按政策规定各各自承担相应应部分）。6.2支付期及及支付方式的的约定(1)工程价款款支付期限eq\o\ac(□,√)按合同支付的有关关规定□其他特殊说明：(2)工程价价款支付方式式：□按协议书所注明的的帐号银行转转帐eq\o\ac(□,√)支票支付□其他方式：6.3发包人人向承包人提提供标准与规规范名称、图图纸及技术要要求的约定：：(1)提供的的时间：开工工前。(2)提供的的份数：开工工前提供叁套套图纸。6.4提供施工工场地的时间间：开工前。7、承包人7.1承包人人有关工作的的约定（1）向发包人提供施施工现场办公公和生活的房房屋设施的时时间和要求：：/。（2）承包人应做的其其他工作及要要求：负责施工场地内交交通、场地周周边环卫及夜夜间超时施工工报审及临建建报审工作。施工场地内的地上上及地下各种种管线设施，承承包人须自行行探测调查，保保证原有地上上、地下管线线设施的安全全运行，并积积极进行管线线方面的协调调工作，施工工过程中若有有损坏，承包包人须承担全全部责任(本工程各地地下管线如需需办理迁移手手续,由承包人按按需要自行报报装,迁移等费用用由承包人负负责)。负责施工范围内卫卫生清洁并不不得破坏施工工场地范围外外的环境卫生生，并要求文文明安全检查查一次通过。若若由承包人原原因引起的区区内卫生投诉诉，应立即按按要求清理干干净；如超4个小时未派派人清理解决决的，发包人人每次罚承包包人400元人民币，并并由发包人安安排人员清理理，费用由承承包人负责，均均在工程款中中扣除。施工过程中不得随随意占用施工工范围外现有有道路。若对对现有道路、设设施有损坏，承承包人须及时时修复，并承承担费用。承承包人应自觉觉处理好有关关投诉，否则则应承担相应应的一切可能能后果。用于本工程的一切切施工机械必必须类型齐全全，配套完整整并与施工质质量和进度相相适应。中标人应按照要求求办理其施工工机械设备和和雇佣职工安安全事故保险险，费用由承承包人负担，并并应被认为已已分摊入个工工程细目的单单价之内，不不单独支付。协助发包人办理工工程规划验收收。负责竣工资料的备备案、归档，完完成后提供给给发包人完整整的竣工资料料存档。按发包人规定的时时间内无条件件对所施工的的全部内容进进行拆卸和清清理场地。拆拆卸的物件，如如发包人需要要的，应归发发包人所有。7.2承包人负责责的设计的约约定(1)合同规定定由承包人负负责的设计：：/。(2)承包人提提供设计的时时间：/。8、发包人代表8.1发包人人代表及其权权力的限制(1)发包包人对发包人人代表权力做做如下限制：：行使发包人人的权利。9、承包人代表9.1承包人人任命为承包包人代表，其其通讯联络地地址如下：联系电电话：9.2承包人如需需更换项目负负责人（项目目经理），应应至少提前7天以书面形形式通知发包包人，并征得得发包人书面面同意，后任任继续行使合合同文件约定定的前任的职职权，履行前前任的义务。未未征得发包人人书面同意，承承包人不得更更换项目负责责人（项目经经理）。9.3项目负责人人（项目经理理）不少于1名，施工员员不少于1名，中标人不不得擅自变更更项目人员，若若需变更应征征得招标人同同意，并按建建设行政主管管部门要求办办理相关手续续。9.4项目负责人人必须在中标标公示期起10天内同时进进入施工现场场，业主将每每天不定时点点名，如不到到场，将处以以罚款50000元/次。10、工程履约担保::(本工程不适适用)11、进度计划和报告告:承包人编制进度报报告和修订进进度计划的时时间要求：开开工前3天提供总进进度计划。12、开工监理工程师在本合合同签订后的的（）内签发开开工令。13、工期及工期延误误13.1合同同工程工期：：施工合同签签订生效后5个日历天内内需进场施工工,施工工期90日历天（工工期不因雨天天、假期等因因素而延长）。13.2双方方约定工期顺顺延的情况：：/14、质量目标14.1工程质量量标准：按现现行的工程施施工质量验收收规范标准，达达到“合格”。15、发包人供应材料料设备15.1约定定发包人是否否供应材料设设备eq\o\ac(□,√)发包人不供供应材料设备备，本条不适适用。□发包人供应应材料设备的的，约定“发包人供应应材料设备一一览表”，作为本合合同的附件。15.2发包包人供应材料料设备的合同同工程结算方方式：//16、承包人采购材料料设备16.1发包人人指定的生产产厂家或供应应商：工程用用料必须按照照（或优于）图图纸、招标文文件及工程量量清单所规定定的材料品种种、型号、规规格和参考品品牌档次作为为施工材料选选定的依据，施施工前承包人人会同发包人人、设计单位位、监理单位位一起选取材材料。材料质质量的均应按按国家、地方方有关建设部部门的规定进进行符合要求求的检测检验验，并按有关关规定向发包包人提供由有有资质和符合合规定的检测测检验单位出出具的合格的的检验报告及及其他合格证证明材料。17、质量保修17．1工程质量保修期的的约定：详见见《附件2工程质量保修书》。17．2本工程必须由招标标人及相关的的质量监督管管理部门按国国家颁发的现现行有关验收收标准和验收收规范进行验验收评定，必必须达到“合格”或以上的质质量标准。若若未能达到该该标准，则不不予以工程验验收，并对存存在的质量缺缺陷问题及时时进行修整。18、提前竣工奖与误误期赔偿费18.1提前竣工工奖的约定eq\o\ac(□,√)不设提前竣竣工奖的，本本款不适用。□设提前竣工工奖的，每日日历天应奖额额度为（）元，提前前竣工奖的最最高限额是（）。18.2本招标工工程要求承包包人按招标文文件约定工期期完成。除非非招标人另有有要求，否则则，提前完成成工程招标人人不予以增加加费用。18.3若因中标标人的原因造造成工期延误误的，则工期期每延误一天天，中标人必必须向招标人人缴纳每天叁仟元的违约约金。若因招标人人原因造成工工期延误的，工工期相应后延延。因不可抗抗力的原因造造成工期延误误，应在不可可抗力事件结结束之日起15天内经监理理单位、招标标人的签证认认可后，工期期相应顺延，双双方办理同意意顺延工期手手续。19、合同价款约定与与调整事宜19.1.本工程程价款的结算算和支付均以以人民币为单单位。本工程程合同价款由由发包人、承包人依据据中标通知书书中的中标价价格在协议书书内约定。19.2.投标单单位应充分考考虑施工期间间各类可调材材的市场价格格变化和可能能的国家政策策性调整，确确定风险系数数，对工程图图纸及工程量量清单包含的的所有内容的的施工进行固固定清单综合合单价报价。结算时时按中标单位位的中标项目目清单单价乘乘以实际发生生的工程量进进行结算。19.3．在进行行工程竣工结结算时，如发发生下列情况况时调整工程程结算总造价价：19.3.1工程程施工过程中中，如发生设设计变更或发发包人允许调调整变更等而而发生的工程程项目的工程程量增减，承承包人应积极极配合完成工工作。19.3.2成成功的索赔引引起的费用的的增减。19.3.3因因发包人提出出赶工要求而而引起的费用用的增加。19.3.4合合同规定的奖奖罚金情况的的发生；19.3.5工程程量按实结算算而产生的增增减。19.4．本工程程发生第19.3..1条的内容时时，工程竣工工结算按如下下办法调整合合同总价：本工程发生的项目目工程量增减减，必须以发发包人、承包包人、监理单单位三方书面面签证确认的的工程量或设设计图纸为结结算依据，并并按下列办法法计算:19.4.1（11）承包人的的投标预算中中有的工程量量清单项目及及措施项目清清单与计价表表(二)的综合单价价，增加工程程按中标单价价计算。（2）承包人的投标预预算中有的工工程量清单项项目及措施项项目清单与计计价表(二)的综合单价价，减少工程程按中标单价价扣减。（3）措施项目清单与与计价表(一)中的相关费费用按投标时时的金额不作作调整。19.4.2承包包人的投标预预算中没有的的增加清单项项目，以确认认的工程量套套用相对应的的专业工程清清单计价办法法及定额；材材料价按施工工期间的《佛佛山市工程造造价信息》发发布价计算，特特殊材料按经经发包人、承承包人、监理理（如有时）三三方签证确认认；规费、税税金等的计费费程序按行政政建设主管部部门有关文件件规定(相关的费率率有上下限规规定的，则按按中间值计算算)，按以上原原则计算出该该增加项目的的款项后，乘乘以结算系数数即为该增加加工程的应付付造价。（注注：结算系数数=中标总价÷市场参考价价）19.4.3工程程量清单项目目的特征缺、漏漏或与实际不不符，综合单单价由发承包包双方协商确确认后作为结结算依据；在在施工过程中中由于签证项项目、设计变变更及非承包包单位原因导导致的工程量量增减而引起起的工程价款款调整的项目目，承包单位位须及时将调调整的原因、金金额以书面形形式通知业主主、监理单位位，并得到业业主和现场监监理工程师的的书面确认和和签证，并以以此作为工程程的结算依据据之一。19.4.4如因因设计变更或或工程量增大大导致发生的的措施项目费费用时，须经经发包人、承承包人、监理理单位三方签签证确认，按按签证金额或或工程量进行行增减计算(增加工程计计算原则同119.4.1条款规定)。不是因设计计变更或工程程量增大而导导致发生的措措施项目费用用(或在投标报报价时未对措措施项目进行行报价的)，视为已包包含在投标措措施项目费用用报价中，工工程不予签证证。20、安全防护、文明明施工措施费费20.1安全全防护、文明明施工措施费费的内容、范范围和金额的的约定(1)安全防防护、文明施施工措施的内内容及范围：：□按通用条款的规定定，以广东省省统一计价依依据的规定为为准。eq\o\ac(□,√)其它:执行桂城建设中心心《市政工程程文明施工要要求》（2）安安全防护、文文明施工措施施费为元。（3）道路的封闭的交交通维护以及及交通告示牌牌等的交通疏疏导方案必须须经交警主管管部门审批（发发包人只负责责协作）；所所发生的标志志牌、疏导交交通设施费等等费用不另增增加。21、进度款21.1支付付期间：□以月为单位,具具体为：以季度为单位；eq\o\ac(□,√)以形象进度为准，具具体为：21.2工程款支支付办法：（1）预付款：不予支支付；（2）进度款：工程完完成50%时付至合同同总价的40%，工程竣工工验收后付至至合同总价的的80%.工程竣工验验收合格后30天内递交结结算书给招标标单位，由招招标单位呈送送上级主管部部门审定工程程结算价后30天内付至审审核结算价的的95%。（3）结算款：余下55%作质量保修修金，待本工工程保修期（十十二个月）满满后30天内将保修修金额或扣余余的保修金额额付清。22、竣工结算与结算算款22.1结算算的程序和时时限：□按通用条款67..2款至67.7款的规定办办理；eq\o\ac(□,√)不按通用条款677.2款至67.7款的规定；；办理结算程程序和时限为为：(1)工程竣工验验收合格后，30天内由承包包人将完整的的竣工资料，结结算文件整理理好交发包人人审查，发包包人收到结算算文件后15天内送中介介机构审查完完毕并通知承承包人对数，经经双方签认后后确定工程结结算总造价，若若双方有争议议，则提交市市建设工程造造价管理站裁裁定。（2）在本工程竣工验验收后5个月内，承承包人必须和和发包人完成成结算手续，否否则作承包人人自动放弃该该工程价款结结算处理。23、质量保证金23.1质量量保证金的金金额及扣留(1)质量保保证金的金额额□按通用条款的规定定，为综合单单价的3％eq\o\ac(□,√)为结算造价的5%。(2)质量保保证金的扣留留：□按照通用条款的规规定，从每次次应支付给承承包人的工程程款（包括进进度款和结算算款）中扣留留，扣留的比比例为5%。eq\o\ac(□,√)其他扣留方式：结算造价的5%24、合同争议24.1争议议或认定机构构eq\o\ac(□,√)按通用条款本款的的规定；□不按通用条款本款款的规定，具具体为：…………24.2双方同意意选择下列一一种方式解决决争议：□向（）仲裁机构构申请仲裁。eq\o\ac(□,√)向有管辖权的人民民法院提起诉诉讼。25、合同份数25.1合同同文本的提供供□按通用条款本款的的规定，由发发包人提供。eq\o\ac(□,√)不按通用条款本款款的规定，具具体提供方式式如下：合同同壹式捌份，发发包人执陆份份，承包人执执两份。26、补充条款。(1)投标标报价中应充充分考虑以下下的措施项目目及其它费用用，工程结算算时不予增加加该部分的费费用：道路维维持交通费；；工程施工降降排水费；临临时施工水电电安装；其它它措施费用。(2)招标标人不提供水水源、电源，临临时用水、用用电由中标人人按需要自行行报装。临时时水电表报装装费用由中标标人自行支付付；(3)中标标人须无条件件办理各种报报建等手续；；(4)中标标人应考虑在在夜间施工可可能不能得到到有关部门批批准的因素；；(5)施工工期间必须保保证不影响周周边居民正常常生活；(6)本工工程的施工场场地的施工便便道的费用由由投标人在投投标报价中自自行考虑。招招标人预算中中已经考虑该该项目费用，投投标人在措施施项目费用投投标报价中应应包括该费用用，招标人不不会就任何有有关该项目产产生的费用另另行签证增加加本工程费用用。(7)招标标人在预算中中已考虑了本本工程材料的的二次运输费费用，在施工工过程中，招招标人不再增增加此项费用用。(8)因施施工场地周边边行人以及车车辆众多，承承包人必须注注意施工安全全，做好安全全文明施工工工作，如因措措施不当造成成人身安全或或工伤死亡事事故，一切责责任由中标人人负责。(9)施工工过程中不得得随意占用施施工范围外现现有道路。若若对现有道路路、设施有损损坏，承包人人须及时修复复，并承担费费用。中标人人应自觉处理理好有关投诉诉，否则应承承担相应的一一切可能后果果。中标人必必须负责做好好施工场地临临近的建筑物物、构筑物（包包括文物保护护建筑）、古古树名木的保保护工作，并并承担有关的的费用。(10)中标标人在开工前前应提供针对对该工程的施施工环境、工工期要求编制制的施工组织织设计、施工工方案，在投投标报价中应应充分考虑该该部分的措施施费用。在开开工前，中标标人应将施工工方案交监理理工程师和招招标人批准实实施。(11)用于于本工程的一一切施工机械械必须类型齐齐全，配套完完整并与施工工质量和进度度相适应。(13)除另另有批准外，凡凡超过图纸所所示的任何工工程量都不予予计量与支付付。(12)承承包人应按照照要求办理其其施工机械设设备和雇佣职职工安全事故故保险，费用用由承包人负负担，并应被被认为已分摊摊入各工程细细目的单价之之内，不单独独支付。(13)中中标人应严格格遵守有关环环境保护法律律、法规，并并按照环境监监察审核工作作要求，加强强施工现场的的环境管理，在在施工过程中中严格落实粉粉尘、废水等等污染防治措措施及生态保保护、水源保保护措施。(14)施施工场地内的的地下各种管管线设施，承承包人须自行行探测调查，保保证原有地下下管线设施的的安全，中标标人在施工期期间应注意对对原有沿线管管道的保护，若若出现原有沿沿线管道因施施工而造成损损坏的，一律律由中标人自自行负责。（15）本工程施工过程程中道路封闭闭的交通维护护以及交通告告示牌等的交交通疏导方案案必须经交警警主管部门审审批（发包人人只负责协助助）；所发生生的标志牌、疏疏导交通设施施费等费用不不另增加。（16）本工程所有施工工人员必须佩佩戴工作证及及安全帽上岗岗，穿着统一一容易识别的的工作服。（17）本工程对安全文文明施工要求求有具体的要要求，详见附附件2。（18）承包人必须按时时发放民工工工资，并接受受发包人及其其上级主管部部