重庆住宅楼项目建筑工程劳务分包合同详细

建筑工程劳务分包合同发包人：重庆XX建筑工程有限公司（以下简称甲方）承包人：重庆XX劳务有限公司（以下简称乙方）根据甲方与项目发包人已经签订施工总承包合同约定的工程范围，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它的有关法律、行政法规，遵照平等、公平、自愿、诚实信用的原则，经协商，甲、乙双方现就工程劳务分包事项达成一致意见，特订立本合同，以备双方共同遵守：工程名称:XX项目工程、工程地点：重庆市XX村建筑面积：约19600平方米（其中车库约3800㎡花园洋房5栋8层约15800平方米）一、乙方劳务清包工程范围如下（严格按照施工图及图说，施工图会审要求的变更，以及施工过程中涉及的各种变更，每次变更涉及增减人工费500元以内的不预调整，但累计增加或减少超过2万元的按实调增调减）：劳务作业内容：（自旋挖桩芯砼完工起至竣工验收阶段的土建作业止）。工作内容的周转材料费（包含基础砖模）、人工费、设备费、机具，木工作业、砌筑作业、抹灰作业、钢筋作业、混凝土作业、脚手架、为满足安全文明施工及上级检查所需的各种安全防护作用、焊接作业、屋面作业、塔吊的租用及归正、机上人员的费用、所有的搅拌机（强制式搅拌机不能少于2台）所有建筑垃圾在甲方指定位置堆码及清场。二级配电箱以外的所有配电箱及电线、灯具，施工中所需要的大小机械设备的采购及现场维护。全部由乙方负责。1、模板分项工程包括：地梁必须为砖模。本工程相关的模板制作（含满足施工需要的九夹板、木枋等料）、支（拆）模板（含脚手架材料）；模板清理修整、刷脱模剂（含材料）；场内相关材料往返运输、上下车；墙面、楼面清洁；预埋件埋设及安装管道所有孔洞二次封堵；柱、墙、梁板、构造柱女儿墙、挑板、阳台、圈梁、过梁、各种构架、二次结构、主控线以外的分放线、抄平每栋（配合两人）及相关的电动工具，如圆盘锯、刨木机、电钻、电锤等和钉子、铁丝、胶带、双面胶条及辅助材料对拉丝杆及镙帽（一次性止水丝杆由乙方提供）、顶托、PVC套管消耗材料费用。2、钢筋分项工程包括：本工程相关的钢筋工程、试件制作、（柱、墙、梁、板、构造柱女儿墙、各种构架、阳台栏板、圈梁、挑板、门窗过梁、压顶门窗边及钢筋混凝土框架、拉结筋、预埋预留钢筋件的制造、安装（埋设，含外架使用）、钢筋连接、（含闪光对焊、电渣压力焊、电弧焊、机械连接施工）、料表制作；楼面清理、混凝土护筋等全部工作，以及加工场地的布置、各种钢筋加工（采用调直机）、自备焊接设施、满足施工需要的调直机、各种手持工具和扎丝、焊条、焊剂、砂轮片、垫块、马凳（含砼马凳）、防护面罩、焊把线等消耗材料。机械连接接头材料及机具全由乙方负责提供。3、混凝土分项工程包括：本工程基础桩预留梁下口起有关的混凝土浇筑，砼试块的制作、地梁及地梁垫层、承台、塔机、施工升降、室内地坪混凝土施工、预留管道和洞口混凝土、场地硬化和附属结构工程混凝土浇筑、运输、收面、养护、场地清洁、施工缝处理；清理基层面、浇水润湿基层面；冲洗清理墙地面混凝土浆、回收利用剩余混凝土（含爆模的混凝土的清洁和利用），以及施工中工人使用的各种工具、辅料（含手推车、振动器、震动棒、养护用胶水管、成品保护用料、防雨防晒、养护用材料等用具和防护用品）。（1）、抹灰分项工程包括：本工程所有的内墙抹灰，天棚（达不到不抹灰要求时，所需材料费由乙方自出，若由甲方提供所产生费用在乙方的工程款中扣除）、阳台、女儿墙、楼梯等工程抹灰、门窗栏杆、水电线槽、箱、盒、电梯、消防、通风空调管及洞口的堵塞和挂网补烂等收边收口、洒水养护和相关的脚手架搭设，以及相关的手持电动工具、广线、铝合金尺枋、塑料桶、铁铲、手推车、双面胶，胶水管、铁丝器具和相关消耗料及施工后的残渣处理，抹灰用石灰精由乙方自购，掺入量需经甲方批准，钢丝网片乙方按建筑说明规格自购。（2）、砌体分项工程包括：本工程主体有关的砌体，放线（配合2人）、砂浆试块的制作、砌体湿润、场内材料运输；所有管道、管箱、沟槽、预留孔洞及门窗的后塞口的封堵、切割，构造柱筋、拉墙筋埋设（植筋含植筋钻孔、植筋胶）；相关的脚手架搭设；构造柱、圈梁、压顶混凝土的浇筑；预制构件制作、安装；砌体结构负责水电预留槽管；灰缝双面勾缝、楼面清洁相关工作。剪力墙防水保护砖、剪力墙盲沟的砌体抹灰。水电管槽如未预留切割产生的费用由乙方承担切割10元/m。（3）、楼地面、屋面分项工程包括：室外一米以内的散水、梯步、室内楼地面，含基层清理、拉毛、找平、夯实、垫层、防潮层、防水保护层、挂网、煤渣混凝土或其它回填层及厨卫；屋面含基层清理、找平、保护层、保温板、刚性层及分隔缝的留设、隔热层的铺设和浇筑，落水缓冲砖斗、消防管砖墩、烟道砖墩及盖板安装、抹灰。施工所用的手工工具、切割机具等小型电动工具及易消耗品均由乙方采购或租赁、运输、保管、维修等。4、外架分项工程包括：负责本工程外架的搭设和拆出，安全网的张挂外架、防护钢管刷黄色油漆；四口五临边的防护、维护，以及卸料平台的搭拆，加工场地的防护棚搭设不限个数、各栋楼房的进户安全通道、场地布置，进出建筑物车辆通道的防护、场内人行通道的防护棚架，（含工用具、低质易耗材料）。（含材料有：油漆、钢管、扣件、钢丝绳、卸料平台（每栋不少于2个）基础钢筋定位所需的脚手架、屋面施工所需的脚手架、安全网辅料）。5、现场安全文明施工：按重庆市安全文明施工有关规定：文明施工、各分项工程的成品保护、道路清理、清洁、洒水、清扫、相关材料的堆码、清理、施工现场清洁卫生，应积极配合甲方及各政府部门检查。6、建筑物内公共部分墙地砖、屋面瓦、外墙石材的镶贴。二、分包工作期限：1、总日历天数为：180天，具体施工进度详见施工进度计划表。2、开工日期：以甲方开工报告为准，甲方有权书面通知乙方调整开工日期，乙方应当按约开工。3、完工日期：自开工日起算，乙方应当在上述总天数内完成承包范围内全部工作，乙方完成全部分包工作并经甲方验收合格之日为实际完工日（具体各节点详见附件1，工期及劳动力组织说明）。质量标准：1、严格按照施工图施工。2、工程质量按总（分）包工合同及本合同约定以及国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。3、施工期间，甲方、监理、业主检查发现造成重大质量隐患且必须返工的，有乙方承担该项全部损失。四、项目经理：1、甲方委派的项目经理为高升，身份证号：职务：项目经理，甲方项目经理无权以甲方名义签署以下文件：（1）、与本合同实质内容不相符的任何文件；（2）、工程分包及借款等协议；2、乙方委派的生产经理为，身份证号职务：负责人，乙方项目经理系乙方员工，受乙方委派代为行使和履行本合同的所有权利和义务，包括但不限于代表乙方审定工程总结算、领取工程款、发放其农民工工资等。3、乙方必须派出有相关证件的施工员2名，安全员1名，质检员1名，技术负责人1名，生产经理1名。所有管理人员证件由甲方备案。五、劳务结算：1、本工程的劳务结算采用下列方式计算：承包单价实行建筑面积包干单价，按统一建筑面积单价元/㎡计算，建筑面积按重庆市2008定额建筑面积计算规则执行。乙方进场施工不产生计时工，遇图纸变更和增加所产生的费用甲方除材料外定额人工费全部给乙方，人工费不再做调整。表一合同单价组成明细费用组成费率∑100%工作内容实体工程劳务费用用70见第一条料具、转运费用、措措施费用5%含各种约定自备料料具、二次及及多次场内转转运、完成实实体工程必需需的施工措施施等辅助工序序费用工程质量保证经费费5%按本企业法标准组组织施工、在在公司组织的的质量月检中中工法执行率率不低于75%，每低一个个百分点本项项费用扣减10%5%乙方须组织本班的的工序质量自自检，保证实实体质量合格格。在公司组组织的实测实实量检测中其其实体质量合合格率不低于于公司的实测测考评合格率率处罚标准，每每低一个百分分点在档期劳劳务价款的本本项费用扣减减10%工程进度保证经费费5%乙方须按项目拟定定的进度组织织方案组织施施工，保证足足够的劳动力力和流水节奏奏。须保证项项目的月进度度计划（或进进度节点）完完成率不低于于80%（形象进度度），否则按按滞后比率扣扣减本部分经经费。安全文明施工管理理5%含保证安全、文明明施工所产生生到一切施工工经费、劳保保费、保险费费、事故治疗疗、补偿、风风险经费等费费用、乙方须须严格遵守项项目部及公司司的安全规章章，一旦出现现违章的情况况，项目部有有权从本部分分费用扣减。管理费5%含履行合同所产生生到全部关了了费用（含办办公通讯差旅旅财务费等）。表二分部分项名称费率∑100%工作内容基础分部20%基础砖模、木模、钢钢筋制作、安安装、砼浇筑筑。主体结构分部50%模板、钢筋的制作作、安装，砼砼的浇筑。砌体、抹灰、楼地地面30%砖砌体、二次结构构、墙体抹灰灰、楼地面。2、上述价格已包含乙方履行本合同所需的一切费用，包括各项费用：直接费、间接费、管理费、税金、利润及工人的各项福利费、保险费、高温补贴等费。含甲方分包的协调配合、土建二次收边收口、塔吊运输等至交房验收。具体付款节点如下：2.1基础至主体结构全部完工，乙方于当月25号向甲方报进度款，次月15个工作日甲方支付给乙方已完成工程量单价的70%。2.2在砌体、抹灰、地面完工后付第二次进度款，2.2本项目在完工预验收后，次月15个工作日支付给乙方已完成工程量单价的20%。。2.3、本工程剩余10%的工程款在甲方与建设单位的竣工验收完成后60天内甲方扣出质保金后一次性无息支付给乙方，工程保修金人民币大写为：（合同单价5%，万元整）。在办理完工程结算款时扣留此款。保修金质保时间为贰年（24个月），质保时间按工程验收合格后开始计算，不计息。六、工程量的确认：采用按确认的有质量合格的验收资料，包括各工序文明施工完成。按照工程量计算劳务报酬的，由乙方每月按合同约定23日将完成的工程量报给甲方，由甲方签字确认。对乙方未经甲方认可的、因乙方原因导致无法对隐蔽工程审量的、超出设计图纸范围的以及因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。七、乙方职责：1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织就有相关资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授予或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段工期计划，必要时按甲方要求提供施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准：科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约责任。4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接收甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况、及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，照顾全局。5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设施标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。8、妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。9、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。10、甲方按照合同支付乙方工程款，乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则因此产生的纠纷及行政主管部门的处罚由乙方承担，甲方保留追究乙方责任的权利。11、乙方工人进场作业之前，乙方应向甲方书面提供进场作业民工名单，供甲方备案；乙方每月应提供人员变更名单及人员工资发放表（遵照“渝人社发【2009】65号《重庆市建设领域农民工工资支付监管暂行办法》”执行），并予以公告。12、除非本合同以外的工作内容，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本合同约定的、与本合同工作内容有关的所有义务及工作程序。13、其它：对于甲方交给乙方的生活、生产设施如有损坏能修复的修复，不能修复的照价赔偿。八、安全文明施工1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。必须使用国家及行政主管部门检验合格或安全备案的安全产品，发生安全事故后，保险公司理赔付后的20万元以内的全部由乙方承担，20万元以上的款项，甲方负责70%责任，乙方负责30%责任。2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方人员发生安全事故的，由乙方承担相应责任及发生费用。3、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封反震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施。4、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储备、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工开始前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。5、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全网、安全脚手板、安全带及其它保护用品）按甲方要求由乙方自行准备。6、发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按照有关规定及时上报有关部门后同时在第一时间将人送往医院，并垫付医药费至病人出院，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。7、乙方从事劳务作业的人员应具备国家规定的作业资质。8、工程安全文明施工必须达到“市级文明工地”标准。九、现场管理1、甲方义务：（1）向工程分包人提供水、电、路三通的施工场地；办理好开工必备的各种证件、文本，提供轴线、标高、和坐标控制点。（2）负责编制施工组织设计，统一制定管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产，文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。（3）负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。（4）统筹安排、协调乙方有关人员使用生产、生活临时设施、用水、用电及施工场地等配套工作。帮助协调乙方与甲方以及所涉职能部门的相关工作。（5）安排提供图纸，及时供应除二级电箱（含箱）内的电源系统，（二级配电箱以外的用于施工的照明灯具、电线和其它的相关的用电机具、设备由乙方负责）并配置相应的维护电工。（6）按合同约定，向工程承包人支付劳务费，并监管工程人工费用的发放。（7）负责与发包人、监理、设计及有关部门联系、协调工作关系。（8）由于甲方停工待料超过10天以上（不含10天以内）给乙方造成的经济损失由甲方承担。2、乙方的义务：（1）对本合同分包之范围内的工程质量、进度、安全、文明施工、环保和职业健康向甲方负责，配备具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系，自觉遵守法律、法规及有关规章制度。（2）提供主要的施工工艺、方法的书面署名或方案，配合甲方编制主体结构施工组织设计。严格按照施工图纸、设计变更、甲方通知、施工验收范围、有关技术要求及施工组织精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准：科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门规章制度、做到遵纪守法、规范施工、文明施工。（3）根据施工组织设计总进度计划的要求，每月20日提交下月施工计划和阶段工期施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及完成上诉阶段、时段施工计划相应的劳动力、设备安排计划，经甲方批准后严格实施。（4）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督与检查；接收甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况、及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合。电工、焊工、塔吊指挥工、操作工如无证上岗必须无条件清退并处以每人1000元/次罚款。（5）按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设施标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。（6）按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理竣工验收。（7）妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用设备和财物，发生损坏和失窃，乙方必须照价赔偿。（8）乙方负责配置满足施工要求的质检员、安全员、测量员等相应的管理人员，建立健全完善的工程组织管理体系，管理人员发生变更，必须以书面形式报甲方批准。甲方有权对乙方不合格的管理人员进行更换。乙方管理人员负责对乙方承包范围内的质量、安全、进度、文明施工等相关工作进行全面管理。主动接受甲方及有关部门的监督管理。（9）乙方进场人员必须向甲方提供经班组长签字确认的身份证复印件（核原件）、登记照两张，以便于现场管理。乙方应对其作业人员进行核查和教育，凡乙方作业人员有违法乱纪行为者，乙方应及时向公安机关通报并采取有效措施进行控制，同时通报甲方。凡乙方作业人员在现场打架斗殴者，每次甲方扣除乙方分包款500~5000元作为违约金，乙方赔偿相关损失，且将当事人移交公安机关处理。（10）乙方在施工中，严格遵守项目管理制度。在各项工作安排中，必须按时完成，按项目制度实施各项事宜，若因乙方原因未按时完成工作任务，则甲方有权按双倍价格另派工程组完成相关事宜，所产生费用及违约金不需乙方签字认可，将直接在乙方账款中扣除；严重者直至解除工程合同，其结算按乙方完成合格工程费的50%结账，余下的50%用于高价另外组织分包队伍进场施工。乙方在实施过程中，非因甲方或第三方原因不得以任何理由停工，聚众滋事；不得在其本身的施工任务结束后滞留现场，阻止现场其它工作的展开。否则，甲方将扣除乙方总结算金额的5%作为合同违约金，造成的现场损失按实赔偿。（11）乙方按图纸施工，在承包的工程范围内必须服从甲方的转发的发包人（建设方）及监理工程师的指令，同时应完成甲方安排的合同外的工作（另行计价），乙方必须无条件及时完成，计量、计价和增加工时由双方另行协商确定。（12）除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。凡属乙方合同范围内的工作因自身原因受到建设单位、监理单位、政府相关部门的处罚，全部责任由乙方承担，甲方出具相关依据后即可从乙方的承包工程款中扣除。（13）乙方在施工过程中，若遇到设计更改、施工图调整，乙方必须配合，积极组织施工，工期及增加的工程量做相应的调整，双方书面确认后签字生效。(14)乙方在施工中因自身原因造成的返工由乙方承担，并无条件赔偿甲方所有的损失和接受相应的处罚。（15）钢筋料表及用量、混凝土工程量、砌体工程量、模板工程量、抹灰量、地坪量、架料计划，按施工图各层进行计算并交项目部审核。（16）对乙方分包内的工作内容全部完成并通过验收合格后，其所有材料及设备在10天内无条件全部撤离现场。如到期未撤离造成的损失全部由乙方负责。3、安全施工与检查（1）乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受专业安检人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，保险理赔后20万范围内的安全事故全部由乙方承担，超出的由甲方承担70%责任，乙方承担30%责任。（2）发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，必须做出书面记录或拍照。（3）乙方因对其在施工场地内的工作人员进行安全教育，提供其工作人员作业相关的安全、劳务保护用品及用具，并对他们发生的安全事故，承担相应责任及相关费用。4、安全防护乙方在使用的安全防护用品（如安全帽、安全带、防暑降温药品及约定的其它防护用品），按甲方要求指定的颜色和形状，自行采购使用，其费用已包含在工程单价中。5、环境和职业健康乙方在施工过程中的废水和固体废弃物，严禁乱排乱放。6、事故责任及处理（1）、发生安全事故时，按合同有关约定处理。（2）、安全事故所发生的费用分担如下（超出所有保险赔偿费用后的费用分担：A、本工程事故贰拾万元内（含贰拾万元），全部由乙方承担；B、事故超出保险赔偿以上的部分，由甲方承担70%，乙方承担30%责任。C、发生安全事故的情况下，误工费按重庆市工伤保险条列执行。十、保险1、乙方必须为从事危险作业的工人办理意外伤害保险，保险定额乙方负责购买工程造价的千分之三人身意外伤害险。并为施工场地内自由人员生命财产和施工设备办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围(内容)为：意外伤害和机械设备保险。2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。3、施工现场严禁饮酒，若因饮酒发生安全事故，全部费用及责任由乙方承担。十一、材料、设备供应1、由甲方负责供应的材料包括（可以附件形式明确）：钢材、水泥、河砂、石子、砖、防水、保温等；2、由甲方负责供应的设备包括：一、二级配电箱线。除此之外的所有满足重庆市安全文明施工标准的配电箱及灯具、电线，本工程所需要的其它设备均由乙方自备并承担费用：临时供水甲方提供Φ50主水管，各分水管及上楼水管由乙方自供及维护。3、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。应避免发生丢失、损坏，乙方应照价赔偿，并承担因此而造成的工期延误等发生的一切经济损失。4、对于甲方负责提供的材料设备，由乙方向甲方提供书面领用申请，甲方于审核后向乙方提供。5、其它要求钢筋损耗率控制在1.5%以内，超过1.5%，在乙方承包总价当中扣出，按照3500元/T计算。十二、工程变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前1天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部门的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关的施工时间和顺序；（4）其它有关工程变更需要的工作。2、图纸变更导致工作量变化的，按本合同约定或测算的单价除材料费外定额人工费归乙方，人工费不做调整，对劳务报酬进行调整，工期按工作量增加或减少的比例进行调整。（非关键线路的工期不作调整）3、施工中乙方无权改变原设计，一旦发生，无论改变量的大小、多少，每发生一次，重罚壹拾万元。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。4、乙方自身原因导致的工期变更，乙方无权要求追加劳务报酬，且由此变更所有增加的全部费用由乙方承担。5、其它：十三、验收1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，并通知甲方验收；验收不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。2、全部工程竣工（包括乙方完成工作在内），经发包人验收合格，乙方仍对其分包的劳务作业的施工质量继续承担责任至保修期结束。十四、保修1、乙方对其完成的工程履行保修义务，保修期限为2年，在保修期限内出现质量问题的，乙方应负责免费修护；2、本合同约定了保修金为万元（大写万元整），乙方逾期履行保修义务超过15日的，质保金归甲方所有，甲方无需再向乙方支付，且乙方应继续履行保修义务并承担相关费用。3、其它：如乙方在接到保修通知48小时内无履行保修业务（以手机短信通知方式），甲方另行安排人员维修，所发生全部费用从乙方保修款中扣除。十五、施工配合1、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令给予配合。2、乙方完成双方合同约定的劳务内容后，如甲方继续使用乙方的相关机具、设备、材料等，则乙方按相关市场费用向甲方收取相应的租赁或材料购买费用（乙方向甲方办理相关的移交手续或材料购买票据）。十六、违约责任1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约者责任：（1）甲方无故拖延支付乙方进度款，甲方应承担乙方拖欠进度款工资金额5%的违约金。甲方支付完乙方80%的工程款后，视为乙方劳务工资已全部支付完毕，工程款的20%视为乙方的材料费和架料租金。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：因违约产生的全部费用都从乙方所交纳的履约担保金中扣出。（1）乙方因自身原因延期交工或拖延进度工期的，每段或每项延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；（2）合同约定的质量标准违约，乙方应向甲方支付相关违约金，若继续履行合同，则必须修复至符合合同约定的质量标准并承担一切修复费用后方可继续；（3）乙方擅自将本合同转包给他人，应向甲方支付违约金20万元，并立即无条件的清理退场。（4）因乙方原因导致发生安全事故的，乙方除承担相关责任外，每发生一次安全事故，乙方还应支付给甲方1000元/次违约金。（5）发生乙方工人聚众闹事或打架斗殴的，每发生一次，乙方向甲方支付1000元违约金。（6）双方进行结算时，若乙方提供虚假结算资料，一经核实，工程量价应在最终结算的1%以内，如超过将处罚超过1%以外的全部金额。（7）乙方未按时发放农民工工资的，乙方应按拖欠工资总额的10%向甲方支付违约金，因乙方未按时以放工资导致民工上访、堵路影响工程顺利进行的情况将处以2－5万/次的违约金。（8）其它：乙方每月月发放的工资资应按时登记记在册，按甲甲方标准表格格填写完成，签签字。每月实实发工资不能能少于实际工工资的60%。如未按时时发放工资造造成民工闹事事，接受甲方方及建设单位位相应处罚。十七、索赔1、甲方根据总包合合同向发包人人递交索赔意意向通知或其其它资料时，乙乙方应予以积积极配合，保保持并出示相相应资料，以以便甲方能遵遵守总包合同同。2、甲方未按约定履履行自己的各各项义务或发发生错误，由由甲方承担责责任的其它情情况，造成工工作时间延误误和乙方不能能及时得到合合同报酬及乙乙方的其它经经济损失，乙乙方可按下列列程序以书面面形式向甲方方索赔：（1）索赔事件发生后后28天内，向甲甲方项目经理理发出书面索索赔报告及有有关证据材料料；（2）甲方项目经理在在收到乙方送送交的索赔报报告和有关资资料后应及时时给予答复或或要求乙方进进一步补充索索赔理由和证证据；（3）乙方逾期延误索索赔报告的，视视为放弃索赔赔；十八、担保1、为了全面履行协协议和保证施施工质量、工工期、安全，甲甲方向乙方收收取保证金，金金额为人民币币小写：10000000.000，大写:壹佰万元整整，提供履约约担保。乙方方将保证金支支付到甲方指指定账户：__；在合合同签订24小时内未支支付到指定账账户将视为合合同解除。2、保证金返还时间间（无息）：：主体完工退退还50万；竣工验验收完成退还还50万。3、合同签约时甲方方承诺乙方在在三个月内进进场施工（以以合同签约时时间计算）。4、三个月内因甲方方原因乙方未未进场施工，超超出三个月属属甲方违约，乙乙方缴纳的保保证金150万元，甲方方按每月5%的违约金支支付给乙方。若若超三个月乙乙方还未进场场施工，甲方方按每月按5%的违约金支支付乙方。（注注：超3个月时间后后乙方有权提提出要求甲方方退还乙方保保证金及违约约金。）十九、争议1、甲方和乙方在履履行合同时发发生争议，可可以自行和解解或要求有关关部门调解，任任何一方不愿愿和解、调解解或和解、调调解不成的，双双方约定采取取下列第（1）种方式解解决争议：（1）向重庆仲裁委员员会申请仲裁裁；（2）向甲方所在地人人民法院起诉诉。2、发生争议后，除除非出现下列列概况，双方方都应继续履履行合同保持持工程进展，保保护好已完成成工作成果。二十、不可抗力1、乙方以在不可抗抗力事件发生生后3天内书面通通知甲方，并并在力所能及及的条件下迅迅速采取措施施，尽力减少少损失。2、政府指令等行为为不视为不可可抗力。3、因不可抗力事件件导致