注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟117

[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟117[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟11729/29[注册监理工程师考试密押资料]建设工程合同管理模拟117建设工程合同管理模拟117

一、单项选择题

问题:1.依据《建设工程施工合同(示范文本)》，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人分别

答案:A

问题:2.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是。

A.分包商受到损害

B.是承包商的违约责任

C.由于业主的原因

D.从业主处理获得批准的索赔权

答案:D

问题:3.合同一方当事人分立为两个独立法人，原法人签订的合同。

A.仍然有效

B.自然终止

C.归于无效

D.可以撤销

答案:A

问题:4.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自时解除。

A.发出通知

B.通知到达对方

C.对方签认通知

D.对方签认通知送达主张人

答案:B

问题:5.工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准，则发生的费用和延误的工期应。

A.全部由业主承担

B.全部由承包人承担

C.给承包人工期顺延

D.给承包人费用补偿

答案:B[解析]工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准。则发生的费用和延误的工期应全部由承包人承担。

问题:6.保证方式没有约定或约定不明确的，按承担担保责任。

A.合同

B.连带保证

C.法律

D.一般保证

答案:B

问题:7.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议，协议未达成之前，原合同仍然有效。

A.必须经公证机关公证

B.必须采取书面形式

C.可采取口头形式

D.由仲裁机构裁定

答案:B

问题:8.依据委托监理合同示范文本规定，属于附加的监理工作是。

A.调解合同争议

B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作

C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间

D.非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过42天的准备工作时间

答案:C

问题:9.FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先。

A.申请仲裁

B.提起诉讼

C.由工程师对争议事项做出决定

D.双方友好协商

答案:C

问题:10.根据法律的直接规定而产生的代理称为。

A.法定代理

B.指定代理

C.委托代理

D.转代理

答案:A

问题:11.施工合同示范文本规定，发包人，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经工程师审核确认

B.在分包人未提交工程进度表时

C.未经承包人同意

D.未经工程师对分包工程验收

答案:C

问题:12.按工程惯例，如果承包商提出的索赔要求违反了规定的索赔程序，则。

A.承包商不可能获得任何补偿

B.扣减承包商应得到的补偿

C.补偿金额和方式由业主决定

D.补偿金额和方式由工程师或仲裁人员决定

答案:D[解析]工程师对工程索赔的影响

问题:13.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人的协商解决

C.报规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

答案:B

问题:14.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了的原则。

A.诚实信用

B.全面履行

C.法定履行

D.约定履行

答案:B

问题:15.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担责任。

A.风险损害赔偿

B.双倍返还定金

C.缔约过失

D.违约赔偿

答案:C[解析]本题考核的是承担缔约过失责任的情形。其内容包括假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况。

问题:16.建设工程监理招标，选择中标人的基本原则是基于对投标人的选择。

A.报价高低

B.能力强弱

C.财务状况

D.经验多少

答案:B

问题:17.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于状态。

A.成立但不生效

B.既不成立也不生效

C.承诺生效但合同不成立

D.生效但不成立

答案:A

问题:18.FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到日止。

A.颁发工程移交证书

B.颁发解除缺陷责任证书

C.承包商提交给业主的“结清单”生效

D.工程移交证书注明的竣工

答案:C

问题:19.法人的终止是指。

A.法人行政隶属关系结束

B.法人经营方式改变

C.法人经营范围变化

D.法人依法宣告破产

答案:D

问题:20.A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是。

A.应当由A公司承担清偿责任

B.应当由B公司承担清偿责任

C.应当由A公司和B公司承担连带责任

D.A公司和B公司均不再承担清偿责任

答案:C[解析]A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，正确的是应当由A公司和B公司承担连带责任。

问题:21.邀请招标投标阶段是指。

A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间

B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间

C.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间

D.从发出邀请函始到定标为止的期间

答案:B

问题:22.FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应。

A.运走施工设备

B.以相同的条件将该施工设备转租给发包人

C.更换施工设备

D.暂停施工

答案:B

问题:23.根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中，不属于监理人义务的是。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

答案:B

问题:24.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到止。

A.完成监理合同约定的监理工作之日

B.监理合同规定的到期日

C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日

D.完成正常工作和附加工作之日

答案:C[解析]监理合同的有效期即监理人的责任期。它不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加工作和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，监理合同才终止。

问题:25.依据施工合同示范文本规定，工程后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。

A.全部完工

B.竣工验收报告经发包人认可

C.质量保修书签订

D.竣工验收通过后

答案:B

问题:26.在下列合同中，合同是可变更的合同。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的

B.以合法活动掩盖非法目的的

C.因重大误解而订立的

D.损害社会公共利益的

答案:C[解析]可变更或可撤销的合同

问题:27.《中华人民共和国合同法》规定，缔约过失责任属于责任。

A.违约

B.侵权

C.先合同义务

D.无过错

答案:C

问题:28.有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述，不正确的是。

A.合同鉴证与公证的内容和范围相同

B.经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同

C.鉴证作为行政管理行为，在我国域内和域外都有法律效力

D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性

答案:C

问题:29.某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是。

A.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延

B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延

C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延

答案:A

问题:30.FIDIC《分包合同条件》规定，承包商可以采用的方式与分包商签订分包合同。

A.邀请招标或议标

B.邀请招标或直接指定

C.公开招标或邀请招标

D.公开招标或议标

答案:A

问题:31.交货数量发生增减的原因不包括。

A.供货方的责任

B.运输部门的责任

C.采购方的责任

D.运输过程中的合理损耗

答案:C[解析]交货检验

问题:32.依据《合同法》的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照()计价。

A.原价格

B.交付时价格

C.原价格和交付时价格的高者

D.原价和交付价格的低者

答案:B

问题:33.建设工程施工合同通用条款规定，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续是()的义务。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.总工程师

答案:B

问题:34.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定。

A.施工合同成立，但不生效

B.施工合同成立，且已生效

C.施工合同不成立，不生效

D.施工合同不成立，但有效

答案:B

问题:35.作为推荐使用的施工合同范本由三部分组成。

A.协议书、合同条款、通用条款

B.合同条件、通用条款、专用条款

C.协议书、合同条款、专用条款

D.协议书、通用条款、专用条款

答案:D

问题:36.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是。

A.业主提前占用工程

B.异常不利的气候条件

C.施工中遇到废弃物和古迹

D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分

答案:D

问题:37.设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的核算设计费。

A.初步设计概算

B.投资估算

C.施工图预算

D.扩大的初步设计概算

答案:A在现行体制下，建设工程勘察、设计发包人与承包人应当执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定。签订合同时，双方商定合同的设计费，收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行。国家和地方没有规定的，由双方商定。

如果合同约定的费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

问题:38.依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当。

A.在首次支付工程进度款时起扣

B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣

C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣

D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣

答案:C

问题:39.担保方式中的保证要求订立书面保证合同。

A.债权人和债务人

B.保证人和债权人

C.保证人和债务人

D.主合同当事人

答案:B[解析]保证必须有第三人(即保证人)参加，就可以排除选项A和选项D，保证人是替债务人履行债务，所以只能选择选项B。

问题:40.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应。

A.由承包人承担

B.由发包人承担

C.由双方以书面形式设定

D.由监理工程师确定

答案:C

问题:41.甲将工程机械供给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《中华人民共和国合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

答案:B

问题:42.《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定的合同有效期指()。

A.监理合同注明的开始至完成的时间

B.监理合同约定的监理工作的日历天数

C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间

答案:C

问题:43.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方可以。

A.提取全部材料，按实际交付数量付款

B.按合同订购的数量提货，拒付货款

C.拒绝提前提货，拒付货款

D.提取全部材料，按订购数量付款

答案:D[解析]P132(二)供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同约定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。A中，采购方可以按订购数量付款；B、C中，采购方不能拒付货款；D正确。

问题:44.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由。

A.招标人承担，费用由投标人承担

B.投标人承担，费用由招标人承担

C.招标人承担，费用由招标人承担

D.投标人承担，费用由投标人承担

答案:A

问题:45.《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

答案:D

问题:46.承包人在不可抗力事件结束后小时内向工程师通报。

A.24

B.48

C.56

D.84

答案:B不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。发包人应尽力协助承包人采取措施。

问题:47.FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在中承诺的竣工时间。

A.中标书附录

B.投标书附录

C.中标书

D.投标书

答案:B

问题:48.合同公证与签证的相同点不包括。

A.申请原则

B.内容

C.目的

D.效力

答案:D

问题:49.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准属于。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.义务监理工作

D.额外监理工作

答案:B

问题:50.FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。

A.施工前期开展工作

B.施工中开展工作

C.接通水、电线路

D.施工场地平整

答案:A

二、多项选择题

问题:1.鉴证与公证的区别是。

A.公证的有效时间比鉴证长

B.鉴证不具有直接强制执行的证据效力，公证有法定证据效力

C.鉴证由当事人自愿申请，公证按法律规定办理

D.鉴证在国内对当事人具有法律效力，公证在国内外均有法律效力

E.鉴证是行政行为，公证是司法行为ABCDE

答案:BDE

问题:2.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括。

A.办理临时用地、停水、停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道ABCDE

答案:ACE[解析]发包人的义务

问题:3.依据勘察合同示范文本的规定，勘察合同履行过程中，勘察人的违约责任包括。

A.勘察人不履行合同时，应返还定金

B.勘察人不履行合同时，应双倍返还定金

C.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的1%

D.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的1%。

E.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担ABCDE

答案:BDE

问题:4.确定变更价款的原则包括。

A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平

B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款

C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款

D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行ABCDE

答案:ABCD确定变更价款的原则有：

确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平。

(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

问题:5.FIDIC《施工合同条件》规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。

A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长

B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补

C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同

D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项

E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补ABCDE

答案:ACDE本题考核的知识点为业主凭保函索赔的内容。由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了4种情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。这些情况包括：(1)专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长；(2)按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项；(3)缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补；(4)由于承包商的严重违约行为、业主终止合同。

问题:6.《中华人民共和国合同法》中规定的“由第三人向债权人履行债务”不同于“债权转让”的主要区别包括。

A.属于合同内的约定

B.合同当事人已改变

C.合同当事人不改变

D.依据合同，债权人可以强迫第三人履行

E.依据合同，债权人不能强迫第三人履行ABCDE

答案:ACE主要区别包括：

(1)部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变。

(2)在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务。

(3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。

问题:7.建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有。

A.开通施工现场公共道路

B.水准点与坐标控制点的交验

C.办理施工许可手续

D.审查承包人提交的施工进度计划

E.书面通知发包人及时支付工程预付款ABCDE

答案:ABCE

问题:8.要约以非对话方式作㈩的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的确定，应当注意双方的利益平衡。

A.具体内容

B.要约人

C.意思表示

D.客观情况

E.交易习惯ABCDE

答案:DE

问题:9.合同成立后，具备其生效的条件是。

A．当事人是法人B．意思表示真实

C．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

D．合同的标的、数量等内容协商一致E．不违反法律或者社会公共利益ABCDE

答案:BCE

问题:10.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权力不包括。

A.起草招标文件

B.接受委托招标代理

C.对规划设计要求的认定权

D.工程款支付的审核和签认权

E.对监理人员的监督控制ABCDE

答案:AD

问题:11.按照索赔的目的不同，施工索赔可分为。

A.质量索赔

B.费用索赔

C.管理索赔

D.工期索赔

E.单项索赔ABCDE

答案:BD

问题:12.关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有。

A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任

B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任

C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围

D.在有些情况下应当约定不可抗力的风险分担责任

E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明ABCDE

答案:ABDE本题考核的知识点为因不可抗力无法履约的责任承担。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影向，部分或全部免除责任。当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任。当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明。当事人可以在合同中约定不可抗力的范围。为了公平的目的，避免当事人滥用不可抗力的免责权，约定不可抗力的范围是必要的。在有些情况下还应当约定不可抗力的风险分担责任。

问题:13.公开招标的优点有。

A.投标竞争激烈

B.节约招标费用和节省时间

C.招标人可以在较广的范围内选择中标人

D.所需招标时间长、费用高

E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价ABCDE

答案:BCE

问题:14.由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就等方面发布变更指令。

A.对合同中任何工作工程量的改变

B.将承包范围内的工作变更给其他承包商实施

C.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

D.任何工作质量或其他特性的变更

E.改变原定的施工顺序或时间安排ABCDE

答案:ACDE

问题:15.委托监理合同示范文本规定监理人的权利有。

A.获得监理酬金的权利

B.对建设工程规模的建议权

C.选择承包人决定权

D.对施工进度进行检查监督

E.建筑材料的检验权ABCDE

答案:ABDE

问题:16.关于竣工验收下列说法错误的是。

A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见

B.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调

C.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可

D.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可

E.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议ABCDE

答案:DE

问题:17.下列关于格式条款的表述中错误的是。

A.格式条款，是经双方协调采用的标准合同条款

B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

D.若对争议条款有两种以上解释，应作出有利于提供格式条款一方的解释

E.若对争议条款有两种以上解释，应作出不利于提供格式条款一方的解释ABCDE

答案:AD[解析]本题考核的是格式条款。格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在代理合同时未与对方协商即采用的条款。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释，对格式条款用两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时，应当采取非格式条款。

问题:18.FIDIC合同条件下，签发必须由工程师亲自处理。

A.付款证书

B.工程接收证书

C.工程计量

D.开工令

E.履约证书ABCDE

答案:ABDE

问题:19.主体结构工程抽查的主要内容包括。

A.质量保证及见证取样送检检测资料

B.分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测

D.工程质量保证资料及有见证取样检测报告

E.分项、分部和单位工程质量评定资料和隐蔽工程验收记录ABCDE

答案:ABC[解析]主体结构工程抽查的主要内容包括：质量保证及见证取样送检检测资料；分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录；结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测。

问题:20.依据施工合同范本通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有。

A.完成合同约定的所有内容

B.发包人提出工程竣工报告

C.有施工单位签署的工程质量保修书

D.工程质量评价报告经总经理工程师和监理单位有关负责人审核签字

E.责令整改的问题全部整改完毕ABCDE

答案:ACD

问题:21.设计招标与其他招标在程序上存在着区别，主要表现在。

A.招标文件的内容

B.招标方式

C.投标书的编制要求

D.开标形式

E.评标原则ABCDE

答案:ACDE

问题:22.下列导致委托代理关系终止的是。

A.被代理人取得或恢复民事行为能力

B.代理期限届满或代理事项完成

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

E.作为代理人或被代理人的法人终止ABCDE

答案:BCDE

问