2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（优品）

2022年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库附答案（优品）单选题（共60题）1、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】C2、关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效D.联合体中标的，应当由联合体各方单独与招标人签订合同【答案】D3、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20％【答案】A4、根据《政府采购法实施条例》规定，政府采购依法不进行招标的，能够选择的采购方式是（）。A.询价B.多项来源采购C.竞争性谈判D.内部选定【答案】C5、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】D6、建筑工程一切险的被保险人不包括()。A.批准机构B.总承包商C.业主D.分包商【答案】A7、根据《合同法》，不属于承诺构成要件的是()。A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出【答案】B8、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）万元。A.50B.80C.90D.100【答案】C9、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥【答案】D10、场景（三）A.按工程建设强制性标准实施监理B.依据法律、法规实施监理C.审査专项施工方案D.发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告【答案】D11、甲某于2014年5月20日取得二级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2015年8月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到(）。A.2017年5月20日B.2018年5月20日C.2017年8月20日D.2018年8月20日【答案】A12、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（）。A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】B13、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间，应不超过行政处罚决定做出后的()A.7天B.15天C.20天D.30天【答案】A14、某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A.20%B.30%C.50%D.80%【答案】B15、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】D16、（2021年真题第1批）关于建设工程合同变更，说法正确的是（）。A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】B17、最高额抵押的主合同债权不得转让，这是属于（）。A.法律规定不得转让B.因为办理相应手续而不发生法律效力C.从权利随同主权利转让D.抗辩权的行使【答案】A18、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】B19、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以要求支付C.按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据D.货物在运输过程中发生不可抗力，货物损失由承运人承担【答案】C20、关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式【答案】D21、国家重点工程消防防火巡查次数（）。A.每日B.7天C.15天D.一个月【答案】A22、关于中标的法定要求，下列说法正确的是（）。A.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判B.中标的投标人应当能够满足招标文件的实质性要求C.依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标，投标人应当重新招标D.中标候选人的经营状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前重组评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认【答案】B23、关于水污染的防治，下列说法正确的是（）。A.在饮用水水源保护区内，只能建设1个排污口B.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况C.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物D.禁止向水体排放、倾倒含有放射性物质的废水【答案】C24、下列情形中，建设工程代理行为终止的是（）。A.代理事务完成B.被代理人暂停委托C.作为代理人的自然人病重D.作为被代理人的法人进入破产重整程序【答案】A25、场景（三）A.可以直接抢修B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修C.向所在地居民委员佘或街道申请后可以抢修D.不可以夜间抢修【答案】B26、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是有效合同【答案】B27、场景(二）A.为其他关系单位代开增值税发票B.为单位职工代扣代缴个人所得税C.设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查D.将税务登记证借给关系单位【答案】B28、（2014年真题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任【答案】B29、（2019年真题）某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。A.张某在该企业连续工作满8年B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作【答案】D30、按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2016年6月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是（）。A.2018年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2019年3月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2019年3月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2019年3月，建设单位付清了所有的工程款【答案】B31、民事诉讼的证据不包括（）。A.物证B.施工规范C.视听资料D.勘验笔录【答案】B32、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。A.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理B.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖C.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】B33、下列不属于仲裁协议内容的是（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁协议书D.选定的仲裁委员会【答案】C34、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()A.50%B.60%C.80%D.90%【答案】C35、某工程竣工验收时发现隐蔽工程质量检查不合格，经查，是由于设计缺陷造成的，下列说法中，正确的是（）。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】A36、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期从竣工验收合格之日起计B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】B37、建筑施工企业的特种作业人员不包括（）。A.架子工B.钢筋工C.起重信号工D.起重机械司机【答案】B38、（2021年第1批真题）关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()。A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼【答案】C39、《招标投标法实施条例》规定，履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】A40、装配式预应力混凝土水池壁板缝混凝土浇筑施工质量是水池（）的关键。A.抗浮B.抗变形C.结构强度D.防渗漏【答案】D41、下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）。A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C.出卖人未按规定交付标的物的单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利【答案】D42、甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是（）。A.甲施工单位应先行行政复议才能提出行政诉讼B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年【答案】D43、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】C44、（2017年真题）施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A.施工企业B.建设单位C.建设用地使用权人D.国家【答案】D45、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】A46、发包人发生以下情形，且催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（）。A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付【答案】A47、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（）。A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出B.延续注册有效期为3年C.申请延续注册只需要提供原注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】B48、工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准的根据是（）A.标准的约束性B.标准的内容C.标准的属性D.标准的等级【答案】A49、关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】C50、（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】C51、（2020年12月真题）根据《招标投标法实施条例》，下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目中，可以邀请招标的是()。A.采用公开招标方式的费用高的项目B.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目C.住所地为项目所在地的合格投标人仅有三家的项目D.某技术简单的大型工程项目【答案】B52、关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保【答案】A53、《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）规定，安全文明施工费不包括（）。A.环境保护费B.文明施工费C.临时设施费D.安全措施费【答案】D54、【2018年真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】A55、某设备检验检测单位，对其承担的设备安全检测、检验出具了虚假的证明，并得到9．8万元的费用;按照《安全生产法》规定，对该设备检验检测单位应处以()的罚款。A.2万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上20万元以下D.20万元以上【答案】C56、根据《安全生产法》建筑施工单位应当（）。A.配备兼职安全生产管理人员B.配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员【答案】D57、关于违约责任，下列表述正确的是（）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务D.支付违约金、定金是违约责任的法定承担方式【答案】A58、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】B59、甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失。则乙（）。A.能要求甲支付运费B.不能要求甲支付运费C.可要求甲支付一半运费D.根据公平原则，可要求甲适当支付运费【答案】B60、民事责任分为违约责任和（）。A.侵权责任B.行政责任C.刑事责任D.财产责任【答案】A多选题（共30题）1、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业有（）。(2017)A.抢修作业B.保密工程作业C.抢险作业D.生产工艺上要求必须连续进行的作业E.产生环境噪声污染较轻的作业【答案】ACD2、保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的（）等有关的证明和资料。A.过程B.原因C.损失程度D.状态E.性质【答案】BC3、关于中标人违法行为应承担的法律责任，下列表述正确的是()。A.中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5‰以上10‰以下的罚款B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿C.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其5年至8年内参加投标的资格并予以公告D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E.中标人将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，分包无效，并处罚款【答案】ABD4、依法必须进行招标项目的中标候选人公示应当载明的内容有()。A.中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期(交货期)、以及评标情况B.中标报选人按照招标文件要求承诺的项目负责人的姓名及其相关证书名称和编号C.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件D.提出异议的渠道和方式E.中标候选人的地址、联系人及联系方式【答案】ABCD5、下列关于建设单位相关的质量责任和义务的说法正确的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.建设单位提供的原始资料，必须真实、准确、齐全C.只要承包人同意，建设单位可以要求承包方以低于成本的价格竞标D.实行监理的建设工程，建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有利害关系的该工程的设计单位进行监理E.建设单位提供的原始资料必须真实、准确、齐全【答案】ABD6、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照（）情形处理。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】BD7、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。A.劳动合同期满，劳动者想维持原条件续订合同，但用人单位不同意的B.因用人单位未及时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的C.用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作而终止劳动合同的E.因劳动者同时与他人建立劳动关系严重影响本职工作而终止劳动合同的【答案】ABCD8、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议应当是书面协议B.仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对该争议的管辖权【答案】AD9、下列情形中，属于承包人应当承担赔偿损失责任的有（）。A.转让、出借资质证书等造成的损失B.转包、违法分包造成的损失C.压缩合同约定工期造成的损失D.保管不善造成的损失E.合理使用期限内造成的损失【答案】ABD10、建筑节能分部工程的质量验收、应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行（）。A.建筑围护结构的外墙承载实体检验B.夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测C.系统节能性能检测D.节能工艺检验E.系统联合试运转与调试【答案】BC11、关于融资租赁合同的法律特征，下列选项正确的是()。A.其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加B.出租人身份的二重性C.融资租赁合同可以是要式合同D.承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务E.出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务【答案】BD12、（2021年第1批真题）下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有()。A.投标人未经招标人授意，自行撤换、修改投标文案B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人C.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应D.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息E.招标人暗示投标人压低或抬高投标报价【答案】BD13、借用其他施工企业的（）投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照B.技术方案C.施工设备D.施工业绩E.资质证书【答案】A14、（2021年第1批真题）建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有施工企业签署的工程保修书C.有工程使用的主要建筑材料、建筑物构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.已经办理工程竣工资料归档手续【答案】ABCD15、下列关于违约责任承担形式的说法，正确的是()A.继续履行与采取补救措施，一般不被同时适用B.继续履行与赔偿损失，可以同时适用C.采取补救措施可以与违约金同时适用D.赔偿损失与违约金可以同时适用E.继续履行与定金罚则不能同时适用【答案】AB16、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有（）。A.施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的B.工程造价管理机构发布价格调整信息的C.国家有关政策变化影响合同价款的D.经批准变更设计的E.市场价格发生变化的【答案】BCD17、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还【答案】BC18、建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有（）。A.超越本单位资质等级承揽工程B.相互串通投标或与招标人串通投标被行政处罚的C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D.与建设单位经常发生合同履约纠纷E.因工资纠纷被员工投诉【答案】ABC19、关于无效合同的说法，正确的有（）。A.无效合同不具有违法性B.无效合同具有违法性C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力D.无效合同自订立之时就不具有法律效力E.无效合同可能会损害社会公共利益【答案】BD20、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁庭的组成违反法定程序的D.对方当事人向仲裁机构隐瞒了证据的E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】BC21、设立法人应当具备的条件包括（）。A.有法定代表人B.有必要的财产或经费C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和场所【答案】ABD22、以下属于事故报告内容的有（）。A.事故发生