建设工程设计合同模板

PAGEPAGE11EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.合同编号：穗天危改合【】号建设工程设设计合同（民用建设工程程设计合同）工程名称：体育育东小区微改改造项目设计计工程地点：广州州市天河区体体育东横街合同编号：设计证书等级：：发包人：：设计人：：签订日期：中华人民共和国国建设部监制国家工商行政管管理局发包人：广州市市天河区危房房改造建设管管理所设计人：发包人委托设计计人承担“体育东小区区微改造项目目设计”，经双方协协商一致，签签订本合同。第一条本合合同依据下列列文件签订：：1.1《中华人人民共和国合合同法》、《中中华人民共和和国建筑法》、《建建设工程勘察察设计管理条条例》。1.2国家及及地方有关建建设工程勘察察设计管理法法规和规章。1.3建设工工程批准文件件。1.4发包人人提供的设计计要求。1.5立项批批复文件。1.6发包人人提供的基础础资料，包括括用地红线坐坐标表、场地地标高、市政政设施等。1.7经合同同双方签署的的本合同及一一切附件和补补充文件。1.8设计和和建设过程中中的政府审批批意见和发包包人的阶段性性书面意见，以以及双方来往往的各类书面面文件、会议议纪要等。1.9招标文件件及中标通知知书。本合同设计目的的内容：名称称、规模、阶阶段、投资及及设计费等见见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容容估算总投资((万元)设计费（万元）方案初步设计施工图1√√√设计主要工作内内容包括（但但不限于）方方案设计、初初步设计、施施工图设计和和报建，编制制概算、协助助编制预算并并通过财政评评审中心审批批，取得施工工图审查合格格证及通过行行政主管部门门的备案，现现场指导与监监督，协助编编制竣工图。包包括：负责将将设计图纸电电子版上传到到联合审图平平台并将纸质质版图纸提交交区危改所审审定后，提交交给审图单位位办理审核；；负责协助区区危改所办理理项目概预算算审核及施工工招标相关工工作，及时就就概预算审核核单位及标办办、造价站等等有关部门所所提问题作出出回应及完善善图纸内容。第三条发包人应应向设计人提提交的有关资资料及文件序号资料及文件名称称份数1设计有关的基础础资料1第四条设计计人应向发包包人交付的设设计资料及文文件：序号资料及文件名称称份数提交日期有关事宜1方案设计及修改改图纸、资料料6签订合同后7个个工作日内2初步设计图6方案设计审批通通过后10个个工作日内，设设计人向发包包人提交本项项目初步设计计图。3施工设计图12初步设计审批通通过后5个工工作日内，设设计人向发包包人提交本项项目施工设计计图。4概算书6随初步设计文件件一同提交，并并送1份电子子版文件。5初步设计图、施施工图电子文文件（PDFF和CAD格格式）刻录光光盘1随初步设计、施施工图设计文文件一同提交交。本合同设计收费费暂定为万元元人民币，上上述费用为估估算设计费，工工程建设期间间如遇概算调调整，则设计计费也应做相相应调整。设计费支付进度度详见下表。付费次序占设计费%付费额（万元）付费时间（由交交付设计文件件所决定）第一次付费60%施工图审查通过过后第二次付费40%工程竣工验收合合格，一次性性付清剩余设设计费说明：1、提交各阶段段设计文件的的同时支付各各阶段设计费费。2、财政投资项项目以在规定定时间内向财财政部门提出出支付申请视视作已实际支支付。财政部部门审查及实实际支付可能能造成的时间间延误不视为为发包人违约约。设计人应应开具正规发发票给发包人人，发包人收收到发票后按按上述约定安安排付款。开开具的发票应应真实、合法法，否则设计计人须承担发发包人因此产产生的所有风风险与损失。第六条双方方责任6.1发包人人责任：6.1.1发发包人按本合合同第三条规规定的内容，在在规定的时间间内向设计人人提交资料及及文件，并对对其完整性、正正确性及时限限负责。发包包人不得要求求设计人违反反国家有关标标准进行设计计。发包人提交上述述资料及文件件超过规定期期限15天天以内，设计计人按本合同同第四条规定定交付设计文文件时间顺延延；超过规定定期限15天以上时，设设计人员有权权重新确定提提交设计文件件的时间。6.1.2发发包人变更委委托设计项目目、规模、条条件或因提交交的资料错误误，或所提交交资料作较大大修改，以致致造成设计人人设计需返工工时，双方除除需另行协商商签订补充协协议（或另订订合同）。在未签订合同前前发包人已同同意，设计人人为发包人所所做的各项设设计工作，应应按收费标准准，相应支付付设计费。6.1.3发发包人要求设设计人比合同同规定时间提提前交付设计计资料及文件件时，如果设设计人能够做做到，不另外外收取赶工费费。6.2设计人人责任：6.2.1设设计人应按国国家规定技术术规范、标准准、规程及发发包人提出的的设计要求，进进行工程设计计，按合同规规定的进度要要求提交质量量合格的设计计资料，并对对其负责。6.2.2设设计人采用的的主要技术标标准是：国家家、广东省和和广州市及行行业现行设计计规范、标准准、规程、技技术条例，并并在专业设计计图纸中予以以说明。6.2.3设设计合理使用用年限为500年（按国家家有关规定执执行）。6.2.4设设计人按本合合同第二条和和第四条规定定的内容、进进度及份数向向发包人交付付资料及文件件。6.2.5设设计人交付设设计资料及文文件后，按规规定参加有关关的设计审查查，并根据审审查结论负责责对不超出原原定范围的内内容做必要调调整补充。设设计人按合同同规定时限交交付设计资料料及文件，本本年内项目开开始施工，负负责向发包人人及施工单位位进行设计交交底、处理有有关设计问题题和参加竣工工验收。在一一年内项目尚尚未开始施工工，设计人仍仍负责上述工工作，但应按按所需工作量量向发包人适适当收取咨询询服务费，收收费额由双方方商定。6.2.6设设计人应保护护发包人的知知识产权，不不得向第三人人泄露、转让让发包人提交交的产品图纸纸等技术经济济资料。如发发生以上情况况并给发包人人造成经济损损失，发包人人有权向设计计人索额。6.2.7总总体性大修改改，不超过两两次（含两次次），涉及小小修改均应无无偿服务，施施工过程中，小小修改应免费费服务，大修修改另行支付付。6.2.8设设计人协助发发包人办理本本项目报建报报送工作、负负责向发包人人对本项目范范围内的相关关技术交底。6.2.9设设计人的设计计工作范围和和要求（包括括但不限于）：：1设计人在在方案设计阶阶段，应提出出避免浪费和和提高投资效效益的优化建建议，指出有有待进一步研研究解决的问问题，并结合合专家评审意意见及有关人人员意见、发发包人的要求求及对比其它它投标方案，在在外观、使用用功能、技术术、经济、效效益、施工难难度、运行管管理、维修工工作量等方面面综合论证的的基础上，提提出方案修改改意见，进行行深化设计。2设计人在在深化设计的的基础上，完完成施工设计计，编制设计计文件，进行行初步设计、施施工图设计、施施工阶段的指指导和监督。3施工设计计包含本项目目涉及的所有有专业，专业业设计内容包包括但不仅限限于：弱电、照照明、配套服服务用房等。设设计内容必须须符合国家及及地方现行的的各项设计规规范，施工图图设计深度必必须达到国家家民用建筑施施工图设计深深度要求。4设计人配配合工程建设设需要，提供供现场指导和和监督服务。6.2.10设计人不得得擅自转让或或以其他方式式出让合同或或合同的任何何权益，设计计人须视履行行合同为本身身的责任。6.2.11经发包人书书面同意，设设计人可以将将合同的部分分非主体、非非关键性工作作分包给他人人完成。除采采购和施工分分包外，分包金额不得得超过本合同同总价值的300%。接受分分包的人应当当具备相应的的资格条件，并并不得再次分分包。接受分分包的人就分分包项目承担担连带责任，承承包人与分包包人之间不论论其权利义务务、分工如何何约定，承包包人应当向发发包人承担全全部责任。6.2.12关键人员6.2.12..1设计人人指定一名项项目负责人【】，负责按按发包人认可可的进度计划划组织实施承承包项目，每每周定期向发发包人报告工工作进展的真真实情况。项项目负责人自自合同生效起起履行职责，至至项目竣工验验收为止。6.2.12..2设计人人如需更换项项目负责人或或专业负责人人，应提前114天以书面面形式通知发发包人，并征征得发包人同同意。发包人人认为设计方方不称职的人人员，设计人人应当在收到到发包人的书书面通知144天内更换。6.2.12..3设计人人擅自更换项项目负责人或或关键人员，发发包人可以按按每人次向设设计人索赔合合同价的0..5%。6.2.12..4设计人人提交给发包包人的服务成成果文件，必必须经过有注注册资格人员员的验证和签签名，加盖设设计人出图专专用章和注册册章，必要时时须在成果文文件上标注专专业负责人的的身份号码。6.2.12..5设计人人应根据工程程进展情况或或发包人的要要求，派出各各专业人员解解决工程中涉涉及到的问题题。设计人提提供的现场服服务，至工程程竣工验收合合格止。6.2.13设计人应当当对项目跟踪踪负责，与施施工现场人员员进行必要的的沟通，从履履约开始直至至项目建成，始始终坚持高质质量。若设计计人未能于合合同期内，或或根据发包人人同意延长的的时间内，提提供合同所载载的全部服务务或其中的任任何部分服务务，发包人有有绝对酌情权权，以书面通通知设计人，终终止整份或部部分合同。6.2.14设计人应当当在项目施工工阶段，与施施工现场人员员进行必要的的沟通，如现现场施工过程程中出现与设设计图较大差差异等情况导导致变更，在在不超出合同同总额的情况况下，设计人人应当积极配配合施工单位位进行变更事事宜。6.2.15设计人应当当严格执行限限额设计，按按发包人的要要求落实投资资控制目标。6.2.16设计人进行行设计修改必必须经过发包包人同意，并并负责通知监监理工程师、施施工单位。6.2.17设计人在本本项目各阶段段施工开始前前，按约定的的分工，参与与组织工程设设计图纸技术术交底活动，答答复有关技术术问题。6.2.18专项设计需需要由发包人人另择人设计计的，相应扣扣减计费额，设设计人收取分分包款5%作作为总体费用用，承担总体体协调职责。6.2.19设设计人为履行行本合同之目目的接触到发发包人保密信信息的，设计计人仅能为履履行本合同之之目的使用发发包人保密信信息。未经发发包人书面同同意，设计人人不得为其他他任何目的使使用或者许可可任何第三人人使用发包人人保密信息，亦亦不得向任何何第三人透露露或者泄露发发包人保密信信息。设计人应当采取取严格的保密密措施，严格格限定设计人人内部知悉人人员的范围，确确保发包人保保密信息不泄泄漏。合同所称的发包包人保密信息息是指涉及发发包人的所有有未正式公开开的信息、资资料和物品，无无论其表现形形式如何，无无论设计人通通过何种方式式取得。设计人根据本条条规定承担的的义务不因合合同的无效、解解除、终止而而免除。本合同终止后，设设计人应当于于发包人指定定期间内返还还发包人所有有商业秘密资资料、信息，不不能返还的予予以销毁。6.2.20对对于设计人为为履行本合同同向发包人提提供的所有阶阶段性和最终终成果，及因因履行本合同同所产生的其其他研究成果果，双方同意意其所含有的的一切知识产产权含著作权权、申请专利利权和专利权权等权利属于于发包人所有有。未经发包包人事前书面面许可，设计计人不得对上上述成果做任任何复制、修修改、转让、自自行或供他人人做任何方式式的使用。在在本合同因设设计人的过错错解除或终止止后，发包人人有权自行或或委托他人为为任何方式之之使用、修改改和处分设计计人提交的成成果。6.2.21设设计人所提供供成果，必须须符合国家有有关的法律法法规和发包人人要求。所有有成果资料不不得侵犯第三三方版权、专专利、税费等等。否则，设设计人须承担担对第三方的的专利或版权权的侵权责任任并承担因此此而发生的所所有费用，与与发包人无关关。如因此造造成发包人承承担任何费用用和遭受其他他损失的，设设计人应给与与全部赔偿，赔赔偿费用发包包人有权从需需支付给设计计人的合同款款中扣除。6.2.22设设计人应保证证其向发包人人提交的成果果（包括阶段段性和最终性性成果）及设设计人为实现现该成果所使使用的必要方方法不侵犯第第三人的合法法权益。发包包人因使用设设计人提交的的成果被第三三人指控侵权权、提出异议议或权利主张张的，设计人人应当积极协协助解决，并并承担由此给给发包人造成成的损失。同同时，发包人人有权选择解解除合同或不不解除合同要要求设计人提提交符合合同同要求的替代代设计成果。设计人应当保证证其提交的成成果符合国家家及地方现有有法律、法规规、规章政策策及行业规范范之要求、符符合本合同目目的。如果因因不符合上述述要求给发包包人或其他第第三人造成损损失的，设计计人应予以赔赔偿。第七条违约约责任：7.1在合同同履行期间，发发包人要求终终止或解除合合同，设计人人未开始设计计工作的，发发包人不支付付任何费用；；已开始设计计工作的，发发包人应根据据设计人已进进行的实际工工作量，按设设计人在该设设计阶段所完完成的实际工工作量支付设设计费用。7.2发包人人应按本合同同第五条规定定的金额和时时间向设计人人支付设计费费。7.3设计人人对设计资料料及文件出现现的遗漏或错错误负责修改改或补充。由由于设计人员员错误造成工工程质量事故故损失，设计计人除负责采采取补救措施施外，应免收收直接受损失失部分的设计计费。损失严严重的根据损损失的程度和和设计人责任任大小向发包包人支付赔偿偿金，赔偿金金为实际损失失的100%%，但不超过过合同总额。7.4由于设设计人自身原原因，延误了了按本合同第第四条规定的的设计资料及及设计文件的的交付时间，设设计人向发包包人支付的误误期损害赔偿偿费每天为最最终设计合同同价格的0..3%；误期期损害赔偿费费的最高限额额为最终设计计合同价格的的30%。如如果误期损害害赔偿费累计计达到30%%，则按违约约处理，发包包人有权中止止合同。7.5合同生生效后，设计计人要求终止止或解除合同同的，若设计计人未收取到到发包人的任任何设计费，则则设计人向发发包人赔偿设设计合同价款款的10%；；若设计人已已收取到发包包人的设计费费，则设计人人应向发包人人双倍返还所所收取的设计计费。第八条其他他8.1发包人人要求设计人人派专人留驻驻施工现场进进行配合与解解决有关问题题时，双方可可另行签订补补充协议或技技术咨询服务务合同。8.2设计人人为本合同项项目所采用的的国家或地方方标准图，由由发包人自费费向有关出版版部门购买。本本合同第四条条规定设计人人交付的设计计资料及文件件份数超过《工工程设计收费费标准》规定定的份数，设设计人另收工工本费。8.3本工程程设计资料及及文件中，建建筑材料、建建筑构配件和和设备，应当当注明其规格格、型号、性性能等技术指指标，设计人人不得指定生生产厂、供应应商。发包人人需要设计人人的设计人员员配合加工定定货时，所需需要费用由发发包人承担。8.4发包人人委托设计人人配合引进项项目的设计任任务，从询价价、对外谈判判、国内外技技术考察直至至建成投产的的各个阶段，应应吸收承担有有关设计任务务的设计人员员参加。出国国费用，除制制装费外，其其他费用由发发包人支付。8.5发包人人委托设计人人承担本合同同内容以外的的工作服务，另另行支付费用用。8.6由于不不可抗力因素素致使合同无无法履行时，双双方应及时协协商解决。8.7本合同同发生争议，双双方当事人应应及时协商解解决。也可由由当地建设行行政主管部门门调解，调解解不成时，双双方当事人同同意由广州仲仲裁委员会仲仲裁。双方因因履行本合同同发生争议而而提起仲裁发发生的包括而而不限于律师师费、仲裁费费、差旅费、评评估费、拍卖卖费、财产保保全费、公告告费、公证费费、查询费等等费用由败诉诉方承