工程工程合同通用15篇

第页工程工程合同通用15篇工程工程合同1

工程编号：_________

合约编号：__________________（以下简称甲方）将_________处地质钻探及土壤试验工程交由_________（以下简称乙方）承办经双方同意订立合约如下：

第一条工程地点：

请参阅工程图说。

其次条工程范围：

详图样说明书。

第三条合约总价：

全部工程总价_________元整，具体表附后，工程结算总价根据实做数量结算计算之。（合约附件另有规定者除外）。

第四条付款方式：

一、本工程无预付款，亦不按物价指数增减率调整，俟全部完工提出试验报告，经本处第一科审查合格后一次付清。（如需分批完成，得将已完成部分先付价款百分之八十）。

二、乙方应依照上项付款方法，按实以书面申请估验计价，而后由甲方核实给付之。乙方于支领工程款时所用之印鉴，应与本合约所附印鉴相符。

三、全部工程完成，经正式验收合格后，除有特别事由外，应于____日内发给结算验收证明书，并依规定程序付清尾款。

四、估验计价均应按期办理，不得申请弃权或延期办理。

五、施工期间如物价发生变动时，应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理。

六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理。如因变更设计增加工程数量或项目应俟甲方完成法定程序后始得估验，其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价。

第五条工程期限：

一、开工期限：乙方应于决标后____日内正式开工。

二、完工期限：全部工程限于开工之日起____日历日完工。如遇障碍因素或变更设计致无法全面施工，应依_________市政府所属各机关营缮工程因障碍因素无法全面施工工期计算作业规定办理。

三、因故延期：如因天灾人祸确为人力所不能抗拒，致需延长完工日期时，乙方得申请甲方核定延期日数。

四、工程开工、停工、复工、完工，乙方均应于当日以书面报告甲方。并以甲方核定之结果为计算工期之依据、乙方不为报告者，甲方得径为核定后以书面通知乙方，乙方不得异议。

五、甲方所核定相关工期事项，乙方均同意遵守，不得异议，亦不得因此提出赔偿损失或停工结算等要求。

第六条工程变更：

甲方对本工程有随时变更计画及增减工程数量之权（工程变更设计时，依本府有关规定办理），乙方不得异议。对于增减数量，双方参照本合约所订单价计算增减之。有新增工程项目时，得由双方协议合理单价，但不得以新增项目单价未议妥而停工。新增项目如含有合约既有单价，其单价得按物指数增减率调整工程费计算方式调整之。如因甲方变更计画，乙方须废弃已完工程之一部分或已到场之合格材料，由甲方核试验收后，参照本合约所订单价或订约时料价或新议订单价并按物价指数增减率调整工程费计算方式计给之。但已进场材料以实际施工进度须要并经检验合格为限，若因保管不当影响品质之部分不予计给。

第七条工程图说：

全部本工程之图样施工说明书及本合约有关附件等，其优先级依序为开标记录补充规定、特定条款、技术规范、合约图说、工程具体表，及一般规定或一般规范。

第八条工程监督：

甲方所派主持工程之工程司，有监督工程及指示乙方之权。甲方工程司如发觉乙方工人技能低劣，或不听指挥，得随时通知乙方更换之。如所做工程草率，材料窳劣，不合规定者，得通知乙方拆除重做，其损失及所需工期概由乙方负责。

第九条工地管理：

乙方须遴派技师或派具有________年以上工程阅历之代表常驻工地，督导施工，并负责工人之管理，严格约束工人遵守纪律，如有任何纠纷或违法行为，概由乙方负完全责任。如工人遇有伤亡或其它意外情事，应由乙方自行处理，与甲方无涉。乙方所派之负责人，非经甲方工程司同意不得擅离工地。甲方如认为乙方所派负责人不称职时，得通知乙方更换之。

第十条工作场地设备：

乙方对于工人之食宿医药卫生，以及材料工具之储存房屋，均应有完善之设备。

第十一条材料机具：

全部材料机具，除本合约有规定者外，概由乙方自备，并须经甲方检验（视）合格方可运用，其不合格者，须马上迁出场外。本工程内应由甲方供应之机具材料，因故未能实时供应，得酌予展延工程期限，但一次超过____日者，如甲方未能即时供应机具材料致工程全部或部分停工时，比照投标须知九之

（六）规定办理。

第十二条加班赶工：本工程进行期间，如因工程进度落后为协作进度，甲方认为必需增加工人或加开夜班时，乙方应即照办，不得推诿拒绝，并不得要求加价。但因甲方须要乙方超预定进度施工时，而乙方必需在夜间施工者，除得_________计算方式计算差额加价办理外，对赶工必需增加之设备应提出安排经甲方核定后得按实际须要追加，但已有夜间施工单价及施工项目应连续施工者（如连续壁、反循环椿、潜盾或推动工法等等）或施工惯例应持续施工者（如试椿浇置混凝土、地下工程需抢建、抢修等等）不得另予加价。如乙方未在双方协议时限内完成不予给付。

第十三条协作施工：

与本合约工程有关之其它工程及临时装置，经甲方托付其它承包商办理时，乙方应与其它承包商相互帮助合作，使能办理其工作，如因工作不能协调，致生错误或延误工期，或发生其它意外事故，其一切损失，均由乙方赔偿。但受损之一方，应尽速于事务发生之日起____日内，以书面告知甲方，由甲方召集双方协商解决，如双方经甲方多次协商仍无法达成协议时甲方除径行裁决外，并得在其估验款内扣留，俟其解决上述争议后再发还。

第十四条

一、维持交通：乙方于施工时，不得阻碍交通，如因施工必要暂停交通时，须有适当临时交通路途及公共平安设备，并须事先征得甲方之书面许可方可动工。

二、借用人行道在六个月内未开工，或停工达六个月者，应将借用之人行道回复原状。

第十五条环境清洁与维护：

一、凡在施工范围内挖出废土及完工后剩余之砖块、砂石及其它废料，应依废弃物清理法及本市建筑管理规则等规定尽速清除，如延误不予清除而受罚，概由乙方负责。

二、工地四周排水沟因本工程施工所发生损坏或淤积废土、砂石，均应随时修复及清理，如延误不予修复及清理，致生危害环境卫生、公共平安事务，概由乙方负完全责任。

三、工地清洁及环境品质维护，应依_________市政府所属各机关营缮工程工地环境清洁维护实施要点及环境爱护法规办理。

第十六条平安措施：

一、承造人应依劳工平安卫生法及其施行细则暨营造平安卫生设施标准规定的确办理。

二、施工期间，乙方应于工作地点依照道路交通标记、标线、号志设置规则，及本府有关规定设立显明之标记，以策平安。

三、建筑物施工场所，除应于基地四周利用密闭式之钢铁或金属板、木板、夹板、铝板等材料设置围篱，鹰架外部分应加铁丝网，并以帆布围护，以防止物料向下飞散或坠落，并应设置行人平安走廊及消防设备。

四、对于工地旁边人民生命、身体及财产之平安必需预为防范，如因疏忽致生伤亡或其它损害，概由乙方负责。

五、承造人应依规定投保营造综合保险、

第三人意外责任险及邻近房屋倒塌龟裂责任险。（依补充说明规定办理。）

第十七条工程保管：

一、在工程未经正式验收相符以前，全部已完成工程及到场材料，包括甲方供应及乙方自备经甲方估验计价者，均由乙方负责保管，如有损坏缺少，应由乙方负担。

二、在工程未阅历收前，如甲方因须要运用时，乙方不得拒绝。但必需由甲乙双方会同维护单位协商认定双方之权利与义务后，由甲方行接管运用。如有损害应由协商之义务人修复之。

第十八条灾难保险：

一、工程由开工日起至验收合格日止乙方需投保营造保险。

二、在验收前遭受台风、地震、豪雨、洪水等不行抗力之自然灾难时，乙应于灾难发生后二十四小时内报请甲方派员会同勘查属实，并取具证明后，得按实需工作时间延长工期。

三、除因天灾导致之路面淤泥积水等之灾难，阻碍公共平安市容观瞻、及民众权益而急需回复原状者，得由甲方依照_________市政府防救自然灾难紧急抢救工程授权处理要点，报请有关单位会勘后，依规定处理外，凡涉及承包工程之损失部分仍应由承包商负责。

四、因甲方因素导致工程延期，得依原付保费比例加价办理。

第十九条工程查验：

一、工程于施工中或验收时，甲方查验人员认为有必要开挖或拆除一部分工程以作检验时，乙方不得推诿，并应于事后负责修复。如发觉乙方运用之材料与规定不符时，可拆抽换者（不影响其他构物），乙方应即抽换，不得要求以扣款处理，或延长工期，其所需时间一并列入工期检讨。如不阻碍平安、美观及运用需求，经由甲方检讨可不必拆换或拆换确有困难，必需以扣款方式处理时，除合约另有规定如混凝土及沥青混凝土外，应按合约单价比例（尺寸不合规定时）、或工料差额（工料不合规定时）之六倍扣减，并于甲方完成报备手续后办理。

二、工程全部完竣，经初验合格后，由甲方派员验收，并报请上级机关监验。凡验收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供应之。甲方验收时，如发觉工程与规定不符，乙方应在甲方指定期限内修改完妥或依

第一款之规定处理完妥，逾期尚未修改或处理完妥，除应参照

其次十条之规定赔偿逾期损失外，甲方并得动用乙方未领工程款或保证金（含履约保证金及差额保证金）予以改善，如有不敷，由乙方或保证人补足之。

三、全部工程完工之初验及正式验收之复验，以一次为限，乙方应在甲方指定期限内修改完善。否则自复验之次日起计算至再验收合格之日止均以逾期论处，每日罚款按结算总价千分之一计算，乙方不得异议。

四、乙方及其专业技师应负地质钻探之调查、钻孔取样、记录、鉴定分析及相关作业之责任，并应于报告书上由技师本人署名并加盖执业图记签章负责。

五、上述各款规定事项，乙方均不得以民法

第四百九十三条

第三项前段规定拒绝修改、处理或拖延。

其次十条逾期损失：

乙方如不依照合约规定期限完工，应按逾期之日数，每日赔偿甲方损失按结算总价千分之一计算。逾期罚款甲方得在乙方未领工程款或保证金内扣除，如有不足，得向乙方或其保证人追缴之。但其最高赔偿金额超过结算总价非常之一为限。

其次十一条

乙方如与他人有债务纠纷，经法院吩咐扣留工程款者，乙方不得借故停工，如发生损害，应由乙与保证人共同连带负责。

其次十二条保固期限：

本工程自全部竣工正式验收合格之次日起，由乙方保固，保固保证金由工程款或保证金扣留或另由乙方供应按结算总价百分之一至百分之三（依工程标的性质定之）计算，如工程一部或全部走动、裂损、坍塌或发生其它损坏时，经查明系甲方工作不良，材料不佳所致者，应由乙方依照图样在限期内负责无条件修复。通知后逾期不办理者，甲方得动用保固保证金修理。保固期间除合约另有约定外，规定如下：

一、建筑物之装修、机电、屋顶、墙壁渗漏及道路工程、自来水工程等，保固期间为________年。

二、建筑物构造体、暗渠、桥涵、隧道，或为此等工作之重修缮者，保固期间为________年。前项保固保证金如保固期间为________年者，期满后全部退还。如保固期间为________年以上或合约部分工程保固期间为________年以上者，第________年退还二分之一，第________年退还其余之二分之一。

其次十三条保证责任：

一、保证人对于乙方因履行本合约各项规定暨因终止合约或解除合约，而发生之一切义务，均连带负其全责，并愿弃民法

第七百四十五条规定之先诉抗辩权。如涉讼或仲裁以_________法院为管辖法院，_________市为仲裁地点。

二、保证人如中途失其保证实力或自行申请退保时，乙应马上觅保更换。原保证人应俟换保手续核定后，始能解除其保证责任。

三、保证人应俟本合约失效时始得解除一切责任。

其次十四条终止或解除合约：

一、甲方认为工程有终止之必要时，得随时终止本合约之全部或一部分工程，一经甲方通知，乙方应马上停工，并由乙方负责遣散工人，其已完成程及已进场材料，均由甲方核实给价。

二、乙方有下列情事之一时，甲方得随时终止或解除本合约，甲方因此所受之一切损失，乙方及其保证人应负连带赔偿之全责。

（一）乙方私将工程转让他人承包，或将登记证转借他人承包本工程，经甲方查明属实者。

（二）乙方逾规定期限尚未开工，或开工后进行迟缓，进度较规定预定进度落后百分之十五以上者。

（三）乙方违反合约或发生变故，甲方认其不能履行合约责任时。乙方如因前项三款情事之一终止或解除合约时，应即停工，负责遣散工人，并将到场材料机具设备等，交由甲方全权运用。

三、合约订定后，如因不行归责于乙方之事由而未能开工，或延期开工，或开工后无法接着施工而停工，其时间逾六个月仍无法施工者，乙方得于一个月内要求终止合约，并得就下列项目提出求偿金额，检附计算及相关证明文件送甲方核定若乙方对甲方核定有异议时得依合约所附工程仲裁条款补充规定办理。

（一）工程订约后未能开工：

1、合约书装订成本费（含印花税）

2、依合约规定项目并已实际执行之打算工作费。（如测量放样、钻探、细部设计等）不得超过合约单项之金额。

3、工棚及租金费得依合约单项范围之金额比例折算。

4、工地现场水电费得按实付金额。

5、工地现场看管劳工费，最多二员，六个月之基本工资为限。

6、工程施工进度必需预先定制特别材料经事先向甲方报备有案并经会同检验合格者得依厂商订购成本收购，但不得超过合约该项材料费之金额。一般购置材料则由乙方自理。

（二）工程开工后：

1、合约规定之打算工作费工棚租金、工地水电费及工程平安设施得依合约单价比例估验计价。

2、已完工工程依合约规定估验计价。

3、进场材料费（以实际施工进度须要，并经检验合格为限，若因保管不当影响品质之部分不予计给）。

4、工程停工期间经甲方认定必要之现场待命人员工资（最多五人以承商公司之员工为限）按合约技术及一般劳力工资计付。

5、停工期间乙方亦应按日填报日报表，并于每周未，每月底将影响部分以书面报工程司备查。

四、乙方如领有预付款者，应即将未扣还金额，并加中央银行基金存款一个月利率之利息，一并退还甲方。

其次十五条乙方未依第十四条至第十六条规定及甲方指示办理，以维持交通及排水、维护环境清洁及公共平安时，甲方得径行动用乙方未领工程款或保证金改善，乙方不得异议。

其次十六条合约时效：

本合约及其附件自签订之日起生效，至全部工程完竣验收保固期满之日失效。

其次十七条合约份数及附件：

本合约正本二份，双方各执一份，副本_________份，由甲方分别陈转备用，如有误缮，以正本为准。本合约附件，计保证书_________份、领款印鉴_________份、投标须知_________份、投标比价纪录表_________份、标单具体表_________份、单价分析表_________份、供应材料表_________份、施工说明书_________份、图样_________份计_________张。甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________________年____月____日

________年____月____日签订地点：_________

签订地点

工程工程合同2

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着同等、公允、互惠、互利的原则，结合本工程详细事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必需全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

一、承包方式：包工包料，材料必需送检，有结论报告时方可进行施工。

二、工期要求：甲方依据现场施工须要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。

三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理)，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

四、质量要求：

1、施工要求必需参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方修理至合格;因人为或不行抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资修理。

五、平安责任：

乙方进场必需听从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必需根据建设工程平安生产管理条例、平安操作规程和施工现场平安管理制度执行。严禁运用老弱病残人员和童工。施工现场处的平安及社会治安，根据建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切平安责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

六、结算价格及付款方式：

1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价36.00元/m2，该单价无论市场价格如何改变均不作调整。

2、付款方式：工程完工付款70%，下余20%一年内支付，保质期满，结清余款。

七、双方责任和权利：

1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工平安技术交底，平安教化培训。

2、乙方无条件听从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不听从管理的作业人员并清退场。乙方必需主动搞好施工质量、平安设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。

八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程工程合同3

一、工程名称及建设地点：

1、工程名称：

2、建设地点：

二、工程范围：按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

三、工程总造价：合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）

元，大写：佰拾万佰拾元角分）。

四、工期：________年____月____日至________年____月____日，共计________年

五、承包方式：包工包料。

六、甲乙双方负责完成的工作：

a）甲方负责完成的工作：。在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，供应材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公供应便利。。甲方委派许XX为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

b）乙方负责完成的工作：。乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制具体的施工安排，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。。保质、保量，按时完成所承包的工程项目，听从甲方现场人员及监理的指导。。自觉遵守甲方的有关规定，爱惜公物，不损坏甲方设施。

七、乙方必需严格根据设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

八、工程验收：

a）工程竣工后，甲方依据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。

b）工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

c）该工程养护期为________年，如在养护期内出现质量问题，甲方马上通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

d）本工程至________年____月____日，苗木成活率为101%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

九、其他事项：

a）在施工中，乙方应建立平安防护措施，平安施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

b）乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，XX正式起先施工。

一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行全部合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

代表：________

代表：________________________

签约地点：_________________

签约时间：

________年____月____日

工程工程合同4

甲方（发包单位）：__电有限公司

乙方（承包单位）：___________________

甲方同意将__水电有限公司电站引水工程建设修理工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一样同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称（工程地点）：

1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。

四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安，不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

六、付款方法：

1、总工程价款(金额大写)陆佰贰拾万元整；

2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

九、补充协议：

甲方：（公章）

法人代表：

乙方：（公章）

法人代表：

年月日

工程工程合同5

工程合同争议的解决

1.仲裁的概念

合同争议的仲裁是指发生合同争议时，合同双方当事人依据书面仲裁协议，向仲裁机构提出仲裁申请，由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决，从而解决合同纠纷的法律制度。

2.仲裁的特征

(1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构，这是仲裁与其他解决方式的重要区分之一。

(2)仲裁是根据肯定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼，但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。

(3)申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。

(4)仲裁裁决具有法律强制执行力。

(5)仲裁员和调解人的地位不同。

3.合同争议仲裁的基本原则

(1)以事实为依据，以法律为准绳原则。

(2)先行调解原则。

(3)保障当事人同等地行使权利原则。

(4)自治原则。

(5)一次裁决原则。

(6)独立仲裁原则。

4.仲裁协议

合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款)，是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款，也可以是事后(含发生争议后)特地就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。

5.合同诉讼的基本原则

(1)人民法院依法独立审判的原则。

(2)以事实为依据，以法律为准绳的原则。

(3)当事人诉讼权利同等的原则。

(4)依据自愿和合法进行调解的原则。

(5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。

(6)审判监督原则。

(7)运用本民族语言文字诉讼的原则。

(8)审判实行辩论制度。

工程工程合同6

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1、工程名称：归西XX混凝土道路

2、工程地点：归村西XX

3、承包范围：350米混凝土道路

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。

5、合同价款：合同总价款15万元。

二、技术要求

1、路面为18c厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。

2、18c厚3:7灰土垫层。

三、施工及质量要求

1、XX处理

在原有XX的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。

四、双方权利和义务

1、发包人主要工作：

负责场地三通一平;

2、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工拔工程总造价的101%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期________年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、平安文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

发包人：(公X)承包人：(公X)

托付代理人：托付代理人

工程工程合同7

甲方（选购 方）：乙方（供货方）：

甲方因须要购置一批成品窗帘，依据《合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，详细条款如下：

第一、工程慨况：

1、工程慨况：甲方因须要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。

2、承包方式：乙方包工包料，不得转包、分包。

3承包内容：详见附表（窗位及成品清单）。

4、工期：从乙方收到甲方预付款次日起算。

其次、工程造价及付款方式

1、工程总造价为：

2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币元。乙方收到甲方预付款后才下单生产。

3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。

第三、工程质量要求

1、款式、布料以供货方供应并已经由甲方确认的样版为准；

2、依据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣；

3、假如因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格；

4、如因窗帘质量及安装缘由导致的返修，乙方无条件马上赐予修理，如因甲方人为损坏状况下，甲方需自行购买其损坏配件。

第四、修理年限、范围、保修条件

窗帘布料包修期为________年，人为损坏状况不在保修范围内。轨道脱落状况保修期为________年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内解除故障。

第五、违约责任

1、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；

2、由于乙方缘由，安装质量达不到双方约定的`质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或削减结算款。

3、由于乙方缘由致使合同工期延误。每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的惩罚金，但不行抗因素引起的工期延误除外。

4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他缘由，致使合同工期延误的责任应由甲方担当。

第六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：代表（签字）：

代表（签字）：签约日期：________年____月____日

工程工程合同8

发包方：有限公司以下简称甲方

总承包方：以下简称乙方

分包方：以下简称丙方

甲、乙、丙叁方依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、同等、互利的原则，结合本消防工程详细状况，达成协议如下：

一、工程概况

1.工程名称：有限公司一期消防工程

2.设计单位：

3.工程地点：路

二、各方职责甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围技术文件：

1、（一期工程）施工图

2、建筑工程消防审核看法书——杭公消审第号

3、施工图审查报告

4、（二期工程）消防系统图

5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警限制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含限制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的全部工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动限制系统，应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。

第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元（其中包括如下费用）。

1、总包管理费3%

2、市场价格风险调整的不行预见费用

3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）

4、设计变更调整的费用（以供应的技术文件为依据）

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的全部费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。

其次条工期要求和开工日期

1、工期要求：主厂房：天（到________年____月____日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

2、同时必需满意中国建筑

第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）

第三条质量要求和评定标准

1、质量要求：合格并符合消防和设计要求

2、评定标准：按国家和____市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条平安生产规范执行必需符合国家和____市有关规定要求。

第五条材料、设备的选购 、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方选购 。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必需采纳投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求。以保证质量。

第六条工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部达到本协议承诺的要求。愿支付给甲方项目保证金为万元（其中质量保证金万元，工期保证金万元，文明、平安保证金万元）。

2、项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金万元。

3、竣工后阅历收达到质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。

第七条工程价款及支付方式

1、房屋结顶天，甲方支付给丙方万元；

2、丙方支付给乙方总包管理费%（万元）；

3、房屋结顶后，按每月完成工程量的%支付；

4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的%；

5、余款万元（其中万元作为工程保修金），在满________年后支付万元，万元工程保修金满________年后按规定返还（保修金不计息）。

6、接受工程价款的单位名称：帐号：开户银行：

第八条工程质量保修保修期为________年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修，否则甲方有权另行托付修理，费用从保修金内干脆扣除。

第九条违约责任及处理

1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金万元，同时每逾期一天再按每个单体工程计元天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、平安文明：符合国家和____市有规定要求。丙方承诺确保做好平安生产工作，若发生任何人员平安事故，丙方担当全部责任和全部费用，造成甲方的损失由丙方全额担当，并愿将万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按元天计取。

5、丙方必需接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次元次。

第十一条其它

1、丙方必需负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行担当。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方干脆与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力，《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

丙方：杭州XX公司

代表：代表：代表：

________年____月____日

工程工程合同9

第1题

《建设工程监理合同》约定的本应由托付人供应设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是()。

A.设备原值×工程运用年限占折旧年限的比率

B.设备在工程上运用时间占折旧年限的比率+管理费

C.设备在工程上运用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

D.设备原值×设备在工程上运用时间占折旧年限的比率

正确答案：C

第2题

工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是()。

A.物

B.财

C.行为

D.智力成果

正确答案：D

第3题

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应根据()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

正确答案：A

第4题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案：D

第5题

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清晰而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发觉问题后，承包人应()。

A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

B.向人民法院起诉，要求撤销该合同

C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

正确答案：B

第6题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案：D

第7题

下列有关工程师对索赔作出确定的说法中，正确的是()。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一样时，有权单方面作出确定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理确定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理确定对承包人是最终的确定

D.工程师的索赔处理确定不需通知发包人

正确答案：A

第8题

某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，须要作清除处理。根据合同条款的约定，承包人应在索赔事务发生后28天内向工程师递交()。

A.索赔报告

B.索赔意向通知

C.索赔依据和资料

D.工期和费用索赔的详细要求

正确答案：B

第9题

某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元;乙，1850万元、1890万元;丙，1880万元、1820万元;丁，11010万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

正确答案：C

第10题

根据FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主缘由使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()。

A.可以拒绝索赔

B.应担当全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案：D

工程工程合同10

甲方：______________________（通常为用工单位）

乙方：______________（姓名、性别、年龄、住址）

用工形式：___________________________________

鉴证编号：___________________________________

甲方因生产经营须要，经考核，录用乙方_________（姓名）为______________（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。

第一条甲方录用乙方从事___________________（工作名称）。

其次条劳动合同期限从________年____月____日起至________年____月____日时止。其中试用期限为_________个月，至________年____月____日止。

第三条甲方的基本权利义务

一、依据生产经营的须要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。

二、爱护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。

三、做好乙方上岗前的培训工作并供应符合国家平安标准的劳动作业卫生条件。

四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。

第四条乙方的基本权利义务

一、享受_______________________________________待遇（写明待遇的内容）

二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

三、完成甲方安排的生产任务和经济指标。

第五条工资待遇：__________________________________________（要写明确详细）

第六条工作时间：___________________（每周不超过_________小时）

第七条劳动保险及福利待遇：__________________________________________

第八条劳动合同的变更和解除：_______________________________________（写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正值理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。）

第九条本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。甲方（盖章）：__________________法人代表（签字）：______________________年____月____日签订地点：______________________乙方（签字）：__________________________年____月____日签订地点：______________________工程工程合同篇10甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理方法》的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：

第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5楼工程地点：____市经济技术____区（安徽医学高等专科学校校内内）工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品爱护

1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价（暂定贰拾玖万元整）。推拉窗为228元㎡（带不锈钢窗纱），推拉门及门连窗（门下方扣板）为269元㎡，地弹门为310元㎡（不包括地弹簧）。决算时工程量以实际为准。

2、承包方式：包工包料。

其次条：工程期限

1、开工日期：________年____月____日

2、竣工日期：________年____月____日

3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列状况，工期应相应顺延：

a）因甲方缘由发生工程量改变和设计变更；

b）一周内非乙方缘由停电造成停工累计超过8小时；

c）不行抗拒之因素；

d）因甲方缘由未能按期完成施工前打算工作，或未能按规定供应材料等造成乙方停工的；

e）合同中约定或甲方代表同意赐予顺延的其它状况。乙方在以上状况发生后____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。

第三条：工地代表甲方驻工地代表：负责人：乙方驻工地代表：负责人：

第四条：甲方工作

1。供应与门窗工程有关图纸及技术资料；

2。负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收；

3。负责供应材料堆放场地及脚手架运用。

第五条：乙方工作

1。应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量；

2。切实与土建施工单位协作，仔细做好平安生产、文明施工，现场平安责任自负；

3。工程在未办理移交前要切实做好成品爱护；

4。要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。

第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。

第七条：工程质量

1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。

2、工程材料的运用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为

1。2，扣板厚度为0。8

1。0，几何尺寸统一，色泽一样，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准运用。

3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采纳XX信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。

第八条：工程验收

1。隐藏工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。

2。乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。

3。乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。

第九条：合同价款与支付

1、本工程合同单价（材价调整除外），任何一方不得擅自变更，但发生下列状况之一的，可作调整：

（1）甲方代表确认的工程量增减；

（2）甲方代表确认的设计变更。

2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程《建设工程施工合同》。

第十条：设计变更

1。乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。

2。工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。

第十一条：保修承包方负责保修________年（注：非人为缘由）。

第十二条：违约责任

1。甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金；

2。乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金；

3。由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方担当由此造成的一切损失。

4。工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行惩罚。

第十三条：争议本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签证部门和行业主管部门参加协商解决；协商不成时，采纳下列方式中2项解决。

1。向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。

2。向____市人民法院起诉。

第十四条：如需担保，应另立合同。

第十五条：合同份数合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。

第十六条：其它未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________________年____月____日

乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：________________年____月____日

工程工程合同11

甲方：

乙方：

甲方的工程，经招标或协商由担当施工，为明确双方的责任和权益，高效、精致、刚好地完成工程施工任务，特制定本合同，望双方仔细履行。

一、单位工程概况

1、工程地点：

2、承包范围和内容：

3、承包方式：

4、质量要求：

5、平安要求：现场施工人员必需购买意外损害保险，统一着工作服、配戴平安帽、高空作业人员系好平安带，确保平安文明施工，树立良好的晨晖形象。

6、开竣工日期：

二、合同价款及支付

1、合同总价款：(大写)

元附计算清单：

2、价款支付：钢架起先安装至完成期间拨付20%，屋面板、墙面板安装完成拨付5%，剩余工程款待建设单位验收合格后扣除5%质保金，发放工人工资后结清。质保金待工程竣工验收质保期满后支付(以竣工验收单签证日期为准)。

三、甲方责任

1、供应给乙方壹套工程施工图，对工程进度、工程质量进行监督、检查，查出问题以书面通知限期整改，整改不刚好、不彻底的，有权停工及惩罚。

2、工程进度缓慢，质量平安管理混乱，甲方有权更换施工队，乙方担当全部损失。

3、按工程进度要求及乙方与生产部制定的构件、板材进场安排刚好供应材料，并负责到工地现场的运输费用。

4、对工程质量、平安进行现场技术交底，监督管理项目部的施工活动。

四、乙方责任

1、听从甲方的管理，严格遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督及惩罚。

2、乙方应确保工程施工人员的平安合同、平安保险齐全有效，在现场施工时配戴平安帽平安带等防护用品。

3、在工程施工前乙方仔细熟识图纸，提出图纸存在的问题，并向工程部供应施工组织设计，包括人员、设备、进度安排、材料供应安排等，以便于甲方协调材料供应及监督管理。如不供应，将拒绝拨付承包费。项目经理必需根据安装进度照实记录施工日志，工程竣工后与工程施工图一并交回工程部，否则处以经济惩罚500元。

4、乙方应根据合同承诺的工期按时完工，每拖延一天，按甲方与建设单位签订的违约额担当延期罚款。

5、工程完工时应提前通知工程部，主动主动进行交工验收，帮助工程部做好工程竣工结算，协作回收工程款。

6、按时参与工程部会议，有义务向公司提诞生产技术和施工中出现的问题，以促进产品生产质量的提高。

7、乙方应严格根据图纸及国家相关标准规范施工。如在施工中发生质量事故，除无偿予以整改外，再处以损失额的30%罚款。

8、乙方应自觉加强职工的平安教化，班前会应对施工人员进行平安操作、质量标准交底。特别作业人员必需持证上岗，现场平安设施齐全有效，电器、机械设备运用严格按规程操作。出现人身损害事故，3000无以内由施工承包人负担，3000元以上的部分由施工承包人负担费用的70%。

9、材料运用应节约，节余的材料应刚好回库，如有奢侈、丢失，照价赔偿。

10、负担工程施工吊装费和现场水平运输费用，并担当工程施工中的款待费用。

1

1、维护公司信誉，负责协调土建及建设单位的关系，以满意工程施工进度的须要。

五、承包费浮动方案

该工程无质量、平安问题，按期竣工交付运用，得到建设单位、监理单位好评的，安装人工费上浮5%-10%。存在质量问题造成损失额在20元以上的下浮5%，出现平安事故造成损失额3000元以上的下浮5%，工期延误造成建设单位惩罚的下浮5%。

六、工程未竣工结算的，承包费不予进入个人帐户。

本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

工程工程合同12

甲方：

乙方：___________

电脑公司依照中华人民共和国《合同法》等相关法律法规，经双方友好协商达成一样，确定签订本合同,并自愿共同遵守执行。

第一条合同总则

1、工程名称：

2、工程地点：

3、合同内容：乙方负责向甲方供应本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、修理维护及人员培训。

其次条合同价款及合同清单合同总价：人民币元整（），该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、修理维护、人员培训等费用。

第三条工程期限经双方商定，本合同工程为乙方在收到预付款后____日内进场施工，工期初定为天。

第四条设备供应及人员协作

1、全部工程器材依据双方约定时间由乙方一次或几次供应至甲方指定地点（见附件：《设备清单及报价》）。由甲方或甲方托付人员负责签收确认。

2、施工过程中所需暂用工具（升降机、人字梯），经双方商定由甲方供应。

3、施工期间甲、乙双方应指定有关人员负责工程施工现场协调。

4、乙方供应的设备必需严格根据合同所列并保证其质量，工程实施根据国家有关标准执行并保证其质量。

第五条付款方式

第六条验收与保修工程竣工后由双方按验收报告内容组织验收工作。乙方供应并负责安装的设备（见附件：《设备清单及报价》）保修________年。系统自验收合格之日起________年内，乙方负责修理维护（人为损坏或不行抗拒的灾难除外）。保修期满，双方再协商签订维保合同事宜，乙方负责对系统进行终身维护。

第七条人员培训工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术学问、操作运用、日常维护等方面的培训。

第八条违约责任因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应刚好协商解决。协商不成时，依照中华人民共和国《合同法》担当相应的责任。如因乙方供应的设备、施工质量问题造成甲方人身、财产损失的，乙方有义务赔偿因此给甲方造成的损失。

第九条未尽事宜与附件本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同全部附件（含本合同工程实施过程中形成的后续协议等文件）均为本合同不行分割的部分，具有同等法律效力。

第十条附则本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。

甲方：

（盖章）

法定代表人：

（或托付代理人）

________年____月____日

乙方：

（盖章）

法定代表人：

（或托付代理人）

________年____月____日

工程工程合同13

甲方)：_________

(乙方)：_________

经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

1、工程地点：_________。

2、工程总造价：_________万元(大写)。

3、工期乙方确保在________年____月____日开工，于____月____日完工，工程标准达到合格_________级。

4、开工打算甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后接着负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前打算好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料安排、施工组织设计及工程进度安排报给甲方。

5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的13;半年后经复验合格，再付合同价的13;工程初验后15个月阅历收合格，按审计决算付清余款。

6、工程质量

(1)所栽苗木质量必需符合工程要求，不得擅自变更苗木品种、规格及质量，全部苗木必需经过甲方验收合格后方可栽植;

(2)施工过程中，乙方必需听从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

(3)乙方在施工中要细心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负;

(4)乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物。

7、养护管理和质量要求。

(1)大树刚好支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;

(2)栽植后刚好封堰浇透水;

(3)刚好中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;

(4)苗木要刚好防治病虫害;

(5)苗木管理期间，必需常常清理各种废弃物;

(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。

8、违约责任甲方责任：

(1)甲方接到乙方的验收通知书后，刚好按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。

(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

乙方责任：

(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或刚好返工，由此造成的损失由乙方自行担当。

(2)乙方必需确保在工期内完成施工任务，除不行抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。

9、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

10、合同份数本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

11、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________

________年____月____日

________年____月____日

签订地点：_________

签订地点

工程工程合同14

弘景园项目部：（以下简称甲方）承包负责人：（以下简称乙方）

XX大御城—弘景园工程，经甲、乙双方协商，甲方确定将此工程的外墙饰面砖工程承包给乙方，为了明确甲、乙双方的平安责任和义务，确保该工程的质量和进度，特拟定此责任状。

一、工程平安目标

1、工伤死亡事故为0

2、重伤事故为0

3、工伤率必需保证在3%以内。

二、甲方平安职责

1、甲方应按公司《平安生产管理细则》规定有权对乙方在本项目施工范围履行平安监督、检查和管理职能，相关主管部门也可以监督、检查和管理。

2、甲方应根据建设部《G59-101建筑施工平安检查标准》、公司《文明施工现场管理方法》和工地所制定的平安生产规章制度进行检查执行，乙方必需主动协作甲方工作。

3、甲方要定期对乙方工人进行平安教化，向他们宣扬、讲解国家、企业的平安生产方针、政策、法规和标准制度。

4、甲方负责给工人配备必要的劳动爱护用品，负责搞好施工现场的全部平安防护。

5、甲方应建立健全平安保证体系和平安管理制度，保证平安、文明施工顺当有序。

三、乙方平安留意事项

1、全部进场人员必需接受三级教化，必需遵守甲方制定的规章制度，听从甲方的统一管理，乙方在施工XX出现任何工伤事故，在20元以内，由乙方负责，若因乙方违章指挥、违章作业造成工伤事故，除扣20元以外后，乙方担当10％的经济责任。

2、高空作业必需系好平安带，穿防滑鞋。没有牢靠的平安措施工人可以拒绝施工。

3、工人进入施工现场必需戴好平安帽。发觉一人一次不戴罚30元，班长连带罚50元。

4、工人进场必需具备三证：身份证、健康证和婚育证明。

5、工人严禁打架斗殴、严禁偷盗行为，违者一人一次罚款200元，情节严峻者送派出所。

6、禁止随意生火取暖。严禁酒后上岗，严禁赤脚以及穿拖鞋上班作业。严禁擅自拆安电线。

7、施工现场严禁大小便，发觉一次罚款101元。

8、假如发生平安事故应即时抢救，并同时报告管理人员。此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，工程完工后，本合同的法律效力自行终止。未尽事宜，由双方协商解决。甲方代表：乙方代表：________年____月____日工程工程合同篇10发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《XX华人民共和国合同法》、《XX华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：图纸设计事项：

二、工程承包范围

三、合同工期开工日期：总工期：若甲方未按合同付款或其他非乙方缘由造成的施工延误，则工期顺延。

四、质量标准工程质量标准：《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-20。工程质量应达到质量等级：

五、合同价款确定方法

六、工程价款及组成工程总价款(人民币)：

七、付款方式甲方向乙方支付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

八、双方的权益和义务甲方派驻监理工程师或工地负责人:乙方派驻的项目经理及技术负责人:甲方工作：

1、在乙方进场施工前，做好现场的“三通一平”工作，施工所需的水、电接至施工现场并供应。

2、协调办理工程施工手续，并担当各种规费;

3、根据合同约定向乙方支付工程款;

4、向乙方供应肯定的施工临时用房，约2;

5、协调处理乙方施工过程XX与土建施工方、当地群众的关系。乙方的工作：

1、根据国家规范和设计施工图进行施工;

2、在施工过程XX听从甲方的统一支配和管理，做到文明施工;

3、对施工过程XX由自身缘由引起的一切施工质量事故、工伤事故负责。

4、供应工程竣工验收资料。

九、违约事项合同生效后，假如一方单方面违约，则按合同总价的5%向另一方支付违约金;已经给另一方造成了损失，则按双倍损失价支付违约金。工程纠纷协商未果，可请工程所在地的仲裁部门调解，或向人民法院提起诉讼。