灯光亮化合同书范本

1/1灯光亮化合同书范本灯光亮化合同书范

本

-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

项目名称：

合

同

书设计单位：

日期：二○一六年十二月十五日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定,结合建筑楼体灯光亮化具体情况,经双方协商一致,本着自愿?平等?互利为原则,签订如下条款?

一?项目名称和地点

1?项目名称：亮化工程

2?工程地点：

二?工程内容、技术资料、图纸提供办法及质量技术要求：

依据甲乙双方确认的《工程效果图及预算内容》施工。

项目内容及要求：

1、楼顶LED瓦楞灯（黄色）

2、楼顶塔楼LED洗墙灯（黄色）

3、外墙LED投光灯（暖白色）

4、LED发光字（字壳白色，光源白色）

5、酒店门厅入口LED景观壁灯（暖白色）

5、其他工程材料内容及规格依据甲乙双方确认的《亮化工程预算表》内容为准施工。（详见附件）

三?承包方式和造价:

本项目由甲方以包工包料方式委托乙方设计、安装。

《亮化工程》合计总造价为元整,(大写:元整)?

四?工程价款支付?结算方式:

1、合同签订后甲方支付给乙方工程总价30%做为工程材料预付款，即

元整，（大写：元整）；

2、工程材料进工地施工后,甲方支付乙方工程总价40%做为工程进度款，即元整，（大写：元整）；

3、工程完工后由甲方验收后，甲方支付乙方工程款30%，即元整，（大写：元整）；

五?工程期限：

1、计划工程日历期限为个工作日，如遇到无法抗拒自然因素(如刮风下雨?雪等)等原因,工期相应顺延?

2、如因甲方现场配合问题造成的窝工、停工，工期相应顺延，乙方不承担工期延误的相关责任。

六?双方责任

(一)甲方责任

1?甲方须预留该工程总电源（负载功率不低于10KW）。甲方为乙方提供施工工具用电源（即手枪钻、切割机等），不计电费。

2、材料进场前，甲方安排相关负责人员协调现场、配合施工,并协助乙方选好材料堆放场地，为乙方提供必须的施工条件。

3?甲方应按本合同及时拔付工程款项?如工程款不能及时到位,工期相应顺延?造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失?

4、工程竣工后，甲方负责工程验收及款项拔付手续。

(二)乙方责任

1?乙方必须按质按量完成合同所约定的项目内容,并确保灯具安装及结构的安全性?乙方必须保证结构使用安全，施工操作安全，并承担施工过程中的安全保险及安全责任。

2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定,服从管理,遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任?

3、乙方在施工前对现场施工人员进行安全培训，并对施工现场设置安全防护设施，准备安全防护用品；

4?乙方工程竣工,应书面通知甲方进行验收,甲方在收到验收通知5日内未验收工程,视为验收通过?

5、乙方对该工程中所有产品免费保修期为年。

七、工程竣工验收

1、该工程中主要材料需有相关质检报告做为产品质量合格依据；

2、工程中所使用其他的辅助材料依据国家相关规范标准为准；

3、工程竣工后，保证所有产品正常工作，即为合格。如因产品质量问题不能交付使用，由乙方及时检修更换。

八、工程变更

凡涉及到本工程确定的设计方案以外的变更或增加项目，由甲、乙双方协商确定后，以书面形式签字盖章生效，作为本合同有效附件，并相应调整合同价款及竣工日期。

九?违约责任:

1、如工程竣工后，无质量问题并达到合格验收标准，但甲方逾期验收或以其他理由推诿、扣除、拒付等行为，不履行合同约定支付款项，则乙方有权对该工程中所有产品进行拆除处理，并无需退还甲方所预付的所有款项。同时该合同终止。

2、如因乙方自身原因导致工期延误，不能按时交付甲方使用，则每推迟一天乙方向甲方支付合同总价款的3‰做为违约补偿。

3、如甲乙双方发生纠纷,由双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地人民法院裁决?

十、其他事宜

1、合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守?

2、本合同一式二份,具有同守效力,其中甲方持一份，乙方持