「建设工程合同管理模拟试卷4」

０7建设工程合同管理模拟试卷4一、单项选择题（共５0题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．在下列经济法律关系主体中。()是法人。Ａ．公司经理B.施工企业Ｃ．公司董事长Ｄ．施工队2.建设工程专利合同法律关系的客体是指(）。A.物B.智力成果Ｃ.行为D．财３.代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A.代理人B．被代理人C.第三人D.自己4．施工企业的项目经理是施工企业的代理人,这种代理是（）代理。A．委托B.法定C.指定Ｄ．再5.下列关于保证的说法不正确的是(）。Ａ．保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人Ｃ.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证Ｄ.当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任６.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B．投保人和被保险人是保险合同的当事人C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。Ａ.要约到达对方之前Ｂ．对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后８．对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺()。A.有效B.无效Ｃ.要约人未表示不接受有效Ｄ.要约人虽表示接受也无效９．在下列各种合同中，一般情况下（)的合同有效。A．限制民事行为能力人订立,未由法定代理人追认B．无代理权人订立，被代理人未作表示C．法定代表人越权订立,相对人不知道其超越权限Ｄ．无处分权人处分他人财产订立,未经权利人追认１0.可撤销的合同在撤销前,属于（)合同。Ａ.有效B.无效C.既未成立也未生效D.虽未成立但已生效1１.合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同（）。A．无效B.变更C.有效D．终止１2.一个买卖合同约定执行政府指导价格，２00４年12月１日订立合同时约定价格为每千克1000元,合同规定2005年3月１日交货,但是在2005年１月1日政府调整指导价格为每千克1200元，若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克１00元,则买方应按照每千克(）元向卖方付款。A.1200B．1１０0C.１000D.90０13.合同生效后,当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的,最后应当采用()确定。A.补充协议Ｂ．合同有关条款C.交易习惯D.在不动产所在地履行14.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款,这是发包人行使(）。A.同时履行抗辩权B.代位权C．撤销权D.不安抗辩权15.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可(）。Ａ.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿Ｃ.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金Ｄ.请求法院增加超过违约金部分损失１6.下列关于合同争议解决方式之一的仲裁的说法不正确的是（)。Ａ.这种争议解决方式必须是自愿的,因此必须有仲裁协议Ｂ.仲裁实行一裁终局原则C.仲裁机构是独立的组织,相互之间无隶属关系D．仲裁员必须由仲裁委员会指定17.仲裁应当()进行。Ａ.不开庭B.开庭但不一定公开C．公开开庭D．书面审理,当事人不出庭1８.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为6家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当（）。A.仅允许排名前５名的投标人参加投标Ｂ．改变预审合格标准，只设合格分,不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持6家投标人D.重新进行资格预审1９.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当（）。A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认20.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由()决定中标人。Ａ.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.建设行政主管部门21.监理招标的特点不包括（）。A．招标宗旨是对监理单位能力的选择Ｂ.报价与监理单位能力居于同等重要地位C．报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较少22.施工招标资格预审的主要内容包括（）。A．计划实施进度是否满足要求B.企业拥有施工机具的多少Ｃ.施工组织设计是否全面D.拟投人满足施工要求的人员数量23.《建设工程委托监理合同示范文本》是由３部分组成,不包括()。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件Ｄ．在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件２４．监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价,是指工程监理的()酬金额。A.正常工作B．附加工作C.额外工作D.所有工作25．监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在"21２程建设监理合同“中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（)。A．合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止2６.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金Ｃ.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔２7.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指()。Ａ.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B．从设计人接到发包人支付的定金之日起,至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起,至完成全部变更设计文件之日止2８.设计合同履行过程中,()属于设计人的责任。Ａ．确定设计参数的取值Ｂ.组织对设计成果的鉴定Ｃ.办理设计成果的报批手续D．为现场的设计人员提供必要的工作条件29.依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是(）。Ａ．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议Ｄ.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意3０．施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为,从(）的日历天数计算。A.合同签字日起按投标文件中承诺B.合同签字日起按招标文件中要求C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺D．合同约定的开工日起按招标文件中要求31.以下文件均成为施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,(）是错的。A.合同协议书、中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件C.标准及有关技术文件、图纸D.投标书、工程量清单3２.按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有（)。A.保证施工噪音符合环保规定B．提供进度统计报表Ｃ.开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D.做好施工现场地下管线的保护３3．施工合同示范文本通用条款规定,施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。A．发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款,工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期Ｄ.承包人承担发生的费用,工期不予顺延34．工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(）。A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延.D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿3５.在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由(）承担。Ａ.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位36.监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后,由于(）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A.两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B．承包人在同一空间不同高程上同时作业,为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D.为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹３7.施工中如果出现工期顺延的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定，(）。A.发包人应在１4天内直接确认顺延的工期,通知承包人Ｂ．工程师应在1４天内直接确认顺延的工期,通知承包人C.承包人应在１4天内直接确认顺延的工期，通知工程师D.承包人应在1４天内将自己认为应顺延的工期报告工程师38.关于施工合同设计变更管理的正确说法是（)。A.施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B．施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C.承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请３9.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（)。Ａ.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责4０.工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以(）日确认为承包人的竣工日。A.承包人自检合格B.承包人递交竣工验收报告C.竣工检验开始D．竣工检验完毕,有关各方在竣工检验报告签字41.根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》,建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为（)。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏,为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为１年４２．合同履行过程中，发生发货数量与实际验收数量不符时不正确的是(）。A．有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了允许的合理磅差和尾差界限B．交付货物的数量在合理的尾差和磅差内,。由双方退补Ｃ.交付货物的数量在合理的尾差和磅差内,双方互不退补D．超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量43.订购８0m.木材的合同,在合同约定的时间交付了6０m.木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复,则对这２0ｍ.木材而言,（）。Ａ.供货方不应再继续发运B.供货方发运后,采购方有权拒收C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款D．供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款44.FIDＩＣ合同条件规定,合同的有效期是从合同签字之日起到（)日止。A.颁发工程移交证书Ｂ.颁发解除缺陷责任证书Ｃ.承包商提交给业主的“结清单”生效D.工程移交证书注明的竣工４５．ＦIDＩC｛施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义(）为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。Ａ．投标截止日期前第2８天B.投标截止日C.定标日Ｄ.工程师发布开工令日46.按FIDIC合同条件规定，在（)之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。A.颁发工程移交证书Ｂ．签发结清单C．颁发解除缺陷责任证书D.签发最终支付证书47．业主对分包合同的管理主要表现在（）。A．对施工现场的协调管理Ｂ.对分包工程的支付管理C.对分包工程的批准D.行使对分包商的自主选择权48.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔。承包商(）。A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要C.不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告49.施工合同约定,风力超过８级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在５月份一水塔高空作业的施工中遇７级风,按照安全施工管理规定的要求,停212５天,为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明５月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（)。Ａ.工程变更索赔Ｂ.工程加速索赔C.合同被迫终止索赔D.合同中默示的索赔50.承包人在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知。Ａ.14B.28C.7D.5６二、多项选择题(共３0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）51.合同法律关系由（)等要素构成。A.主体B.客体C.行为D.事件E．内容5２.可以通过合同约定的担保方式包括()。A.保证B.抵押C.质押D.留置Ｅ.定金53.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。A.外力引起的电气装备B.地震导致施工建筑物Ｃ.台风摧毁施工现场内的临时工程D.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E.气温变化造成精密仪表5４.经过公证后，具有强制执行效力的文书是（）。A．追偿债款的债权文书B.遗嘱文书C.施工合同文书D.保险合同文书Ｅ.追偿物品的债权文书,５5．可撤销的建设工程施工合同应当由()撤销。A.建设行政主管部门B．人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位５6.合同生效后,当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（)确定履行方式。A.协议补充Ｂ．按照有利于债务人的方式履行C．按照交易习惯确定D.按照有利于债权人的方式履行E．按照有利于实现合同目的的方式履行5７.在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有(）情形之一时,可以行使抗辩权。A.未按合同约定办理保险B．经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.合同履行的准备不充分E.丧失商业信誉58.合同当事人承担违约责任的形式有(）。A.支付违约金B.支付赔偿金C.返回财产D.追缴财产Ｅ.继续履行５9.在违约责任的承担中,损失赔偿额应当（）。A．相当于因违约造成的损失B.不包括合同履行后可获得的利益C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失Ｅ．可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失60.公开招标过程中,招标阶段的主要工作内容包括（)。A．办理招标备案Ｂ.编制招标有关文件Ｃ.发布招标公告Ｄ．发售招标文件E．组织现场考察6１.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。Ａ.以评标价最低的标书为最优B．以投标报价最低的标书为最优C．技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按投标价格签订合同价E.中标后按评标价格签订合同价6２.在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（）。A．施工内容的专业要求B．施工现场条件C.投标人的财务能力D.对工程总投资的影响E.投标人的所在地63.根据《建设工程委托监理合同》的规定，()是监理人的权利。A.选择施工总承包人的确认权与否决权B.工程实际竣工日期的签认权C.工程上使用的材料和施工质量的检验权D．设计变更的审批权E.工程款支付的审核和签认权64.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失,计算监理单位赔偿费的原是()。A.按工程实际受到的损害计算B.按委托人认为所受到的损害计算C．按实际损害计算一定比例的赔偿金Ｄ.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E．监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额６5.订立设计合同后,由于发生（)原因可以延长设计合同期限。A．增加委托设计的范围B.设计的技术参数取值偏低修改设计C.设计文件未能通过审批修改设计D.勘察资料不准确导致设计返工E．发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行66.勘察合同中，发包人违约承担的责任主要有()。Ａ.付给勘察人停、窝工费B.工期按实际延误的工日顺延Ｃ.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费Ｄ.合同履行期间，勘察人完成的工作量在３０%时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费E．完成的工作量超过６0%时，则应向勘察人支付预算额8０%的勘察费67.设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，（）。A．负责设计变更Ｂ.负责设计交底C.参加隐蔽工程验收Ｄ．参与施工组织E．参加工程竣工验收6８.《建设工程施工合同范本》由(）组成。A.协议书Ｂ.中标通知书C.通用条款D.工程量清单E.专用条款６9.组成施工合同的文件包括（）等。A.招标公告B.协议书C.中标通知书D.图纸E．工程量清单70．工程建设施工合同履行过程中,发包人应完成的工作内容包括（）。Ａ.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B.提供和维护非夜间施工使用的照明Ｃ．开通施工场地与城乡公共道路的通道D．保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验7１．发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括(）。A.向承包人发出必须提前竣工的指令Ｂ．与承包人协商并签订提前竣工协议C.负责修改施工进度计划Ｄ.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验项目72.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力,（）发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡Ｃ.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E．承包人人员伤亡7３.下列关于质量保修责任的说法正确的是(）。Ａ．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修B．发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当２4小时内到达事故现场抢修C.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修D.涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施E.质量保修完成后,由发包人组织验收74．大批量采购水泥的供货合同,在交货检验的条款内应当约定(）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C．结算方式及期限D.提出质量异议的时间Ｅ.水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准75.FIDＩC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括()。Ａ.规范Ｂ．图纸C．资料表D.投标保函E．中标函76．在FIDＩＣ合同条件中,对于颁发工程移交证书的程序,下列提法正确的有（）。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的2８天内,如认为已满足竣工条件,即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件,则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请Ｅ.工程接收证书中不包括确认工程达到竣工的具体日期７７.依据FIDIC～施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括（）。Ａ.修改进度计划B．控制使用暂列金额C.批准工程分包并审查分包商资质D．发布变更指令E．审查承包商索赔要求78.依据FIＤIC{土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有（）。A.承包商应对分包合同进行协调管理B．承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E．无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求79.工程师审查承包人的索赔时,承包人提出的()等证明材料可以作为合理的依据。Ａ.中标意向书B.经工程师认可的施工进度计划C.工程师发布的各种书面指令D．招标时的标前会议记录E.各类财务凭证80.依据FIDＩC｛施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔,可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。Ａ．对竣工检验的干扰B．不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场Ｄ．业主提前占用工程Ｅ.非承包商原因检验导致施工延误参考答案及详解一、单项选择题(共50题，每题１分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.B解题要点：Ｐ4２.法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。故个人、分公司、施工队等均不属于法人。２.B解题要点：P5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果包括知识产权、技术秘密,以及在特定情况下的公知技术，如专利权、计算机软件等。3.B解题要点:P6（一)代理的概念和特征。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。4.A解题要点：P71.委托代理。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。5.Ｂ解题要点：P8～P9二、担保方式。（一)保证。1.保证的概念和方式。保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。在具体合同中,担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。故说法不正确的为B.6．C解题要点：P14~P１5(一）建筑工程一切险。7.B解题要点:Ｐ2７（一）要约。3.要约的撤回和撤销。要约撤销,是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。8．C解题要点：P２83.迟到的承诺。（2）非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情况能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况,除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺,否则承诺有效。答案为C.9.Ｃ解题要点:Ｐ３2~Ｐ3３(四）效力待定的合同。有些合同的效力较为复杂,不能直接判断是否生效,而与合同的一些后续行为有关。这类合同即为效力待定的合同。以上4种合同均为效力待定的合同,但因其后续行为不同，只有C有效，其他均无效。（具体无效情况参见教材P32~P33)lO.A解题要点：P3５三、可变更或可撤销的合同。(一）可变更或可撤销的合同的概念与种类。可变更或可撤销的合同不同于无效合同,当事人提出请求是合同被变更、被撤销的前提,人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。11.C解题要点：Ｐ3６五、当事人合并或分立后对合同效力的影响。在现实的市场经济活动中,经常由于资产的优化或重组而产生法人的合并或分立,但不应影响合同的效力。12.D解题要点:Ｐ３7合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。但是逾期交付标的物的,遇价格上涨时按照原价格执行。卖方逾期交货，遇政府指导价上涨,仍按照原价格每千克1000元扣除违约金后付款,即每千克900元。1３.D解题要点：P37(—）合同履行的原则。1.全面履行的原则。(3)履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行。1４.D解题要点:P3８(三)合同履行中的抗辩权。3.先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行(行使不安抗辩权）:（1）经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的；(3）丧失商业信誉;（4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。发包人支付预付款属于应当先履行合同的行为,可根据不安抗辩权中止履行1５.D解题要点：P45（四)支付违约金。约定违约金低于造成损失的,当事人可以请求法院或仲裁机构增加超过违约金部分损失。16．D解题要点:P４7—、仲裁。（一）仲裁的原则。1.自愿原则。当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。故A正确。2.仲裁依法独立进行原则。仲裁机构是独立的组织,相互之间也无隶属关系。故Ｃ正确。3.一裁终局原则。故Bt确。P484仲裁庭的组成。当事人如果约定由３名仲裁员组成仲裁庭，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定１名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定；当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。故D不正确。答案为D.1７.B解题要点:P48(五)开庭和裁决。仲裁应当开庭进行。当事人协议公开的，可以公开进行,但涉及国家秘密的除外。1８.Ｃ解题要点:Ｐ57（２）资格预审程序。4)资格预审的条件。19.D解题要点:。P59(2）评标工作程序。1)初评。商务标中出现细微偏差时,可由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。修正错误的原则是:投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。２0.A解题要点:P60３.定标。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。本题招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会，故由招标人亲自决定中标人。21.Ｂ解题要点:P68（一）监理招标的特点。1.招标宗旨是对监理单位能力的选择。２.报价在选择中居于次要地位。3.邀请投标人较少。故选项Ｂ不是监理招标的特点，答案为B.２2．Ｂ解题要点：P72~P73例3—2施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中，大型工业项目的资格预审表主要包括9方面内容（详细参见教材）,其中包括企业的施工机械设备情况。２３.D解题要点：P7９二、建设工程委托监理合同示范文本。《建设工程委托监理合同示范文本》由“工程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件”组成。2４．A解题要点:P83(二）监理人权利。(1)完成监理任务后获得酬金的权利。监理人不仅可获得竞成合同内规定的正常监理任务酬金,如果合同履行过程中因主、客观条件的变化,完成附加工作和额外工作后，也有权按照专用条件中约定的计算方法,得到额外工作的酬金。故合同中或中标通知书中写明的委托人接受的合同价是指工程监理的正常工作酬金额。２5.C解题要点:P８5二、合同有效期。尽管双方签订《建设工程委托监理合同》中注明“本合同自X年X月X日开始实施，至Ｘ年Ｘ月X日完成”,但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不一定就是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期。不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定,监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。２6．C解题要点:Ｐ86(二)监理人义务。（具体参见教材P8６)2７.Ｂ解题要点：P95二、设计合同履行管理。(一）合同的生效与设计期限。合同生效以设计人接到发包人支付的定金之日为标志,设计期限以交付全部设计文件之日为标志。28．A解题要点:Ｐ9６（二)发包人的责任。P97(三)设计人的责任。(详细参见教材）组织对设计成果的鉴定、办理设计成果的报批手续、为现场的设计人员提供必要的工作条件均属于发包人的责任，故本题答案为A.29.B解题要点：P99(五）设计工作内容的变更。30．C解题要点：Ｐ1０6一、工期和合同价格。(一)工期。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。因此,我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为从合同约定的开工日期起按投标文件中承诺的天数。３1.B解题要点:P108(二)对合同文件中矛盾或歧义的解释。通用条款规定,合同文件原则上应能够互相解释、互相说明，但当合同文件中出现含糊不清或不一致时,各文件的序号就是合同的优先解释顺序。（各文件序号参见教材P1０7（一）合同文件的组成）对专用条款的解释优先予通用条款。３２．C解题要点:P1０8～P109四、发包人和承包人的工作。(一）发包人的义务。3３.A解题要点：Ｐ１1４发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进人施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。但检查试验通过后,仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延由此延误的工期。34.A解题要点:P1１4～P115（——)施工过程中的检查和返工。工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,其后果责任由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担;除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。35.C解题要点：P115~P116(二)重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失,并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。36.B解题要点：Pll6（三）暂停施工。1.工程师指示的暂停施工。“承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工”属于承包人的原因,故不予赔偿。３7.Ｄ解题要点:P11７(四)工期延误。2．工期顺延的确认程序。38.Ａ解题要点：Ｐ1１8五、设计变更管理。施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。Ａ正确。（二）设计变更程序。1.发包人要求的设计变更。施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前１4天以书面形式向承包人发出变更通知。（而不是变更申请）Ｄ错误。２.承包人要求的设计变更。施工中承包人不得因施工方便而要求对原工程设计进行变更。B错误。承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则须经工程师的同意。C错误。３9.A解题要点:P123（——)竣工后的试车。投料试车属于竣工验收后的带负荷试车,不属于承包的工作范围，一般情况下承包人不参与此项试车。试车组织和试车工作由发包人负责。因此答案为A．4０.B解题要点:P124（三）竣工时间的确定。41.A解题要点:P１２5三、工程保修。(二）质量保修期。国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定了在正常使用条件下的最低保修期限：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏,为５年；（３）供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。42．B解题要点：P129~P130(2）交货数量的允许增减范围。有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限（选项A正确),交付货物的数量在尾差和磅差内,不按多交或少交对待，双方互不退补(选项B错误，选项Ｃ正确）。超过界限范围时,按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量（选项D正确）。故答案为B.43.D解题要点:P1３2(二）供货方的违约责任。本题属于供货方逾期交货。发生逾期交货事件后,供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商。采购方仍需要时，可继续发货照数补齐，并承担逾期交货责任；如果采购方认为已不再需要,有权在接到发货协商通知后的１5天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。本题属于此情况,采购方在合同约定期限内对发货通知未给予任何答复,供货方应继续发货,采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款。44．Ｃ解题要点：P1444.合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。45．A解题要点：P148三、风险责任的划分。ＦIＤＩC＜<施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义投标截止日期前第2８天为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。４6.C解题要点：P15７4.保留金。(3)保留金的返还。２)保修期满颁发履约证书(解除缺陷责任证书)后将剩余的保留金返还。47.Ｃ解题要点:Ｐ1７0二、分包合同的履行管理。(一)分包合同的管理关系。1．业主对分包合同的管理。48.C解题要点:P17１(四)分包合同的索赔管理。1.应由业主承担责任的索赔事件。分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响,并依据两个合同判明责任。如果人为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件,要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。本题属于(1）应由业主承担风险的事件。4９．D解题要点:Ｐ174~P175合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义,推论出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效益,有权得到相应的经济补偿。关于工程变更索赔、工程加速索赔、合同被迫终止索赔的概念均不符合该题目的条件要求(概念参见Ｐ１75),故答案应为D.5０.Ｂ解题要点：P１76一、承包人的索赔。(一）承包人提出索赔要求。1.发出索赔意向通知。索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。转二、多项选择题(共３0题，每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得０．5分)51.A、B、E解题要点:Ｐ３(一）合同法律关系的概念。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容３个要素。5２.Ａ、B、C、E解题要点：P8二、担保方式。《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。Pll（四）留置。留置，是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。53.Ａ、B、Ｃ解题要点:P１４（一)建筑工程一切险。3．责任范围，4.除外责任。５4.A、E解题要点：P19三、合同公证与鉴证的区别。（二）合同公证与鉴证的区别。2．合同公证与鉴证的效力不同。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。55.B、C解题要点：P３5（一）可变更或可撤销合同的概念和种类。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议,只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。56.A、C、E解题要点：P37（——)合同履行的原则。合同履行的原则。合同有明确约定的,应当依约定履行;合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的,可以协议补充。不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的,若属于履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。５７.B、C、E解题要点：P３8（三）合同履行中的抗辩权。3．先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行(行使不安抗辩权）：(1)经营状况严重恶化;（2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的；（３）丧失商业信誉;（4）有丧失或者可能丧失履行债能力的其他情形。Ｂ、Ｃ、Ｅ均属于以上情形。58．A、B、E解题要点：P44三、承担违约责任的方式。（一）继续履行；(二）采取补救措施;（三）赔偿损失;(四）支付违约金;(五）定金罚则。返还财产与追缴财产是无效合同的法律后果(Ｐ34)。5９.A、C、D解题要点：P45（三)赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。６0．C、D、E解题要点：P56（二)招标阶段的主要工作内容。该阶段从发布招标广告开始,到投标截止日期为止的时间。该阶段工作的主要工作内容有：１．发布招标公告;２.资格预审;3.发售招标文件；4.现场考察；5.解答投标人的质疑。A“办理招标备案”和B“编制招标有关文件”属于招标准备阶段主要工作。６ｌ.A、D解题要点:P60评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础,将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定的金额，最终构成评标价格。因此评标价既不是投标价也不是中标价,只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。但签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。62．A、Ｂ、Ｄ解题要点:P７1～P７2二、招标准备工作。（一）合同数量的划分。应主要考虑以下因素:1.施工内容的专业要求;2.施工现场条件;3.对工程总投资的影响；4.其他因素影响。63.B、C、E解题要点:Ｐ８３（二）监理人权利。2.监理人执行监理业务可以行使的权利。（2)实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为：对承包商报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求,自主进行审批和向承包商提出建议；征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度进行检查、监督,未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定；在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行竣工验收。故Ｂ、Ｃ、E正确。A“选择施工总承包人的确认权与否决权”为委托人权利。D“设计变更的审批权”,监理人如果发现工程设计需要变更,应当报告委托人要求设计单位更改，并向委托人提出书面报告,而监理人无设计变更的审批权。64.C、E解题要点：P8６四、违约责任。(一)违约赔偿。合同履行过程中,由于当事人一方的过错,造成合同不能履行或者不能完全履行,由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据实际情况,由双方分别承担各自的违约责任。(2)因监理人过失造成经济损失,应向委托人进行赔偿,累计赔偿额不应超出监理酬金总额（除去税金)。故本题答案为C、Ｅ．65．Ａ、D、E解题要点:P9５二、设计合同履行管理。(一)合同的生效与设计期限。2.设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，除了合同约定的交付设计文件的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和，如设计过程中发生影响设计进展的不可抗力事件;非设计人原因的设计变更；发报人应承担责任的事件对设计进度的干扰等。本题A、D、E属于上述情况，故可以延长设计合同期限。B、C属于设计人原因，不能延长设计合同期限。66.A、Ｂ、C、D解题要点：Ｐ95(五）违约责任。1.发包人的违约责任。(１）由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人应承担的责任包括：①付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算;②工期按实际延误的工日顺延;③补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。选项ABC正确。(２）合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在５0%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额１00%的勘察费。因此选项D正确，选项E错误。６7.Ａ、B、C、E解题要点:P97～P９8（三)设计人的责任。4.配合施工的义务。（1)设计交底。（2)解决施工中出现的设计问题，如完成设计变更或解决与设计有关的技术问题等。(3)工程验收。包括重要部位的隐蔽工程验收、试车验收和竣工验收。68．Ａ、C、E解题要点：P102(二)建设工程施工合同范本。1．施工合同范本的组成。作为推荐使用的《建设工程施工合同范本》由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》3部分组成,并附有３个附件。６９．B、C、D、E解题要点:P10７(一）合同文件的组成。在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。订立合同时已形成的文件包括：（1）施工合同协议书;(2）中标通知书;(３）投标书及其附件；（４)施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6)标准、规范及有关技术文件；（７)图纸;（8）工程量清单；(９)工程报价单或预算书。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。7０．Ａ、C、E解题要点：P108～P1０9四、发包人和承包人的工作。(一)发包人的义务。具体参见教材P1０8～P109.本题B、Ｄ属于承包人义务。７1.B、Ｄ解题要点：P117