广东美丽乡村建设项目巷道综合整治工程施工合同

工程编号：合同编号：广东省建设工程程施工合同工程名称：xxxx市xxx镇xxx村美丽乡村村建设第二期期项目--巷道综合整整治工程地点：xxxx区xxx镇xxx村发包人：广广州市xxx区xxx承包人：广东省建设厅制制第一部分协协议书发包人:（全称称）广州市xxx区xxx承包人:（全称称）依照《中华人民民共和国合同同法》、《中中华人民共和和国建筑法》及及其他有关法法律法规，遵遵循平等、自自愿、公平和和诚实信用的的原则，发包包人承包人就就本工程施工工有关事项达达成一致意见见，订立本合合同。一、工程概况工程名名称：xxx市xxx镇xxx村美丽乡村村建设第二期期项目--巷道综合整整治工程地地点：xxx区xxx镇xxx村工程内容：工程程建设内容包包括：对巷道道进行综合整整治和廉洁文文化元素设施施建设。工程立项、规划划批准文件号号：xxx资金来源：由《广广州市美丽乡乡村工作办公公室关于批准准第三批市级级美丽乡村试试点2015年建设项目目的函》（xxx）解决。二、工程承包范范围承包范围:按发发包人提供的的xxx市xxx镇xxx村美丽乡村村建设第二期期项目--巷道综合整整治图纸内容容。三、合同工期工程合同工期总总日历天数：：60日历天拟从年月日开始始施工，至年月日竣工工完成。四、质量标准工程质量标准：：《工程施工工质量验收规规范》标准。五、合同价款合同总价（大写写）：；（小写）：￥。项目单价：eq\o\ac(□,√))详见承包人人的投标报价价书（招标工工程）；□详见经确认的的工程量清单单报价单或施施工图预算书书（非招标工工程）。六、组成合同的的文件组成本合同的文文件及优先解解释顺序与本本合同第二部部分《通用条条款》第2.2款赋予的规规定一致。七、词语含义本协议书中有关关词语含义与与本合同第二二部分《通用用条款》中赋赋予它们的定定义相同。八、承包人承诺诺承包人向发包人人承诺按照本本合同约定施施工、竣工，并并在质量保修修期内承担工工程质量保修修责任，履行行本合同所约约定的全部义义务。九、发包人承诺诺发包人向承包人人承诺按本合合同约定的期期限和方式支支付工程价款款及其他应当当支付的款项项，履行本合合同所约定的的全部义务。十、合同生效本合同订立时间间：年月日本合同订立地点点：广州市xxx区发包人承包人约约定本合同自自双方签字盖盖章后生效。发包人：广州市市xxx区xxx承包人：（公章或合同专专用章）（公公章或合同专专用章）地址：地址：法定代表人：法定代表人人：委托代理人：委托代理人人：电话话：电话：传真真：传真：开户银行：开户银行：：帐号号：帐号：邮政编码：邮政编码：：电子邮箱:电子邮箱:第二部分合合同通用条款款（略，详见广东东省建设工程程施工合同范范本2006年）第三部分专专用条款1、定义1.40所采采用的书面形形式包括：eq\o\ac(□,√)文书□信件□电报□传真□电子邮件件□其他：2、合同文件及及解释2.2（10）组组成合同的其其他文件1、本合同协议议书2、履行本合同同的相关补充充协议（含会会议纪要、工工程变更、签签证等修正文文件）3、本合同专用用条款4、本合同通用用条款5、投标书及其其附件6、标准、规范范、规程及有有关技术文件件7、图纸8、工程量清单单3、语言及适用用的法律、标标准与规范约定适用的标准准、规范的名名称：符合现行有关建建筑工程施工工与质量验收收规范。4、通讯联络4.2各方方通讯地址、收收件人及其他他送达方式(1)各方方通讯地址和和收件人：发包人：通讯地址：收件人：邮编：承包人通讯地址：收件人：邮编：监理单位通讯地址：收件人：邮编：造价咨询单位：：通讯地址：收件人：邮编：(2)视为送送达的其他方方式：无5、工程分包5.1(33)指定分包工工程：无14、发包人14.1发发包人完成下下列工作的约约定：办理土地征用、拆拆迁工作、平平整工作场地地等工作，使使施工场地具具备施工条件件的时间：已已完成，满足足施工的要求求。完成施工所需水水、电、通讯讯线路接驳的的时间及地点点：由发包人人提供施工用用水、用电接接驳点，承包包人中标后自自行安装独立立施工用水、用用电设施（需需经发包人及及监理工程师师检查合格并并符合有关规规范要求），施施工用水电管管线由承包人人根据施工需需要自行解决决。开工施工现场与与城乡公共道道路间的通道道的约定：已已开通及已满满足施工的要要求，通道沿沿线的群众由由承包人自行行协调，以确确保施工车辆辆能顺畅通行行。办理有关所需证证件的约定：：由承包人代代办。组织现场交验的的时间：开工工前，由发包包人，承包人人和监理工程程师进行现场场交验，并签签署移交记录录。组织图纸会审和和设计交底的的约定：开工工前3天内。发包人应做的其其他工作及其其约定：无委托给承包人负负责的部分工工作有：代发发包人办理施施工报建（如如施工许可证证等）手续，应应由发包人承承担的费用由由发包人承担担。承包人必必须承诺在工工程中标通知知书发出后三三十五天内办办理施工许可可证，如因承承包人原因不不能按时完成成的，没收履履约保证金。支付期及支付付方式的约定定(1)工程价价款支付期限限eq\o\ac(□,√)按合同支付付的有关规定定□其他：(2)工工程价款支付付方式：√按协议书所注注明的帐号银银行转帐√14.3发发包人向承包包人提供标准准与规范名称称、图纸及技技术要求的约约定：(1)提供供的时间：开开工前3天。(2)提供供的份数：55套14.4提提供施工场地地的时间：15、承包人15.1承承包人有关工工作的约定（4）向发包人人提供施工现现场办公和生生活的房屋设设施的时间和和要求：工程程开工前三天天提供一间供供四人办公的的办公室及相相应的办公桌桌椅。（9）承包人应应做的其他工工作及要求：：1、承包人不得得将本工程转转包或违法分分包，否则按按承包人违规规处理，可要要求其改正；；拒不改正的的，发包人可可单方面终止止合同，没收收履约保证金金，并由承包包人承担违约约责任。2、承包人必须须在签订合同同后十五天内内进场清理施施工走廊。否否则，将作违违约处理，发发包人将终止止合同。3、本工程的建建筑营业税、所所得税及其他他税费要在广广州市xxx区完税。承包人负责的设设计的约定(1)合同规规定由承包人人负责的设计计：无(2)承包人人提供设计的的时间：无17、发包人代代表17.1发发包人代表及及其权力的限限制(1)发包人人任命的发包包人代表是，联联络通讯地址址如下：通讯地址：邮政编码：联系电话：：(2)发包包人对发包人人代表权力做做如下限制：：18、监理工程程师18.1负负责合同工程程的监理单位位及任命的监监理工程师(1)监理单位位：法定代表人：(2)任命为监监理工程师，其其联络通讯地地址如下：通讯地址：邮政编码：：联系电话：传真号码：：18.3（10）需要发包包人批准的其其他事项：19、造价工程程师负责合同工程的的造价咨询单单位及任命的的造价工程师师(1)造价咨询询单位：法定代表人人：(2)任命（）为造价工工程师，其联联络通讯地址址如下:通讯地址：邮政编码：：联系电话：传真号码：：19.3（4）需需要发包人批批准的其他事事项：20、承包人代代表20.1承承包人任命为为承包人代表表，其通讯联联络地址如下下：联系系电话：通讯地址：邮政编码：：21、指定分包包人21.1事先指指定的分包人人及有关规定定：无指定分分包人。23、工程担保保23.1承承包人向发包包人提供履约约担保的约定定：1、承包人提供供的履约担保保金额为合同同价款的10%，承包人应应在中标通知知书发出15天内，按规规定向发包人人递交履约担担保。如承包包人不能按时时将保证金汇汇入指定的账账户及递交履履约保函，承承包人被视为为放弃中标资资格，并没收收其投标保证证金。2、履约担保退退还时间，在在完成合同约约定的所有内内容并验收合合格后（完成成一切竣工验验收手续，并并将决算报送送至财局评审审）十五天内内退还（不计计利息）。23.4发发包人向承包包人提供支付付担保的约定定(1)支付担担保的金额：：（无）(2))提供支付担担保的时间：：□签订本合同同时□其他时间，具具体为：(3))出具支付担担保的银行：：无23.8担担保内容、方方式和责任等等事项的约定定：无26、不可抗力力26.1（4）不不可抗力的情情形：按通用用条款第26.1款规定27、保险27.1发发包人委托承承包人办理保保险事项有：：无□通用条款277.1款的第（1）项；□通用条款277.1款的第（2）项；□通用条款277.1款的第（3）项。27.8对对保险事项的的其他约定：：1、合同价已包包含工伤保险险金，承包人人在工程开工工之前必须购购买，如不购购买，由发包包人代为购买买并在工程款款中扣除。规保计支时件28、进度计划划和报告承包人编制进度度报告和修订订进度计划的的时间要求按通用条款第228条规定。29、开工29.2监监理工程师在在本合同签订订后的（）内签发开开工令。□按照照通用条款规规定的42天eq\o\ac(□,√)在本合同签签订后的（2天）内签发发开工令31、工期及工工期延误31.1合合同工程工期期：（60日历天）。1、按完成招标标范围内全部部工程内容的的合同工期为为60日历天，工工期从合同签签订时间起开开始计算。2、工期延误申申请及批准按按通用条款第第31.2~~31.5款规定。36、质量目标标36.1工程质质量标准：本工程质量达到到合格。41、发包人供供应材料设备备41.1约约定发包人是是否供应材料料设备√发包人不供供应材料设备备，本条不适适用。√□发包人供应材材料设备的，约约定“发包人供应应材料设备一一览表”，作为本合合同的附件。41.6发发包人供应材材料设备的合合同工程结算算方式：无42、承包人采采购材料设备备42.7发发包人提供参参考的生产厂厂家或供应商商：45、隐蔽工程程和中间验收收中间验收部位包包括：按本合合同第一部分分第四条质量量标准执行。47、工程试车车47.1约约定是否试车车√不需要试车车的，本条不不适用。√□需要试车车的，试车的的内容及要求求具体如下：：49、竣工验收收49.5中间间交工工程的的验收√合同工程无无中间交工工工程的，本款款不适用。√□合同工程程有中间交工工工程的，各各中间交工工工程的范围、计计划竣工时间间如下：(1)（）工程，计计划竣工时间间（），其范围围包括：(2)（）工程，计计划竣工时间间（），其范围围包括：50、质量保修修50.2工工程质量保修修期的约定：：按国家现行有关关规定。54、预留金54.1本本合同预留金金：无56、提前竣工工奖与误期赔赔偿费提前竣工奖的约约定eq\o\ac(□,√)不设提前前竣工奖的，本本款不适用。□设提前竣竣工奖，每日日历天应奖额额度为2000元，提前竣竣工奖的最高高额是合同价价款的3%。误期赔偿费的约约定(1)每日日历天应赔付付额度：无误期赔偿费最高高限额是：无无。57、合同价款款约定与调整整事宜57.2合合同价款的调调整因素包括括：eq\o\ac(□,√)工程量偏差差eq\o\ac(□,√)工程变更；；□物价及后继法法律法规的变变化；eq\o\ac(□,√)费用索赔事事件或发包人人负责的其他他情况；□工程造价管理理机构发布的的造价调整；；□其他调整因素素：58、工程量的的偏差58.2工工程量的偏差差，导致分部部分项工程的的清单项目的的综合单价调调整的方法：：□按通用条款款本款的规定定进行调整。eq\o\ac(□,√)按以下约约定进行调整整：如超出本合同同承包范围内内增加工程按按实际工程量量签证增加工程量。58.3工工程量的偏差差，导致措施施项目费调整整的方法：□按通用条款款本款的规定定进行调整。eq\o\ac(□,√)按以下约约定进行调整整：无61、物价和后后继法律法规规引起的调整整物价变化引起合合同价款的调调整eq\o\ac(□,√)合同价价款不因物价价涨落而调整整，则本款不不适用。□物价涨落落超过通用条条款规定的幅幅度，应调整整合同价款，调调整数据约定定如下：(1)固定系系数a（）(2)人工，权权重系数b（）(3)机械台台班，权重系系数c（）(4)钢筋，权权重系数d（）(5)其他资资源及权重。61.2投投标截止日期期：62、支付事项项62.2约定定利率eq\o\ac(□,√)按照中国人人民银行发布布的同期同类类贷款利率。□为：（）。63、预付款63.1关于预预付款的约定定eq\o\ac(□,√)没有预付款款的，本条不不适用。□有预付款的，预预付款的金额额为合同价的的20%，（）元，承包包人同时提交交与预付款同同等金额的银银行保函，银银行保函应在在中国注册且且营业地点在在广州行政辖辖区内的银行行开具。其支支付办法及抵抵扣方式按本本条有关规定定。63.2预付款款支付的有关关规定：无64、安全防护护、文明施工工措施费64.1安安全防护、文文明施工措施施费的内容、范范围和金额的的约定(1)安全全防护、文明明施工措施的的内容及范围围：eq\o\ac(□,√)按通用条款款的规定，以以广东省统一一计价依据的的规定为准。□发包人的其他他要求：(2)安全全防护、文明明施工措施费费的总额()万元。64.2安安全防护、文文明施工措施施费预付、支支付办法和扣扣回方式按：：通用条款64..2款的规定；；eq\o\ac(□,√)其他：不预付65、进度款65.1支支付期间：1、①进场开工工完成总工程程量60%并办理施工工许可手续时时，支付至合合同价的50%；②完成总工程程量100%时支付至合合同价80%；③工程竣工验验收合格并完完成工程结算算评审后，支支付至结算价价款的95%；余款5%作质量保证证金。在保修修期满后15日内结算清清楚，余额无无息退还给中中标单位。④增加工程款款在有关部门门审定并按招招标文件规定定的下浮率计计算幅度下浮浮计算后支付付。最终以广广州市xxx区财政投资资评审中心审审定为准。2、本工程扣留留工程结算价价的5%作为质量保保证金，保修修期满后15天内无息退退回。3、发包人负责责向资金支付付单位递交资资金申请表，资资金支付单位位为广州市xxx区财政局，由由于资金不到到位等原因，由由资金支付单单位负责解释释。67、竣工结算算与结算款67.1结结算的程序和和时限：eq\o\ac(□,√)按通用条款款67.2款至66.7款的规定办办理；□不按通用条款款67.2款至66.7款的规定；；办理结算程程序和时限为为：67.8发发包人对工程程竣工结算的的特殊要求：：1、根据发包人人提供的施工工图纸和有关关招标文件进进行合同价总总包干，并承承包工程的质质量、工期和和安全。2、除了非承包包人原因而出出现的设计变变更及第4条款规定引引起工程价款款调整外，施施工承包合同同价在工程结结算时将不作作调整。3、变更工程的的计价方式：：采用定额《广广东省建筑与与装饰工程综综合定额（2010年）》、《广广东省市政工工程综合定额额（2010年）》；主主要材料执行行从建字【2015】17号文和参考考《广州地区区工程材料（设设备）厂商价价格信息（二二Ο一五年第一一季度）》；；如有材料无无上述文件规规定时，要在在施工前报发发包人确认材材料单价。4、承包人必须须协调好周边边群众关系，施施工时如需使使用或占周边边通道，承包包人负责做好好解释协调工工作，化解矛矛盾，由此发发生的费用包包含在合同价价中，结算不不作调整。5、工程施工所所涉及到的其其他检验检测测费用已包括括在投标报价价中。所有检检测如有不合合格需复测，则则由承包单位位负责。6、承包人按上上款计价方式式编制变更工工程预（结）算算书，由发包包人转送广州州市xxx区财政投资资评审中心进进行评审。7、承包人在工工程竣工验收收前，应向发发包人提供符符合《建设工工程文件归档档整理规范》（GB/T50328-2001）要求的技术档案资料一式六份，包含六套竣工图及光盘。否则，将不办理工程竣工验收和结算。8、竣工验收后后28天内，承包包人应向发包包人递交竣工工结算报告及及完整的结算算资料，由发发包人转送广广州市xxx区财政投资资评审中心进进行竣工结算算，所有资料料的要求由广广州市xxx区财政投资资评审中心确确定。9、工程变更或或工程竣工结结算的工程量量计算或计价价以广州市xxx区财政投资资评审中心的的评审确认为为准。10、当出现停停建、缓建、迁迁移、合并、分分立以及其他他主要变更事事项时，上述述结算条款不不再适用，最最终结算以广广州市xxx区财政局或或上级部门的的相关文件要要求为准。68、质量保证证金68.2质质量保证金的的金额及扣留留(1)质量量保证金的金金额□按通用条条款的规定，为为合同价款的的3％为工程结算算价的5%。(2)质量量保证金的扣扣留：□按照通用用条款的规定定，从每次应应支付给承包包人的工程款款（包括进度度款和结算款款）中扣留，扣扣留的比例为为3%。其他扣留方方式：工程结结算后扣留5%。69、合同争议议69.4争争议或认定机机构√按通用条款款本款的规定定；√□不按通用用条款本款的的规定，具体体为：………………69.6双方方同意选择下下列一种方式式解决争议：：□向（）仲裁机构构申请仲裁。eq\o\ac(□,√)向有管辖辖权的人民法法院提起诉讼讼。74、保密要求求74.1保密信信息的提供时时间：76、合同份数数76.1合合同文本的提提供√按通用条款款本款的规定定，由发包人人提供√□不按通用条条款本款的规规定，具体提提供方式如下下：76.3合合同副本的份份数（十份），其其中发包人（伍伍）份，承包包人（伍）份份。合同附件施工合同附件11：工程质量保修书书发包人（全称）：：广州市xxx区xxx承包人（全称）：：为保证xxx市市xxx镇xxx村美丽乡村村建设第二期期项目--巷道综合整整治在合理使使用期限内正正常使用，根根据《中华人人民共和国建建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》（国国务院令第279号）和《房房屋建筑工程程质量保修办办法》（建设设部令第80号）等有关关规定，发包包人与承包人人协商一致签签订工程质量量保修书。承承包人在质量量保修期内按按照双方约定定承担工程质质量保修责任任。1.工程质量保保修范围质量保修范围包包括地基基础础工程、主体体结构工程；；屋面防水工工程、有防水水要求的卫生生间、房间和和外墙面的防防渗漏；供热热与供冷系统统；电气管线线、给排水管管道设备安装装和装修工程程，以及双方方约定的其他他项目。具体体质量保修范范围，双方约约定如下：无2.质量保修期期2.1质量保修修期从工程实实际竣工之日日算起，分单单项竣工验收收的工程，按按分项工程分分别计算质量量保修期。2.2双方根据据《建设工程程质量管理条条例》，结合合具体工程约约定质量保修修期如下：1.地基基础工工程、主体结结构工程为设设计文件规定定的合理使用用年限；2.屋面防水工工程、有防水水要求的卫生生间、房间和和外墙面的防防渗漏工程为为5年；3、电气管线工工程、给排水水管道工程、设设备安装工程程为2年；4、供热、供冷冷系统工程为为2个采暖暖期、供冷期期；5、装饰装修工工程为11年；6、其他项目生物载体、水水生植物、绿绿化成活率95%、保养期一一年。3、质量保修责责任3.1工程在在保修期限内内出现质量缺缺陷，发包人人应当向施工工单位发出保保修通知，属属于保修范围围和内容的项项目，承包人人应在接到修修理通知之日日后7天内派人修修理。承包人人不在约定期期限内派人修修理，发包人人可委托其他他人员修理，保保修费用从质质量保修金内内扣除。3.2发生紧急急抢修事故（如如涉及结构安安全的质量缺缺陷、上下水水道或管线漏漏水、暖气漏漏水漏气、燃燃气漏气等严严重影响使用用功能的紧急急抢修），承承包人接到事事故通知后，应应立即到达事事故现场抢修修。3.3在国家规规定的工程合合理使用期限限内，承包人人确保地基基基础工程和主主体结构的质质量。因承包包人原因致使使工程在合理理使用期限内内造成人身和和财产损害的的，承包人应应承担损害赔赔偿责任。3.4保修完成成后，由发包包人组织验收收。4、质量保修费费用质量保修费用及及相关的损害害赔偿费，由由造成质量缺缺陷的责任方方承担。5、质量保修金金的返还本工程约定的工工程质量保修修金为施工合合同价款的5%，保修满后28天内无息退退回。6.其他6.1双方约定定的其他事项项：1、承包人负责责一年保修期期内的排水（包包括雨水、污污水、粪水）管管道阻塞疏通通工作，费用用包含在合同同价中。2、工程质量保保修联系人：：联系电话：（保修联系系方式变更必必须在2天内书面通通知发包人）。3、承包人不在在约定期限内内派人保修，每每出现一次，承承包人须支付付罚款5000元。若罚款款发生五次，按按承包人违约约处罚，发包包人没收其工工程质量保修修金。6.2本工程质质量保修书，由由发包人承包包人在工程竣竣工验收前签签署，作为合合同附件，其其有效期限至至保修期满。发包人（公公章）：承包人（公章）：：法定代表人（签签字）：法定代表人人（签字）：：年月日年月日施工合同附件22：工程施工廉政协协议招标单位:广州市xxx区xxx（以下下简称甲方）施工单位:（以以下简称乙方方）项目名称:xxxx市xxx镇xxx村美丽乡村村建设第二期期项目--巷道综合整整治为从源头上加强强管理、堵塞塞漏洞、预防防腐败，依法法组织实施好好市属重点工工程建设，确确保财政资金金的安全，保保证工程建设设廉洁、高效效、优质，根根据中央、省省、市关于党党风廉政建设设约有关规定定，甲、乙双双方特订立如如下协议：第一条甲、乙乙双方的义务务：1、严格遵守国国家有关法律律法规、广州州市建设市场场的有关规定定以及甲方关关于工程建设设管理的各项项规定；2、严严格执行双方方签订的工程程建设合同文文件，自觉按按合同办事；；3、双方的业务务活动坚持公公开、公平、公公正、诚信、透透明的原（除除法律认定的的商业秘密和和合同文件另另有规定之外外），不得损损害国家和集集体利益，不不得违反工程程建设管理规规章制度；4、健全廉政制制度，开展廉廉政教育，公公布举报电话话，监督并认认真查处违法法违纪行为；；5、发发现对方严重重违反