




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页共页水利施工合同范本水利施工合同范本。〔以下简称甲方〕签订合同单位:〔以下简称乙方〕XX江引水工程灌区节水续建配套工程工程渠道衬砌总长为7.9km,经公开招标,确定为中标单位,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商,特签订本合同,供双方在施工过程*同遵守和执行。第一条:承包范围1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为7.9km及金竹垅蓄水调节池清淤护砌2、相应渠系建筑物10处。3、与上述工程有关的临建工程。第二条:工程期限本工程要求在2023年6月30日前完工。第三条:承包方式1、本工程所需的材料,均按当前的市场价考虑风险系数进入单价,在合同执行期间内不作调整,总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增工程单价那么由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价,并按原报价综合优惠率进展优惠,经监人审核同意后,作为该项承包单价,调整合同价并支付。工程量:土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联络单断面进展计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联络单断面进展计算。2、假设由于乙方未能遵守施工详图,变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加,如超挖、超填、返工等,那么甲方将不予成认,其损失由乙方自负。3、乙方不得将本合同整体转包、分包。否那么乙方得承当本合同规定承当的全部责任和义务。第四条:工程质量与技术要求1、乙方必须严格按照施工详图和《水利水电建立工程验收规程》SL223-1999,《水利水电工程土工合成材料应用技术标准》SLT225-98,《渠道防渗工程技术标准》SL18-91,《水工混凝土施工标准》SD3207-82及其它相应的技术规程标准施工,并保证工程质量,健全质量管理体系,责任到人,符合单元工程质量等级评定标准。2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进展全面的监视和检查。同时委托市水利水电质量监视站和浙江水利工程咨询进展监理。乙方应服从甲方派出有关人员的有效监理,并积极配合甲方代表复验工程质量。对不符合合同符定的单项工程和材料,甲方有权拒发签订,直到下达“返工令”。3、对隐蔽工程,乙方应书面通知监理人和甲方,三方按时到现场检查验收,验收合格后,由监理人出具合格证书,方可进入下一道工序,并自觉承受监理公司、质量监视站对本工程的质量控制和监视。否那么,甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负。4、施工过程中,乙方必面采用搅拌机拌和混凝土及砂浆,严禁使用人工拌和,否那么甲方有权责令乙方停工改正。5、乙方进场施工后,由甲方提供技术数据〔如明渠中心线、水准点、控制点〕及成果数据,乙方接到数据成果后,在三天内应复核签定方可进展施工。乙方在本工程开工之后,必须保证投标文件承诺施工技术人员到位,工程经理每月驻工地,时间不得少于二十天。6、本工程开工验收前,乙方必须出示以下完好资料。⑴工程施行概况和大事记⑵乙完工程移交清单〔包括工程设备〕⑶永久工程开工图⑷列入保修期继续施工尾工工程工程清单⑸未完成的缺陷修复清单⑹施工期的观测资料⑺监理人指示应列入完工报告的各类施工文件,施工原始记录〔含图片、录像资料〕,以及其相应补充的完工资料。第五条:设计文件、图纸和技术资料的提供合同签定后,甲方提早10天交付给乙方施工图纸一式三份,如图纸出现修改,甲方必须在部位施工前通知给乙方。第六条:材料供给1、本工程所需材料,由乙方自行采购,并须经甲方同意前方可使用,否那么甲方有权责令乙方停工。各种材料的使用,乙方必须同时向甲方出具材料质保单。2、焊破器材的使用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。、第七条:平安消费乙方在施工过程中必须先制订平安消费规章制度,严格按规章操作,并承受甲方组织的工程平安监视和检查。在承包期内乙方出现的一切工伤事故,甲方均不承当任何经济和法律责任。第八条:工程价款结算方式1、本工程预计总造价万元〔其中施工临时工程费一次性包死不做调整〕,工程预付款总金额为合同价(扣除备用金)的10%,第一次支付金额为该预付款总额的40%〔工程进场开工前5天内支付〕,第二次支付金额为该预付款总额的60%〔工程开工10天即支付〕;当工程进度付款至合同价15%时,工程预付款开场起扣,扣除比例为月完成工程量应付金额的15%,直到扣完为止。2、工程进度款发包人按月进度款证书中的75%付款〔于次月10号前支付〕,工程完工验收合格后按工程款90%付款,财务决算审计后,总付款额为工程结算价款的95%,余款作为保存金,待缺陷责任期〔一年〕期满之日起一个月内结清。3、总价承包工程的支付按实际完成情况进展支付。第九条:工程试用保修期本工程开工验收之日一年为工程试用保修期,在保修期内乙方应对工程进展积极维修保养,对工程出现的质量缺陷负责修复。在保修期内发生的一切费用由乙方承当。第十条:临时设施及进度统计1、甲方仅向乙方提供临时设施用地,乙方自行建立临时设施。2、工地消费、生活用水及施工照明用电、施工道路均由乙方自行解决。3、乙方应按时向甲方递交工程完成情况、工程质量以及工程量的统计表,并于每月的15日、30日报出。第十一条:奖惩方法1、除不可抗力因素外,由于乙方原因未能按合同进度方案完成预定工作,造成逾期完工的,乙方应向甲方支付逾期完工违约金,标准为每天2000元,但其最终的累计总金额不超过合同价格的5%;提早完工不奖励。2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工标准及甲方有关要求进展施工,甲方有权提出警告,责令停工整改,并按有关文件进展处分。3、甲、乙双方均应遵守本合同,精心管理,精心施工。第十二条:违约责任在履行合同过程中,乙方无正当理由拖延工期,自行转让合同或将合同规定进入工地设备、材料、人员撤离工地、否认合同有效并回绝履行本合同规定的均属乙方违约,甲方有权采取警告,责令停工整改,最终解除合同,由此造成的一切损失由乙方承当。第十三条:其它1、本合同未尽事宜,双方协商解决并补充条款,作本合同的附件,与本合同具有同等效力。2、本工程招标文件、投标文件都作为本合同的附件。3、本合同自签订之日起生效,款项付清后自动终止。4、本合同一式陆份,正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份,甲方执壹份,乙方执壹份,其余副本由发包人分送有关单位。甲方:乙方:引水工程管理处代表(签章):代表(签章):年月日延伸阅读水利工程施工合同范本最新发包方〔简称甲方〕:承包方〔简称乙方〕:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案,包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程详细情况,经双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。第一条:工程概况一、工程名称:工程地点:工程内容:质量等级:必须保证合格,争创优良。合同价款:______万元整〔______元整〕。二、承包方式:全包〔即包工、包料、包工程质量〕。三、开工日期:____年___月___日;风险提示:关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经开工验收合格的,以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收,或完成开工验收不予签发工程接收证书的,以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期;工程未经开工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际开工日期。开工日期:______年___月___日;总日历工期:______天。第二条:图纸一、图纸提供套数:1套二、图纸提供日期:____年___月___日。第三条:双方一般责任一、甲方驻工地代表:二、乙方驻工地代表:三、甲方工作1、乙方提供工程施工的有关设计图纸,并进展技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进展监视、检查、签证。并参与各阶段的验收工作,负责设计图纸的处理,设计变更的签证。3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。4、审查认可工程决算,组织工程验收。5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进展检查和检验。假设发现不合格可发出返工、停工及复工通知书,而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后,乙方不得转包。假如承包单位擅自将工程转包出去,属承包者违约,承包者应承当违约责任。2、程工程经理必须常驻工地,配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。3、乙方必须平安施工,如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害,由乙方自行承当,甲方不负任何责任。4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进展自我评定,建立方复核,质检单位核定。第四条:工程质量风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止,并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。一、工程质量等级:必须保证工程合格,争创优良。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构,装备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺,进展全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必须获得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监视站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必须持证上岗。五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收,甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验,认可签证后,乙方才能进展覆盖,进展下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收,乙方质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,甲方应予成认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由甲方负责;不合格者,由乙方负责,因此造成工期损失由责任方负责。六、如乙方未按设计要求施工,导致工程质量不合格,其后果由乙方全权负责。第五条:合同价款一、建筑工程按双方认可价,实行总报价中的综合单价承包,因工期短,施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化,一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量,为估算工程量,结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量,并得到甲方和业主单位认可的工程量。第六条:材料、设备供给风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和〔或〕延误的工期,由承包人承当。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。材料、设备供给范围的划分检验:一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供给,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应积极配合。二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方答应签署出场证书,不得运出场外。三、已进场的物资,假设发现不合格,乙方必须迅速将其运出场外。四、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,假设属材料人员渎职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。第七条:工期顺延如遇以下情况,经发包方现场代表签证后,工期作相应顺延,并用书画形式确定顺延期限:一、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使根底超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。二、因遇人力不可抗拒的自然灾害〔如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等〕而影响工程进度。三、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。第八条:工程款支付方式一、工程款支付方式:银行转账。二、工程预付款:按照双方约定支付〔开工验收后1个月后付清〕。三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。第九条:开工与结算一、工程开工验收前,做好施工范围内的场地清理及工程的养护,当工程具备验收的条件下,乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。1、工程施工开工总结及大事记;2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;3、工程开工、开工决算及开工工程量清单;4、本工程单元质量评定表〔含原始施工记录资料〕、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条件,应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。二、本合同造价结算方式:按实际发生工程量结算。第十条:违约责任风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违背合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚方法,通过明确违约时需要承当的责任,来催促各方真正履行应承当的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。一、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方意见返工,甲方有权不支付费用。二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商,自行撤出施工现场致使工程造成损失,一切责任由乙方承当。三、施工中假设发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。四、因甲方原因影响工程进度的,工期顺延。第十一条:纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向当地人民法院起诉。第十二条:工程保修风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程开工验收合格之日起算,详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经开工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。工程开工验收后,甲方在乙方工程总价款中扣下_____%的工程款作为工程保修金,保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题,那么由乙方无条件及时进展返修,费用自理,保修期满,工程运行正常,无质量问题,甲方一次性退还乙方工程保证金。第十三条:附那么一、本合同共份,正本___份,副本___份,合同附件___份,甲乙双方各执正本___份,其余由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效,工程开工验收符合设计要求,保修期满终止。三、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份,具有同等法律效力。发包方:法定代表人:______年___月___日承包方:法定代表人:______年___月___日水利水电施工合同范本最新发包方:法定代表人:承包方:法定代表人:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案,包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。按照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和老实信誉的原那么,双方就本建立工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程承包范围:根据施工图纸要求。二、合同工期风险提示:关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经开工验收合格的,以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收,或完成开工验收不予签发工程接收证书的,以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期;工程未经开工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际开工日期。自本工程监理单位发出的开工令起______日历天。三、质量标准合格〔按设计施工合同质量要求〕。四、合同价款金额:_______元。五、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任〔1〕负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,假如因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。〔2〕与当地供电、供水部门联络协助解决乙方施工及生活用电用水电水问题。〔3〕甲方根据实际情况需对施工进展更改的,应送设计单位进展设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。〔4〕配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。2、乙方主要义务和责任〔1〕在本合同签字生效后,7天内进场开工。〔2〕负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建立、维护及费用。〔3〕认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,实在履行职责,采取必要措施,确保施工平安及工程质量并按期完工。〔4〕在施工过程中,未经甲方及监理人答应,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,假设擅自变更,甲方不予成认签证。〔5〕工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。〔6〕乙方应编制施工组织设计,施工总进度方案表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。六、工程进度1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成开工日期推延的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。2、在本工程建立施工过程中,假设乙方严重违背合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、平安、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予承受并应及时采取有效措施进展整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。七、工程质量和验收风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止,并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。1、本工程质量要求到达合格。2、乙方必须严格按照本地区工程施工图〔包括设计变更图纸〕等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术标准、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量到达合格。3、假设乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,假设试验组数缺乏及质量不合格,乙方应承当责任。5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建立单位审核,验收后7天内,乙方应把完好的内业资料送交建立单位备案。6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求前方可隐蔽,否那么,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承当。八、材料、设备采购供给方式风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和〔或〕延误的工期,由承包人承当。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。1、本工程由乙方采购供给的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。2、采购供给的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格前方可使用。4、对材料质量疑心的,应对该材料按现行国家有关规定进展检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其去除出施工现场,检验费用由责任方负责。九、付款方式1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年〔指合同签订后的一年,以此类推〕工作量的15%之内〔当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低〕。当工程款支付到合同款的50%〔含工程预付款〕时,刚刚预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程开工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。假设中标人对其他施工的开工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程开工验收合格之日起算,详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经开工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,假设乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无过失或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。十、工程合同价目开工结算1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建立单位预审后,由建立单位送有造价审核单位审核。2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的工程,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按以下方法调整:〔1〕在核对确认的工程量清单内已有的工程单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。〔2〕在核对确认的工程量清单以外的新增工程单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。〔3〕市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。十一、其他1、违约风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违背合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚方法,通过明确违约时需要承当的责任,来催促各方真正履行应承当的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否那么有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承当违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。〔1〕由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承当赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,假设比合同规定的完工日期提早完工时,那么由监理人和发包人核实提早天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。〔2〕乙方应承当本工程平安责任,用于施工作业平安设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承当。发生平安事故,责任由乙方承当。〔3〕不可抗力:假设遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。甲方:〔公章〕法定代表人:〔签字〕_____年____月____日乙方:〔公章〕法定代表人:〔签字〕_____年____月____日水利水电施工合同书_合同范本发包人:(全称)地址:法定代表人:委派现场代表:联络承包人:(全称)地址:法定代表人:工程经理:联络总工程师:质量负责人:监理人:(全称)地址:总监理工程师:联络监理工程师:发包人拟修建工程,承受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和老实信誉的原那么,经协商一致,订立本合同.一,工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3可研文件名称,文号:.1.4初设文件名称,文号:.1.5工程规模:;建立任务:.1.6工程概算审批总投资万元;资金.二,工程承包范围及合同工程量2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号).2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准).三,合同价款3.1合同价款承包方式:(详见合同附件3).3.2合同总价人民币(大写):万元(人民币小写万元).其中:永久工程万元;临时工程万元;平安措施费万元;技术措施费万元(详见合同附件2).四,合同工期及进度4.1开工日期:,开工日期:.4.2合同工期总日历天数:天.4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键工程进度满足控制性工期要求.关键工程控制性工期表序号关键工程名称最迟完工日期备注4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提早完工,按监理人核实的提早天数,发包人可向承包人支付提早完工奖金,提早完工奖励金计算方法:.五,双方的义务和责任5.1发包人的义务和责任5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承当相应的责任.5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工答应手续,并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知.否那么,承当工程延误责任.5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否那么,承当工期延误责任.提供的用地范围为:;期限:.5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承当的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否那么,承当工期延误责任.提供承包人使用的工程为:;期限:.5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析^p,判断和推论负责.5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供给由发包人负责提供的图纸.发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款.5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业平安以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任.地址:法定代表人:委派现场代表:联络承包人:(全称)地址:法定代表人:工程经理:联络总工程师:质量负责人:监理人:(全称)地址:总监理工程师:联络监理工程师:发包人拟修建工程,承受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- CAB 1020-2013汽车专用低压喷漆机的技术要求
- 滨州市滨城区2025年八年级《语文》上学期期末试题与参考答案
- 海外会展搭建服务与安全监管协议
- 碳排放权交易与碳资产管理平台联合推广合作协议
- 教育机构招生代理及品牌授权合作协议
- 电商平台仓储配送与物流标准化体系建设协议
- 花园使用权与城市绿化工程承包合同
- 证券市场投资风险管控补充协议
- 招标代理机构与环保企业股权合作框架
- 影视制作群演专用休息区租赁及设施维护协议
- 合肥市2025届高三年级5月教学质量检测(合肥三模)化学试题+答案
- 人教版八年级英语下册Unit 9 Section A单词词汇课件
- 国家开放大学2025年《创业基础》形考任务2答案
- 儿童支气管哮喘诊断与防治指南(2025)解读
- 无人机吊运材料的安全管理要求
- API RP 5A3-2023 套管、油管和管线管的螺纹脂推.荐方法
- 感染病例上报制度与流程
- 民事起诉状(机动车交通事故责任纠纷)
- 黄冈市 2025年春季九年级调研考试物理试题
- 《重大隐患判定标准解读》
- 叠杯培训课件
评论
0/150
提交评论