个人劳务承包合同范本合集(5篇)_第1页
个人劳务承包合同范本合集(5篇)_第2页
个人劳务承包合同范本合集(5篇)_第3页
个人劳务承包合同范本合集(5篇)_第4页
个人劳务承包合同范本合集(5篇)_第5页
已阅读5页,还剩128页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页个人劳务承包合同范本合集(5篇)个人劳务承包合同范本合集(5篇)。个人劳务承包合同范本【篇一】合同号:甲方:承包人:为了确保客户的消费经营顺利进展,进步本公司的劳务管理程度,增强劳务管理人员的责任心,进步经济收入。按照《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规的规定,在平等、自愿、公平和老实信誉原那么根底上,双方就本工程工程劳务用工事项协商达成一致,订立本合同。第一条、工程工程及内容:一、工程部:二、工程名称:三、工程地点第二条、劳务报酬与结算:1、按照客户所付的劳务费用公司与承包人各的50%,公司承当开发票所产生的费用,剩余所有费用由承包人承当。2、公司收到客户所付的劳务费用后一周内按比列返给承包人。:第三条、公司的权利和义务1、公司有权在工作期间对承包人所管理的劳务派遣人员进展统一管理。2、公司有权利对承包人的账目进展核查。3、客户对承包人的管理工作考核不满意或提出强烈意见时。公司有权利进展核实后处理直到客户满意。第四条、承包人的义务1、承包人应认真履行国家及地方有关的劳动、薪酬、社保、等方面的法律法规和政策规定。及时与所属劳务人员签订劳务合同。并确保劳务人员严格执行客户的规章制度及要求。2、承包人应该与所属劳务人员按照国家规定签订劳动合同,办理有关劳动用工手续,并及时为所属劳务人员购置国家规定的社会保险及其它保险,按时交纳规定费用(含单位及个人应缴纳的局部)假设承包人未办理相关保险或未及时参保并缴纳费用,所有与此相关的责任由承包人完全承当。3、承受公司和客户及有关部门的管理监视和检查。不断的培训和考核劳务人员的技术程度,教育劳务人员严格遵守客户的各项规章制度及设备的操作规程及技术要求。组织协调好客户对劳务人员进展岗前;转岗;岗位的平安培训和技术要求。负责搞好消费区域的平安卫生工作。4、承包人在工作期间不得无故离岗,如有特殊情况需提早两个月书面通知我公司,等公司安排好新的工作人员到现场进展交接并签订工作交接单方可离去。第五条、平安施工与检查:1、确实贯彻实行国家平安法规。承包人应与客户签订平安管理协议书,对所属劳务人员进展平安教育和管理,必须遵守一切平安消费管理制度。2、负责对消费工作中可能发生的伤,残等平安事故(包括高原职业病),对劳务人员及时采取平安保险措施。3、对劳务人员发生的小损伤,不及时上报工伤保险部门的,产生的一切费用有承包人支付,对于赔偿超过一万元的,公司经领导批准后可适当给予补助,如应承包人拖延造成严重后果的由承包人负责。4、劳务人员发生伤残事故,先有公司出面解决处理,事后经过调查与承包人的责任关系不大,公司根据所赔偿金额要求承包人适当赔偿。假设承包人具有不可推卸的责任,公司将按照利润分成的比例要求承包人赔偿。第六条、违约保证金为保证本合同的顺利履行。承包人须向公司交纳保证金2万元,作为工程平安及人工工资保证金。公司与客户合同期满________年内分期无息退还保证金。第七条、争议1、因本合同发生或与本合同有关的一切争议,有双方协商解决,协商不成的可通过法律诉讼解决。2、本合同未尽事宜双方共同协商解决。四、合同份数:本合同正本两份,具有同等效力,由甲方、承包人各执一份。甲方(盖章):代表人:____日期:________年____月____日承包人:(签字)地址:身份证号::____日期个人劳务承包合同范本【篇二】发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方将总承包的位于广元市朝天区朝天镇明月路48号的广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼工程(以下简称“本工程”)土建劳务承包给乙方。双方本着平等互利的原那么,经充分协商,达成协议如下:1、工程名称:广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼2、构造形式及建筑面积:框剪,地下一层、地上十四层,建筑面积15540㎡。3、承包范围及工作内容3.1承包范围:设计施工图内的全部土建工程和现场平安文明施工、现场临时设施以及甲方、建立方分包工程的配合用架、堵孔洞、抹灰及补烂一次性用工等。3.2工作内容:3.2.1模板工程:设计施工图内的所有模板工程(包括砖胎模)。模板制、安、拆所需的所有机械、设备、工具用具以及全部主材(包括周材)和辅材等由乙方提供,仅止水对拉螺栓由甲方提供。3.2.2钢筋工程:设计施工图内的所有钢筋制作安装,包括焊接、机械连接(连接套筒及攻丝由乙方负责,而且每台套丝机乙方配两名辅助用工)、植筋以及预埋铁件、铁马凳的制安。钢筋工程所需的全部机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供,仅钢材原材料由甲方提供。3.2.3混凝土工程:设计施工图内的所有混凝土工程的浇筑和养护。除商品砼、输送泵、输送管由甲方提供外,其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供,包括泵、管的安、拆和清洗。局部需自拌的砼由乙方拌制。3.2.4砌体工程:设计施工图内的所有多孔砖、空心砖、标砖和砌块的砌筑以及预制构件的制作、安装。甲方提供砖(砌块)、水泥、砂、外加剂,其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。3.2.5装饰工程:装饰工程所需原材料由甲方提供外,其它所需机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。抹灰:设计施工图内的所有室内、外墙面及天棚抹灰(清水模板砼面不抹灰,但必须打磨)。不包括保温层施工。楼地面:设计施工图内的所有楼地面工程,包括贴地面砖石。屋面:除柔性防水层、聚苯板保温层、嵌缝油膏以外的所有土建工作内容。墙面砖:设计施工图内的所有内墙瓷砖和外墙面砖,不含外墙保温。明沟及散水:设计施工图内的所有明沟及散水的全部土建工作内容,包括沟盖板的制作和安装,不包括油膏嵌缝。3.2.6土建范围的原材料(不含钢筋下车)及周转材料现场上下车、屡次转运及堆码用工。3.2.7甲方或建立方分包工程(门窗、玻璃幕墙、轻钢玻璃雨棚、铝塑板、给排水、电气、防水、保温、消防、通风空调、栏杆、电梯、内外墙漆、以及其它精装修等工程)的配合、预留孔洞和预埋件设置、吊管洞、堵管洞、抹面、补边、土建补烂、分包方需要搭设的脚手架。3.2.8平安施工a.洞口、临边防护:安装、维护、撤除、油漆等的人工、机械、材料。b.现场所有钢管平安防护棚搭设:包含搭设、维护、撤除、油漆等的人工、机械、材料。c.平安标识、标牌、标语的悬挂用工(含机具)。d.跑梯搭拆,挡脚板制作、安装、油漆等的人工、机械、材料。3.2.9文明施工现场设置不低于二人的专职保洁员负责施工现场、工地厕所以及现场办公区内外的清洁卫生;施工的楼梯间、楼面各层应随时保持干净。因现场平安检查、质量检查、建立方检查、政府检查、现场开会等,需要临时突击现场清扫清洁卫生、腾场地和搬运材料等用工;现场所有材料必须堆码整齐;平安文明施工标志标牌、划标志线、油漆标志面用工。3.2.10从开工到开工,乙方委派不少于6名现场管理、施工、技术人员,全面负责现场质量、技术、平安、进度、文明施工以及协调管理,不得中途退场。3.2.11乙方承当的工程内容,在未交付之前的成品保护工作。4、工程标准4.1质量标准:主体达优质构造工程,整体工程质量合格。4.2平安文明施工标准:确保平安文明施工,力争标化工地。4.3工期要求:360天。5、合同价款5.1乙方在签订本合同前已完全清楚现场条件并已考虑工地周围环境、天气因素、交通道路、民工生活条件、现场地质资料、施工图纸、承包范围,并已考虑施工技术措施,平安维护、标准化文明工地施工措施等因素。本工程执行按施工图建筑面积固定综合单价包干。5.2本工程劳务承包单价:按包干(建筑面积按20_清单定额及相关配套文件建筑面积计算标准执行)。本单价已包含各种规费、税金等。6、付款方式6.1进度款付款根据:按工程进度之节点工期为支付进度款的根据,节点分为:地下室工程、主体1~4层、主体5~9层、主体10~14层、装饰14~10层、装饰9~5层、装饰4~地下1层等共七个节点。6.2计算方式:甲方按50万元/节点支付乙方劳务费。乙方每完成一个节点后,以书面形式向甲方工程部申报,经甲方工程部核定后支付劳务费。6.3付款方式:甲方核定节点工期后十日内,支付本次节点进度劳务费计伍拾万元整。土建工程全部完成并经甲方工程部初验合格后十日内,再支付劳务费伍拾万元整。全部工程开工验收合格后两个月内,扣除总价款5%的保修金后付清余款。开工验收合格一年后,扣除实际发生的保修费,退还保修金(无息)。每次付款,乙方必须提供劳务发票。6.4甲方每次支付节点劳务费后,乙方必须承受甲方现场监视按实际到本施工现场施工的工人及管理人员(以门卫考勤记录为准)发放全部工资,并将签字按手印的工资发放记录留存甲方一份备查。7、经济签证假设因甲方原因发生零星用工,工日数量以现场签证为准。结算单价为:技工8、双方职责8.1.甲方职责8.1.1甲方负责向乙方提供的资料:本工程的全套施工图壹套,图纸会审纪要、设计变更、相关平安、文明施工技术资料等各壹份。8.1.2甲方管理人员为乙方提供每层程度控制点一个,轴线控制线二条,监视检查乙方施工质量、平安、进度的全过程。8.1.3甲方为乙方提供现场办公室一间。8.1.4甲方负责本工程所有验收的组织、接洽及相关事项。8.1.5甲方负责本工程所需的钢材、商砼、水泥、砂、石子、外加剂、砖、砌块、地面砖、瓷砖、外墙面砖、花岗石、钢丝网或纤维网、止水对拉螺杆、止水钢板(或橡胶止水条、带)、施工临水临电(临水:水龙头外的软管乙方承当;临电:三级箱外的线、箱、行走灯等由乙方承当)等的供给,除此以外的所有机械、设备、工具用具、材料(包括周转材料、辅助材料)等均由乙方承当。8.1.6.甲方负责提供平安文明施工所需的警示牌、标语等。8.2.乙方职责8.2.1乙方人员进场后,应及时向甲方提供本工程现场工程负责人及各分项现场管理人员(不少于六名),包括总负责人、分管工长、平安员(有证)、现场文明施工管理员及其联络方式。8.2.2乙方现场工人必须是年满18周岁以上、55周岁以下,且身体安康、遵纪守法的工人。应全部登记造册存档,并提交个人的有效身份证复印件、暂住证、务工证、婚育证明等相关资料。8.2.3乙方负责平安管理的人员应主动配合甲方平安员对新进场的工人首先进展“三级”平安教育及办理相关手续后再上岗;未经“三级”教育的工人不得上岗。8.2.4乙方工人进入施工现场必须戴统一黄色平安帽,统一着工作装(服装由甲方提供),并遵守施工现场的一切规章制度,保护各种公共设施,损坏设施照价赔偿;严禁男女混住;不准带小孩进入施工区域。8.2.5乙方的特种作业人员(机操工、焊工、架工、塔机指挥等),一律按要求持证上岗(查证有效原件,提交复印件),并应全部进展登记造册存档,同时听从甲方平安员的安排指挥。塔机指挥必须是货物起、落点各一人。8.2.6乙方钢筋工长在下料之前,应充分考虑材料的节约,钢筋损耗率严格控制在2%以内,超出局部由乙方照价赔偿。8.2.7乙方必须按标化工地的要求组织施工,并随时承受甲方监视和检查,做到工完料尽场地清;装备专职清洁人员负责现场、生活办公区环境卫生,随时保持施工现场内的文明整洁。8.2.8乙方负责施工现场、现场办公区以及自己生活区的平安保卫工作,保证自身材料和机具以及甲方办公设施、材料、设备及设施等的平安。8.2.9乙方应随时保证有足够的合格技术工人,以确保工程工期和质量,并保证节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量。节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量没有满足甲方要求的,按每人每天100元处分。8.2.10乙方应及时配合甲方完成工程范围内的样品打样确认工作。承建工程在未交付甲方之前,应做好成品保护工作,保护期间如发生损坏,乙方应及时主动修复并保证其质量。所发生的一切费用,由乙方自行负责。8.2.11乙方自进场之日起至工程开工止,一切违法、违规、违章行为(平安文明消费、治安保卫、方案生育等)的责任及连带第三方责任概由乙方自行负责。8.2.12乙方应执行甲方的指令,承受甲方的监视、管理。乙方在本工程中的一切施工行为,如违背国家、____和建立行政管理部门现行的法律法规,概由乙方自行负责,并承当全部经济和法律责任。8.2.13乙方的所有作业人员在本工程施工期间因违背施工现场的相关规定,违章指挥、违章作业等原因所造成的人身伤害(包括:伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承当全部的经济和法律责任。8.2.14因业主方不许在施工现场搭设民工生活区,只能在异地设置,生活区的安保及清洁卫生由乙方承当。乙方工人上下班必须遵守交通规那么,做好交通平安工作。假设发生交通平安事故,一切经济损失和法律责任由乙方承当。8.2.15乙方所有人员在施工现场外发生的一切违法、违纪行为所造成的经济损失和法律责任均由乙方自行承当。8.2.16在甲方按合同支付进度款的前提下,乙方工人不管任何理由,均不得到甲方或业主方闹事,否那么,按¥10000元/次处以乙方罚款,其罚款在乙方劳务费中扣除。8.2.17乙方现场负责人及管理人员,在施工作业期间必须全时段留守施工现场,甲方将对乙方管理人员进展现场考勤。假设有事,乙方负责人应提早一天向甲方工程经理请假,否那么,处以罚款¥1000元/人.次;乙方管理人员在工程未完工前,未经甲方同意不得撤离本工程施工现场,亦不得擅自更换(甲方有权要求更换),否那么将按¥5000元/人处以罚款。8.2.18乙方负责的三级配电箱以外的电线,动力必须为五芯绝缘胶管线,照明必须为三芯绝缘胶管线,不得有护套线及花线之内的电线在现场出现,否那么,每发现一处,按1000元/次处以罚款。焊接机械设备必须带有二次空载保护器,经甲方验收合格前方可使用。在施工现场及生活区内严禁私拉乱接各种电线。8.2.19假设出现质量问题,乙方除赔偿甲方的经济损失外,甲方有权处以罚款。层高、轴线超出标准,罚款20_元/处(每层基准轴线和基准程度点由甲方提供);爆模1000元/处;≥200cm2蜂窝、麻面和露筋500元/处;≥5cm深的孔洞情节轻重处100-1000元/次的罚款。8.2.20乙方施工现场工人所需的平安帽、平安带、手套、雨具及其他全部劳保用品由乙方自行提供。8.2.21除保证施工正常进展的机械、设备配置外,因本工程高达60米,乙方必须至少设置一台施工电梯;为保证砼施工进度和质量,乙方必须至少设置一台砼布料机。9、工程质量与检验9.1本工程的质量管理严格按照现行《建筑工程施工验收标准》、《建筑工程质量管理条例》执行。9.2检查和返工9.2.1乙方应按标准、标准和设计图纸要求严格施工,并积极配合甲方承受监理单位和建立单位的.检查检验,并为检查检验提供便利条件。9.2.2出现质量问题,甲方有权责令乙方返工整改,如乙方不在限期内整改完毕,甲方有权对乙方进展经济处分或要求乙方停工,由此造成的经济损失、工期延误全部由乙方负责,并追究乙方违约责任。9.2.3工程质量如达不到验收标准,监理单位和建立单位一经发现,乙方应按监理单位和建立单位的要求整改或者重新施工,直到符合约定标准,由乙方承当整改或重新施工的所有费用,由此给甲方造成的材料损失费,甲方在进度款中扣除,工期不予顺延。9.3隐蔽工程及中间验收本工程具备隐蔽条件或到达中间验收部位,乙方质检员应先进展认真自检后再通知甲方工程负责人,经甲方检查合格后,再由甲方通知监理单位和建立单位进展验收。验收合格,监理单位和建立单位在验收记录上签字确认后,乙方才能进展隐蔽和继续施工,如验收不合格,乙方必须无条件在规定的时间内整改后重新验收。10、工程质量保修10.1保修责任:根据中华人民共和国建立部令第80号《房屋建筑工程质量保修方法》,乙方承当以下保修责任:10.1.1房屋建筑工程在保修期内,属乙方承包的范围内出现质量问题,甲方向乙方发出保修通知后,乙方必须在甲方发出通知后24小时内到现场核查情况,并立即予以维修。不能及时修复时,应向对方说明情况以及可行的修复时间,乙方应保证在双方协商时间内完成维修工作并保证维修质量。10.1.2凡因乙方原因发生涉及构造平安的质量缺陷,甲方有权委托具有资质的质量处理单位进展加固施工,全部费用由乙方承当。10.1.3在保修期限内,因乙方原因维修不及时或未到达质量要求造成人身伤害、财产损失的由乙方承当赔偿责任。10.2保修范围:本合同乙方承包范围内的所有工作内容即为乙方保修范围(甲方分包工程除外)。10.3保修期限:从工程开工验收合格之日起计算,保修期为两年。10.4保修的履行方式10.4.1乙方在签订本合同时以书面的形式留下乙方的通讯地址、联络,假设因乙方地址不详、变更、人员变换等导致甲方无法联络,甲方有权组织维修,并由乙方承当全部费用及违约责任,其费用在保修金内扣除。10.4.2乙方在保修施工时必须做到以下几点:a.保护业主财产平安;b.保证施工质量,完工后由业主评定保修质量;c.保修施工完工时,需做好卫生,请业主在《保修通知书》上签字确认。11、违约责任及奖罚11.1本工程必须到达广元市文明工地标准,到达那么奖励乙方两万元,否那么,在乙方工程款中扣两万元作为违约金。11.2假设乙方按照约定工期(包含节点工期和开工工期)提早完工,每提早一天,奖励乙方一千元;每延误一天(甲方和业主方原因造成的工期延误除外),处乙方罚款两千元。11.3乙方施工中途不得以任何理由擅自退场,否那么,甲方只按完成量的50%支付工程款,其它50%作为给甲方造成损失的违约金。11.4、在施工过程中,因乙方原因造成业主、监理、质监、安监等对甲方的罚款,由乙方承当,甲方有权追加被罚金额20%~100%的处分。12、争议本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可向广元市仲裁机构申请仲裁或向朝天区人民法院提起诉讼。13、合同解除13.1甲、乙双方协商一致,可以解除本合同;13.2假设乙方不能保质按时完成其承包任务,甲方发出书面警告三日内仍无明显成效时,甲方可发出书面通知解除合同,乙方应在书面通知发出三日内无条件退场,劳务费的结算假设发生争议,将以不利于乙方的方式结算,且违约责任由乙方承当,甲方扣除乙方工程款叁拾万元作为违约金。14、合同生效与终止14.1本合同经双方法定代表人或委托代理人签名、盖章后生效。14.2甲、乙双方履行完本合同的全部义务,乙方保修期到期,甲方退还保修金后,合同自动失效。14.3本合同未尽事宜,甲、乙双方另行友好协商解决。14.4本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,具有同等法律效力。甲方:乙方:法定(委托)代表:法定(委托)代表:通信地址:通信地址:公司:公司:联络人:联络人:::签订地点:本工程施工工地签订日期:年月日个人劳务承包合同范本【篇三】发包方〔甲方〕:四川****集团承包方〔乙方〕:甲方已与***建筑安装就阳城·心灵家园工程建筑安装工程a标段施工工程签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性,加强工程管理,进步工作效率,经乙方申请,甲方同意,甲方聘任乙方为该工程班组负责人,并将该工程的局部劳务施工交由乙方组织人员进展内部承包。经双方依法平等协商,现就本次内部承包的有关事项达成如下协议,双方共同遵循老实信誉原那么予以履行。第一节工程概况及目的1.11.2工程名称:阳城·心灵家园工程a标段建立工程#楼。建筑面积:暂定:。实际建筑面积开工结算以施工图为准,建筑面积实行固定建筑面积包干,共m2。1.31.41.51.6建筑层数:工程地址:成都市青羊区培风村5/6/7组地块平安、文明施工目的:平安文明工地进度目的:开工日期:年月日;±0.00以下工程开工日期:年月日;全部主体构造封顶,年月日;全部装修完成并验收合格,年月日;年月日,总日历工作天数为:380天。第二节承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围:建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶,从根底砼垫层开场到开工为止的设计图纸范围内〔除2.2内容外的〕所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容:〔1〕土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩根底。〔2〕楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。〔3〕腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。〔4〕防水、保温分项工程〔土建局部除外〕。〔5〕设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程〔土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内〕。〔6〕门窗安装工程。2.3内部承包方式:人工费〔含丝接人工及机具设备〕+辅助材料费〔含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等〕+周转材料费〔含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网〕+施工机械费〔塔吊、施工电梯、大小型机械等〕+措施费〔含平安防护设施〕+现场维护费及文明施工费〔含办公区维护〕+其他不可预见费,按照《20xx年建筑工程建筑面积计算标准》及相关规定进展计算,一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节合同价款3.1合同单价按建筑面积:rmb元/㎡〔详见《阳城心灵家园〔a标段〕劳务等承包费报价及组成表》〕,合同总价约为¥元,〔含出据0.8%的农民工工资的发票费用〕。大写:零星签证用工技工单价:120元/工日;零星签证用工普工单价:80元/工日。3.2合同单价包括但不限于以下内容及费用:3.2.1完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收到达合同要求所需付出的全部人工费用,并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。3.2.2完成合同承包范围内工作所需用的根本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差〔运距指在施工现场内〕3.2.3乙方班组人员工资包括:根本工资、辅助工资等。3.2.4乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等;3.2.5乙方在施工消费过程中,使用的机具、各型机械〔例:丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具〕的费用等。3.2.6完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等;3.2.7为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等;3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9施工现场内的材料等二次转运费〔装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费〕已含在合同价款中,但不包括钢筋下车时的`吊装费用。3.2.10预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等;3.2.12乙方生活及消费责任区的建立和清理,承包工程所使用的材料堆放保管等;3.2.13为到达合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等;3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和,应包括人工、辅助材料〔或设备〕、中小型机械及消费工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。3.2.15外脚手架:本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架,其所有材料及人工包含在合同单价之中,使用时间为主体构造及外墙装饰全部验收合格、方可撤除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求:〔1〕外架搭设方案必须符合标准要求,并经监理和发包人审核批准前方能施行,验收合格前方能使用。〔2〕外架材料的材质必须符合标准要求。〔3〕外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进展油漆处理。3.2.17所有进入施工现场的平安网〔密目网、尼龙程度网〕必须是阻燃的、经检验合格的产品,且必须是全新的。3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进展翻新处理。3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。第四节甲方提供的施工条件及资4.1商品砼由甲方运至施工现场〔二次构造砼为自搅砼〕,卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。4.2消费、生活等临时用房:甲方只为乙方提供活动板房,乙方使用和管理,费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂,由乙方自行解决食堂问题。4.4施工用水、用电情况提供:甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场,并安装计量表;场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责;施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施:乙方进场后,甲方指定地点搭建,材料由甲方提供,搭设人工费由乙方承当〔板房由专业单位搭建除外〕。4.6用于工程实体的主要材料〔商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱〕由甲方提供。第五节乙方应提供的资5.1为保证本工程的施行,除本合同第四节约定的甲方提供的资外的所有施行工程所必须的各型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己提供,乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态,以满足施工需要。5.2在承包工程范围内,乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工标准及甲方的要求,因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责,甲方不承当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及平安责任书。第六节双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工地代表:暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜〔但不超过其委托权限〕,签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效〔详细委托人员由甲方总负责人届时确定〕,签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进展全面监视、指导和管理。如有迹象说明乙方已无履行承包合同的才能或严重损害了甲方的利益、信誉等,甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工,同时保存追究乙方所有责任的权利。6.1.3负责向乙方进展技术、质量、平安、场容、进度的交底。6.1.4负责向乙方提供施工图1套,如需增加施工图份数,乙方可自行加晒,费用自理。6.1.5负责组织施工图纸会审,施工组织设计交底,审查乙方编制的详细施工作业方案。6.1.6负责提供商品砼,但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联络工作。6.1.8负责组织工程开工验收工作,配合协调乙方组织中间验收及分局部项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场〔首次汽车吊卸车费用由甲方负责〕。6.1.10定期组织召开消费例会,定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料搜集整理,但自检资料和强迫性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进展审查及监管。6.2乙方的权利及义务:6.2.1乙方驻工地代表:全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应装备其他13名工程管理人员,其装备的数量如下〔由乙方进场时一并提供〕:班组执行负责人〔1人〕、施工员〔3人〕、测量员〔2人〕;平安员〔2人〕;质检员〔2人〕;水电工长〔1人〕;大门口门卫〔2人〕以上人员须持证上岗,岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方工程部统一管理,每个月的出勤天数必须和工程部所有人员一致不得少于28天〔2月份不得少于26天〕。6.2.2乙方必须保证工程管理成员的完好及至工程开工不得随意更换上述人员,因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意前方可以更换外,否那么甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处分。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进展再次转包,否那么视为违约,乙方必须承当所有违约处分。6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度,设置专职的质量检查员、平安员,负责质量、平安。承当因违背上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种答应证〔包括施工人员的各种答应证〕,如违背规定,由乙方承当一切责任。自备各种特殊工种施工人员〔包括测量工、大型机械操作工〕且特殊工种需要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程方案进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约,并按违约给予处分,甲方保存劝其退场的权利,因退场造成的损失乙方自行承当。6.2.10将答应证和施工的人员登记造册,交甲方备案,参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施工过程中,乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案,降低工程本钱。6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件,同条件养护的试块,按标准及发包人见证由承包人现场制作,强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承当,制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承当。6.2.13本工程钢筋配筋〔包括预埋铁件、穿墙杆等〕由乙方负责,其配筋单方案应提早10天交予甲方审核,经甲方审核后进展加工。6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进展施工,未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求,完成甲方关于企业形象宣传有关的工作;自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品,费用自付。6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。个人劳务承包合同范本【篇四】甲方名称:____________性质:___________乙方姓名:____________性别:___________甲方________________因消费、因工作需要,经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策,经双方协商达成如下协议:一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月),从____年____月____日至____年____月____日止。其中试用期为____个月,至____年____月____日止。二、根本权利和义务:甲方:1.根据消费(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进展管理;2.保护乙方的合法权益,应按有关规定,付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;3.做好乙方上岗前的平安教育并提供符合平安、卫生要求的劳动作业条件;4.根据国家有关规定对乙方施行奖励和处分。乙方:1.劳动合同制工人享有本单位固定工____利、义务及各项待遇。2.合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;3.严格遵守操作规程,保证平安消费;4.完成甲方分配的消费(工作)任务和经济指标。三、双方应明确的详细事项:1.工资待遇:2.劳动保险及福利待遇:3.根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险:4.其他:四、合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提早解除合同。任何一方解除合同,须提早____天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。五、一方违背本合同,造成对方经济损失,由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。甲方(签字)____年____月____日乙方(签字)____年____月____个人劳务承包合同范本【篇五】工程名称:工程地址:年月日发包方:(以下简称甲方)承包方:公司(以下简称乙方)为了确保“”工程(下称工程)工程建立顺利开展,甲方将本工程楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的根底上,根据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程详细情况,特订立本合同。一、工程概况1、工程名称:。2、工程地点:。二、劳务承包范围乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为根据,详细承包内容如下:1、混凝土的浇灌成型,包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土保护层厚度)收面、养护,室内零星混凝土的浇筑,楼面、地面原浆拉毛。2、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业,施工场地清扫,每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗,拆模后的楼面清扫,场地水泥、石子、砂的临时转运,混凝土工程的操作场地的材料堆码,施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他平安文明施工方面的工作。3、完本钱单项工程劳务工程必须进展的其他辅助性工作。三、劳务承包方式:1、本劳务工程采用包工包辅料及局部机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及局部机具的包干形式进展承包。2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供,其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,详细包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。2.2、本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、耗材的费用均由乙方承当。耗材由甲方购置,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。假设乙方对甲方提供的耗材单价有异议,可自行联络商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂商消费的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购置。但乙方假设自行购置耗材应提早三日通知甲方。2.3主材的损耗控制:乙方应严格按监测站规定的定额比例配料,水泥用量不能超过定额用量的86%,超过局部材料按甲方购置价从乙方工程款中扣除。假设采用商品砼,每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰搜集重利用,假设每天下班后的落地灰不搜集,或搜集不干净,超过两灰桶那么由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失,并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%,超过局部由乙方赔偿给甲方,甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。假设甲方发现乙方成心浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。四、劳务工程工期1、工程开、开工时间:1.1、开工时间:年月日,开工时间:年月日。1.2、总日历工期:总日历工期天,从开工之日开场计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不管任何原因均不得变更或延长。详细各阶段的工期以进度方案和月报为准,分段工期必须保证总工期。五、劳务工程质量1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收标准及甲方要求认真组织施工,到达国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。2、各分阶段工程的质量和平安文明施工必须经历收到达合格标准后,才能进展下阶段工程施工。3、乙方所承包的劳务工程从开工至开工期内在甲方每月的评比中均被评为优者,以合同单价上浮5%作为结算承包单价,假设在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单价。六、劳务款结算根据及结算单价1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土平安文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以确定的建筑面积为准)计算为:元/m2,大写。2、根底部份混凝土为元/m3,大写。3、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、平安责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、平安无伤亡事故奖、平安文明施工费用以及完本钱合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。七、劳务工程其它费用确实定1、单项工程劳务原那么上不再另行计算计时工,假设因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理方法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在元以内不予计算,超过元的局部按实际变更量(以定额计算)进展结算。假设乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承当。2、计时工工资:技术工按元/工日计算,普工按元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。3、假设乙方施工中采用新工艺、新方法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节约,甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。假设乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过局部按甲方购置材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。八、履约保证金和劳务款结算支付程序1、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的根据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承当,甲方不承当任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及工程部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的'50%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使用后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的50%工程履约保证金(不计利息)。3、工程进度款的结算方式:乙方每月方收到进度报表后个工作日内审核完毕,审核完毕后个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。4、劳务工程结算款支付的特别约定:(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。(2)乙方委托(身份证号码:)作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。乙方自愿委托直接到甲方收取劳务工程款,(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进展验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该工程施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。假设乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,那么视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承当。(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方工程经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方工程经理签字确认;未经甲方工程经理签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否那么视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员(包括但不限于施管人员、工程经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关工程部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否那么无效,由此产生一切后果由乙方自行承当,甲方不承当任何法律责任。5、劳务工程尾款:主体工程开工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经历收合格交付甲方后,甲方在一个月内将按合同总价的%扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为年(从工程开工备案之日起算),假设保修期满未产生维修费用,那么由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。假设乙方承包范围内的工程产生了维修费,那么甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;假设预留保修费用不够扣取,那么由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。九、平安施工乙方进场时必须配合甲方对全表达场工作人员进展平安教育,同时与每个工作人员签订平安责任书,保证平安文明施工到达市级文明工地标准。乙方必须采取相应的平安防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身平安。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,均由乙方自行负责和承当费用,甲方不负任何因平安施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。十、甲方责任1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按方案和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。2、提供施工用水、用电接口。3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进展技术进展指导和现场工程质量监视管理,进展平安宣传教育和平安检查。十一、乙方责任1、按施工图纸及施工标准和甲方及建立方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建立单位同意,不得进展设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。2、制定工程进度方案,按甲方审定的施工方案施行,确保工程如期完工。3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进展班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。4、对工程施工要用的材料要提早一周提出方案。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须承受建立单位、监理单位的现场监视检查,不得无故回绝。否那么,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承当500元违约金。6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度方案、技术交底,以及完成甲方下达的各项方案指标。7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁盗窃或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否那么,由乙方承当相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否那么甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承当。十二、违约与违约责任1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承当壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,那么每天延期一天乙方应向甲方承当五百元的违约金,并按延误天数累积计算。2、工程质量按甲方工程管理制度进展评定,假设验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,那么按五百元/次承当违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款之规定承当违约责任。3、假设乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现那么视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否那么,甲方没收其全部的履约保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。5、假设乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,那么甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。7、假设乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建立方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方,且相关行为未被媒体曝光,那么乙方应向甲方承当5万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建立业主或者甲方的发包人承当的违约责任);假设相关行为被媒体曝光,那么乙方应相甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建立业主或者甲方的发包人承当的违约责任)。同时,甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任,情节严重的直至追究刑事责任。8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,那么乙方应向甲方承当500-1000元的违约金,造成甲方及别人损失的,还应依法相应赔偿承当责任,情节严重者交司法机关处理。假设乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承当1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。9、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违背本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。10、甲乙双方自愿同意并承受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承当的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。十三、其它约定1、按国家税法规定属隶纳税原那么,甲方支付给乙方的款项,乙方必须在工程所在地税务机关纳税开建筑安装发票,乙方在异地纳税均无效,否那么,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者回绝付款。本合同采用的币种为人民币。2、乙方不将本工程所需材料、设备提早用书面形式通知甲方作好准备或因未做好方案通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承当责任,因此影响了其它工种进展正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除,且由担保人承当连带赔偿责任。4、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承当一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的根底上签订本合同。5、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保,假设乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承当的违约责任、赔偿责任和保修义务),那么由担保人对此承当连带责任。6、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,可以向甲方所在地人民法院起诉。7、本合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:委托代理人:委托代理人:::联络:乙方担保人(签字):合同签订时间:合同签订地点:附件:1、结帐申请单:2、工单3、结帐单:经典推荐劳务承包合同怎么写分享(5篇)劳务承包合同怎么写(篇一)男方:中国工商银行股份庆阳分行乙方:甘肃省庆阳市庆达石油技术效劳甲方:中国工商银行股份庆阳分行单位地址:庆阳市西峰区西大街23号联络:负责人:许国军乙方:甘肃省庆阳市庆达石油技术效劳单位地址:庆阳市西峰区长庆大道40号联络:法定代表人:闫惠荣第一章总那么第一条为了保障甲方后勤劳务效劳工作,乙方为甲方提供后勤劳务保障的有偿效劳。根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定,明确双方的权利义务和责任,经甲乙双方平等协商,达成以下劳务效劳承包合同:第二章承包合同内容第二条乙方有偿为甲方提供后勤劳务效劳〔包括甲方县支行及网点的后勤劳务效劳〕。第三条为甲方提供劳务效劳的范围及内容。〔一〕负责提供甲方业务及公务所需用车驾驶劳务效劳。〔二〕负责提供甲方所需门卫、清洁卫生劳务效劳。〔三〕负责提供甲方所需炊事劳务效劳。〔四〕负责提供甲方所需业务凭证传递劳务效劳。〔五〕负责提供甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务效劳。〔六〕负责提供甲方所需其他后勤保障的劳务效劳。第三章效劳费用和结算方式第四条劳务承包费用标准根据甲方后勤效劳所需劳务人员及工作量,甲方每年支付给乙方劳务效劳承包费〔以实际结算为准,详见甲方提供的费用清单〕,劳务效劳承包费用含:劳务人员工资、单位承当的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙方的效劳管理费【管理费每人每月按100元计算】。工伤保险金每年初一次性甲方给乙方付清,新增人员甲方给乙方一次性支付劳务中介费每人100元。第五条支付方式〔一〕乙方在每月的10日前〔节假日顺延〕将按月收取效劳承包费用的税务____给甲方,甲方收到发票和费用清单后,在10日之内将当月的效劳承包费用全额支付给乙方〔节假日顺延〕。〔二〕甲方给乙方支付的效劳承包费以转账方式划入乙方帐户。〔三〕本承包合同签定生效后,甲方从20xx年1月份起按合同规定和要求给乙方支付效劳承包费用。第四章乙方的承诺与保证第六条乙方向甲方作出如下承诺和保证:〔一〕乙方的组织机构是依法设立和具有法人资格的实体,可以独立承当民事和相关法律责任。〔二〕具有合法有效的经营答应证和有关部门及签证机关批准从事劳务的资质证明文件。〔三〕乙方具备与承当劳务效劳相关责任的资质和赔付才能。第五章双方的权利义务和责任第七条甲方的权利义务:〔一〕有权对乙方提供的劳务效劳工作进展检查和监视,随时向乙方通报效劳情况及存在的问题,提出改良效劳的意见。对提供效劳的劳务人员进展管理和年度约束,假设发现有不称职人员或违背约定效劳事项的,有权要求乙方予以整改或退回不称职劳务人员。〔二〕为进展后勤效劳的劳务工提供平安消费和工作的场所〔不含食宿在内〕,提供必要的劳开工具和劳动保护用品〔退出效劳时完好归还工具〕,维护和保障劳务工的合法权益。〔三〕按照本效劳协议的约定,按时足额给乙方支付后勤效劳承包费用。第八条乙方的权利义务:〔一〕乙方对危及劳务人员生命平安、身体安康的工作环境和条件,有权向甲方提出整改意见和建议,并要求甲方立即纠正。〔二〕乙方的劳务人员对甲方违背平安要求和规定的指挥及强令冒险作业,劳务工有权回绝执行和向乙方反响情况,乙方有权向甲方提出纠改意见,甲方不进展纠改的,乙方可向有关部门反响情况,直至终结合同。〔三〕乙方的劳务人员因工作不负责任或违规操作给甲方造成经济损失的,劳务工当事人要负责经济赔偿责任,乙方协助处理。造成严重不良社会影响的,甲方有权退回劳务工和要求劳务工给予相应赔偿。〔四〕乙方按照《劳动合同法》等有关法律、法规的规定要求与指派到甲方效劳的劳务人员签订《劳动合同》,建立劳动雇佣关系,全面负责协调与劳务工的劳动争议,依法维护甲方和劳务人员的合法权益。〔五〕劳务工在甲方提供的岗位工作期间发生伤、病、残、亡等事故的处理,由乙方与甲方参照《劳动法》、《工伤保险条例》及社会医疗保险等有关规定协商妥善处理。〔六〕乙方要给在甲方提供效劳工作的劳务人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险金〔向甲方提供缴纳凭证复印件〕。〔七〕乙方指派的劳务人员要保护甲方提供的劳开工具和工作所需的设备,按规定对劳开工具和设备进展保养维护,对因不爱惜和违规操作造成财产损失的,由劳务工当事人负责赔偿经济损失。第九条甲乙双方的责任〔一〕劳务工在甲方效劳期间发生严重违背规章制度或者有违法行为和问题的,甲方有权随时将该劳务工退回乙方,对此甲方不承当任何违约责任。〔二〕劳务工渎职和违规操作造成身体伤残的,一切责任由劳务工自负。〔三〕劳务工是与乙方签订劳动合同,建立劳动雇佣关系的,发生劳动争议后是劳务人员与乙方之间的争议,应由乙方全权负责处理,因劳动争议产生的所有费用由乙方和劳务工承包。〔四〕劳务工在甲方上班工作期间因保护国家、集体财产和公民人身平安被受伤致残的,由甲乙方双方共同负责协调处理好有关事宜,由此而产生的费用由甲方承当。〔五〕劳务工在甲方上班工作期间无渎职和违规操作行为而发生意外事故被受伤致残的,由乙方出面按《工伤保险条例》等有关规定全权负责协调处理相关事宜,甲方积极配合。〔六〕劳务工在岗位工作期间以外发生的伤亡事故,均由劳务工自负,与甲乙双方无关。〔七〕甲方应按约定时间足额支付乙方劳务效劳承包费用,如逾期未支付劳务效劳费用的,从逾期之日起按当月支付劳务服劳务承包合同怎么写(篇二)甲方:()(以下简称甲方)乙方:()同志为代表的厨师团体(以下简称乙方)双方经过互相信任、自愿、平等、协商,达成一致,甲方愿意将其厨房承包给乙方工作。一、承包期限暂定年,于年月日起至年月日止。二、甲方将厨房承包给乙方工作。乙方工作人员共人。每月根本工资定为人民币元整(大写:万千佰拾元)。每月的工资发放为次月的日,由乙方代表(由乙方合同签字人员)领取、自由支配。三、在根本工资的根底上,每天营业额(包括酒水、菜肴等)保底为元,如超出元以上局部,按超出的总营业额的%提成作为厨房的奖金,奖金于次月的日连同根本工资一起发放,由乙方签字代表领取和自由支配。四、乙方的工作人员每天上班工作时间为早上北京时间9:00至晚上北京时间9点。甲方负责乙方工作厨师的工作餐、住宿(集体宿舍)、节假日补贴、其他福利和超出工作时间补贴,参照相关法规与酒店其他员工同等。五、甲方不得以任何理由借钱与乙方非签字代表人员,如发生甲方以任何理由借钱给乙方非签字代表员工,乙方签字代表有权向甲方要求全额补偿所发生的费用。六、甲乙双方约定,每三个月换一次菜单,如有临时增加新菜单,互相协商解决。七、甲方支持乙方参加各类有利于酒店或餐厅声誉的各类社会活动。八、甲方的权利和义务:1、甲方有提供乙方工作所需的合格设备设施和良好的工作、休息环境的义务。2、甲方有提供乙方工作所需工作服和平安防护设施的义务,并定期为乙方工作人员更换和清浩工作服。3、甲方如对乙方个别厨师技术才能不满,有要求乙方更换的权利,但甲方有为乙方更换退出成员结清工资并提供相于半月工资作为遣散路费的义务。4、乙方须承受甲方领导和监视,如乙方违背相关店规,甲方有权利对乙方做出正当处分。5、乙方所有员工涉及到地方行政管理等部门收费(如暂住证费、安康证收费、上岗操作证费、培训费等等)由甲方负责支付。6、甲方为乙方管理及技术保密,如发生泄露造成的一切损失和后果由甲方负责。九、乙方的权利和义务1、在保证餐厅正常运作的情况下,可自行安排人员休息、请假等事宜。2、在保证酒店或餐厅正常运作和足够技术力量情况下,厨房人事权利归乙方代表。3、乙方有遵守和执行酒店制定的各项指标和制度的义务。如卫生要求、菜肴出品要求、平安操作要求、控制人为浪费的要求、设备设施保管的要求。4、乙方技术人员变动,提早三日与甲方协商解决。5、乙方主要对甲方提供的食用材料进展加工,其它如洗碗、清洁餐厅卫生、传菜等工种不在本劳务合同范围内。厨房原料由乙方报单,甲方负责购置,乙方有权退回(拒用)一切不合格原料。因原材料不合格而引发的一系列问题由甲方负责。十、工伤事故的处理方法:乙方在厨房工作期间,如正当操作情况下出现的受伤等事故视为工伤,由甲方负责参照相关法律法规处理。十一、如遇餐厅转让或产权发生变更,甲方须提早半个月通知乙方。在后来的法人不留用乙方的情况下,甲方须结清所有工资并补偿乙方半个月工资。如遇到非典、地震、战争、社会骚乱等不可抗力原因那么按相关法规处理。十二、提早终止合同的处理方法:1、假如甲方提早终止协议,须提早一个月书面形式通知对方,甲方须结清所有工资并补偿乙方半个月工资作为赔偿。2、如乙方提出提早终止合同,须提早一个月书面形式通知甲方,并赔偿半个月根本工资给甲方作为找厨师的费用。十三、违约的处理方法:1、欠发工资或奖金十天以上视为违约。2、双方未按协商的方法提早终止协议视为违约。3、工伤事故未按协议方法处理视为违约。4、双方中一方刻意刁难对方视刻意刁难方违约。如任何一方违约将赔偿对方半个月根本工资。在工作岗位上由执行总厨代理执行。违约赔偿应由甲乙双方协商解决,协商解决不了,可由共同确认的第三方调解解决,调解不成功,可向地方法院提起诉讼解决。十四、其它未尽事宜,甲乙双方协商解决。十五、合同在执行中,经双方协商可修改条款,但未修改前仍按原条款执行,合同经双方签字后生效。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:(法人代表签字、酒店或者餐厅印章)乙方(乙方代表签字、私人印章或手印)签订日期:年月劳务承包合同怎么写(篇三)发包方:____________________________承包方:____________________________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原那么,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达本钱合同条款如下,双方共同遵照执行。第一条工程概况〔一〕工程名称:____________________________〔二〕工程地点:____________________________〔三〕施工面积:____________________________第二条承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程〔综合〕、支模〔含脚手架〕、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑撤除〔含除渣〕、搭建临设;零星估工等〔除水电安装及绿化工程外的所有工程〕。第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立工程,假设有,现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期〔三个月〕〔一〕开工日期:____________________________〔二〕开工日期:____________________________第五条施工技术要求〔一〕每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。〔二〕乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工标准施工。先作样板,达标后再施工。〔三〕第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进展,本工序完成验收合格后,方可进展下一工序工作。第六条双方责任及工作〔一〕甲方工作1.提供食宿条件:2.为乙方施工协调有关工作关系:3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进展安排,指导乙方施工,并对质量平安工作进展监视检查。〔二〕乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按标准进展施工。2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。①.扣件按3%,②.u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。第七条工程验收〔一〕工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进展要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。〔二〕以甲方施工人员及监理工程师签证为验收根据。〔三〕因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承当其材料及人工费损失。〔四〕因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作局部的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。第八条人工费支付〔一〕工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。〔二〕每30天根据形象进度计算工作量,假设到达预计工期那么支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出方案量,那么支付80%,达不到那么支付60%。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。〔三〕工程开工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支〔预支代缴保险费〕,交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。〔四〕本工程假设经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;假设不能到达优良,甲方那么按附件单价下浮10%与乙方作结算。第九条平安责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进展施工作业,因乙方违规操作造成的平安事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购置全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人,甲方为乙方代办保险手续。第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。第十一条其它约定假设乙方在施工过程中其工艺程度、工期达不到甲方要求,甲方那么有权要求乙方无条件退场并不予进展结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字〔盖章〕后生效,工程开工验收合格,结清尾款后自然失效。甲方:__________________乙方:_________________负责人:________________委托人:_______________代表:__________________代表:_________________签约时间:____________年____________月___________日个人劳务承包合同2甲方:__________法定代表人或委托代理人:乙方:__________文化程度:出生日期年月日参加本单位工作时间年月日根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。一、劳动合同期限第一条本合同期限为年,自年月日始至年月日止,其中试用期为月,自年月日始至年月日止。二、岗位职务及工作内容第二条乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部〔店〕。第三条乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的.工作任务。三、劳动保护和劳动条件第四条乙方工实行工作制。第五条甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作标准。第六条甲方负责对乙方进展必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承当,假设乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。四、劳动报酬第七条甲方应遵循按劳分配原那么对乙方进展薪酬分配。第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方根本工资,其中试用期根本工资为元,转正后为元。并视经营情况和乙方奉献大小向乙方发放相应数量的奖金。第九条甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于元。五、保险、福利待遇第十一条甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。第十二条乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。六、劳动纪律第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作标准,严格遵守甲方的劳动纪律。第十四条乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业机密,不做有损客户和甲方利益的事。第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力进步自身业务素质和工作才能。第十六条未经甲方答应,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。17.乙方违背本合同第十三、十四、十五及十六条规定,甲方可给予其相应纪律处分

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论