买卖合同模板180字

第页共页买卖合同模板180字机械买卖合同模板篇1购货单位：XXXXXXXXX(以下简称甲方)供货单位：XXXXXXXXX(以下简称乙方)第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。第二条产品包装规格及费用XXXXXXXXX第三条验收方法XXXXXXXXXXXXXX第四条货款及费用等付款及结算方法XXXXXXXXXXX第五条交货规定1.交货方式：XXXXXX2.交货地点：XXXXXX3.交货日期：XXXXXX4.运输费：XXXXXXX第六条经济责任1.乙方应负的经济责任(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货局部货款总值的万分之XXX计算向甲方偿付逾期交货的违约金。(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的局部，甲方假如需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，那么乙方应付给甲方不能交货局部货款总值的XXX%的罚金。(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值XX%的罚金付给甲方。(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货局部货款总值万分之XX的罚金。(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。2.甲方应负的经济责任(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更局部货款(或包装价值)总值x%的罚金。(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货局部货款总值XX%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之XX的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货局部货款总额万分之XXX的罚金。(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之XX计算付给乙方，作为延期罚金。(6)乙方送货或代运的产品，如甲方回绝接货，甲方应承担因此造成的损失和运输费用及罚金。第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，那么每延期交货一天，乙方应按延期交货局部总值的万分之XX作为罚金付给甲方。第八条甲、乙任何一方如要求全部或局部注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同局部总额XX%的补偿金。第九条如因消费资料、消费设备、消费工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提早XX天与甲方协商。第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权回绝消费或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，局部履行合同的理由。在获得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或局部履行，并全部或者局部免予承担违约责任。第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按以下第种方式处理(未作选择的，视为选择1)：1、提交清远仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁;2、依法向人民法院起诉。第十三条本合同(二手工程机械买卖合同)自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十四条本合同(二手工程机械买卖合同)在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附那么附于本合同之内，所有附那么在法律上均与本合同有同等效力。第十五条本合同(二手工程机械买卖合同)一式XXX份，由甲、乙双方各执正本一份、副本XX份。甲方(公章)：XXXXXXXXX乙方(公章)：XXXXXXXXX法定代表人(签字)：XXXXXXXXX法定代表人(签字)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXX机械买卖合同模板篇2甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，就买卖_________(以下简称设备)事宜，达成如下协议条款：1.设备名称、型号、数量、价格：设备名称规格型号单位数量单价总金额备注合计2.运输费用：运费由_________方承担。3.付款条件：3.1甲乙双方签订本合同后，甲方需向乙方支付定金_________元整(小写：_________)3.2乙方将设备运至甲方指定地点，甲方一次性支付乙方价款_________元整(小写：_________)，乙方才开场交付设备。4.交货期：自甲方支付定金且与乙方签订本合同之日起_________日内交付设备。5.设备的交付及验收甲方在签订本合同前，已经选定要购置的设备，并对设备进展了初步检验。甲方交付定金视为对设备的初步检验已经完成，没有异议。如运费由乙方承担，那么合同总金额中包含运费，乙方给甲方出具的购机发票的金额为扣除运费后的金额。6.设备所有权及风险的转移6.1设备所有权自甲方付清设备的全部价款后转移至甲方，甲方在未结清设备的全部价款前(即使欠款一元)，设备所有权仍归乙方所有，未经乙方书面同意，甲方不得将设备出卖、出租、和进展担保。6.2设备交付甲方后，所有相应风险(包括设备的灭失、损毁、事故致人伤亡)均由甲方承担。7.违约责任甲方接到乙方的提货通知后，不能按时提货给乙方造成损失的，甲方支付的定金不予退回，同时应赔偿乙方的全部损失。如因甲方原因形成诉讼，甲方愿意承担包括但不限于律师费、通讯费。交通费等其他费用。8.乙方对甲方的所有不包括在本合同内的承诺均以书面的并经乙方签章的证明、承诺书、附加协议等形式(件有效)为准，其他乙方以及乙方的代表所有口头承诺均无效。9.包装标准：主机裸装，随机备件箱装，包装物不回收。10.通知10.1甲方保证在合同中留的地址是可以将由邮寄件邮寄送到甲方的地址，本合同中乙方向甲方发出通知即按此地址邮寄。乙方的通知在邮寄7日内，即视为通知到达甲方;如因地址原因或其他无法邮寄的原因或甲方拒收被退回，均视为通知到达甲方。10.2本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。如协商不成形成诉讼，由乙方所在地人民法院管辖。11.其它11.1本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。11.2本合同正本壹式贰份，双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。甲方(签章)：法定代表人或受权代理人：_________年____月____日乙方(签章)：法定代表人或受权代理人：_________年____月____日机械买卖合同模板篇3买方：(以下简称甲方)卖方：(以下简称乙方)经甲、乙双方充分友好协商，就购置东方红拖拉机事宜特订立本合同，以便共同遵守。一、机械的名称、规格型号、单位、数量及价格二、合同价格机械总价格为人民币(大写)：本合同总金额不准做任何变更与调整。三、付款方式机械验收合格，调试、运转正常，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。四、交货与验收1、交货地点：按甲方指定地点。2、交货时间：合同生效后日内。3、乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸及考前须知等，以书面形式通知甲方。4、机械由乙方负责运输，在运输过程中有任何损伤或丧失，由乙方负责;5、机械到达指定地点，甲乙双方均须在场并确认机械的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对机械进展清点验收，并签字确认。假设发现机械有缺件，损坏，乙方负责补齐或收回。如乙方不按时到达，甲方有权进展检验，并对缺件、损坏做记录，乙方应认可并负责解决。6、乙方负责机械调试，直至正常运行。最终验收在此之后进展。如机械不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。7、乙方应自带用以调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。五、机械质量保证与售后效劳1、乙方应严格按照国家有关标准和规定进展检验，机械全部均为全新未用过的，以确保质量，机械须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。2、乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：根本原理，操作使用和维修保养。3、机械进展正常使用后，乙方应定期回访使用方。六、违约责任1、乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。2、甲方延期付款时(正当拒付除外)，应向乙方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。3、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。七、合同的变更本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议，任何一方无权变更本合同，否那么，由此造成的损失，由责任方承担。八、合同纠纷的解决1、甲乙双方假设发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原那么协商解决。2、假设双方不能通过协商达成协议，可根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向当地法院提起诉讼。3、假如有附件，附件也是本合同不可缺少之组成局部，具有同等法律效力(甲乙双方签字后生效)。九、免责条款本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。十、其它约定事项本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。补充协议为本合同的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。十一、附那么1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。2、本合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日机械买卖合同模板篇4出卖人：_______________________________________〔简称甲方〕买受人：_______________________________________〔简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、工程机械概况品牌：_______________________型号：_______________________机号：_______________________二、转让价格：人民币_________元〔大写______________元〕。三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理完毕日以前的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜，所有责任由甲方负责。四、甲方对于设备的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该设备的现状以及日后运行可能出现的问题均已理解。甲方该提供该机械设备的各类证明、证件并确保真实有效。五、甲乙双方如有一方反悔，那么必须向另一方赔偿违约金人民币_________元〔大写______________元〕。六、甲方应在交付设备时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方，未有前述合法证明文件的，乙方有权回绝承受设备交付并解除本合同，合同解除的，甲方应将已支付的货款全额退还乙方。七、设备交付后，因该设备运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担，包括设备本身的故障、质量问题产生的损失。八、符合解除合同的条件1.当事人双方协商同意。2.当事人一方严重违约致使不能实现合同目的。3.因不可抗力致使不能实现合同目的。4.法律规定的其它情形。九、所有因履行本合同义务或合同有关的一切争议，应首先由争议各方通过友好协商加以解决；假设争议各方无法提出解决方案并达成合同，选择以下第_______种方式解决争议。〔1〕甲、乙双方可将争议提交位于______________仲裁委员会进展仲裁，该仲裁应是终局的，并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。〔2〕提交_________法院诉讼解决。十、本合同未尽事宜一律按国家法律、法规或双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。十一、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时，以国家、法规、政策为准。十二、合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。十三、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，其中甲方执________份，乙方执________份，具有同等效力。甲方〔签章〕：__________________乙方〔签章〕：___________________________年_________月_________日_________年_________月_________日机械买卖合同模板篇5工业品买卖合同合同编号：出卖人：中铁五局集团机电有限责任公司贵州三环机械厂签定地点：买受人：签定时间：年月日第一条标的、数量、价款及交〔提〕货时间：标的名称牌号商标规格型号消费厂家计量单位数量单价(万元)金额(万元)交〔提〕货时间及数量合计人民币金额〔大写〕：〔注：空格如不够用，可以另接〕第二条质量标准：按出卖人出厂标准及国家相关标准执行。第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期六个月，标的物到买受人使用地之日起计算。第四条包装标准、包装物的供给与回收：无第五条随机的必备品、配件、工具数量及供给方法：随机发送，按随机配件清单点收。第六条合理损耗标准及计算方法：出卖人不承担标的物的正常磨损而产生的损耗及易损件的损耗责任。第七条标的物所有权自买受人接收签字(盖章)时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。第八条交〔提〕货方式、地点：按执行。A、买受人使用地，B、买受人到出卖人工厂提货。第九条运输费用负担：按执行。A、出卖人代办标的物到买受人使用地的运输，运输费用〔大写〕〔〕由买受人承担，其费用不在整机报价之内，由出卖人代垫，向买受人收醛B、出卖人承担标的物出厂的吊装及到买受人使用地的运输费用，买受人承担工地卸货费用。第十条检验标准、方法、地点及期限：按出卖人出厂标准验收，地点：买受人使用地，期限为壹周。第十一条成套设备的安装与调试：由出卖人负责标的物的安装与调试。第十二条结算方式、时间及地点：第十三条担保方式〔也可另立担保合同〕：无第十四条本合同解除的条件：合同执行完毕，本合同解除。第十五条违约责任：违约方承担全责。第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商和调解不成的，依法向人民法院起诉。第十七条本合同自双方签字(盖章)之日起生效。第十八条其他约定事项：出卖人出卖人〔章〕：中铁五局集团机电有限责任公司贵州三环机械厂住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道167号法定代表人：委托代理人：电话真户银行：建立银行金阳支行白云分理处帐号：520xx615236050000049邮政编码：550008买受人买受人〔章〕：住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：签证意见：签证机关〔章〕年月日机械买卖合同模板篇6工业品买卖合同合同编号：出卖人：中铁*局集团机电有限责任公司贵州三环机械厂签定地点：买受人：签定时间：年月日第一条标的、数量、价款及交〔提〕货时间：标的名称牌号商标规格型号消费厂家计量单位数量单价(万元)金额(万元)交〔提〕货时间及数量合计人民币金额〔大写〕：〔注：空格如不够用，可以另接〕第二条质量标准：按出卖人出厂标准及国家相关标准执行。第三条合营企业总投资为________美元。注册资本总额为______美元，其中甲方占资本额的________％，乙方占资本额的____％。第四条包装标准、包装物的供给与回收：无第五条随机的必备品、配件、工具数量及供给方法：随机发送，按随机配件清单点收。第六条合理损耗标准及计算方法：出卖人不承担标的物的正常磨损而产生的损耗及易损件的损耗责任。第七条标的物所有权自买受人接收签字(盖章)时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。第八条交〔提〕货方式、地点：按执行。A、买受人使用地，B、买受人到出卖人工厂提货。第九条运输费用负担：按执行。A、出卖人代办标的物到买受人使用地的运输，运输费用〔大写〕〔￥〕由买受人承担，其费用不在整机报价之内，由出卖人代垫，向买受人收醛B、出卖人承担标的物出厂的吊装及到买受人使用地的运输费用，买受人承担工地卸货费用。第十条检验标准、方法、地点及期限：按出卖人出厂标准验收，地点：买受人使用地，期限为壹周。第十一条成套设备的安装与调试：由出卖人负责标的物的安装与调试。第十二条结算方式、时间及地点：第十三条担保方式〔也可另立担保合同〕：无第十四条本合同解除的条件：合同执行完毕，本合同解除。第十五条违约责任：违约方承担全责。第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商和调解不成的，依法向人民法院起诉。第十七条本合同自双方签字(盖章)之日起生效。第十八条其他约定事项：出卖人出卖人〔章〕：中铁*局集团机电有限责任公司贵州三环机械厂住所：贵*省贵阳市云岩区白云大道167号法定代表人：委托代理人：0851-4854722开户银行：建立银行金阳支行白云分理处帐号：520xx615236050000049邮政编码：550008买受人买受人〔章〕：住所：法定代表人：委托代理人：：：开户银行：帐号：邮政编码：签证意见：签证机关〔章〕年月日[参考]单位房买卖合同1000字市场买卖市场交易日新月异的变化，如今社会公众的法律意识不断增强，在我们需要买卖时一定要用到合同，合同为一种合意，是一人或者数人对某件事情的协议，当双方处于一种不信任的状态时签订合同就有了法律依靠。那么你知道买卖合同的格式是怎么样的吗？为此，合同范本网编辑特意呈上“单位房买卖合同”，希望你更多关注本网站更新。单位房买卖合同【篇1】咀方(聘用单位)：乙方(受聘人员)：咀乙双方在平等自愿、协商一致的根底上，签订如下聘用合同条款，共同遵照履行。本合同自双方签订之日起生效。一、聘用合同期限本合同期限为1年，自20xx年5月1日至20xx年4月30日止。二、聘用岗位咀方聘用乙方在计生办从事工作。三、工资福利咀方以货币形式按时足额支付乙方的工资待遇。乙方工资标准500元/月。四、聘用合同的变更咀乙双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。五、聘用合同的解除(一)甲方、乙方双方经协商一致，可以解除本合同。(二)有以下情形之一的，乙方可以随时单方面解除本合同：1、在试用期内的;2、被录用或者选调为公务员的;六、聘用合同的续签本合同期满前，甲乙双方协商一致，可以按照规定的程序续签聘用合同。七、本合同一式二份，聘用单位、受聘人员各持一份。咀方(盖章)乙方(签字盖章)年月日年月日单位房买卖合同【篇2】甲方：乙方：经出卖人和买受人自愿协商，自愿请_________________公司见证帮助本二手车交易。为此，交易人双方承诺如下：第一条：出卖人对以下二手车享有财产所有权，并保证该二手车没有任何形式的担保。原车辆财产所有人：品牌：车型：公里数：使用年限：车架子号：发动机号：牌照号：行车执照：购车发票号及购车发票复印件：是否发生过事故：是否设定过担保：是否缴齐商业保险：办理过户登记所需的其它材料：第二条：经交易人双方自愿协商，一致同意以人民币(大写)元的价格成交。第三条：交易人双方一致同意将成交价格约定的全部价款交付见证人帮助保管。第四条：在见证人的见证下，买受人已经对该二手车进展了验收;出卖人业已将该二手车及其过户所需的全部资料交付了买受人。第五条：见证人见证交易人双方自愿商定，于年月日共同依法办理该二手车的过户登记手续。第六条：见证人保证并承诺按公布《团购条件》第二章第三节规定，履行见证帮助的职责，并承担规定的责任和义务。第七条：交易人双方承诺并保证各自承担《团购条件》及本《协议》规定的责任和义务。第八条：本协议是交易人双方真实的意思表示，是《团购条件》的有机组成局部，对交易人双方具有法律上的约束力。第九条：本协议签署于见证人住所地：第十条：工作日，是指不包括法定节假日和周六、周日在内的正常工作日期。交易行为如遇法定节假日或者周六、周日休息日，那么顺延至法定节假日后之周六、周日后的第一个工作日。第十一条：二手车约定过户登记日前的与该交易二手车相关的税费，全部由出卖人担负;过户登记日后的税费由买受人或者该二手车控制人担负。第十二条：与该二手车过户登记相关的费用，全部由买受人自行担负。出卖人/出卖人之代理人(盖章)：买受人(签字/盖章)：见证人(盖章)_____年_____月_____日单位房买卖合同【篇3】出卖人：__________(以下简称甲方)身份证号：买受人：__________(以下简称乙方)身份证号：甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本协议条款如下，以资共同遵守。一、甲方自愿将其单位房坐落于____太原___市__________路__________区__________号房屋__________间，建筑面积__________平方米以人民币_______千_______百_______拾_______万_______千_______百_______拾_______元整(￥________元)的价款出售给乙方。(含地下室)。二、甲方出售给乙方的房屋东至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。三、乙方支付甲方协议保证定金壹万元，如甲方反悔本协议，双倍赔偿;如乙方反悔本协议，定金不退。四、房屋价款乙方分__________期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币__________万元;第__________期在交付房屋之日，付人民币__________万元。五、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应出具申请房屋产权转移给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不管何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因此遭受的损失，由甲方负赔偿责任。甲方不包办理房产证。但有关建房答应证、规划证、土地使用证及其他相关证件归甲方办理，所需所有费用均有甲方负责承担。六、违约责任1、甲方应当于20xx年月日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过____五___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_______元。2、乙方全部或局部不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期局部乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过___五____个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。单位房买卖合同【篇4】甲方(卖车人)：乙方(买车人)：经甲、乙双方共同协商，甲方将车卖给乙方，发动机号，出厂编号，答应证号，以壹拾伍万元成交。一、从签订协议之日起以前此车一切责任由甲方(卖车人)负责(包括经济纠纷、盗抢、交通事故、违章罚款等)。从签订之日起以后所发生的一切责任由乙方(买车人)负责(包括经济纠纷、盗抢、交通事故、违章罚款等)。二、购车款壹拾伍万元(￥150000.00)在交车时一次性付清。三、此协议一式两份，甲乙双方各一份，签字后法律生效。四、交车时间：20__年10月8日。甲方：乙方：20__年10月8日车辆买卖协议书11甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就车辆买卖达成如下协议：一、甲方将自己个人名下本田奥德赛壹辆，车架号、发动机号、车牌号码鲁Q98366出售给乙方，车辆价格为：元。二、付款方式：。三、自签订本协议起，该车辆所发生的一切事故及产生的所有费用，均由乙方负责，与甲方无关。在此协议以前的所有责任及费用由甲方负责，与乙方无关。四、该车辆办理过户手续及所有费用由乙方承担，甲方负责提供过户所需证件及相关手续。五、其他未尽事宜，甲、乙双方协商解决。本协议壹式两份，甲、乙双方各执一份，双方共同签字后生效。甲方：乙方：年月日单位房买卖合同【篇5】甲方(卖方)：________身份证号：________________乙方(买方)：________身份证号：________________甲乙双方在平等自愿,协商一致的前提下，达成如下协议：一、甲方自愿将其位于_______小区___号楼___单元___楼___户一套房产以人民币___拾___万___仟___佰___拾___元整(￥_______元)的价款出售给乙方。二、该套房产是现房，系_______单位福利楼房，包括楼房建筑面积___平方米、车库___平方米和分摊的公用建筑面积平方米。三、本协议签订时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。四、本协议签订后，甲方保证乙方享有同甲方一样的该房产各项权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本协议签订后，甲方不得以该房产为关联与别人订立任何合同。五、甲方保证在交接时房屋没有产权纠纷和财务纠纷，假设发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务纠纷造成房屋被司法机关查封、处置、被第三人追索，概由甲方负责处理并承担相应的责任，与乙方无关。六、假如甲方出售的房屋因规划部门、设计部门的原因影响房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。乙方购置甲方房产后，如遇拆迁等情况，所获补偿等归乙方所有，与甲方无关。七、本协议一经确定，双方共同遵守，不得违背。如有违约，需赔偿对方由此造成的损失。八、本协议在履行中假设发生争议，由甲、乙双方协商解决。本协议中未详尽事宜，由甲、乙双方另行协商，并可签订补充协议，补充协议与本协议具同等效力。九、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。十、本协议一式三份，效力等同，甲方、乙方、见证人各留存一份。甲方(卖方)：________________________年________月________日乙方(买方)：________________________年________月________日证明人：________________________年________月________日单位房买卖合同【篇6】合同编号：_________买方：_________卖方：_________买方同意购置，卖方同意出售下述商品，并按以下条款签订本合同：一、商品名称，规格，数量及单价：┌────┬───────────┬─────┬─────┬──┬──┐│工程序号│商品名称及规格│单位│数量│单价│总价│├────┼───────────┼─────┼─────┼──┼──┤││││││││││││││││││││││││││││├────┴───────────┴─────┴─────┴──┴──┤│总值│└──────────────────────────────────┘二、消费国别和制造厂：_________。三、包装：以新的，巩固的木箱或纸箱包装，并能防潮，防湿，防震，防锈及防止粗暴装卸，合适于远程海运，邮包邮寄，空运运输。由于采用不适当或不妥当的包装而引起生锈，损坏，丧失，其责任应由卖方承担。四、唛头：卖方应在每件包装箱上用不退色的油漆刷上箱号，尺码，毛重，净重和诸如“勿倒置”，“小心轻放”，“防潮”等字样，以及提升位置和以下唛头。五、装船时间：_________。六、装船港口：_________。七、目的港口：_________。八、保险：装船后由买方负担。九、支付条件：1.如以信誉证支付：买方接到本合同11条规定的卖方装船通知后在交货期15～20天前，由_________银行开立以卖方为受益人，金额为装货总值的不可撤销的信誉证.凭开户银行开具的汇票和本合同第10条中所规定的装船单据付款。2.如以托收方式支付：交货后，卖方经由卖方银行通过_________银行寄送本合同第10条所规定的装船单据向买方收取货款。3.如以信汇或电汇方式支付：接到本合同第10条所规定的装船单据后于七天内付款。十、付款单据：1.为了议付货款，卖方应向支付银行呈交以下单据：(1)全套清洁无瑕疵，注明“运费到付”，空白抬头，空白背书和通知目的港已“装船”的海运提单。(2)发票_________份：注明合同号和唛头(一个以上唛头应分别开发票)。(3)装箱单_________份：注明发货重量及相应发票的编号和日期。(4)由制造厂出具的品质和数量证明书两份，如14条第(1)项中所规定。(5)通知买方已装船的电报抄件一份。2.装船同时，卖方应将上述单据副本各一份(本条5项除外)寄送目的港。十一、装船条件：1.卖方应于本合同规定的装船期前_________天，以电报通知买方如下内容：合同号，品名，数量，价值，件数，毛重，尺码，港口备妥待运日期，以便买方洽订舱位。2._________(电报挂号：_________)，将作为买方的船代理洽订舱位。3.买方应于船只预计抵港日期前十天，将船名，预计装货日期，合同号通知卖方，以便卖方安排装船。卖方应与船代理保持亲密联络。当必须换船或船提早或推延到港时，买方或其船代理应及时通知卖方。如船只不能在买方通知的船期后_________内到达港口，买方应担负自_________天起所带来的仓租费和保险费。4.如船只按时抵达装船港口后，而卖方不能按时备货装船，由此产生的空仓费和滞期费应由卖方负担。5.货物越过船舷和脱钩前的全部费用，风险由卖方负担;货物越过船舷和脱钩以后的全部费用，风险由买方承担。十二、装船通知：卖方应于货物装船完毕后，立即以电报通知买方合同号，货物名称，数量，毛重，发票价值，船名和起航日期。假设由于卖方未及时以电报通知买方，而使买方不能及时办理保险时，由此产生的一切损失，均应由卖方承担。十三、质量保证：卖方保证货物采用最好的和未用过的全新材料，第一流制造工艺，其成品质量，规格和性能与本合同规定相符。货物的保证期为货物抵目的港后_________月。十四、检验和索赔：1.发货前，制造厂应对货物的质量，规格，性能和数量/重量作精细全面的检验，并出具证明书，证明货物符合本合同规定。质量证明书应附有制造厂试验工程和结果的报告。2.货到目的港后，买方将申请中国商品检验局(以下简称局)对货物的品质，规格和数量/重量进展初检，并出具检验报告。如该局发现规格或数量或二者有出入，除保险公司或轮船公司的责任外，买方有权在货物到达目的港后_________日内拒收该货物或向卖方提出索赔。3.如货物的质量和规格与合同规定不符，买方将申请商检局进展检验，并凭检验报告有权向卖方索赔(包括换货)。所有费用(检验费，退货和换货的运费，保险费，仓储费和装卸费等)均应由卖方承担。4.假设买方提出索赔后三十天内卖方未予答复，那么认为卖方已承受上述索赔。十五、人力不可抗拒：但凡制造或装船运输过程中，因人力不可抗拒的事故，致使卖方推延交货或不能交货时，卖方可不负责任。但发生上述事故时，卖方应立即通知买方，并在十四日内，给买方航寄一份由主管政府当局颁发的事故证明书。在此情况下，卖方仍有责任采取一切必要措施加速交货。如事故延续十周以上，买方有权撤销合同。十六、迟交货罚款：除本合同第15条规定的人力不可抗拒原因外，如卖方不能按合同规定的时间交货，买方应同意在卖方支付罚款的条件下延期交货。罚款可由支付银行在议付货款时扣除，但罚款不得超过迟交货物总价的5%。罚款率按每七天收0.5%，缺乏七天时以七天计算。如卖方延期交货超过合同规定十周时，买方有权撤销合同。此时，卖方仍应不迟延地按上述规定向买方支付罚款。十七、仲裁：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决;假如协商不能解决，当提交中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会仲裁程序暂行规那么进展仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方承担。十八、补充条款：_________。十九、本合同正本共_________份，采用中，_________文(略)书就，两种文字具有同等效力，签字后即生效，双方各执一份为凭。买方(公章)：_________卖方(公章)：_________代表(签字)：_________代表(签字)：_________见证人(签字)：_________见证人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日单位房买卖合同【篇7】合同编号：_______________甲方(采购单位)：________________乙方(供货单位)：________________签订时间：_______________甲乙双方经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：第一条甲方采购的内容和成交价格(金额单位：人民币元)1、交付时间：_________年___月____日。2、交付地点：采购单位仓库。3、乙方负责物品的运送并承担由此产生的全部费用。4、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收，甲方验收合格后应当出具验收。5、验收标准：：应有产品合格证(或质量证明)发票和其它应具有的单证。第四条乙方的违约责任：1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货局部货款的________%的违约金。2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法规和合同规定的，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。3、乙方逾期交货的，按逾期交货局部货款计算，向甲方偿付每日千分之____的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。第五条甲方的违约责任：1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之_____的比例向乙方偿付逾期付款的违约金。2、甲方违背合同规定回绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。第六条争议的解决：1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进展质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人院提起诉讼。第七条附那么：1、本合同一式_____份，甲方、乙方各执_____份。2、本合同自签订之日起生效。采购单位(甲方)：________________供货单位(乙方)：___________________________年____月_____日：买卖合同【篇一】供方〔甲方〕：需方〔乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。一、产品名称、规格、数量、单价二、产品的交货时间、地点、交货方式及装运：1、交货时间：甲方在承受乙方订单后三个工作日内发货。2、交货地点：3、交货方式：货到乙方指定交货地点后乙方应组织人员进展验收，乙方指定工作人员身份证号：负责货物的签收，上述任意人员在甲方送货单上签字确认的货物数量及金额视为代表甲方。4、产品装运：货物装车费和运费由甲方负责，卸车由乙方负责，甲方送货的车辆和人员在工地的行动必须服从乙方的指挥。三、产品的技术标准甲方交付产品应符合乙方订单对尺寸的详细要求，质量按相关国家标准执行。四、产品的验收1、货到乙方指定的地点后，由乙方按照本合同约定的标准和要求进展外在质量验收。外在质量验收合格的办理签收和入库手续，假如发现产品的品种、规格、材质等外在质量不合格规定的，应即时提出异议，否那么，乙方工作人员在送货单上签字即视为初检合格。2、乙方在使用中发现产品质量问题〔不能在验货中发现的问题〕，乙方最迟不得自产品收到之日起七日内书面提出异议，甲方在接收到乙方异议后，应在4天内负责处理完毕。乙方未提出书面异议的视为产品符合规定。五、付款规定假设乙方未按时支付货款，甲方有权要求乙方以欠付款项为基数支付日率为3‰的违约金。六、其他约定1、如在甲方供给材料的同时，乙方不得从事其它供货渠道购进木方、模板、材料如下不能按时付款给甲方，都视为违约。甲方不能按时交货给乙方，同视为违约，如违约方给双方造成损失，应付对方总货款10%的违约金。2、甲、乙双方任何一方由于不可抗力的'原因不能履行合同时，应及时通知对方，经双方协商或获得有关主管机关证明后终止本合同。3、本合同未尽事宜或履行过程中发生争议，双方应尽量协商解决。协商不成的，任何一方可向供方所在人民法院提起诉讼，鉴定费、律师费等相关费用均由败诉方承担。4、本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方签名、盖章之日起生效。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：：：日期：日期：买卖合同【篇二】卖方：王XX，男，原王XX〔已故〕的二儿子，枫香镇张村村黎村组村民；何XX，男，马蹄镇石壁庄村李堰组村民，系甲方全权委托代理人，以下均为甲方。买方：蒋XX，马蹄镇XX第五组村民，以下简称乙方。经过友好协商，在公、等、互利的根底上，甲方自愿将其位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁购置的房屋地基以总额105000.00元〔大写：壹拾万零五仟圆整〕的价款卖给马蹄镇XX第五组的乙方，详细内容如下：一、房屋地基概况：该地基位于马蹄镇石壁庄村大林组原“326”国道旁,前面抵原“326”国道边缘，后面抵陈小应房屋地基；左面与原陈XX房屋地基为界,右面与赵XX房屋地基相邻。二、买卖详细相关事项及要求：1、乙方购置过后修建房屋，与左面原陈XX房屋地基共同一根根底，且第一层与陈XX房屋无偿共壁〔共同一堵墙壁〕，不补偿陈XX地基和墙壁造价；二楼及二楼以上必须与陈XX房屋共壁，乙方需修建房屋那么按修建房屋时的市场经济价值付给陈XX共壁一半的造价。2、乙方购置过后修建房屋与右面原赵XX如今房屋地基共同一根根底，且与赵XX如今房屋的第一层和第二层共壁，不补偿赵XX地基和墙壁造价。三、款项支付本合同正式签订后，乙方以现金方式，一次性支付人民币105000.00元〔大写：壹拾万零五仟圆整〕给甲方，以收据为凭。四、双方权利义务1.在本合同签订之前，由该土地产生的所有债权债务由甲方负责，与乙方无关；2.在本合同签订以后，如国家或集体需要占用时与甲方无关，发生的产权经济补偿归乙方所有，只能由乙方商谈和决定；3.除上述约定意外，甲方不得再要求乙方支付其他费用；五、违约责任任何一方未履行本协议约定的任何一项条款均被视为违约；违约方应向守约方支付违约金为人民币0.00元〔大写：贰万元整〕；六、附那么1.本协议经甲乙双方和各在证人签字后生效，一式二份,均具有同等法律效力；2.本协议如有未尽事宜，可经各方协商作出补充规定，补充规定与协议具有同等效力。如补充规定与本协议有条款不一致，那么以补充规定为准。3.对于因本协议履行而发生的争议，双方应协商解决，协商不成，可向土地房屋所在地法院提起诉讼。甲方：〔签字〕乙方：〔签字〕证人：〔签字〕________年____月____日买卖合同篇10发包人(甲方)：承包人(乙方)：根据有关法律法规和标准标准，结合本工程实际情况，遵守等、自原、公和老实信誉原那么，经双方协商达成如下协议：1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包内容：本合同附件《工程预算书》或《工程工程一览表》列出的工程以及以下内容：1.4承包方式：□包工包料;□包工和局部包料;□包工不包料;1.5工期：开工日期：________年____月____日开工日期：________年____月____日总日历工期天数：天1.6工程质量：1.7合同价款(人民币大写)：(含税)1.8对甲方要求购置预防装修污染的产品，乙方需积极配合。1.9工程开工后，乙方应通知甲方验收。室内环境质量验收应在工程开工至少7天以后、工程交付使用前进展。甲方自接到验收通知____日内组织参与施工的各方进展验收。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。1.10室内环境质量可以选择有资质的检测机构进展检测，检测费用由承担。1.11室内环境质量验收检测不合格，甲乙双方应采取措施，经整改后，另行验收，整改费用由责任方承担。属甲方责任，工期顺延;属乙方责任，工期不顺延。工程开工后，室内环境质量未经历收双方已办理移交手续，不影响甲方对因乙方原因造成的室内环境质量不合格的索赔。在室内环境质量验收后，双方应办理验收、移交手续。2、工程价款及结算2.1双方商定本合同价采用以下第种方式确定：(1)固定总价合同，即承包范围内价格一次包死，结算时除变更工程外不做任何调整。变更工程价款确实定。(2)固定单价合同，即工程结算时，工程量根据双方预算书中确认的计量方式按实结算，承包范围内的工程单价按照双方确定的预算单价不作任何调整。变更工程价款确实定。2.2双方约定甲方按下表分尾款即工程缺陷保修款应在工程开工验收合格之日后天内支付，尾款数额为合同价款的5%。2.3工程开工验收、室内环境质量验收后，乙方提交工程结算书并将有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料天内审查完毕。到期未提出异议，视为同意，并在天内结去除尾款外的结算款。甲方未按约定组织室内环境质量验收，甲方应在工程开工验收合格后天内结去除尾款外的结算款。2.4结算尾款后，乙方按工程结算款额开具发票。3、附那么本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。均具同等效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日买卖合同(篇三)需方〔简称甲方〕：供方〔简称乙方〕：为进一步落实甲乙双方关于买卖商品混凝土之事宜，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建立正常进展。按照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》〔GB/T14902—20_〕及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：昆山建颖商务办公楼二、工程地点：科技广场北侧三、供给混凝土量按照实际发生数量进展计算，计算混凝土数量：以过磅方式进展计算混凝土立方数，标准以混凝土标号每立方标准重量为准。四、供货期：自本工程开工时间至开工验收完成。五、混凝土价格：乙方按照苏州市每月发布的混凝土材料信息统一下浮18%作为本月混凝土结算价格，不同标号的混凝土价格应作相应的调整〔例C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50〕。补充说明：1、以上下浮后的混凝土单件已含税；2、泵送费按照实际用量每立方10元；3、以下添加剂以实际用量为准，抗渗P6每立方6元、抗渗P8每立方8元、防冻剂每立方10元、细石每立方10元；4、其他：以上下浮后的混凝土单价已含运输费；5、混凝土检测费用由乙方承担；假设检测不合格产生的回弹费用等一切由乙方承担。对甲方工程造成其他损失的，一并承担相应赔偿责任。进展回弹检测工程，假设回弹不通过，对甲方已完成的工程需要进展加固或增加其他相应补救措施产生的一切费用由乙方承担，对工程期限拖延导致甲方相应损失及甲方向业主承担的赔偿责任由乙方承担。6、乙方应提供混凝土试块测试报告、混凝土资料等相关资料。六、供货量确实认1、甲方可对乙方提供的混凝土量进展随机抽验，抽验费用由甲方承担。如同一批次抽验的数量不少于2车，且平均欠量大于2%时，乙方应按该次抽验的总欠量的10倍数额标准对所有和甲方发生的供货数量进展赔偿并负责该批次抽验费用。七、商品混凝土质量标准要求乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902—20_《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准；假设江苏省或苏州市或昆山市的建立主管部门对混凝土质量有更高要求的，乙方应符合其他相关要求，并且不得向甲方主张任何权利；混凝土行业部门质量要求高于国家标准的，以高标准执行。八、甲方的根本权利和义务1、甲方应在浇筑混凝土的1天前〔或大体积或特殊预拌混凝土浇筑，甲方应在5天前〕，以或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知乙方；如遇甲方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，甲方应及时通知供方。2、甲方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地。3、混凝土搅拌车到达工地后，甲方应尽快办理检查混凝土数量手续，并安排卸料。4、假设乙方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，甲方有权拒收。5、甲方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺和料。九、乙方的根本权利和义务1、乙方应建立健全质量保证体系，严格按国家标准或相关标准和标准组织消费，根据合同和甲方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土消费供给效劳。2、乙方负责按国家标准或者相关标准设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。乙方应及时按不同混凝土品种等级向甲方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，甲方付清货款前应提供全部有关技术资料及建立主管部门备案的一切相关资料。未提供相关资料导致甲方无法进展备案或其他相关事宜的，甲方有权拘留货款。3、乙方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从甲方相关负责人员的调度指挥，提供优质效劳。4、乙方应积极配合甲方对混凝土质量和供给量的抽查，出现争议时，乙方应及时派员进展协商处理。如因乙方原因造成甲方出现质量问题，乙方应该承担一切赔偿责任〔包括甲方向业主承担的相应赔偿责任〕。5、乙方不得回绝供给小批量商品混凝土。假设乙方回绝供给的，甲方有权自行安排其他供给商供给，乙方以该批次混凝土总额的30%作为违约金赔偿给甲方。6、如甲方有不按合同约定支付货款等违约行为，乙方应积极进展协商。如协商未果，可在提早15天书面通知甲方的情况下，停顿向甲方供给混凝土。7、乙方所属车辆、机械设备及有关人员造成甲方人员人身损害的，乙方应承担赔偿责任，甲方为乙方代为垫付的赔偿款有权在所欠乙方货款中直接扣除。8、乙方所属车辆、机械设备及人员造成甲方机械设备、工程等损坏的，乙方应承担赔偿责任，甲方有权在所欠乙方货款中直接扣除。十、结算和付款方式1、结算方式：乙方根据甲方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给甲方，由甲方在结算表上签字确认数量及金额。乙方逾期未与甲方进展结算的，视为放弃结算。2、支付方式：1、甲方在本工程根底完毕，收到业主工程款7天内，支付乙方供给量总额的50%货款；2、主体工程施工时，每两个月结算一次，支付货款的50%货款数额；3、甲方在本工程开工验收，支付乙方供给量总额的70%货款其中扣除已支付货款数额；4、剩余货款在开工验收完毕6~8月一次性全部付清。十一、违约责任1、甲方违背合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向乙方支付所欠货款的利息。2、一方违约，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十二、不可抗力1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、以及风、雨、洪、震等自然灾害。2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担：1、按甲方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由甲方承担；未运至施工现场的混凝土，其损失由乙方承担。2、延误的供货期相应顺延。3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。十三、合同的解除1、有以下情形之一的，供需双方可以解除合同：2、因不可抗力致使合同无法履行；3、因一方违约〔包括因工程停建或缓建、混凝土消费运送设备严重故障、乙方公司的原因导致混凝土无法正常供给〕致使合同无法履行；4、乙方所属人员与甲方现场负责人发生争执以及与甲方人员发生打架、斗殴、偷窃等行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任并追究相关人员的法律责任。5、乙方未按照甲方要求供货的时间，逾期供货3次及以上的，甲方有权解除合同，并追究乙方因逾期供货导致甲方停工、窝工等一切损失。〔超过甲方通知乙方供货时间30分钟以上视为逾期供货〕6、法律规定的其他情形。7、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。8、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。9、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和相关赔偿条款的效力。十四、解决争议方式本合同在履行过程中如有争议，双方应进展友好协商，协商无效时，向昆山市人民法院提起诉讼。十五、其他事项1、本协议一式贰份，供方执壹份、需方壹份。2、本协议为商品混凝土买卖协议，与其他协议相抵触的，以该协议为准。甲方〔盖章〕：乙方〔盖章〕：买卖合同(篇四)买卖合同违约责任一、买卖合同的特征、买卖合同成立的条件1、买卖合同的特征买卖合同为：有偿合同买卖合同的本质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的根本特征，使其与赠与合同相区别。买卖合同为：双务合同在买卖合同中，买方和卖方都享有一定的权利，承担一定的义务。而且，其权利和义务存在对应关系，即买方的权利就是卖方的义务，买方的义务就是卖方的权利。买卖合同为：诺成合同买卖合同自双方合同双方当事人意思表示一致就可以成立，不需要交付标的物。买卖合同一般是：不要式合同通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外。2、3、商品房买卖合同成立的条件4、商品房买卖合同成立的条件是？5、买卖合同违约责任条款二、买卖合同管辖法院、买卖合同管辖地、买卖合同管辖权1、买卖合同〔即〕纠纷管辖权确实定根据民事诉讼法第24条：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。2、关于买卖合同纠纷管辖地的争议3、口头约定买卖合同管辖问题认定初探4、买卖合同纠纷管辖权异议5、本案如何确定案件的管辖权深圳律师：黄华(___年律师经历)律师咨询：132，4296，6417(免费)执业律所：广东蛇口律师事务所(中国首家律所)律所地址：深圳市南山区创业路海王大厦a座14层买卖合同【篇五】原告〔反诉被告〕杭州金瑞工贸，住〔略〕法定代表人：刘培炼，公司董事长。委托代理人〔特别受权代理〕张杰，浙江泰易律师事务所律师。被告〔反诉原告〕耶鲁〔杭州〕机械，住〔略〕法定代表人：石维纲，公司董事长。委托代理人〔特别受权代理〕刘恩，浙江浙杭律师事务所律师。委托代理人〔特别受权代理〕邹永闯，浙江浙杭律师事务所律师。原告杭州金瑞工贸为与被告耶鲁〔杭州〕机械买卖合同纠纷一案，于20xx年3月29日向本院提起诉讼，本院于同日受理后，依法由审讯员傅建昌适用简易程序进展了审理。同年4月11日，被告对原告提供的货物申请质量鉴定，在鉴定期间被告撤回鉴定申请。后因被告于同年7月21提出反诉，本院受理被告反诉后，本案转普通程序，依法组成合议庭进展审理，于同年8月30日公开开庭进展了审理。原告委托代理人张杰、被告委托代理人邹永闯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杭州金瑞工贸诉称：原、被告于20xx年9月6日签订购销合同一份，约定由原告提供给被告各种规格的钢材。合同签订后，原告依约向被告提供价值274795.25元的钢材，但被告只支付了局部货款，经原告屡次催讨，被告至今尚有货款46177.05元未付。故向法院起诉要求被告立即支付货款46177.05元、违约金5649.92元，并由被告承担本案诉讼费。被告耶鲁〔杭州〕机械辩称：原、被告订立合同的实际时间应是20xx年9月1日，同时被告已经付清了全部货款，恳求法院驳回原告的诉讼恳求。现根据20xx年9月6日签订的购销合同，原告应于同月7日前供货，逾期供货一日应按总货款的1％向被告支付违约金。合同签订后，原告分别于同年9月6日和9月10日向被告提供了价值274795.25元的货物，迟于合同约定的供货期限3天，已构成违约。故向法院提出反诉，要求反诉被告支付违约金8243元，并承担本案反诉费。反诉被告杭州金瑞工贸辩称：原、被告双方订立合同的时间应是20xx年9月6日，反诉被告实际是在同月6日就交货了，由于反诉原告提出规格不适宜，要其他类型的钢材，故反诉被告于同月10日提供了反诉原告所需的钢材。按合同规定是反诉原告带款提货，是反诉原告违约在先，同时违约金每天按总货款的1％计算应属过高。庭审中，原、被告双方争议的焦点主要为：一、双方签订合同的时间。原告认为签订合同的时间为20xx年9月6日，被告认为签订合同的时间为20xx年9月1日。根据原、被告所提供的合同，双方签订的时间为20xx年9月6日，同时被告在反诉状上也明确认为是9月6日，被告也没有向法院提供证据可以证明是9月1日。故本院确认原、被告所签订合同的时间为20xx年9月6日。二、对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材，被告已付货款多少元？原告认为，被告于同年9月26日付货款100000元，同年11月卖给原告价值6724元的货物，同年12月19日卖给原告价值34950元的货物，20xx年2月7日付货款86944.20元，共计被告已付给原告货款228618.20元。被告认为已付上述款项是事实，但被告已于20xx年9月5日支付了原告210994.82元，并提供了同日银行存根1份，故被告已付清了全部货款。原告认为被告于20xx年9月5日所付的货款是支付以前其他货物的款项，且与本次货物的规格也不一样，与本案没有关联性。本院认为，原、被告双方签订的合同时间为9月6日，且合同约定了带款提货，故原告的异议成立。对原告于20xx年9月6日、9月10日所供给被告价值274795.25元的钢材，本院确认被告已付货款228618.20元。三、反诉被告于20xx年9月10日供给反诉原告的钢材根据合同规定是否违约？反诉原告认为，反诉被告应于9月7日前供货，而其于9月10日供货，逾期3天构成违约。反诉被告提供了价值274795.25元的钢材，故反诉被告应依约支付8243元的违约金。为此向法院提供了双方所签订购销合同1份及9月10日的送货单1份。反诉被告认为，在9月6日送货后，根据反诉原告的需要送了其他规格的货物，反诉被告没有违约。本院认为，根据反诉原告提供的送货单看，反诉被告于9月10日所供的货物与双方所签订合同所需钢材的规格不一样，且反诉原告收货后在合理期限内也没有异议，应视为对原合同的变更。故反诉被告于9月10日的供货行为并未构成违约。通过对上述争议焦点的认定及原、被告双方在庭审中的陈述，本案事实确认如下：20xx年9月6日，原、被告双方签订购销合同一份，合同约定由原告在同年9月7日供给被告约定规格的钢材一批，同时约定带款提货等条款。合同签订后，原告分别于同年9月6日、9月10日按被告所需供给了价值为274795.25元不同规格的钢材，被告在收货后已支付原告货款228618.20元，余款46177.05元经原告屡次催讨，被告至今未付。在庭审中，被告对原告违约金5649.92元的计算没有异议。本院认为：原、被告间的买卖合同成立并有效。被告在收取原告的钢材后，尚有46177.05元货款未付，现原告要求被告支付该款，本院予以支持。被告未按约支付原告货款，已构成违约，对被告逾期支付的货款原告要求按日万分之二点一计算违约金符合法律规定，且被告对原告违约金的计算也没有异议，故本院对原告要求被告支付违约金5649.92元的诉讼恳求予以支持。被告辩称已付清全部货款，根据缺乏，本院不予采信。反诉原告诉称反诉被告构成违约，要求反诉被告支付违约金8234元，无事实根据，本院不予支持。据此，按照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百五十九条、第一百六十一条的规定，判决如下：一、被告耶鲁〔杭州〕机械支付原告杭州金瑞工贸货款46177.05元、违约金5649.92元，共计54826.97元，此款限被告在本判决生效后10日内付清。二、驳回反诉原告耶鲁〔杭州〕机械要求反诉被告杭州金瑞工贸支付违约金8243元的诉讼恳求。本案本诉受理费20xx元，反诉受理费340元，合计2405元，由被告〔反诉原告〕耶鲁〔杭州〕机械负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向杭州市中级人民法院预交上诉案件受理费2405元〔开户银行：工商银行湖滨分理处；帐号：1202324409008802968；户名：浙江省杭州市中级人民法院〕在上诉期满的次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。审判长施飞审判员傅建昌代理审讯员王辉买卖合同【篇六】合同编号：_________买方：_________〔以下称为甲方〕法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联络人：_________：_________：_________帐号：_____________：_________卖方：_________〔以下称为乙方〕法定住址：_________法定代表人：_________职务：_________委托代理人：_________身份证号码：_________通讯地址：_________邮政编码：_________联络人：_________：_________：_________帐号：_____________：_________甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的根底上，就买卖汽车事宜，订立本合同。第一条标的1．汽车品牌及型号规格：_________2．消费国别或消费地：_________3．消费厂名称：_________4．首选颜色：_________次选颜色：_________第二条数量与价款1．车辆单价：_________元，大写_________。2．数量：_________台。车辆总价：_________元，大写_________。3．运费_________元，由_________方承担。出库费_________元，由_________方承担。4．车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等效劳的，双方应另签委托效劳协议〔见附件二〕，乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。第三条付款方式乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。1．一次性付款方式：签署本合同时，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________。2．汽车消费贷款方式：〔1〕签署本合同时，首付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。〔2〕余款计人民币_________元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付局部或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。a乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜〔以实际发放贷款为准〕。b乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。3．分期付款方式：〔1〕签署本合同时，支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。〔2〕_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。〔3〕_________年_________月_________日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________。第四条质量1．甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合平安驾驶和说明书载明的根本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。2．甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。3．双方对车辆质量的认定有争议的，以国家汽车质量监视检验中心(上海)的书面鉴定意见为处理争议的根据。第五条交车时间与地点、交付及验收方式1.交车时间_________：_________年_________月_________日前。2.提车方式：_________〔1〕实行送货上门的，乙方应按合同规定的时间送往_________〔接收地点〕，交付日期以发运时运输部门的戳记为准；〔2〕实行代运的，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输道路和运输工具，向运输部门提报运输方案，办理托运手续，并派人押运〔假如需要〕。交付日期以发运时运输部门的戳记为准；〔3〕实行自行提货的，卖方应在交付日_________日之前，通过电报、电传或的方式将提货时间通知甲方，以发出通知之日作为通知提货时间。3．交车地点：_________4．交车时里程表记录小于：〔1〕100公里_________〔2〕_________公里以上里程表记录均不包含委托上牌效劳发生的公里数。5．甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：〔1〕____。〔2〕〔国产车〕车辆合格证或〔进口车〕海关进口证明及商品检验单。〔3〕质量效劳卡或保修手册。〔4〕车辆使用说明书或用户使用手册〔中文〕。〔5〕随车工具及备件清单。〔6〕车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和根本使用功能等进展认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。〔7〕甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书〔见附件一〕，即为该车辆正式交付。〔8〕车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。第六条风险负担1．汽车交付之前，假设因不可抗力之事由，致使轿车丧失或毁损，其责任由乙方负担。2．车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。3．因乙方的原因致使车辆不能按照约定的期限交付的，乙方应当自违背约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。4．车辆由乙方交承运人运输的，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由甲方承担。5．乙方按照约定未交付有关车辆的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。第七条不可抗力1．任何一方对由于不可抗力造成的局部或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。2．遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或局部不能履行或需要延期履行理由的报告。3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的才能，那么双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4．本合同所称"不可抗力"是指受影响一方不能合理控制的，无法意料或即使可意料到也不可防止且无法克制，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不可能或不实际的任何