采购供货合同1500字模板

第页共页采购供货合同1500字模板[荐]采购供货合同1500字模板。当现代社会的法律逐渐趋于完善时，合同在日常生活当中发挥着很大的效应。合同是确定各方民事主体权利义务的书面文件。那么您知道合同需要涵盖哪些内容呢？以下是我们搜集整理的“采购供货合同”，供你参考，希望可以帮助到大家。采购供货合同(篇1)甲方〔采购单位〕：_________乙方〔供货单位〕：_________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定及乙方在县政府采购中心组织的两河口镇20xx年农村饮水平安工程管材采购及安装工程，PE管材招标工程中，乙方被确定为本次供货工程的成交供给商。甲乙双方签订本货物采购合同。注：上述产品必须符合行业有关技术标准，有产品合格证等资料。所有管材及配套管件免费送到甲方指定地点，负责提供安装设备并免费安装。二、合同总价款及支付方式：1、合同总价为人民币：〔￥_________元〕，包括设备运输、保管和相关税金。2、支付方式：材料运抵甲方现场进展验收，并由甲方进展质量检验，假设无质量问题支付合同总额的_________%，安装完毕后支付合同的_________%。三、违约责任；1、甲方延付预付款或预付款后乙方无货。使对方造成损失，应偿付双方此批货款总价_________%的违约金。2、假设因乙方供给的材料质量问题而造成的一切责任由乙方负责。四、合同双方假设有一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，可以全部或局部免除该当事人的责任。五、本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。六、其他：1、未尽事宜双方协商决定，双方在合同执行中所签署时补充协议与本合同具有同等法律效力。2、合同双方签字盖章后生效，本合同甲乙双方各一份、秭归县政府集中采购中心、秭归县财政局采购管理办公室各一份，均具有同等的法律效力，合同执行完毕后自行失效。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日采购供货合同(篇2)(需方)甲方：(供方)乙方：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：一、货物名称，数量及单价甲方在建立工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量吨，单价为，假如由于其他原因致使供货量缺乏量，按照实际的供给材料款额计算。二、货物质量乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进展检验，抽验不合格的产品甲方有权回绝使用。三、交货方式1、乙方对其供给的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。2、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。四、货款支付1、货款支付方式为人民币结算。2、自甲方接到货物并验收合格后，乙方凭甲方所出具的收料单结算。五、违约责任乙方对于其提供货物的质量、交货地点等必须符合甲方的施工要求，否那么由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。六、争议的解决方式本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定事项八、本协议自双方当事人签字之日起生效九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日采购供货合同(篇3)甲方〔采购单位〕：_________签订时间：_________年_________月_________日乙方〔协议公司〕：_________签订地点：________为保护供需双方合法权益，根据《政府采购法》、《合同法》等相关法律法规，根据政府采购中心提供的《政府采购中心协议供货通知单》，乙方向甲方供给以下货物。三、交货时间：_________年_________月_________日前。四、交货方式：送货上门并免费安装调试。五、效劳条款：按照《政府采购协议供货承诺书》执行。六、付款方式：采购单位将经审查确认的合同款项划至政府采购专户，货物经采购人验收合格后，由乙方凭验收报告、发票复印件、采购合同等相关手续报送采购中心，由国库集中支付。七、违约责任：1、乙方如在合同规定期限无法提供货物，甲方有权终止合同并向乙方索取合同金额5%的赔偿金。如甲方违约，乙方有权向甲方索取合同金额5%的赔偿金。2、乙方提供的设备，假设发现与合同不符将取消协议公司资格，三年内不准参与政府采购招投标。3、甲方应严格按照合同及验收报告进展验货，假设出现验收的货物与合同不符，一经发现将按有关规定进展处分。4、以上条款如需增加，甲乙双方可协商变动。八、解决合同纠纷方式：首先由甲乙双方协商解决，如某方不服，可申请由财政部门仲裁或向法院起诉。九、本合同一式3份，由地区政府采购中心审核后甲、乙方各执1份，地区政府采购中心留存1份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日采购供货合同(篇4)安徽省阜阳市中级人民法院行政判决书〔20xx〕阜行终字第00030号上诉人〔原审第三人〕：庞鸣，男，1969年12月4日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村640号。委托代理人：于林，安徽泉河律师事务所律师。委托代理人：季鸿，安徽意扬律师事务所律师。被上诉人〔原审原告〕：李桂侠，女，1966年11月7日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村600号。委托代理人：李英，安徽文瑞律师事务所律师。委托代理人：郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。原审被告：临泉县庞营乡人民政府，住所地安徽省临泉县庞营集。法定代表人：符国田，该乡乡长。委托代理人：曾小伟，该乡副乡长。委托代理人：谢少伟，庞营乡司法所所长。上诉人庞鸣因土地权属行政确认一案，不服安徽省临泉县人民法院〔20xx〕临行初字第00006号行政判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，于20xx年4月24日公开开庭审理了本案。上诉人庞鸣及其委托代理人于林、季鸿，被上诉人李桂侠及其委托代理人李英、郑德志，原审被告阜阳市人民政府的委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李桂侠向一审法院诉称：当时分家时，其丈夫庞明海分得老宅上的主房两间、旁房两间，庞鸣分得主房两间，两家的主房相邻。1989年庞鸣和二哥庞中启调换宅基建房，庞鸣的两间主房宅基给庞中启。1989年李桂侠结婚后住两间主房、两间旁房。另两间主房由其父母居住。1994年庞明海的父母搬出，该宅基上的房屋全部由李桂侠一家居住管理。1997年经二哥庞中启同意，李桂侠的丈夫庞明海因交通事故去世，二哥庞中启同着亲友说他的宅基给蒙蒙〔李桂侠之子〕。李桂侠一直在此居住到20xx年新农村建立为止，庞鸣从未提出异议。临泉县庞营乡人民政府不顾事实，作出庞政〔20xx〕049号处理决定，将李桂侠的宅基地的一半0.3295亩宅基地使用权确权给庞鸣。恳求人民法院予以撤销庞营乡人民政府作出的该处理决定。一审法院认定：李桂侠和庞鸣系叔嫂关系，李桂侠的丈夫庞明海排行老四，庞鸣排行老五。1986年庞鸣的父亲庞灯宝在自己的0.42亩老宅基上建了主房四间，旁房两间，1991年庞灯宝分家时，老四庞明海分得主房两间、旁房两间，老五庞鸣分得主房两间，宅基地一家一半。1995年庞鸣在村民组为老二庞中启预留的宅基地上建房居住，分家时所得的两间房屋由其父母居住。20xx年庞营乡进展新农村建立时，争议的该宗土地在其规划范围内，新农村代建商测量该宗土地时，测量的面积是0.659亩，多出的0.239亩土地是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。李桂侠与庞鸣因土地补偿款及开发房屋的分配引起宅基地使用权纠纷，经临泉县庞营乡人民政府屡次调解未果，庞鸣申请临泉县庞营乡人民政府对争议的土地进展确权。庞营乡人民政府进展调查，根据《中华人民共和国土地管理法》第十六条第一、二、四款，第八条、第九条、第十条，《土地权属争议调查处理方法》第五条第二款，《安徽省施行方法》第五十九条，《安徽省土地权属争议处理条例》第三十条第一款、第三十四条第一款的规定，于20xx年8月20日作出庞政〔20xx〕049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，将争议的宅基地确权给一家一半，李桂侠不服，提起行政复议，临泉县人民政府于20xx年11月18日作出临复〔20xx〕43号行政复议决定，维持了临泉县庞营乡人民政府作出的庞政〔20xx〕049号处理决定。李桂侠不服，提起行政诉讼。一审法院认为：李桂侠与庞鸣系叔嫂关系，顾于亲情，理应互相谦让，调解解决。本案中争议的宅基地，在分家时只有0.42亩，而在代建商测量时是0.659亩，多出的0.239亩土地，是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。20xx年8月26日庞中启的证明及证人庞王氏的当庭作证，均证明庞鸣与其二哥换地的事实。而庞营乡人民政府将争议的宅基地确权给两家各一半，将多出的0.239亩土地也一家一半，属认定事实不清，证据缺乏。庞营乡人民政府所适用的法律，只是其具有主体资格的根据，对争议土地确实权，没有适用法律，属于适用法律错误。案经审讯委员会讨论决定，按照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第〔二〕项第1、2目的规定，判决撤销庞营乡人民政府于20xx年8月20日作出的庞政〔20xx〕049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，案件受理费50元，由庞营乡人民政府负担。庞鸣上诉称：临泉县庞营乡人民政府处理决定，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。一审法院判决错误，恳求二审法院予以改判。李桂侠辩论称：一审讯决认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，恳求驳回上诉，维持原判。原审被告临泉县庞营乡人民政府辩论称：该争议土地是上诉人庞鸣的父亲分给庞鸣及李桂侠两家的，确权决定认定事实清楚，适用法律正确，恳求维持乡政府的处理决定。庞营乡人民政府向一审法院提供的证据材料有：1、20xx年9月19日庞灯宝的证言；2、20xx年10月6日补充调查材料。证明宅基地一家一半。3、20xx年10月6日庞王氏询问笔录。证明庞鸣分家时的两间房屋不要了，庞明海补给庞鸣500元，但不能证明宅基地是换的。4、20xx年10月12日庞中喜证明。证明最早是两家的，详细两家换宅基地没有事实根据。5、20xx年10月22日庞中启证明；6、20xx年10月19日村委会处理意见。证明宅基地属于两家，各一半。7、20xx年6月21日，庞敬安调查笔录。证明原来调解和好了，后来李桂侠又反悔了。8、临行初字〔20xx〕第003号行政判决书。证明宅基地不应该确权给庞灯宝。9、临复〔20xx〕43号文件。证明乡政府的处理决定正确。10、20xx年4月17日购房款的收据。证明老宅有庞鸣的一份。11、20xx年4月26日耕地承包书，纳税通知单；12、20xx年5月13日对庞鸣放的调查笔录。证明父亲把老宅基地分给两家了，1986年建的房，父母在此居住。13、20xx年3月19日老宅基的照片；14、20xx年3月19日庞鸣门牌号；15、20xx年9月9日对庞鸣和李桂侠的调解笔录；16、李桂侠的行政起诉状。证明换地只是一面之辞，不符合客观事实。17、20xx年8月20日乡政府的会议纪要；18、庞政〔20xx〕049号送达回证三份。证明处理程序合法。李桂侠向一审法院提供的证据有：1、李桂侠身份证复印件。证明其诉讼主体资格。2、庞政〔20xx〕049号文件。证明损害了李桂侠的合法权益。3、20xx年11月25日庞营村委会欠条。证明争议土地应由李桂侠管理使用，乡政府的处理决定进犯李桂侠的合法权益。4、20xx年6月22日庞营村委会证明。证明庞中启与庞鸣调换宅基地，该争议地与庞鸣无关。5、20xx年8月26日庞中启的证明。证明该地的管理使用权是李桂侠的，该证据是在乡政府的卷宗中获得的。6、13名村民20xx年11月26日证明。证明李桂侠对此宅基地已经管理使用多年，乡政府的处理决定违法。庞鸣向一审法院提供的证据有：1、庞鸣的身份证复印件、户口登记卡、门牌号。证明庞鸣身份、住址情况。争议地点被拆，地址在640号，正好是庞鸣的住址。2、20xx年代建合同；3、庞鸣的购房款收据；4、代建费收据。证明争议房屋局部属于庞鸣，庞鸣应享有该新农村的待遇。上述证据均已随案移送本院。经庭审举证质证，本院对证据作如下确认：被上诉人提供的证据5，与庞营乡人民政府提供的证据5〔该证据已为临行初字第〔20xx〕第003号行政判决所采信〕内容不一致；被上诉人提供的证据6，形式不合法，对以上两份证据，本院不予采信。上诉人庞鸣提供的证据与本案不具关联性，本院不予采信。其他证据的分析^p与认定同一审。根据采信的证据，本院认定的事实与一审讯决认定的事实无异。本院认为：涉案宅基地在1991年庞灯宝分家时，只有0.42亩，20xx年因新农村建立测量时，土地面积0.659亩，多出的0.239亩土地再无相关证据证明庞鸣享有使用权的情况下，确权为一家一半的处理决定事实不清，同时庞营乡人民政府对两家争议的庞中启与庞鸣宅基地是否调换未能调查清楚，即作出〔20xx〕049号处理决定，该详细行政行为事实不清，一审讯决撤销并无不当，上诉人庞鸣上诉理由不能成立，本院依法不予支持。按照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第〔一〕项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由上诉人庞鸣负担。本判决为终审讯决。审讯长张辉代理审讯员周海龙代理审讯员周国清二0一二年五月十日书记员吕洁〔代〕附适用法律条文：《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条人民法院审理上诉案件，按照以下情形，分别处理：〔一〕原判认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判。采购供货合同(篇5)甲方(需方)：______________________________乙方(供货商)：____________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和老实守信的原那么，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。一、合同价款及付款方式本合同总价款为人民币___________元整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金___________元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。二、产品质量1、乙方保证所提供的产品货真价实，来合法，无任何法律纠纷和质量问题，假如乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。2、假如甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，假设不能调换，予以退还。三、违约责任1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的局部款，每延迟___________日承担货款的___________%违约金，延迟___________日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟___________日，需支付结算货款的___________%的违约金;延迟___________日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。4、甲方不得无故回绝接货，否那么应当承担由此造成的损失和运输费用。5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进展对帐和结算，不得刁难。四、其他约定事项本合同一式___________份，自双方签字之日起生效。假如出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其它事项____________________________________________。甲方：_____________________________乙方：________________________________开户银行：_________________________开户银行：____________________________账号：_____________________________账号：___________________________________________年___________月_________日___________年__________月_________日采购供货合同(篇6)购货单位：(以下简称甲方)供货单位：(以下简称乙方)为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，进步经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条材料品牌名称规格数量单价合计人民币金额(大写)：1.甲方在验收中，假如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定局部的货款。2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。4.乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否那么，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第二条乙方的违约责任1.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，假如甲方同意利用，应当按质论价;假如甲方不能利用的，应根据产品的详细情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。2.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货局部货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。3.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一实在际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输道路和运输工具的，应当承担由此增加的费用。第三条甲方的违约责任1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货局部货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。第四条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在获得有关主管机关证明以后，允许延期履行、局部履行或者不履行合同，并根据情况可局部或全部免予承担违约责任。第五条其它按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算方法付清，否那么按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;假如协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。本合同自年月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日采购供货合同(篇7)假如乙方丧失履约才能或被宣布破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止协议而不给乙方补偿。该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。第二十一条协议转让和分包除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。第二十二条协议生效1、以下文件与本协议具有同等法律效力：〔1〕甲方招标文件〔招标编号：zscg______-itzb-______〕；〔2〕乙方投标文件。2、本协议经乙方和______市政府采购中心法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。3、本协议一式四份，甲、乙方各执二份第二十三条协议修改除了双方签署书面修改协议，并成为本协议不可分割的一局部之外，本协议条件不得有任何变化或修改。第二十四条协议附件1、《网络平安隔离卡价格及供货联络表》2、《网络平安隔离卡效劳方案表》3、《中标通知书》甲方〔公章〕：乙方〔公章〕：法定代表人或受委托人法定代表人或受委托人签字〕〔签字〕地址：地址：：：：：：：开户银行：开户银行：帐号：签约时间：______年______月______日采购供货合同(篇8)甲方：________________乙方：________________甲方因工程需要，决定由乙方供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原那么，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：一、货物数量及价款甲方在建立工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，钢材吨，折款为万元，假如由于其他原因致使供货量缺乏量，按照实际的供给材料款额计算。二、货物质量1.乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进展检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权回绝使用。2.乙方供给甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供给建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。三、交货方式1.乙方对其供给的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。2.乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，应承担由此给甲方带来的一切损失。3.甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。4.乙方根据甲方的需求可直接供给甲方下属的各工程部。四、货款支付1.货款支付方式为人民币结算。2.自甲方接到货物并验收合格后，一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单开出发票，甲方在六个月内将货款一次性付清。五、违约责任乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否那么由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的______%的违约金。六、争议的解决方式本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定事项本协议自双方当事人签字之日起生效。本协议一式两份，双方当事人各执一份。甲方：_______________________乙方：_______________________________年________月________日________年________月________日采购供货合同(篇9)《政府采购用款方案表》编号：合同编号：供方(中标人)：最终供货商(协议供货商)：需方上级主管部门：需方：一、产品名称及价格产品名称型号规格和主要配置媒体价协议供货价最终单价数量单位金额合计(大写)注：1、协议供货价为政府采购最高限价;2、本合同价格已包含购置产品的价格及安装、调试、保修、售后效劳、发运到指定地点伴随效劳的费用和所需缴纳的所有税费。二、交(提)货时间、地点、方式：供方于年月日前将货物送至，由需方指定收货人。1、供方应在交货前向需方提供交货方案;2、运输、保险和装卸的费用由供方承担。三、产品验收1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后双方及时签署《货物验收单》;2、验收标准：3、验收不合格时，双方应签署书面证明，供方应根据证明材料及时补足或更换，费用由供方承担;4、需方应将验收单和发票一起入帐。四、质量标准及保修1、供方保证所供的货物皆为符合国家标准的合格产品;2、供方保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过的，并完全满足需方采购提出的工作需要;3、货物的保修期从签署《货物验收单》之日起算;4、需方使用过程中引起的损坏或缺陷，供方不承担保修责任，供方可以提供更换或维修效劳，费用由需方承担;五、付款方式及期限签署《货物验收单》后7个工作日内，需方应将货款按方式付给供方;供方在收到货款的同时应开具同等金额的正式发票。六、违约责任供需双方因本合同引起的纠纷可采用以下方式解决：1、双方协商解决;2、向中标人指定协调人反映;3、提请成都仲裁委员会仲裁;4、向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、本合同一式五份，采购中心三份，需方和供方各一份。需方(签章)：供方(签章)：需方代表人：供方代表人：地址：地址：：：：：开户行：开户行：帐号：帐号：合同签订日期：合同签订日期：采购中心(签章)：经办人：地址：：：开户行：帐号：合同签订日期：成都市政府采购货物验收单需方单位：合同编号：供方单位：验收单号：货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价合计备注说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。收货单位(签章)：送货单位(签章)：收货人(签字)：送货人(签字)：地址：地址：联络：联络：收货日期：送货日期：成都市政府采购货物验收单需方单位：合同编号：供方单位：验收单号：货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价合计备注说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。收货单位(签章)：送货单位(签章)：收货人(签字)：送货人(签字)：地址：地址：联络：联络：收货日期：送货日期：采购供货合同(篇10)甲方：______市政府采购中心乙方：______市政府采购中心经过公开招标采购〔招标编号：zscg______-itzb-______〕，确定______为本级行政WTT络平安隔离卡协议供货中标供给商，甲乙双方经协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随效劳事宜达成以下条款：第一条供货商品清单及协议价格乙方保证按投标时确定的价格提供如下内容的合格产品详见《网络平安隔离卡价格及供货联络表》〔附件一〕第二条甲方与乙方______市本级行政事业单位和社会团体〔以下简称采购单位〕与甲方享有同等权利，本协议下述各处所指甲方包含______市政府采购中心及采购单位。乙方确定以下代理商〔附后〕为供货商，供货商代表乙方进展送货、售后效劳、维修及资金结算等，乙方对供货商在协议履行期间的行为需负责任，本协议下述各处所指乙方包含签署本协议的中标供给商及供货商。第三条质量标准和要求1、乙方保证本协议中所供给的货物是______年______月______日以后消费的，质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关平安、环保、卫生之规定。第四条权利瑕疵担保1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。3、乙方保证其所出售的货物没有进犯任何第三人的知识产权和商业机密等权利。4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，那么由乙方承担全部责任。第五条包装要求1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进展包装，这类包装应适应于远间隔运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物平安无损地运抵指定现场。2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。第六条供货期限及供货对象乙方负责______市本级采购单位自供货协议生效之日起至______年______月______日期间对所中标的网络平安隔离卡产品的供给。第七条供货方式采购单位在定点的品牌型号范围内，直接与乙方联络，选择产品的品牌型号，由乙方出具《定点〔协议〕产品供货意向单》。然后编制政府采购方案直接报市采购办审核。供货商凭已审核的《政府采购方案表》与采购单位签订供货合同，并在合同约定的时间内供货及负责安装和调试。供货时间一般在7个工作日内，供货数量较大时可由双方协商确定。假设单一合同采购金额大于人民币______万元〔含〕或数量超过______个〔含〕时，采购单位应按有关规定报政府采购管理部门另行确定采购方式。〔单一合同指一个采购单位单次成批量向一家中标厂商订购同一包货物所形成的合同〕。第八条安装和验收乙方将产品送至指定地点并安装调试合格后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进展检查验收。验收合格后，采购单位收取发票并在《政府采购〔协议供货〕货物验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。货物的数量缺乏或外表瑕疵，采购单位可在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后15个工作日内提出。在验收过程中发现数量缺乏或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或回绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。第九条售后效劳乙方售后效劳按照《网络平安隔离卡效劳方案表》〔附件二〕施行。第十条履约保证金乙方投标保证金自动转为履约保证金；该履约保证金在本协议履行完毕90天后且无乙方与采购单位无合同纠纷时，甲方将在5个工作日内原额退还。第十一条货款的支付货款的支付实行采购单位直接支付的方式。乙方凭供货发票和《政府采购协议供货货物验收单》与采购单位财务部门办理结算手续。在乙方完成合同工程供货并验收合格后，采购单位根据合同约定的付款要求，将已落实的采购资金，按《市级政府采购工作规程》的要求及时办理结报或资金支付申请，采购单位应在货物验收合格后十五天内付款给乙方。采购单位未按规定支付货款的，乙方有权按双方合同的约定获得违约赔偿。第十二条辅助效劳乙方应提交所提供货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或效劳指南。乙方还应提供以下效劳：〔1〕货物的现场安装、调试、启动监视及技术支持；〔2〕在厂家和/或工程现场就货物的安装、启动、运营、维护对采购单位操作人员进展培训。辅助效劳的费用应包含在协议价中，采购单位不再另行支付。第十三条质量保证乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于〔〕个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。在质量保证期内，假如货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。第十四条补救措施和索赔1、采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。2、在质量保证期内，假如乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的以下一种或多种方式解决索赔事宜：〔1〕乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。〔2〕根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。〔3〕乙方应在接到采购单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的局部或修补缺陷局部，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期根底上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。3、假如在采购单位发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方承受。假如乙方未能在采购单位发出索赔通知后十天内或采购单位同意延长的期限内，按照上述规定的任何