第三章-建设工程合同管理

第三章建设项目合同管理一、单项选择题1、建设工程施工合同分为（）。*.工程总承包合同和工程分包合同*.工程总承包合同和专业承包合同*.施工总承包合同和施工分包合同*.施工总承包合同和专业承包合同2、施工分包合同分为（*）。*.土建施工分包合同、机电安装施工分包合同和装饰施工分包合同*.承包人自行分包合同和业主指定分包合同*.业主与承包人联合招标分包合同和承包人单独招标分包合同*.专业工程分包合同和劳务作业分包合同3、各种施工合同示范文本一般由（*）组成。*.协议书、通用条款、专用条款*.协议书、专用条款、投标书*.协议书、通用条款、投标书*.协议书、中标通知书、投标书、专用条款4、作为建设工程合同文件组成部分的各个文件，其优先解释顺序是不同的，解释合同文件优先顺序的规定一般在合同通用条款内。按合同通用条款规定，以下合同文件的解释顺序中正确的是(*).*.1.协议书（包括补充协议）；2.专用合同条约；3.通用合同条款…*.1.协议书（包括补充协议）；2.中标通知书；3.专用合同条款…*.1.协议书（包括补充协议）；2.投标书及附件；3.专用合同条款…*.1.协议书（包括补充协议）；2.中标通知书；3.投标书及其附件…5、按照建设工程师范合同文本的词语定义，工程师为（*）。*.承包人指定的项目技术负责人*.工程监理单位委派的监理工程师*.工程监理单位委派的监理工程师或发包人指定的履行合同代表*.政府主管部门派驻工地的代表6、按照建设工程示范合同文本的词语定义，费用为（*）。*.包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出*.包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出*.不包含在合同价款之内的应当由发包人承担的经济支出*.不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出7、按照建设工程示范合同文本通用条款相关规定，发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由（*）。*.承包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务*.发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务*.承包人承担，且承包人须永久履行保密义务*.发包人承担，且承包人须永久履行保密义务8、根据建设工程示范合同文本约定，工程师发出的指令、通知的生效时间为（*）。*.一经送达项目经理即行生效*.由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效*.由其本人签字并加盖本单位公章后，以书面形式交给项目经理，项目经理子回执上签署姓名和收到时间后生效*.由其本人签字并加盖本单位公章后，送承包人有权签收文件的人，承包人代表签收后生效9、根据建设工程示范合同文本约定，下列不属于承包人应完成的工作有（*）。*.根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计 *.讲施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要*.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫*.保证施工场清洁符合环境卫生管理的有关规定10、某工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提出竣工验收报告，发包人组织竣工验收时有部分工程因施工质量原因未通过验收。承包人按发包人要求修改后再次提请发包人验收，此次验收通过。则该工程的竣工日期为（*）。*.实际完工之日*.承包人提出竣工报告之日*.发包人组织第二次验收通过之日*.承包人第二次提请验收之日11、某工程承包人按合同专用条款约定的时间向工程师提交了施工组织设计，工程师经审查对该组织予以确认，承包人按该施工组织设计安排施工。后在施工过程中分包搭设脚手架时发生倒塌事故，经调查系承包人施工组织设计中脚手架方案不符合规范所至。则按建设工程示范合同文本约定，有关事故责任下列说法中正确的是（*）*.由承包人负责，因其编制的施工组织设计不符合规范*.由工程师所在单位负责，因承包人的施工组织设计经过了工程师的确认*.有发包人负责，因工程师系发包人委托在现场履行监理职能的人，且该施工组织设计经过了工程师确认*.由分包负责，因脚手架倒塌事故发生在其具体搭设过程中12、按照建设工程示范合同文本约定，工程师认为确有必要暂停施工，下列做法中正确的是（*）*.以书面形式要求要求承包人暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见*.以书面形式要求要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见*.承包人收到了工程师的暂停通知，但其认为组织施工无误，不需要暂停，故承包人致函工程师不同意暂停并继续组织施工*.承包人收到了工程师的暂停通知，但其以工期紧张为由，致函工程师不同意暂停并继续组织施工13、按照建设工程示范合同文本约定，发包人收到承包人的竣工验收报告后应在(*)内组织验收，并在验收后（）内予以认可或者提出修改意见。*.7天，14天*.14天，14天*.28天，14天*.30天，10天14、工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以(*)为依据。*.建设工程主管部门质量检验评定标准*.施工企业自定质量检验评定标准*.工程所在地政府质量检验评定标准*.国家或行业质量检验评定标准15、按照建设工程示范合同文本约定，发生工程变更时，承包人应在工程变更确定后（*）内提出变更工程价款的报告，工程师应在收到变更工程价款报告之日起（）内予以确认。*.7天，7天*.14天，14天*.21天，21天*.28天，28天16、下列所述有关发包人的行为，（*）符合建设工程施工专业分包合同的约定。*.以承包人下发的施工进度计划不符合现场实际为由，直接致函工程师要求修正*.未经承包人许可，直接与发包人驻工地代表协商施工事宜*.服从承包人转发的发包人下发与该分包工程有关指令*.直接接受了工程师下发的与该分包工程有关的指令17、某工程承包人与分包人签订了分包合同，就有关施工事宜，分包人正确的做法是（*）。*.可以将其分包的工程再转包他人*.将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人*.在承包人许可的情况下，可以将其分包的部分工程再分包给他人*.经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业18、工程施工过程中，为从事劳务作业的施工人员办理的保险应由（*）办理。*.承包人*.分包人*.发包人*.劳务分包人19、某工程劳务分包合同仅约定采用按确定的工时计算劳务报酬。劳务分包人应（*）将提供劳务的人数报承包人，由承包人确认。*.每日*.每周*.每半个月*.每月20、甲公司向乙公司购买了一批建筑材料，由于没有在采购合同中约定交付地点，且该批材料需要运输，则下列（*）项处理方式符合法律规定。*.乙公司应当将该批材料送至甲公司所在地*.乙公司应当将该批材料交第一承运人，以运交甲公司*.通知甲公司来乙公司所在地自提该批材料*.乙公司应当在该批材料所在地向甲公司交付建设工程项目总承包模式是指（*）*.业主方把建设工程项目的前期立项及规划审批与施工任务进行综合委托的模式*.业主方把建设工程项目的前期立项及规划审批、设计任务与施工任务进行综合委托的模式*.业主方把建设工程项目的设计任务与施工任务进行综合委托的模式*.业主方把建设工程项目的设计任务、施工任务与监理任务进行综合委托的模式工程总承包项目与施工总承包项目相比，最大不同之处在于（*）承包商要负责全部工程设计*.承包商要负责项目规划办理及工程全部设计*.承包商要负责项目规划办理、地质勘查及工程全部设计*.承包商要负责工程全部或部分设计及物资设备的采购关于工程总承包合同中的设计，下列说法中正确的是（*）。*.承包商只能利用自有设计人员进行设计，不能讲设计任务进行分包*.对于承包商事先选定的设计人员，可以不经业主同意*.承包商的设计人员可与业主代表就设计任务进行沟通或确认，此种确认不应视为设计人员对业主承担了相应义务*.工程总承包项目中，承包商可以不具备从事设计工作所需的经验与能力，但其设计人员必须具备该些经验与能力建设工程施工合同的计价方式主要有（*）。*.固定单价合同、固定总价合同、固定成本加酬金合同*.变动单价合同、变动总价合同、变动成本加酬金合同*.单价合同、总价合同、成本加酬金合同*.单价合同、总价合同、固定成本加费用合同下列有关单价合同的说法，正确的是（*）。*.单价合同的特点是单价优先*.工程发包前，发包人需对工程范围和工程量做出完成和详细的规定*.当投标书总价和单价的计算结果不一致时，应以总价较低的金额为准*.固定单价合同允许双方约定工程量变化幅度，在变化幅度内不予调整合同总价，在变化幅度以外的部分予以调整总价某工程预计工期较短、设计变更不多，则该工程的计价适用（*）*.固定单价合同*.变动单价合同*.固定总价合同*.固定成本加酬金合同27、采用单价合同对业主的不利之处是，施工过程中业主需要安排专人（*）*.核实单价是否准确*.核实已经完成的工程量*.核实设计变更*.审核承包人提交的结算总价28、固定单价合同情况下，有时也会根据估算的工程量计算一个初步合同总价，但是工程款的支付应以（*）确定。*.初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，以金额较低者为准*.初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，以金额较高者为准*.初步合同总价加各项设计变更*.实际完成工程量乘以合同单价29、关于总价合同，下列说法不正确的是（*）。*.根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额*.对业主而言在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，对投资控制有利*.对承包商而言，其承担了全部的工作量和价格风险*.固定总价合同中不能约定在工程发生重大变更或其他特殊条件下可以对合同价格进行调整总价合同适用的条件是（*）。*.工程证处于设计阶段，施工任务和范围尚不清楚*.工程证处于设计阶段，业主的目标、要求都清楚*.施工图设计完成，业主的目标、要求尚未确定*.施工图设计完成，施工任务和范围比较明确在固定总价合同条件下，承包商的风险主要有（*）。*.价格风险和工作量风险*.价格风险和国家法律法规、政策风险*.承包人履约水平风险和工作量风险*.承包人履约水平风险和价格风险容易导致合同双方引发诉讼或仲裁，并最终导致其他费用增加的合同是（*）。*.固定单价合同*.固定总价合同*.成本加固定酬金合同*.固定成本加酬金合同33、在工程施工承包招标时，施工期限（*）的项目一般实行固定总价合同，通常不考虑价格调整问题。*.三个月*.六个月*.一年*.两年34、承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是（*）。*.变动单价合同*.固定总价合同*.变动总价合同*.成本加酬金合同35、下列关于履约担保额有效期，正确的说法是（*）。*.始于工程开工之日，终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日*.始于工程开工之日，终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日*.始于取得施工许可证下发之日，终止日期可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日*.始于取得施工许可证下发之日，终止日期可以约定为工程竣工验收之日或者保修期满之日对建筑工程项目而言，银行履约保函可分为（*）*.有收兑期限的银行保函和无收兑期限的银行保函*.可转让的银行保函和不可转让的银行保函*.可撤销的银行保函和不可撤销的银行保函*.有条件的银行保函和无条件的银行保函履约担保书应当由(*)开具。*.实力雄厚的企业集团公司*.承包人的上级单位*.保险公司或者担保公司*.承包人开户银行预付款担保的主要形式是银行保函。有关预付款保函，下列说法中正确的是（*）*.预付款保函的担保金额通常应多于发包人支付的预付款金额*.预付款虽然足月从工程付款中扣除，但预付款保函的担保金额一直是固定不变的*.预付款保函的有效期为承包人收到预付款之日至工程竣工验收之日止*.预付款保函到期后，承包人应将其退回银行注销，解除担保责任下列有关支付担保的含义，说法正确的是（*）。*.中标人要求招标人提供达的保证履行合同中约定的预付款支付义务的担保*.中标人要求招标人提供达的保证履行合同中约定的进度款支付义务的担保*.中标人要求招标人提供达的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保*.中标人要求招标人提供达的保证履行合同中约定的结算款支付义务的担保支付担保的形式通常有（*）。*.现金支票、银行保函、担保公司担保*.银行保函、履约保证金、担保公司担保*.银行汇票、履约保证金、保险公司担保*.不可撤销信用证、银行保函、履约保证金建设工程索赔是一项正当的权利要求，从本质上讲索赔是(*)。*.发包人与承包人之间的一种对立*.发包人与承包人之间普遍存在的合同管理业务活动*.发包人或承包人各自向对方提出一种权利要求*.现在工程承包的一大特点按索赔有关当事人分类，下列说法中不正确的是（*）*.发包人与承包人之间的索赔*.承包人与分包人之间的索赔*.承包人与工程监理单位之间的索赔*.承包人与材料商之间的索赔某建设工程施工合同签订后，至合同约定的开工日期，发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道，致承包人无法进场施工。则承包人可提出（*）索赔。*.工程加速*.工程变更*.不可预见条件*.工程延期44、某工程在基坑开挖过程中，地下水位突然上涨，承包人不得不停工进行排水作业。承包人据此提出的索赔应是（*）*.不可预见条件索赔*.不可抗力索赔*.工程延期索赔 *.工程变更索赔45、某工程施工过程中，工程师下发指令，要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出(*)索赔。*.工程延期*.工程变更*.工程加速*.工程终止46、通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期，承包人据此提出的索赔成为（*）。*.工程变更索赔*.发包人违约索赔*.工程加速索赔*.不可预见条件索赔47、在工程建设实践中，特殊风险引发承包人向发包人的索赔主要是指（*）。*.台风、海啸、地震等引发的索赔*.建设规划变更引起的索赔*.承包合同适用的法律法规变更引起的索赔*.战争、入侵、暴动、核辐射等引起的索赔

48、某工程施工过程中，为对部分隐蔽工程进行检查，工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准，则承包人（*）仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延金有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿无权向发包人提出索赔要求，承包人应无条件服从工程师指令某工程在施工过程中，为使工程更加美观，承包人建议对设计图纸进行局部更改，并对部分材料予以更换。在工程师未予以答复的情况下，承包人即按自己的设计方案和更换后的材料进行了施工。下列说法中正确的是（*）。

*.由此产生的费用应由发包人承担*.由此导致的延误的工期应予顺延*.由此导致的费用增加和工期延误责任均由承包人承担*.由此导致的费用增加和工期延误责任由工程监理单位承担某工程分包人由于疏忽导致发包人供应的设备丢失给发包人造成了一定损失，下列说法中正确的是（*）。*.分包人承担赔偿责任，承包人承担连带责任*.仅由分包人向发包人承担赔偿责任*.仅由承包人向发包人承担赔偿责任*.发包人自行承担反索赔是指（*）对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功*.反驳、抗辩*.反击、反制*.反驳、反击或防止*.防止、防御总体而言，索赔的依据主要是（*）。*.合同文件、法律法规及存在索赔事实*.合同文件、法律法规及给一方造成了损失*.合同文件、索赔事实及给一方造成了损失*.合同文件、法律法规及工程建设惯例当事人用来证明索赔成立的索赔有关的证明文件和资料称为（*）。*.索赔事实*.索赔证据*.索赔报告*.索赔理由承包人发现索赔机会后，首先应（*）。*.调查和跟踪干扰事件原因*.口头通知发包人将提起索赔*..以书面形式讲索赔意向及时通知发包人或工程师*.起草索赔文件有关索赔意向通知，下列说法中不正确的是（*）。*.索赔意向通知以书面方式提出，特殊情况下经工程师同意可以口头方式提出*.在索赔意向通知中应向对方表明索赔愿望、要求或声明保留索赔权利*.索赔意向通知应简单说明索赔是由发生的时间、地点、索赔依据和理由等*.索赔意向通知是提出索赔的必要前提条件根据建设工程施工合同示范文本约定，发生索赔事件后，承包人应将（*）内向工程师发出书面索赔意向通知。*.21天*.28天*.35天*.56天根据建设工程施工合同示范文本约定，承包人发出索赔意向后，应在（*)内向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料*.14天*.21天*.28天*.35天根据建设工程施工合同示范文本约定，工程师在收到索赔报告和有关资料后（*）内未答复，视为该项索赔已经认可。*.21天*.28天*.35天*.56天根据建设工程施工合同示范文本约定，当索赔事件持续进行时，承包人应当（*）。*.阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后14天内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。*.在索赔事件开始即向工程师发出索赔意向，但索赔事件终了后21天内，一次性向工程师送交索赔的有关治疗和最终索赔报告。*.阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。*.阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件首先应交由(*)审核。*.承包人项目经理*.承包人合同主管领导*.工程师*.发包人项目经理对承包人索赔的审核主要是（*）。*.判定索赔事件是否成立及核查索赔计算是否正确*.仅审查索赔计算是否正确合理*.审查索赔治疗中是否有原件证据资料*.审查索赔事件的证明时候客观真实为了成功的防止对方提出的索赔，应采取积极防御的策略。其中最关键的防御措施是（*）。*.寻找对方的违约行为，主动向对方提出索赔*.严格履行自己的各项合同义务，防止自己违约*.积极协调工程参见各方关系，共同努力保证工程顺利开展*.在工程建设中与对方积极协商，尽量满足对方提出的各项要求关于对索赔报告的反驳或反击要点，下列说法中不正确的是（*）。*.审查对方是否在索赔时限内及时提出索赔要求及报告*.审查索赔事件是否真实发生*.分析对方索赔要求，是否与合同条款或有关法规一致*.分析相关政策是否支持对方索赔要求对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容不完全一样。在我国建设工程索赔实践中，下列费用中未包括在索赔金额中的是（*）。*.分包费用*.利息 *.收集整理索赔资料发生的费用*.施工机械使用费对于索赔费用中的人工费部分而言，只能索赔（*）。*.基本工资*.加班津贴*.法定的安全福利费用*.完成合同之外的额外工作所话费的人工费用下列选项中，（*）情况下承包人不可以向发包人索赔人工费增加。*.发包人采购的设备未进场导致安装、调试人员窝工*.承包人工作发生迟延，为了早日完工而督促劳务人员超过法定工作时间加班导致人工费增加*.施工期内劳务人员工资大幅度上涨*.发包人要求承包人加大劳动力投入材料费的索赔中除采购费外，还应包括（*）。*.运输费、仓储费及合理的损耗费*.包装费、运输费及仓储费*.运输费、仓储费及二次搬运费*.运输费、仓储费及人工费下列(*)情况下，承包人可以向发包人索赔施工机械使用费。*.施工机械自身故障导致发生维修费*.承包人未合理安排施工计划导致施工机械停工*.发包人应政府主管部门要求下令施工机械停工检修*.施工机械所有权人常规保养导致机械停工承包人自有的施工机械，计算索赔费用时按（*）计算。*.台班折旧费*.同类施工机械市场平均租赁费*.定额规定的同类机械台班费*.施工机械的调进调出费实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。有关实际费用法，下列说法中不正确的是（*）。*.这种方法的计算原则是以承包商某项索赔工作所支付的实际开支为依据，向业主要求费用补偿*.用实际费用法计算时，再直接费的基础上，再加上额外应得的间接费和利润，既是承包商应得的索赔金额*.利用实际费用法计算索赔金额，能准确计算出承包商的实际损失*.利用实际费用法计算索赔费用，对承包商提出了较高要求，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常总要的关于总费用法，下列说法中正确的是（*）。*.总费用法指某次索赔事件发生后，重新计算该工程的实际总费用，即实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额*.不少人对采取总费用法计算索赔金额持欢迎态度，因为用该种方法计算索赔金额对上方都比较公平合理*.利用总费用法计算索赔金额时仍需对投标报价费用从新进行核算*.这种方法只有在难以采用实际费用法是才应用修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用法计算的基础上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。有关修正的内容说法不正确的是（*）。将计算索赔的时段局限于收到外界影响的时间，而不是整个工期只计算受影响的时段内某项工作所受影响的损失，而不计算该时段内所有工作所受影响的损失与该项工作无关的费用不列入总费用中接受影响的时段内该项工作的投标单价，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用下列导致工期延误的事件，（*）项不属于承包人可以向业主提出索赔的情况。*.工程师指令导致的暂停施工*.工程师拖延在关键线路工序上的验收时间导致下道工序施工延误*.分包人工作延误*.发包人未及时交付施工现场某道路工程基础土方施工的原工程量为40000方，后由于设计变更导致工程量增加到50000方，原定工期为120天，合同规定工程量增减10％为承包人应承担的风险。则按比例分析法，承包人提出的工期索赔值为（*）。*.12天*.15天*.18天*.21天下列不能作为工期索赔的具体依据的有（*).*.有一方签字确认的工程图纸交接记录*.双方都认可的施工总进度计划*.施工日志、监理日志*.影响工期的干扰事件76、根据《中华人民共和国合同法》，属于建设工程合同的是（*）。*.监理合同*.咨询合同*.勘察设计合同*.代理合同77、施工合同文件通常包括：①投标书及其附录；②专用合同条款及其附件；③合同协议书；④已标价工程量清单或预算书；⑤通用合同条款；⑥中标通知书等。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（G*-2013-0201），通用条款中规定合同文件解释的优先顺序是（*）。*.⑥③①②⑤*.③⑥⑤②①*.③⑥①②⑤*.⑥③②⑤①78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（G*-2013-0201），除专用合同条款另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（*）。*.协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款*.本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸*.工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件，中标通知书*.图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件79、关于施工合同条款中发包人责任和义务的说法，错误的是（*）。*.提供具备条件的现场和施工用地，以及水、电、通信线路在内的施工条件*.提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，并对承包商关于资料的提问做书面答复*.办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地等的申请批准手续*.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构建物的保护工作，承担相关费用80、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（G*-2003-0214），分包项目的施工组织设计应由（*）负责编制。*.承包人*.工程师*.分包人*.发包人81、某施工承包工程，承包人于2004年5月10日送交验收报告，发包人组织验收后提出修改意见，承包人按发包人要求修改后于2004年7月10日再次送交工程验收报告，发包人于2004年7月20日组织验收，2004年7月30日给予认可。则该工程实际竣工日期为（*）。*.2004年5月10日*.2004年7月10日*.2004年7月20日*.2004年7月30日82、关于暂停施工的说法，正确的是（*）。*.工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出后24h内提出书面处理意见*.由于发包人原因造成的停工，由发包人承担追加的合同款，但不允许顺延工期*.发包人出现违约情况时，承包人可以主动暂停施工，发包人承担相应的违约责任*.施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担83、关于竣工验收的说法，错误的是（*）。*.当工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告*.发包人收到竣工报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见*.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后14天内不组织验收，将视为验收报告已被认可*.发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，将承担工程保管责任84、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部分，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前最晚（*）小时书面形式通知工程师验收。*.12*.24*.36*.4885、承包人在工程变更后（*）天内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。*.7*.14*.28*.4286、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（G*-2003-0213），以下不属于承包商责任义务的是（*）。*.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底*.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合*.随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要*.提供专业分包合同专用条款中约定保修与试车，并承担因此发生的费用87、关于分包人于发包人关系的说法，正确的是（*）。*.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令*.在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系*.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师*.当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令88、根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（G*-2003-0213），分包人经承包人同意，可再进行分包的工程或作业是（*）。*.劳务作业*.专业工程*.设备安装*.装饰装修89、下列各项中，不属于劳务分包合同中承包人义务的是（*）。*.编制施工组织设计*.组织编制年、季、月施工计划*.负责工程测量定位*.科学安排作业计划90根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（G*-2003-0214），正确的是（*）。*.劳务分包人在施工开始前，为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费由劳务分包人支付*.分包人负责编制劳务分包合同项下的施工组织设计*.分包人未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系*.分包人可以把劳务分包合同项下的劳务作业转包91、建设工程施工劳务分包合同中，劳务分包人的义务包括（*）。*.负责与发包人。建立、设计及有关部门联系，协调现场工作关系*.完成水、电、热、通信等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求*.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准*.对工程的工期和质量向发包人负责92、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（G*-2003-0214），劳务分包人的义务之一是（*）。*.编制劳务分包项目的施工组织设计*.搭建生活和生产用临时设施*.与建立、设计及有关部门建立工作联系*.做好已完工程的产品保护工作93、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（G*-2003-0214），属于劳务报酬所采用的方式是（*）。*.固定劳务报酬加奖金*.*.约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量来计算，再加一定比例的管理费*.固定劳务报酬（含管理费）94、约定按不同工作成果计件单价支付报酬的施工劳务分包合同履行过程中，总承包人应承担违约责任的情况是（*）。*.不按时支付劳务报酬*.增加预计的工作数量*.设备采购和施工任务*.增加新的工作内容95、业主方把建设工程项目的（*）进行综合委托的模式称为建设工程项目总承包。*.设计任务与物资采购任务*.工程前期准备工作与施工任务*.设备采购和施工任务*.可行性研究、资金筹措、勘察设计96、建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（*）。*.承建项目的投料试生产*.全部或部分工程的设计*.总价包干*.所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装97、在建设工程项目总承包模式下，设计人员或者设计分包者如属项目总承包合同中未指定者，则其能否承担相应工程的设计须事先征得（*）的同意。*.项目施工单位*.业主代表*.质量监督机构*.设计主管部门98、建设工程项目总承包模式下，由承包人完成的工作是（*）。*.编制项目可行性研究报告*.进行并负责工程设计*.办理项目规划许可证*.负责项目的征地拆迁99、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是（*）。*.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系*.分包人可以直接致函发包人或工程师*.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令*.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令100、关于建设工程项目总承包商责任和义务的说法，错误的是（*）。*.承包商应保证其设计人员在合同期限内的所有合理事件，随时参加业主代表的讨论*.承包商应在业主每次确认设计文件后若干时间内，向业主提供若干套修改后的设计文件以备查，并收取设计成本费用*.承包商购买材料必须符合工程技术的标准及建设实施要求、工程材料及设备可选清单*.承包商拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的工作，均需按照合同规定的方法制造加工101、某工程施工合同中约定，由承包人在其设计资质等级和业务允许范围内，完成工程的部分配套设计。则对承包人完成的设计，应由（*）确认后方可使用。*.发包人*.发包人委托的设计单位*.发包人与工程师*.工程师102、对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是（*）。*.实际工程量和实际单价*.合同工程量和合同单价*.实际工程量和合同单价*.合同工程量和实际单价103、对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（*）。*.分别调整单价和总价*.按市场价调整单价*.以总价为准调整单价*.以单价为准调整总价104、业主和承包商都不存在工程量方面的风险的合同是（*）。*.单价合同*.固定总价合同*.变动总价合同*.成本加酬金合同105、在单价合同中，如发包人没有明确工程量变更的限度，则承包人应与发包人共同确定一个“增减量幅度”。当超过该幅度时，（*）。*.分包商有权要求对工程单价进行调整*.工程师有权批准对工程单价进行调整*.业主可以直接批准对工程单价进行调整*.承包人有权要求对工程单价进行调整106、固定单价合同适用于（*）的项目。*.工期长、工程量变化幅度很大*.工期长、工程量变化幅度不太大*.工期短、工程量变化幅度不太大*.工期短、工程量变化幅度很大107、关于总价合同特点的说话，错误的是（*）。*.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价*.承包人将承担较多的风险*.评标时易于迅速确定最低报价的*.在施工进度上不能调动承包人108、下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同是（*）。*.固定单价合同*.成本加固定费用合同*.最大成本加费用合同*.固定总价合同109、某土石方工程实行混合计价。其中土方工程实行总价包干，包干价14万元；石方工程实行单价合同。该工程有关工程量和价格资料如下表。则该工程结算价款为（*）万元。估计工程量（m³）实际工程量（m³）承包单价（元/m³）土方工程4000042000-----石方工程280003000120*.47.6*.48.3*.50.0*.50.7110、在国际上,采用固定总价合同,在业主和承包商都无法预测风险的条件下和可能有工程变更的情况下，（*）。*.承包商承担了较少的风险，业主的风险较大*.业主承担了全部风险*.承包商承担了较大的风险，业主的风险较小*.承包商承担了全部风险111、在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（*）。*.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险*.全部工程量和通货膨胀的风险*.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险*.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险112、关于固定总价合同适用性的说法，错误的是（*）。*.工程量小、工期短，施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理*.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确*.工程结构和技术简单，风险小*.合同条件中有对承包商单方面保护的条款113、业主方承担全部工程量和价格风险的合同是（*）。*.变动总价合同*.固定总价合同*.成本加酬金合同*.变动单价合同114、关于成本加酬金合同的说法，正确的是（*）。*.采用该计价方式对业主的投资控制很不利*.成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程*.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同*.对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高，利润无保证115、对业主而言，以下不属于采用成本加酬金合同的优点的是（*）。*.通过施工缩短工期，不必等所有施工图完成才开始招标开工*.在合同签订时就可基本上确定项目的成本，对投资控制有利*.可以根据自身力量和需要，较深入的介入和控制工程施工和管理*.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足116、下列各类型的合同中，承包商承担风险最小的是（*）。*.单价合同*.固定总价合同*.成本加酬金合同*.变动总价合同117、在非代理型（风险型）*M模式的合同中，一般采用成本加酬金合同的形式是（*）。*.最大成本加费用合同*.成本加奖金合同*.成本加固定比例费用合同*.成本加固定费用合同118、当施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确、具体地予以规定时，则可以采用（*）形式。*.总价合同*.成本补偿合同*.有偿合同*.单价合同119、关于合同计价方式的说法，正确的是（*）。*.在固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商来说不存在任何风险*.当采用变动单价合同时，由于对各种影响因素的变化要进行调整，故承包商的风险就相对较大*.固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度较大的项目*.采用单价合同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来何时已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大120、采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险是（*）。*.漏报项目*.工程量计算错误*.工程范围不确定*.工程变更121、当实行施工总承包管理模式或*M模式时，业主与施工总承包管理单位或*M单位的合同一般采用（*）。*.单价合同*.固定总价合同*.变动总价合同*.成本补偿合同122、根据《世行采购指南》，投标保证金应当在投标有效期满后（*）天内一直有效。*.28*.30*.56*.60123、施工承包合同履约担保的有效期始于（*）之日。*.投标截止*.发出中标通知书*.施工承包合同签订*.工程开工124、建设工程履约担保的说法，正确的是（*）。*.从工程开工之日到工程竣工交付之日*.从签订合同之日到工程竣工交付之日*.从合同生效之日到保修期结束*.从收到预付款之日到保修期结束125、关于履约担保的说法，正确的是（*）。*.履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止*.工程保修担保可采用预付款扣回的方式*.在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保*.履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式126、某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司（*）。*.必须向发包人支付履约担保书规定的保证金*.必须用履约担保书规定的保证金去完成任务*.应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金*.用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付完成该项目实际所花费的金额127、建设工程施工预付款担保的主要形式是（*）。*.银行保函*.支票*.现金*.汇票128、建设工程项目工程款的支付担保是指（*）提供的担保。*.发包人向承包人*.承包人向发包人*.发包人向建设行政主管部门*.承包人向建设行政主管部门129、支付担保的额度一般为工程合同总额的（*）。*.0%~25%*.20%~25%*.20%~35%*.15%~20%130、支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施，以（*）。*.确保工程质量*.确保工程费用即时支付到位*.考察承包人资金实力*.保证承包人按约履行131、关于支付担保的说法，错误的是（*）。*.承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项任务*.一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任*.提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人只需在专用条款中约定*.发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务132、关于投标担保的说法，错误的是（*）。*.投标担保的主要目的是保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失*.投标担保在一定程度上可以起到筛选投标人的作用*.一旦确定不能对投标人授予合同，应及时将投标保证金退还给落选的投标人*.国际上常见的投标担保的保证金数额为5%~10%133、对同一建设工程的担保而言，担保金额最低的担保通常是（*）。*.投标担保*.支付担保*.预付款担保*.履约担保134、关于施工分包管理的说法，正确的是（*）。*.在我国，业主不允许指定分包单位*.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种*.分包单位的选择应该经过严格考察，需经业主认可，而无需工程监理机构认可*.只要经过业主同意，工程的任何部分都可以专业分包135、某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（*）。*.建设行政主管部门*.施工总承包单位*.幕墙设计单位*.建设单位136、专业分包人须在进场前，将其承包范围内的施工组织设计报技术部，由（*）后方可依照施工。*.项目经理审核、公司总工审核*.项目经理审核、公司技术部审核*.项目总工审核、公司技术部审核*.公司总工审核、项目经理审核137、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是（*）。*.6个月*.3个月*.1年*.2年138、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（*），向对方提出的补偿要求。*.拖延工期后*.遭受损失后*.产生分歧后*.提起公诉后139、按照当事人分类，索赔不包括（*）。*.承包人与发包人之间的索赔*.承包人与分包人之间的索赔*.分包人与发包人之间的索赔*.承包人与保险人之间的索赔140、关于工程索赔的说法，正确的是（*）。*.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔*.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔*.由于非分包人的原因导致工期顺延，分包人可以向发包人提出索赔*.141、按照索赔时间的性质，因货币贬值、汇率变化、物价变化等原因引起的索赔属于（*）。*.不可预见的外部条件索赔*.不可抗力事件引起的索赔*.不可预见的外部障碍索赔*.其他索赔142、工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于（*）。*.因合同文件引起的索赔*.工程暂停的索赔*.人力不可抗拒灾害的索赔*.特殊风险的索赔143、下列引起索赔的起因中，属于特殊风险因素的是（*）。*.战争*.海啸*.洪水*.地震144、施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（*）。*.工期和费用索赔均不成立*.工期索赔成立，费用索赔不成立*.工期索赔不能成立，费用索赔能成立*.工期和费用索赔均能成立145、反索赔的工作内容是（*）。*.防止对方提出索赔，而向对方索赔*.反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求*.防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求*.反对对方提出索赔，而向对方索赔146、索赔成立的工作内容是（*）。*.与合同对照，事件已经造成承包人实际损失*.造成损失的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任*.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告*.索赔额计算正确147、关于建设工程索赔成立条件的说法，正确的是（*）。*.导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立*.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索赔都能成立*.只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立*.不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立148、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（*）。*.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议*.承包人与分包人签订的分包合同*.承包人安全交底会议纪要*.承包人技术交底纪要149、工程施工过程中发生索赔时间以后，承包人首先要做的工作是（*）。*.向监理工程师提交索赔证据*.提出索赔意向通知*.提交索赔报告*.与业主就索赔事项进行谈判150、索赔资料准备阶段的主要工作不包括（*）。*.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过*.提交索赔意向通知和索赔报告*.损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值*.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据151、关于建设工程索赔程序的说法，正确的是（*）。*.设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知*.索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告*.索赔意向通知发出后14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料*.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可152、索赔报告的关键部分是（*）。*.索赔款项（和/或工期）计算部分*证据部分*.论证部分*.总述部分153、下列承包商向业主提出的材料费的索赔中，工程师不予支持的是（*）。*.索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费*.客观原因材料价格大幅度上涨*.业主责任工程延期导致的材料价格上涨*.仓库管理人员管理不善导致的材料破坏154、下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是（*）。*.犹豫完成额外工作增加的机械使用费*.非承包商责任功效降低增加的机械使用费*.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费*.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费155、对于承包商自有的施工机械，当发生索赔事件时，其费用索赔通常按照（*）进行计算。*.台班折旧费*.台班费*.设备使用费*.台班折旧费+调进调出费156、在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（*）。*.工程扣款*.工期延期*.工程变更*.材料价格上涨157、下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（*）。*.工程暂停*.工期延期*.工程变更*.材料价格上涨158、索赔利润的款额计算通常按照（*）计算。*.由监理工程师计算报业主确认的利润额*.采用承包商总部平均利润百分率*.由承包商与业主双方协商确定的利润率*.采用与原报价单中一致的利润百分率159、下列各费用计算方法中，不属于索赔费用计算方法的是（*）。*.实际费用法*.修正的实际费用法*.总费用法*.修正的总费用法160、采用实际费用法计算索赔费用时，（*）即是承包商应得的索赔金额。*.直接费的额外费用*.直接费的额外费用+应得的利润*.直接费的额外费用+应得的间接费*.直接费的额外费用+应得的间接费和利润二、多项选择题按照《中华人民共和国合同法》相关规定，建设工程合同包括（***）。*.勘察合同*.设计合同*.咨询合同*.施工承包合同*.工程监理合同构成施工合同文件的组成部分，除了协议书、通用条款和专用条款外，一般还应包括（****）。*.中标通知书、投标书及其附件*.专业承包合同、材料及设备采购合同*.相关标准规范及技术文件*.图纸及工程量清单*.工程报价单或预算书下列不属于发包人责任与义务的有（**）。*.提供具备施工条件的施工现场和施工用地*.提供有关水文地质资料和地下勘探资料*.负责施工现场安全，看管进场材料和设备*.办理施工许可证及其他施工所需证件*.协调管理各分包下列各项义务中，属于承包人义务的有（***。*.按合同要求的工期和质量标准组织施工*.组织设计单位进行图纸会审和设计交底*.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定*.讲施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至合同约定的地点*.处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作工程师有权对承包人提交的施工进度计划进行检查和监督。有关对施工进度计划的检查和监督，下列说法中正确的是（**）。*.施工过程中，承包人必须按照工程师确认的进度计划组织施工，并接受工程师对进度的检查和监督*.工程师对进度检查和监督的依据一般是双分行确认的周进度计划*.工程实际进度与经过确认的进度计划不附时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，为了确保工期目标，承包人提出的改进措施可以不经工程师确认*.如承包人提出的改进措施经工程师确认，则工程师应对改进后的施工进度承担相应责任*.如承包人因自身原因导致实际进度与计划进度不符，有吃导致的工期延迟责任都应由承包人承担施工过程中，工程师有权要求承包人暂停施工。关于工程师要求的暂停施工，下列说法中正确的是（**）。*.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出，并子提出要求24小时内提出书面处理意见*.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出，并子提出要求48小时内提出书面处理意见*.承包人认为工程师暂停施工的指令不正确，可以不停止施工，但应书面向工程师提出理由*.承包人认为工程师暂停施工的指令不正确，可以不停止施工，并向发包人提出书面意见关于竣工验收，下列说法中不正确的是（***）。*.当工程具备竣工验收条件后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料和竣工验收报告*.发包人应在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见*.发包人应在收到竣工验收报告后21天内组织验收，并在验收后21天内给予认可或提出修改意见*.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或者在组织验收后28天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已被认可*.发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从29天起承担工程保管及一切意外责任当工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人应通知工程师进行验收。关于隐蔽工程和中间部位验收，下列说法中正确的是（***）。*.承包人须先进行自检*.承包人应在隐蔽或中间验收前24小时通知工程师验收*.承包人应在隐蔽或中间验收前48小时通知工程师验收*.验收合格，工程师在验收记录上签字确认后，承包人继续施工，工程师不得再对已隐蔽的工程要求重新检查*.无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验要求时，承包人应给予配合重新进行检验某施工总承包合同约定由发包人供应部分材料设备，材料设备供应过程中，双方下列行为中不符合建设工程示范文本约定的是（***）。*.发包人在所供材料到货前，提前24小时口头通知承包人，要求承包人做好相应准备工作*.货到施工现场后，有承包人组织分包人员进行清点*.清点完毕后发包人要求承包人对这些材料设备妥善保管，保管费用由发包人承担*.由于承包人保管不当，丢失了部分材料，发包人要求承包人予以赔偿*.该些材料设备使用前，承包人负责进行了检验，相关检验费用有承包人负担专业工程分包合同中，分包人的主要义务包括（***）。*.向分包人提供与分包过程有关的各种证件、批件和各种相关资料*.对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、竣工和保修*.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产的管理规定*.在分包工程施工过程中直接服从承包人、发包人及工程师的相关指令*.已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作可以成为劳务作业发包人的单位有（**）。*.工程发包单位*.施工承包单位*.专业分包单位*.劳务分包单位*.工程监理单位在劳务分包合同中，劳务分包人的主要义务包括（****）。 *.组织具有相应资格证书的熟练工人投入劳务作业*.劳务作业过程中，根据工作需要可与发包人及监理工程师建立工作关系*.加强对劳务工作人员的安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全*.自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查*.承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序建筑材料采购合同中应该明确货物的验收依据。验收依据包括（****）。*.采购合同*.供货方提供的发货单、计量单及其他有关凭证*.合同约定的质量标准和要求*.施工技术规范*.双方封存的样品建设工程项目总承包合同应该将业主对工程项目各种要求描述清楚，承包商据此开展设计、采购和施工。开展项目总承包的依据应该包括（***）。\承包商的综合能力业主的功能要求业主采用的工程技术标准和各种工程技术要求业主提供的部分设计图纸工程所在地施工资源分布状况适用固定总价合同的情况包括（****）。*.工程量小、工期短、估计在施工过程中环境因素变化小*.工程内容和工程量尚不明确、具体地规定*.工程设计详细，图纸完整*.工程结构和技术简单*.承包商投标期相对宽裕，承包商有充足的事件详细考察施工现场、复核工程量根据建设工程施工合同示范文本通用条款，可以对合同价款进行调整的因素有（****）。*.由于市场因素导致建筑材料费及人工费成本上涨*.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款*.工程造价管理部门公布的价格调整*.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的累计停工超过12小时*.双方约定的其他因素在固定总价合同条件下，一般不考虑价格调整问题，以签订合同的单价和总价为准，物价上涨的风险全由承包商承担。但对建设周期一年半以上的项目，则应考虑（****）因素引起的价格变化问题。*.劳务工资以及材料费用的上涨*.运输费、燃料费、电力等价格变化*.外汇汇率的不稳定*.承包人履行水平的变化*.国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨总价合同的特点包括（****）。*.发包人可以在报价竞争状态下确定项目总造价，可以较早确定或者预测工程成本*.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险*.在施工进度上能极大调动承包人的积极性*.发包单位能够更容易、更有把握地对项目进行控制*.由于合同价已确认，施工过程中业主可以根据工程需要随意调设计和施工成本加酬金合同也称成本补偿合同，下列工程中适合采用成本加酬金合同的是（**）。*.普通房屋建筑工程*.工程技术、结构方案复杂且不能预先确定的超高建筑工程*.抢险救灾工程*.国际组织资金承建工程*.外国政府资金承建工程成本加酬金合同对业主而言，其优点包括（****）。*.可以等所有施工图完成、工程投资全部到位后才开始招标*.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进或弥补建设中的不足*.业主可以利用自身力量和需要，较深的介入和控制工程施工和管理*.可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极*.可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值成本加酬金合同的形式主要有（****）。*.成本加固定费用合同*.最低成本加费用合同*.陈本加固定比例费用合同*.成本加奖金合同*.最大成本加费用合同在施工承包合同中采用成本加酬金计价方式时，下列各项中，（***）项应是业主与承包商注意的主要问题。*.各项工程内容的单价能否调整*.必须在合同中约定明确的如何向承包商支付酬金的条款*.如工程发生重大变更，支付承包商的酬金能否调整*.要列出完整的工程费用清单*.规定详细的工程现场有关数据记录、信息存储的格式和方法建设工程中经常采用的担保种类包括（****）。*.投标担保*.签约担保*.履约担保*.预付款担保*.支付担保某施工承包合同约定由发包人向承包人提供支付担保，则下列说法中正确的是（***）。*.发包人应从保险公司担保、银行保函、履约保证金等方式中选择一种向承包人提供*.提供支付担保，有助于确保发包人按合同约定及时足额承包人支付各类工程款*.如发包人未按合同约定支付各类工程款，则承包人有权要求提供担保的第三人承担相应责任*.对承包人而言，采用无条件的银行保函较为有利*.支付担保的额度一般为工程合同总额的30％～40％在建设工程实践中，引起索赔的起因可能包括（****）。*.合同对方未按合同约定履行义务*.工程设计图纸错误*.工程环境变化，包括法律、物价和自然条件变化等*.合同一方因自身原因造成了经济损失*.不可抗力因素建设工程施工过程中，如遭遇特殊风险可引起索赔。下列事件中属于特殊风险的有（**）。*.某工程所在地区发生7级以上地震*.某工程所在地区发生军事政变*.某工程所在地区发生核辐射泄漏事件*.某工程主要设备供应商在收取了定金、尚未供货的情况下突然申请破产*.某项对建筑施工有重大影响的法律进行修改因合同文件引起的索赔包括（***）。*.有关合同文件适用法律引起的索赔*.有关合同签订授权引起的索赔*.有关合同文件的组成问题引起的索赔*.有关合同文件有效性引起的索赔*.因图纸或工程量表中错误而引起的索赔有关工程施工的索赔不包括（***）。*.地质条件变化引起的索赔*.暂停施工引起的索赔*.增减工程量的索赔*.关于货币贬值引起的索赔*.终止合同引起的索赔下列事件中，属于承包人可以向发包人提起索赔的有（****）。*.发包人在合同中对承包人提出保密要求*.工程师不能及时向承包人提供所需指令及批复*.地质勘探机构出具的地质情况报告不准确*.发包人不按合同约定时限支付工程款*.承包人认为工程师指令不正确而拒绝执行导致的损失一起有效索赔事件的成立（承包人提起的索赔），应具备的前提条件有（***）。*.该事件已给承包人造成了实际的经济损失或工期的延误*.发包人对该事件有过失*.造成费用增加或工程延误的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任*.承包人按合同约定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告*.该事件发生后承包人已采取措施避免了损失的扩大、下列文件资料中，能够作为承包人的有效索赔证据使用的包括（****）。*.分包人救相关事件做出的说明*.合同专用条款的相关约定*.与发包人、工程师之间往来文函、答复、备忘*.经各方代表签署确认的会议纪要*.报纸、网络就工程有关事件的报道在索赔资料准备阶段，主要工作包括（****）。*.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过*.分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据*.损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值*.收集证据*.认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔承包人向发包人提出的费用索赔，除工程直接费用和间接费用外，还可包括（***）。*.分包费*.项目管理费*.劳务管理费*.利润*.总部管理费根据建设工程施工合同示范文本，确定可以顺延工期的条件包括（****）。*.发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件*.发包人未按专用日期支付工程预算款进度款，致使施工不能正常进行*.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行*.设计变更和工程量增加*.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时工期索赔的计算方式包括（***）。*.直接法*.间接法*.比例分析法*.网络分析法*.关键线路分析法按照延误事件之间的关联性划分，工程延误包括（***）。*.直接延误*.间接延误*.单一延误*.共同延误*.交叉延误37、按照建设工程承发包方式，建设工程合同类型有（**）。*.勘察、设计或施工总承包合同*.总价合同*.工程项目总承包合同*.工程监理合同*.建设工程物资采购合同38、施工承包合同中，承包人一般应承担的义务包括（**）。*.安全施工，负责施工人员及业主人员的安全和健康*.按合同规定组织工程的竣工验收*.接受发包人、工程师或其他代表的指令*.按合同约定向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施*.负责对分包的惯例，但不对分包人的行为负责39、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（G*-2003-0214），需由承包人承担的保险费用有（**）。*.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产*.运至施工现场用于施工的材料和待安装设备*.承包人提供给劳务人员使用的机械设备*.从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害*.施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备40、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（G*-2003-0214），需由劳务分包人承担的保险费用有（***）。*.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产*.运至施工现场用于施工的材料和待安装设备*.承包人提供给劳务人员使用