村工程协议书1500字精选

第页共页「必备」村工程协议书1500字精选「必备」村工程协议书1500字精选。随着法律法规可影响到生活中的方方面面，在交易过程中常常会使用到合同，签一份合同是维持现代契约精神的必要举措。那么正规的合同应该怎么书写呢？下面，我们为你推荐了村工程协议书，相信你能从中找到需要的内容！村工程协议书(篇1)甲方：乙方：住所地：经甲、乙双方友好协商，并根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规之规定，就乙方负责经营工程建立事项达成如下一致协议，望双方共同遵守。一、经营内容1.工程名称：2.工程内容：3.工程价款：二、经营方式乙方负责所有本协议项下工程所需的人工、材料及设备的费用。三、经营期限为天，自年月日起至年月日止。四、经营指标1.工程质量：本工程要求到达优良等级。2.平安指标：本工程要求按工程所在地文明及平安达标，事故频率控制在%以内，歇工率控制在%以内，不允许有重大伤亡事故发生。五、管理费及税金1.管理费：乙方应按本协议项下工程价款的%作为管理费及税金支付给甲方。支付时间：甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除，最后管理费及税金按工程最终开工验收后结算的工程款的数额及时间结算。2.税金及其支付：六、甲方的权利义务1.甲方有权对乙方的经营活动进展定期或不定期的检查、监视、审计和指导。2.根据乙方的需要，委派有关人员配合乙方的经营。3.有权按本协议第五条规定收取管理费及税金。4.如涉及工程设计变更等事宜，甲方必须予以配合。5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。七、乙方的权利义务1.乙方不得违背国家的法令、政策，并遵守甲方的各项规章制度，严格按本协议的规定充分、全面地履行合同。2.为实在可靠地履行合同，乙方必须保证自己上岗率不低于%。3.因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的，均由乙方承当。4.未经甲方书面同意〔或甲方的受权人〕，除因工程建立与建立方外，乙方不得以甲方工程部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务，更不得擅自私刻工程部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。5.乙方保证其施工是连续的。6.乙方必须按本合同第五条规定，及时支付管理费及税金。7.承当因其经营活动而引起的经济风险。8.乙方应在〔1〕工程开工验收后或〔2〕本协议解除后或〔3〕本协议终止后及时将图纸、印鉴、技术材料、合同〔协议〕、往来信件、及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。9.乙方不得将本协议项下的权利义务转让给第三人。八、违约责任1.假设甲方未能按本协议第六条第5项及时足额拨付工程款，那么每逾期一天，甲方应按未付局部的万分之二承当违约责任。2.因甲方监管错误从而导致工程质量未到达协议约定的优良等级或延误工期的，乙方不承当法律责任。3.如本工程的质量未经历收通过，那么乙方须向甲方赔偿万元。4.乙方如未能按协议第四条第2项实在履行合同的，那么每超过控制指标%，应承当本协议项下工程价款%的违约责任。九、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。十、在履行本协议期间如有纠纷，那么首先由甲、乙双方友好协商，协商不成，那么交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。十一、本协议在甲、乙双方一致同意的前提下可解除。十二、本协议一式贰份，双方各执壹份，并在双方盖章或签字后生效。甲方：乙方：合同签字地点：合同签字时间：村工程协议书(篇2)工程工程建立合作协议书甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕甲乙双方本着平等自愿，互利互惠的原那么进展工程工程建立的战略合作，经甲、乙双方对第一期工程工程建立合作事宜进展了商议，达成如下协议：一、工程工程的综合概况1、工程工程名称：2、工程工程地址：3、工程建立工程规模：建筑面积约xxxx㎡以上。4、构造及层数：xxxx层框剪构造。二、工程建立的合作方式1、甲方同意在乙方注入工程建立前期资金后，由乙方按照包工包料方式承包本工程的局部工程的施工进展合作，那么工程的发包单价为xxxx元/㎡〔含税费〕，工程施工检测费〔不包实物检测〕由甲方负责。2、在签署本协议后五日之内乙方向甲方交纳本工程工程建立保证金〔人民币〕：贰仟万元；甲方以公司工程土地承当该款项的担保责任，并保证在xxxx年xx月xx日前开工，桩基土方开挖之日即是工程开工时间。如不能在xxxx年xx月xx日前开工，甲方应在xxxx年xx月xx日起支付乙方的资金利息；即每月五日前按月息xx%，即每月支付给乙方xx万元利息，如在xxxx年xx月xx日止不能开工，甲方必须从乙方交款日期起计算利息，利息按月息xx%结算支付给乙方，甲方无条件返回全部保证金贰仟万元及xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日利息xxxx万元合计xxxx万元整，必须在5个工作日内〔xxxx年xx月xx日前〕全部付清，如未付清按本合同第二项工程建立的合作方式第二条执行，即甲方以公司工程土地承当该款项的担保责任，本工程建立合作协议继续有效。3、甲方发包范围：按照甲方提交本工程的全套施工图纸除地下室土石方、铝合金门窗、电梯门套及幕墙，室外水电及景观工程、消防、人防、电梯设备及裙楼干挂大理石之外的全部土建、水电安装及本工程外墙周边两米内的一切回填土方、渣土外运等内容含〔但不限于〕：此单价含〔1〕桩根底工程；〔2〕地下室工程；〔3〕主体工程；〔4〕屋面工程；〔5〕内外装饰工程；〔6〕室内给排水、强弱电安装工程；〔7〕节能保温工程；〔8〕入口厅装修〔桩心埋深不超过10米，设计含钢量58kg/m2〕。4、价格计算根据：〔1〕如工程的增减工程的结算及取费那么按湘建价[20xx]406号《湖南省建立工程工程呈清单计价方法》及相应配套文件执行，民工工资按56元/天调差。〔2〕主材〔钢筋、商品砼、水泥、砖〕价风格整：按施工期内《衡阳工程造价》发布执行，在合同主体工程施工期内如发布价加权后每期综合平均发布价与合同签订时的同期发布价相差±3%内不予调整。超出3%局部给予以上四类主材价格的调整。详细在《施工承包合同》中进展明确。5、工程工程款支付方式：〔1〕甲方经相关部门审定的施工图交乙方进展预算和施工组织设计。双方根据本协议的相关条款签署《施工承包合同》。乙方进场开工后五个工作日内甲方退返乙方工程建立保证金800万元用于启动施工，工程根底工程完成后五个工作日内退还乙方建立保证金200万元，全部地下室工程完成后五个工作日内返还乙方300万元，主体完成一半五个工作日内返回乙方300万元，主体工程全部完成封顶后五个工作日内返还400万元。〔2〕乙方完成工程根底及全部地下室工程后，甲方按单价1600元/m2支付乙方该项工程进度款。主体工程每完成二层甲方付款一次，甲方按单价1000元/m2〔含水电安装工程〕支付乙方该工程进度款。工程内，外装修工程每完成二层付款一次，甲方按单价230元/m2支付乙方该项工程进度款〔每次付款期限不超过10天〕。〔3〕开工验收按规定经市相关部门验收通过后，办理资料移交后进展工程结算，时间为四个月内完成。〔4〕工程工程痛工验收结算后甲方应向乙方拨付工程示至总造价的97%，截留3%作为工程的质保金，待工程保修期满后一个月内付清。〔5〕施工期内允许调整的内容和根据：双方另行签订《施工承包合同》。乙方按审定的施工图严格施工，并按双方约定的平方米包干造价1420元承包施工。如政策调整、设计变更和材料价格影响总造价时，经甲、乙双方确认单项的工程造价变更正负在5万元以上的双方可进展包干造价调整。三、工程施工企业的处理和重大设计变更费用的计取1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在包干造价内。2、乙方必须具备自有资金实力及工程施工承包的相应资质条件，并按法定程序办理相关施工备案手续。3、重大设计变更〔指构造、规模、标准〕由该工程图纸设计部门出具变更图用变更说明，并由乙方负责施工，其费用不计入进度款支付，待开工结算时按双方签证的实际发生额给予调整总造价。四、工程工程保修1、本工程保修按中华人民共和国国务院令第279号《建立工程质量管理条例》执行。五、其它有关事项1、承包资质由乙方负责〔具有相应的施工承包资质〕，由甲方缴纳的劳保基金按政策规定返还给乙方，依法定程序完成中标工作，甲方全办配合。2、甲方只认可签订《施工承包合同》的施工单位，乙方不得以任何借口将该工程施工及附属工程施工转包给别人。假设有上述情况，甲方有权收回与乙方签订的施工工程，所发生的费用及违约责任均由乙方负责，甲方将另行选择施工单位。3、工程质量、平安和文明施工管理、施工工期将严格按照建立主管部门的合同条款和总承包合同条款执行。六、违约责任甲、乙双方，任何一方违约，须向另一方支付违约金叁佰万元整。七、本协议共四份，甲、乙双方各执一份。以上协议经双方负责人盖章及签字后，且乙方在20xx年9月10日前交纳工程建立保证金20xx万元后生效。工程开工前双方另行签订《施工承包合同》后本协议自动失效。甲方：〔盖章〕乙方：〔盖章〕法定代表人：〔签章〕法定代表人：〔签章〕代理人：〔签章〕代理人：〔签章〕年月日年月日村工程协议书(篇3)甲方：____________房地产开发乙方：____________建筑工程公司丙方：____________建立工程根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的根底上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完本钱工程，三方本着互相支持、严密配合的原那么，结合本工程详细情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进展后续工程的施工直至开工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、标准、设计图纸及甲方要求进展施工作业。三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进展了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元〔430万元〕；包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完本钱工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完本钱工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷；乙方完成结算局部的工程所产生的各种费用全部由乙方承当，与甲方无关。〔详细工程见乙方交由甲方的总额为4000000元的建立工程预算书〕四、因甲方未与乙方签订施工合同，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票；在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨；双方协商钢筋总价为________元。五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完本钱工程所设置的临时建筑〔彩钢板房〕、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元，〔详细详见乙方所列示清单〕。甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[_________元+临建_______元+钢材________元-税金_______元-〔水费3596吨×6.24元/吨=22439元〕-〔电费47752度×1.0元/度=47752元〕]=________元，此款项协议签订后一次付清。六、乙丙双方将本工程所需全部资料进展交接完善，丙方自行保存，保证本工程的正常施工及开工验收〔因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题，如造成不能交付档案馆，由甲方负责处理〕。七、乙方在交接前，应完成其施工局部的各项功能检测等，如冬季施工检测等。八、三方协议签订后，甲、丙双方将应付款项交由乙方，丙方进场看管，乙方保证在两日内撤场完成。三方签字〔盖章〕：____________20____年____月____日村工程协议书(篇4)甲方：乙方：中國寰宇通信____身份证号：甲乙双方为了发挥双方的优势，承接事宜，双方本着平等自愿、等价有偿的原那么，经协商一致，达成协议条款如下：一、乙方负责联络并落实以为甲方开拓市场名义，承接____-大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。a〕本工程造价约元人民币，甲方需支付给乙方总造价的%咨询费。咨询费局部所涉及的各项税费由甲方承当，与乙方无关。b〕甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该工程开展所产生的差旅住宿等费用。c〕甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的%。d〕剩余局部在第____预付款后全部结清。e〕甲方在与建立方签订协议后即全权负责该项工程的质量平安，人员平安，工程进度，及材料设备的平安及常规维护，如有意外与乙方无关〕f〕甲方在工程建立中应严格按照建立部相关标准来对该工程等工程进展合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违犯建立形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承当，乙方不对此负任何责任〕三、协议终止本协议签字生效后，假如至_____年____月_____日，乙方仍未协助甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同，本协议自动终止。四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。甲方〔签章〕乙方〔签章〕联络方式联络方式时间：村工程协议书(篇5)甲方：乙方：经双方协商，就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议：工程概况：工程地点：工程内容：规格：协议金额：元〔大写：元整〕。双方责任：甲方责任：提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜，如因现场协调原因拖延工期由甲方负责；按协议规定支付预付款及结算余款，因付款拖延影响工期责任由甲方责任；乙方负责提供工程的设计图纸，甲方签字确认效果图及施工方案，如中途改变设计及施工方案造成的损失由甲方负责；甲方委派相关人员进展施工现场协调，配合乙方进展现场施工。〔一〕乙方责任：提供工程的设计效果图、施工图及施工方案，经甲方签字确认后严格按施工方案进展制作和安装。乙方保证工程的制作和安装到达双方协议的质量标准；〔注：按图纸施工〕乙方按协议规定的工期交工，因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责；乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故，其后果和责任由乙方负责。工程因人为破坏，不可抗拒因素除外霓虹灯质量保二年，数码管质量保三年。付款方式：双方签订制作安装协议后，甲方分二次向乙方支付工程款，即协议经双方签字生效后，首付50％的工程预付款元；工程构造完工后再付30%元工程完工后经甲方验收合格后一次性付清〔除2%质保金〕余款元完工日期：自双方签订协议后第二天算起为天〔即年月日前完工〕如遇特殊情况，经双方协商同意后，工期可后延。附那么：1、本协议双方代表签字，双方单位盖章后生效。2、本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3、本协议在执行过程中，如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。甲方单位：乙方单位：甲方代表：乙方代表：年月日村工程协议书(篇6)发包人：〔以下简称甲方〕承包人：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和信誉的原那么，订立本合同。第一条：工程概况现甲方有开发土地一宗，位于，该宗土地约亩，设计建筑面积约㎡，开发工程名称为的一切土建、安装及附属等工程承包给乙方：施工，为了明确双方的职责和义务，确保工程的顺利进展，特定如下合同条款，以示共同遵守执行。1、工程名称：2、工程地点：3、总建筑面积：4、工程构造类型：。第二条：工程承包内容1、土建局部：所有土建工程，包括地下室、主体、室内外装饰、外门窗及进户门、保温、防水、屋面、室外附属〔含化粪池、排水管网、垃圾处理站〕、基坑支护及帷幕等，其中地下室工程包括人工挖孔桩、地下室构造、地下室防水、土方开挖回填等。2、安装局部：设计施工图中所有水电安装工程、电视、、宽带、智能化等弱电系统，包括照明配电箱安装及进线管的预埋；照明配电箱所有照明出线回路安装；防雷、接地施工；要求预留、预埋的孔洞及管道；进集水坑的管道和排出管道、设施和设备；卫生间的给排水管道及设施；人防给排水管道和人防设施〔除人防门〕的预埋安装；3、市政园林局部：设计施工图中所有市政园林工程，包括小区所有道路、园林绿化工程。4、本工程一切材料由乙方自主采购，如甲方有合理的材料供给商，乙方可在同等市场价格的条件下优先使用。所有材料必须经检测、试验合格后才可使用。价格按照《岳阳建立造价》发布的施工期内算术平均信息价执行；《岳阳建立造价》没有发布的，按甲乙双方协商确定。第三条：工期和质量等级要求1、工期开工日期：以甲方出具的开工通知书为准总日历工期〔天〕：不超过天，乙方应在开工前向甲方提供以天为总工期的施工进度方案，该方案必须将甲方外包的、影响本栋单位工程开工的工程内容包括在内，经甲方、监理方签认后执行。如因乙方原因导致承包范围内的工程内容滞后而影响甲方外包工程内容的完成，产生的工期延误由乙方负责。质量等级要求：岳阳市合格工程。第四条：履约保证金的支付与返还1、在签订该合同书后，乙方向甲方预交万元的信誉保证金。2、施工完成至根底时，返还已预交保证金的50%，施工完成至地下室时返还已交保证金的30%，施工完成至三层时返还剩余的全部保证金。第五条：合同计价本工程的结算方式为按实结算，根据乙方实际完成的工程量，套用20xx年湖南省消耗量标准定额，按施工期间省市的相关文件计取一切费用，材料价格按岳阳市定额站发布的'岳阳市建立造价施工同期材料价格确定，如岳阳市定额站未发布的价格按市场价确定。定额人工工资及方案外工日人工工资。根据施工同期湖南省住房和城乡建立厅发布的湖南省各市州建立工程人工工资单价文件中的市场工资确定且调差。〔或采用以下方式进展结算〕l、本工程执行湖南省建筑安装工程预算定额(1999年版)及与之配套的工程造价文件和规定，且不因政策变化而改变。2、人工工资调整执行湖南省住房和城乡建立厅湘建价【20xx】396号文件，土建工日，安装取／工日，装饰取／工日。3、取费约定：①土建取费：综合费按定额直接费的13%，平安文明施工费按定额直接费的1.2%，不可竞争费率按3.2%计取，税金按税前总价的3.461%。机械费、次材费不调整〔详细见土建工程取费程序表〕。土建总价=[定额直接费×〔1+综合费率+平安文明施工费率〕+人工费调整+主材价差调整]×〔1+不可竞争费率〕×〔1+税率〕②安装取费：综合费率108%，人工费取／工日，不可竞争费率按，税金按税前总价的3.461%。机械费、次材费不调整〔详细见安装工程取费程序表〕。安装总价=〔定额直接费+定额直接费中的人工费×综合费率+人工工资调价费+材料调价费〕×〔1+不可竞争费率〕×〔1+税率〕土建工程取费程序表安装工程取费程序表5、市政工程取费大致同土建取费形式，其中④中“①×人工费调整系数〔15.61→22〕”，价差调整中增加第⑦项机械费调整一项，调整系数为67%。园林绿化同安装工程取费标准，直接费中增加人工调整第⑥项“①×人工费调整系数〔19.7→22〕”。6、本工程以下费用未包含在预算综合费内，以下费用由乙方上报甲方批准后施行。1基坑内的排水、降水费及必要的加固费用。○②大型机械设备进场费及安拆费。③应甲方要求配合其销售需要应加快施工进度而发生赶工措施费。④二次供水加压设备设施费用。7、分包工程总包管理费和施工配套费总计按分包工程总造价的3.5％计取；上述费用由实际施工方向乙方支付。施工配套费详细内容包括利用总包单位得到脚手架、施工及生活用水用电〔水电费用另行按实结算〕、垂直运输机械的利用、因分包单位施工引起的构造外表修补、临时设施的使用、建筑垃圾的清理外运等。8、与本工程相关的未在本合同承包范围内的工程量〔在本合同总价的5%以内〕，如甲方需要乙方完成，甲方提早7天书面通知乙方，乙方有义务完成，并按本条第1、2、3款原那么结算。如乙方回绝完成，甲方另行委托其它单位完成，如其它单位因工程量小、临时费用投入相对较大，而致工程造价相对于按本条第1、2、3款计算的工程造价高时，其价差从乙方工程款中扣除。其工程价款由甲方和被委托方书面确认即可。第六条：工程付款与付款程序l、以甲方审核后的预算作为付款根据，建立三层完工后，甲方在天内核定完已完工程量，天内支付的已完工程量〔不含变更签证〕造价的70％，此后每完成一层也按上述70％支付，装修工程按当月经甲方核定后的完成工作量的70％支付。2、土建工程开工验收后，甲方在天内支付经甲方核定后的工程款(总造价)的20％(即付至总造价90％)。3、办理开工结算后，甲方支付结算工程款〔总造价)的5％(即付至总造价95％)。如甲方有收到乙方估算书后未及时完成审计结算，那么按乙方申报结算总价支付至95%4、剩余总造价5％作为工程质量保修金分五年按比例分期退还，一年、二年、五年退保修金的50％、30％、20％。第七条：图纸1、甲方在本合同工程开工前七天内向乙方提供合同承包范围内的施工图纸陆份。2、本工程所用图纸需要保密，乙方不得供其它单位或个人借阅复印。否那么，一经发现，乙方向甲方支付违约金叁万元。第八条：双方责任1、甲方责任：甲方搞好“三通一平”工作，办理好报建手续和属于甲方应该办理的一切其他手续。负责组织好施工时工程款及时的按进度拨付给乙方，委派好技术管理人员村工程协议书(篇7)发包方：____________〔以下简称甲方〕承包方：____________〔以下简称乙方〕甲方将xxxxx住宅楼的室内腻子，外墙保温及涂料分项工程分包给乙方施工，为了平安消费、文明施工、确保工程质量和工期的顺利进展，双方本着平等、诚信、互利的原那么，更好的明确双方的责、权、利事宜，经双方友好协商，达成以下协议：一、承包概况1涂料分项工程2、承包形式：包工包料包检测合格二、承包范围金鹿泊乐城G1#住宅楼的室内腻子，外墙保温及涂料等分项工程。三、承包单价1、室内腻子：水泥石膏打底扫毛，水泥石膏砂浆抹面压实抹光，交接处挂铁丝网，刮耐水柔韧腻子二道；单价为30元/m2。〔每平米叁拾元整〕按建筑面积计算。2、外墙保温：90厚聚苯板保温，容重20kg/m3，耐火等级为B1级，20厚聚合物抗裂砂浆〔压入耐碱玻纤维网格布〕；单价为68元/m2。〔每平米陆拾捌元整〕按实际面积计算。3、外墙涂料：一底二涂高弹丙烯酸涂料；单价为18元/m2。〔每平米壹拾捌元整〕按实际面积计算。四、付款方式付款按施工进度支付，以房顶工程款，房屋为所在施工小区多层住宅楼二层到五层房屋3900元———4200元/m2。五、工期要求1、工期：工程完工日期为x月xx日2、因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款1000元。3、假设遇以下情况，工期可顺延：A、露天施工，遇雨顺延。B、土建方不能及时提交符合防水要求的基面。C、甲方未按合同及时付款。D、工程设计变更。E、穿插施工作业影响。F、合同中约定或土建方代表同意顺延的其它情况。六、质量要求1、工程应按图纸要求及设计、施工标准及有关技术标准组织施工，必须到达标准规定要求。工程质量必须到达合格标准。经____质量监视管理部门按国家现行标准和验收评定标准进展验收，假如质量不合格，乙方应无条件修补至合格，由此造成的经济损失及工期延误由乙方承当赔偿。最终检查不合格的不给予结算。2、工程实行质量奖惩制度，每发现一处质量问题，对乙方进展罚款100元。七、双方职责〔一〕、甲方职责：1、免费提供乙方现场材料堆放场所、水电供给等。2、负责本工程各班组协调工作。3、对乙方的施工质量、工期进度、施工平安监视权、协助乙方做好成品保护工作。4、如图纸或现场的尺寸进展更改及增减工程及时通知乙方。〔二〕、乙方职责：1、乙方施工必须符合有关平安要求。〔1〕乙方人员要严格按照防水施工标准的规定进展施工，装备专职技术员。〔2〕乙方应遵守有关平安消费的法律、法规。〔3〕乙方应服从平安消费工作统一协调、管理。〔4〕乙方应编制承包范围内的平安技术措施或方案。〔5〕乙方应认真落实平安技术措施或方案，建立、健全平安消费责任制，完善消费条件，确保平安消费。〔6〕乙方应严格按照国家省、市有关平安消费操作标准、规程进展施工，施工期间发生平安事故由乙方自行承当一切经济损失及法律责任，与甲方无关。2、严格按设计图纸及工程部要求精心施工，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程，由乙方责任引起的质量问题，由乙方承当其经济损失。3、工程完毕后，乙方负责提供国家有关部门出具的质量检测合格报告及复试报告。4、负责对本班组上岗人员进展质量、平安技术交底，进展质量、平安验收质量标准交底。进展上岗前的平安教育。5、乙方在施工中如有对甲方或第三人造成伤害的，应承当赔偿责任。6、乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取有准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品，并负责及时清理承包范围内施工工程所造成的污染。7、乙方不得将本分项工程自行转包，如发现甲方有权终止本协议，并另行分包给其他单位施工，由此产生的经济损失由乙方负责赔偿。八、平安消费、文明施工。1、乙方进场后，必须严格遵守建立工程平安消费管理条例有关要求，自觉遵守甲方的平安监视和各种规章制度。施工过程中必须严格按平安操作标准执行。假设乙方未按规定进展施工，所造成的一切工、伤、残、亡事故由乙方自行负责。2、乙方工作人员进入施工现场必须正确佩戴平安帽，高空作业时应系平安带假设发现乙方工作人员进入施工现场未按有关规定佩戴平安帽和平安带，无平安防护措施，每人此按50元对班组进展处分。3、施工临时用水用电必须由专业人员搭设、接电。严禁私自乱拉乱搭，严禁住宿人员在室内使用：“三炉”及工地所规定的其他不能使用的电器，如发现烧煮、烧水等，使用电器一律没收并给予每人次200元