弱电工程施工合同(合集11篇)

第页共页弱电工程施工合同(合集11篇)【热】弱电工程施工合同(合集11篇)。这个世界开展地很快，合同也就成了一个很重要的东西，在工程工程开展前双方一般都需要签订工程合同。工程合同的发包人可以分别与勘察人、设计人、施工人订立相关承包合同，因此签订合同时要注意真实一致，不可弄虚作假。那么，一份好的工程合同范本都有哪些内容？你也许需要"【热】弱电工程施工合同(合集11篇)"这样的内容，欢送你阅读与。弱电工程施工合同篇1甲方：上海领慧智能科技乙方：今有甲方〔上海领慧智能科技〕和乙方〔〕就上海****工程弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：1、甲方同意将上海****工程弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积元/平方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等2、甲方提供给乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按标准施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。3、本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手开工具，包辅材包耗材的购置，包平安包文明包清洁的清包合同，〔其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等〕，乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的平安，所发生的平安事故和责任及罚款由乙方自行承当。4、乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，假如数量相差多那么乙方赔偿〔特别是线材〕，甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。6、甲方有权根据现场乙方的实际施工程度和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无才能完成此分包工程，甲方有权提早终止合同并对乙方进展处分，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进展任何处分，包括停顿付款。7、乙方在现场必须装备有经历的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处分，每次罚款不少于500元。8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完好的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及开工图纸资料的制作。9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承当，但需和乙方协商。10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。甲方：上海领慧智能科技工程负责人：乙方：工程负责人：弱电工程施工合同篇2发包单位：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况湖畔护坡工程承包工程发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。第二条：施工方案1、护坡(1)、基底宽米，厚米，自下而上渐渐收至高度为米，受力局部需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。(2)、撤除厕所旁房屋三间，作进出路。(3)、完工后做围墙10米左右。(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条：合同工期1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，详细开工时间由甲方下达开工令前方可开场施工。2、假设施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：开工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余局部付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、平安等进展监视检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的平安稳定。2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包别人。第七条：施工平安承包人应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准组织施工，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承当。第八条：验收工程开工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为根据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条：违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，假设有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条：其它本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。发包单位(甲方)(盖章)受权代理人(签字或盖章)：联络：承包人(签字或盖章)：联络：年月日发包方(甲方)：________________________________地址：____________邮码________________________法定代表人：____________职务____________承包方(乙方)：________________________________地址：____________邮码________________________法定代表人：____________职务____________弱电工程施工合同篇3安装塑钢窗工程协议委托方〔甲方〕：___________________承包方〔乙方〕：___________________为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和老实信誉的原那么，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。一、工程概况1．名称：安装塑钢窗。2．地点：_____________________3．承包方式：采取大包干的形式。二、结算方式按投标的中标价格_______元／

m2进展结算，面积在完工后按实际测量面积进展结算，乙方必须开据税票。三、甲方责任1．提供现有的水、电、路及其场地。2．及时提供施工方案。3．负责乙方施工时的水、电费。四、乙方责任1．严格按照平安消费要求施工，施工过程中发生的一切平安事故和纠纷由乙方自行负责。2．每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进展施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。3．施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。五、工程质量1．乙方必须承受甲方和见证方的施工质量监视。2．

服从甲方和见证方的施工方案。3．凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。六、付款方式工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。七、工期及其奖励方法本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。八、其他1．本合同在执行中假设出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。2．本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：_____________________盖章乙方：_____________________盖章___________年_______月_______日弱电工程施工合同篇4发包方(简称甲方)：_________承包方(简称乙方)：_________根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工以下标准：ISO11801国际建筑通用布线标准IEEE100BASE-T100兆以太网CCITTISDN综合业务数据网络标准IEEE802.310BASE-T光纤分布数据接口(FDDI)标准IEEE802.5TOKENRING网络标准同时满足以下安装与设计标准h中国民用建筑电气设计标准(JGJ/T16-92)h智能建筑设计标准(EBD-03-95)h工业企业通信设计标准(CECS09：89)h建筑与建筑群综合布线系统工程设计标准(CECS72：97)h建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准(CECS72：97)以及其他有关法律法规规定的原那么，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1.甲方弱电工程系合法使用。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。2.弱电施工地点：________区(县)________路________号。3.弱电工程施行内容：详见附件一《弱电工程施行内容表》。4.承包方式：________(包工包料、清包工、局部承包)。5.总价款：￥______元，大写(人民币)：__________________其中：材料费：____________________，人工费：____________________管理费：____________________，设计费：____________________垃圾清运费：____________________，税金(3.41%)：____________________其他费用：____________________经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。6.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日开工，________工期________天。二、关于材料供给的约定：1.甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。3.乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4.乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准(CECS72：97)和智能建筑设计标准(EBD-03-95)的其它同类标准、质量评定验收标准。2.本工程由________方设计，施工方案。3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订《工程工程变更单》(详见附件四)后，方能进展该工程的施工，由此影响开工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。7.工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安消费和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的平安，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定1.工程款付款方式列下表：付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日1000元，第二次付款时扣除合同签订后开工前二至五天30%元施工过程中工程材料到现场或工期进度过半30%元开工验收当天35%元开工验收后一个月内5%元增加工程工程签订工程变更表后两天内100%元2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从开工验收签章之日起算。双方款项往来，均应出具收据，施工完毕须开具发票。六、其它事项甲方工作：(1)甲方应在开工前________天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明____份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空施工现场，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用考前须知。(2)做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑物构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当有关费用。乙方工作：(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。(2)指派__________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重构造。七、违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%________支付违约金。2.由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重构造，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承当责任。4.乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重构造，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承当责任。八、纠纷处理方式1.因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票，可向市智能建筑协会调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投诉。2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向-市仲裁委员会申请仲裁-人民法院提起诉讼(将不选定的解决方式划出)九、合同的.变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_____%支付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定1、___________________________________________________________________________________________2、___________________________________________________________________________________________3、___________________________________________________________________________________________4、___________________________________________________________________________________________5、___________________________________________________________________________________________本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。附件(略)甲方(签章)：_____乙方(签章)：____委托代理人：_______法定代表人：______委托代理人：_______住址：_____________地址：____________：_____________：____________：_____________：____________签订日期：___年___月___日签订地点：_________弱电工程施工合同篇5发包方〔简称甲方〕：_________________________承包方〔简称乙方〕：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工以下标准：－iso11801国际建筑通用布线标准－ieee100base-t100兆以太网－ccittisdn综合业务数据网络标准－ieee802、310base-t光纤分布数据接口〔fddi〕标准－ieee802、5tokenring网络标准同时满足以下安装与设计标准h中国民用建筑电气设计标准〔jgj/t16-92〕h智能建筑设计标准〔ebd-03-95〕h工业企业通信设计标准〔cecs09：89〕h建筑与建筑群综合布线系统工程设计标准〔cecs72：97〕h建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准〔cecs72：97〕以及其他有关法律法规规定的原那么，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方弱电工程系合法使用。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。2、弱电施工地点：________区〔县〕________路________号。3、弱电工程施行内容：详见附件一《弱电工程施行内容表》。4、承包方式：________〔包工包料、清包工、局部承包〕。5、总价款：￥________元，大写〔人民币〕：__________________其中：材料费：____________________，人工费：____________________管理费：____________________，设计费：____________________垃圾清运费：____________________，税金〔3、41%〕：____________________其他费用：____________________经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。6、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日开工，________工期________天。二、关于材料供给的约定：1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。本工程甲方负责采购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。3、乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准〔cecs72：97〕和智能建筑设计标准〔ebd-03-95〕的其它同类标准、质量评定验收标准。2、本工程由________方设计，施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承当，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订《工程工程变更单》〔详见附件四〕后，方能进展该工程的施工，由此影响开工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。7、工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续〔详见附件五《工程质量验收单》〕。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。四，有关平安消费和防火的约定：甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的平安，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1、工程款付款方式列下表：付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日1000元，第二次付款时扣除合同签订后开工前二至五天30%元施工过程中工程材料到现场或工期进度过半30%元开工验收当天35%元开工验收后一个月内5%元增加工程工程签订工程变更表后两天内100%元2、工程结算：工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》，保修期从开工验收签章之日起算。双方款项往来，均应出具收据，施工完毕须开具发票。六、其它事项：甲方工作：〔1〕甲方应在开工前________天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门施工图纸或做法说明____份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空施工现场，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的施工现场中所滞留设备、物件等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用考前须知。〔2〕做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。〔3〕如确实需要拆改原建筑物构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当有关费用。乙方工作：〔1〕参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。〔2〕指派__________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。〔3〕未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重构造。七、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%________支付违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重构造，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕由甲方负责并承当责任。4、乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重构造，由此发生的损失或事故〔包括罚款〕，由乙方负责并承当责任。八、纠纷处理方式：1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票，可向市智能建筑协会调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投诉。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼〔将不选定的解决方式划出〕九、合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_____%支付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：1、2、3、4、5、十一、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：委托代理人：法定代表人：委托代理人：住址：地址：电话：电话：邮编：邮编：签订日期：年月日弱电工程施工合同篇6合同编号：_________甲方：_________联络人：_________乙方：_________联络人：_________甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_________3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及工程班组长每天到场。4、乙方保证该工程工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，方案在_________年_________月_________日前全部完工。2、假设遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)六、结算方式工程量进展到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，那么工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成局部。4、假设有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________签约时间：_________年___月___日签约地点：_________弱电工程施工合同篇7为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进展，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的根底上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的详细情况，于年月日在签署本合同。鉴于：1．甲方委托乙方负责工作。2．乙方承诺按照甲方的要求，根据甲乙双方确认的合同价格，在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作，图纸范围内如有错项、漏项，概由乙方自行承当。3．乙方作为有经历的承包商，在投标及签订本合同前已充分理解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、〔总承包工程〕工程的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、平安施工、冬〔雨〕季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。甲乙双方达成如下协议：1.工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.承包范围：1.4.本工程采用总承包方式，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包平安、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包，乙方假设拟对局部工程采取分包，须上报甲方，征得甲方书面同意前方可施行，并实行分包对乙方负责，乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、平安、工期、文明施工等负完全责任。2.工期及施工进度2.1.本工程绝对日历工期为日，开工日期：；开工日期：。以上日期如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。2.2.以上工期已充分考虑可能出现的`除双方约定的不可抗力外各种外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。3.合同价款本合同为固定总价合同，合同总价为元〔大写：〕。4.质量标准本工程质量标准：合格。5.附那么5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字，加盖甲乙双方公章，且乙方向甲方提交履约保函后生效。5.4.本合同一式份，甲方执叁份，乙方执份，具有同等法律效力。发包方〔公章〕：承包方〔公章〕：地址：地址：：：法定代表人〔或受权人〕：法定代表人〔或受权人〕：主管领导：主管领导：经办人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月日弱电工程施工合同篇8合同编号：_________甲方：_________乙方：_________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律参谋、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气工程。工程地点：_________市_________街。工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：_________元整。(即：_________元)第二条工程期限合同工期：根据国家公布的工期定额，商定本合同工程开工、开工日期。双方约定自________年____月____日至________年____月____日开工。第三条材料供给一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供给。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在____日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款，那么工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，____日内正式进入安装工地。三、当开工后，甲方需在____日将其余的_________%支付给乙方，余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程假设有未曾预见工程或变更，工程造价结算那么按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程开工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进展验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养效劳工作，保修期限：根据国务院令第279号《建立工程管理条例》的有关规定执行。即：________年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿效劳;________年后为有偿效劳。第七条组成合同的文件组本钱合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进展本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为受权签订和履行本协议;三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水、电通到施工现场双方商定地点的总表，并承当施工引起的水、电费用;四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;二、其有权进展本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)受权签订和履行本协议;三、保证在施工过程中，本着平安第一的宗旨，如出现因乙方原因此发生的危及自身及别人的平安事故和工伤事故，乙方承当一切费用及责任;四、承诺按合同约定进展施工、开工，并在质量保修期内承当工程质量保修责任;五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。假设超过期限，甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进展终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进展书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有一样法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或局部不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议，那么任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程开工后的维护保养，本工程开工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其受权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________弱电工程施工合同篇9甲方：武汉×××房地产开发乙方：武汉××科技开展根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布线工程进展施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区××路×××号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层)承包方式：包工、包料、包工期、包质量。第二条工程工期：1、开工日：××××年×月×日;开工日：××××年×月××日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交开工报告的时间、与其他施工方穿插施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为开工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。如甲方同意承受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。第四条工程造价1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完本钱工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完本钱合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更局部的工程造价按照人民币×元的标准结算。3、本工程总造价暂定为××万元(大写：××万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条工地考察1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分理解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解穿插施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程开工交付甲方。2、乙方任何因无视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条工期的顺延1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承当：(1)发生下述不可抗力事件并造成工期延误的：战争、动乱、空中飞行物体坠落或4级以上的地震;或连续4小时以上的暴雨;或连续7天38℃以上的高温;或停电每天累计4小时;(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(3)甲方同意顺延的其他情况。3、乙方在以上情况发生后2日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或开工的，乙方承当违约责任。第七条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、平安人员、施工队长(经理)，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提早七日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的工程管理人员及技术人员自行完本钱工程。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。2、甲方保存指定分包的权利。3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面答应。甲方答应的分包商不称职或者其行为影响工程的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。4、乙方违法或违约分包、转包的'，甲方有权解除合同，乙方并应当承当施工合同总金额20%的违约赔偿金。第八条材料、设备1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应根据本合同附件一：《乙方采购材料明细》等规定进展采购。该附件作为开工验收的标准之一。2、对于乙方负责采购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，假设材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，该局部材料的价格采用甲方限价。详细为：乙方应当在采购10日前，向甲方提交采购供给方案，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及方案安装日期等，甲方在七日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必须按甲方限价单执行，单价作相应调整。所有材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。3、材料要求(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进口材料，乙方并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲方审定、批准前方可采购、使用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之一。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。(2)对于主要材料的供给(无论国产或进口)，甲方保存直接采购的权利。(3)材料规格本工程所用材料必须符合标准和图纸及武汉市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发现不符合政府有关部门的标准或标准以及合同约定时，乙方必须免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。(4)材料试验、复测乙方应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进展试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需提供试验用的材料按规格要求送到指定实验室进展试验，支付有关试验费用(试验费用由乙方承当)。试验合格后才可使用，假设试验结果被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需立即搬离施工现常而该批材料采购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。(5)材料的地域适应性乙方需考虑材料对武汉气候的适应性，尤应注意预防气候变化造成的变形。(6)材料的包装保护所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完好无缺及有妥善包装保护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物保护。4、所有材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使用技术资料，并应当进展必要的试验、测试、复检。否那么，相关的材料不得使用，甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承当，工期不予顺延。甲方的核实、承受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方承当。5、材料的运输、装卸、保管保护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承当，如施工现场有仓储场地，甲方可免费提供，没有仓储场地或缺乏的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。第九条工地代表及有关人员。各方代表及双方各自确定的文件签收人甲方为：×××、×××。乙方为：××、×××。2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必须由甲方代表签字并加盖甲方工程签证专用章，工程决算那么必须加盖甲方公章，否那么一律无效。第十条施工1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度方案，经甲方确认后，方可进场施工。2、施工现场及材料的平安保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和采取有效的防范措施，防止工地发生火灾。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。3、甲方负责提供施工用水、电接驳位置，但到详细用水用电作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承当。4、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否那么不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承当，工期不予延长。5、乙方呈报的一切技术联络单及施工方案，由乙方承当责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。6、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。7、工程的成品保护：工程开工验收合格且交付甲方前的成品保护均由乙方负责(对于成品的损坏由责任方负责)8、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后到达国家规定的标准。工程开工交付时，承包方必须提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告，保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格情况。检测时应当通知甲方派员到常乙方工程质量不合格或未到达本合同要求的，或乙方未提供前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用。9、乙方必须每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，采取有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥善存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天去除一次残留物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，防止业主投诉或索赔。乙方在撤场前，应当清理好工地、去除并运走所有乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再需要的临时工程设施，到达可以交付购房者直至甲方满意为止，使现场和工程处于清洁和平安的状况。乙方如未按本合同要求清洁、清理工地的，甲方有权委托别人清理，所发生费用由乙方承当，甲方可在应付乙方的工程款中扣除。10、工程开工前及施工过程中，乙方须根据武汉市有关规定和要求报批所有应由施工单位办理的手续、交纳相关费用。如有忽略，一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。11、乙方须配合甲方或甲方指定人员对乙方工程涉及的电梯系统的调试工作，并根据甲方意见进展整改，直到该系统正常运行。第十一条已完工程量确实认1、乙方应当在完工后五日向甲方提交已完工程量报告、材料采购供给、堆放、使用情况报告、材料采购供给方案、进度方案履行情况、延期原因分析^p、赶工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后及时核算已完工程量。乙方应当为甲方审核提供便利条件，并派员参加。2、甲方代表对乙方未按图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身原因造成的返工或浪费的工程量不予成认，不予顺延工期，不给予经济补偿。第十二条工程款支付1、本工程无预付款。2、全部工程开工验收合格、乙方提交完好工程档案资料且工程交付甲方后7日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进展结算，甲方确认工程结算值后30日内，甲方支付至工程结算值的95%。3、剩余5%为保修金，自保修期满之日起十日内无息支付给乙方。4、在甲方支付工程款的同时，乙方应当向甲方出具相应的合法有效的工程款发票。5、最终的工程造价以双方结算为准。6、因任何原因需增加的工程款、费用，均在双方开工决算后支付。第十三条开工验收1、工程完工具备开工验收条件，乙方按国家及地方工程开工验收有关规定，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程开工报告及完好开工资料、其中包括符合开工备案及交付使用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，然后，甲方组织进展验收。2、乙方未按规定执行的，甲方有权回绝验收，因此而造成逾期开工的，乙方应当承当逾期开工的责任。甲方如同意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。3、工程经开工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的，甲方应当签发开工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发开工验收合格证之日为开工日，否那么，自乙方实际移交全部工程之日为开工日。第十四条保修自工程开工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起开场计算保修期，保修期为二年(有防水要求的部位保修期为五年)，保修期内由乙方保修并承当费用。双方另行签订《建筑工程质量保修责任制度》，作为本合同的附件二。第十五条违约责任1、甲方责任甲方逾期付款的，每逾期一日，应当按同期银行贷款基准利率承当利息。工期不予顺延。2、乙方责任除本合同约定的违约责任外，乙方如有下述违约，并应当承当以下违约责任：(1)乙方违背各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，乙方应当按相应制度规定承当违约责任、违约金。(2)乙方未履行任何一项义务的，每逾期一日，应当向甲方承当每日500元的违约金。逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方应无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(3)乙方未经甲方答应停工达十日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(4)在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的局部，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求修理、撤除、返工、改建，直到符合约定标准。但如该乙方违背国家强迫性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(5)对乙方成心或忽略导致的材料和施工工艺不符合技术标准引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。(6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件，否那么，甲方有权追究乙方刑事责任外，同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方承当违约金。3、其他(1)因甲方原因合同解除，甲方只承当因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。(2)因乙方原因导致解除合同，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。(3)如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承当违约责任外，甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承当的违约金、赔偿金，甚至购房者退房的一切损失，均由乙方承当，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。(4)工程质量问题在未解决前，甲方有权回绝支付任何款项。第十六条保险由乙方负责施工现场的施工平安、施工人员平安，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承当其费用。第十七条开工日前使用以下情况均不视为甲方提早使用，乙方仍应当对工程质量承当责任：(1)甲方在临时使用已完工程的;(2)经甲方答应的装饰装修施工单位进展装饰装修施工;(3)无论何方原因造成的延期，在合同确定的开工日之后，如工程尚未到达国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与别人的买卖合同或租赁合同或为销售而需使用，减少损失而将工程或其局部交付买方或承租方的或使用的。第十八条争议的解决双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院