住建部施工合同（合集5篇）

住建部施工合同（合集5篇）

随着法治的深化发展,合同越来越受到人们的重视,合同在日常生活中的运用也日益频繁,合同的订立能够为我们的利益供应法律上的保证。以下是合同屋我为大家收集整理的住建部施工合同，欢迎阅读并下载。

住建部施工合同第1篇

上诉人：_________________名称：_____________

居处：________________

电话：______________

法定代表人：_________________名称：________________

职务：______________

托付代理人：_________________姓名：_____________

性别：_____________

年龄：______________

民族：_________________

职务：_________________

工作单位：______________

居处：________________

电话：______________

上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。

上诉理由及恳求：________________

(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所依据的事实和理由，包括在一审程序中未供应的事实、理由和证据。上诉的恳求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)

此致

___________人民法院

上诉人：______________(盖章)

法定代表人：______________(签章)

__________年_____月_____日

住建部施工合同第2篇

甲方(全称)：(简称：甲方)

乙方(全称)：(简称：乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：苏地20____-B-23地块项目外遮阳工程(一标段)(16#17#21#楼)

工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：外遮阳制作供货和安装

二、工期要求

依据现场实际施工进度要求

三、承包方式：________

四、质量标准及质保期

工程质量标准：合格;质保期：贰年

五、合同价款

单价：252元/㎡，图纸面积为2851.68㎡

总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥718623元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款、本合同补充条款

3、本合同通用条款

4、标准、规范及有关技术文件

5、图纸、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立地点：苏州

本合同双方约定签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

住建部施工合同第3篇

甲方：____________________________

乙方：____________________________

甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协商，承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合房屋详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一样，订立本合同。

第一条：承建项目

1.工程名称：________________________。

2.工程结构：底框砖混结构房屋一栋，一楼一底共两层。

3.建筑面积：约310㎡(最终以实际建筑面积为准)。

4.工程内容：乙方根据甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。

其次条：承包方式及费用

1.工程包工不包料。甲方负责选购 施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责全部施工用具设备。

2.施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每平方米________元(大写____________元整)，浇灌好一层合格后预付____万元，工程结束验收合格后全部结算付清。

第三条：工程质量要求

1.整个工程应根据甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工，达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过1.5cm。

2.房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，详细尺寸须要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。

3.若乙方施工中质量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。

第四条：工程工期

1.经双方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工(日期为____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

2.在保证工程质量的前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日期可顺延；若由于乙方人为缘由工程延时或有意拖延工期，甲方扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费____________元(大写__________________元整)。

第五条：平安责任

甲、乙方共同提高平安意识，乙方必需严格根据《平安生法》，劳保措施，施工防护措施到位，平安规范施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现病、伤、亡，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不担当任何责任和费用。

第六条：双方责任

1.甲方负责在______月______日前完成地基开挖，石脚支砌，地基回填，打算好水路电路，确保乙方按时施工。

2.乙方在施工工程中，必需听从甲方提出的看法和建议，在保证工程质量的前提下，坚持节约、不奢侈的原则，不能随意带走甲方的任何建材。

3.施工前，乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方刚好选购 ；施工中，工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。

4.甲方应根据约定时间支付乙方施工费用，乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求，否则本合同终止。

5.施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。

6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方(签章)：___________________乙方(签章)：___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

住建部施工合同第4篇

订立合同双方：

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。

第一条合同概要双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方供应系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。

其次条技术要求该安防监控工程详细技术要求是：布线规范布点合理图像清楚操控简便本地实时储存录像资料回放录像便利录像资料提取备份

其次条设备要求及设备清单乙方向甲方所供应的设备应当是全新产品。设备清单(详见本合同的附件

1)，设备清单应当与《预算书》(详见本合同的附件

2)所载明的设备完全一样，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。

第三条工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为元整，大写：人民币整。工程款支付方式为：

1、本合同签定后____日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即元整，大写：人民币整。

2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的%，即元整，大写：人民币整。

3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在____日内支付乙方总工程款的(%)，剩余工程款总额的%做质保金，保修期________年届满后5个工作日内支付给乙方。上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。

第四条工程设备的'验收

1、甲方付清预付款后，乙方应刚好将工程设备及其部件运输到甲方指定的地方，甲方验收后应予确认并负责保管。

2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥当保管全部货物。

第五条工程安装、调试甲方付清总工程款的(%)后，应负责供应系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，主动为乙方供应良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方起先施工。乙方应当在接到甲方通知后()日内将工程安装完毕，在安装完毕后()____日内调试完毕。系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应马上返工直到达到标准。

第六条技术支持及服务

1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

4、乙方为甲方培训操作人员。

第七条验收和移交系统调试开通壹周内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方。乙方应当在甲方付清总工程款的97%后()日内将工程移交给甲方运用。

第八条设备保修设备质保期为两年，维护期为________年

1、出现简洁技术问题时，乙方应供应电话询问。

2、电话询问无法解决的，对困难技术问题，乙方应在24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。

3、系统开通后________年内如出现运用故障，乙方负责修理，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责修理。4、设备保质期内超出维护期乙方收取适当的人工费用及交通费用。

第九条违约责任

1、甲方的违约责任

(1)、中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失。(

2)、中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的%。(

3)、未按合同规定的时间和要求向乙方供应场地等协助工作和打算工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失。(

4)、超过合同规定日期付款，应当依据逾期款额和预期期限根据------方偿付违约金;(

5)、甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;(

6)、由于保管不善致使乙方供应的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

2、乙方的违约责任

(1)、供应的设备不符合技术要求。

(2)、未按合同规定的期限交付工程。

(3)、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

(4)、未供应设备保修服务

第十条责任的免除

1、因不正确的保管、安装、运用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，均应由本方担当责任。

2、发生不行抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当实行主动措施尽量削减损失，损失扩大的，由该方担当责任。

第十一条合同的变更和解除本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十二条合同生效与终止

1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

第十三条纠纷的处理本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向人民法院起诉。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

住建部施工合同第5篇

甲方（屋主）：_____________

乙方（施工方）：_____________

甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款：

一、装修项目及价格

（一）水电安装

水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。

电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。

价格：水电安装费用总价为_____________元整（含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等）。

（二）地面、墙面贴砖

1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为_____________元/_____________平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为_____________元/_____________平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为_____________元/_____________米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为_____________元/_____________米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒须要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共_____________元；门窗包封时按实际碰角长度计算（即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。

（三）砌灶台

灶台总长度约米（以实际尺寸为准），灶台面宽_____________—_____________米，混砖结构。单价为元/米（含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门）。

（四）阳台封窗

阳台封窗采纳铝合金窗，厚度_____________mm的南南铝材，厚度_____________mm的玻璃，南面白色透亮六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。

单价为_____________元/_____________平方米（含安装费、材料费）。

（五）地面找平

三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平。单价为_____________元/_____________平方米（含人工、水泥砂浆、辅料）。

二、详细要求

（一）乙方自己打算专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并留意人身平安。假如因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己担当。

（二）装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料运用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发觉的新生缺陷和质量问题，由乙方担当全部责任并负责赔偿。

（三）乙方在装修过程中必需按标准的工艺和程序进行，不得偷