




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第页2023施工合同关于施工合同模板8篇
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情须要用到合同,它可以保护民事法律关系。那么问题来了,究竟应如何拟定合同呢?以下是我整理的施工合同8篇,欢送大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
施工合同篇1
发包人(全称):
承包人(全称):
依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、法规、规章,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:工程地点:
工程内容:在施工现场初步到达三通一平的条件下,承包人完善修理到达施工要求后进行工程建设。合同订立地点:
本合同双方约定合同一式两份,双方代表签字、盖章后生效。
发包人:承包人:
绿化工程
住所:住所:法定代表人:
法定代表人:托付代理人:托付代理人:电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
施工合同篇2
甲方〔发包方〕:
乙方〔承包方〕:
依据?中华人民共和国合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?的有关规定,结合本工程的详细状况,为明确双方责任义务,经双方协商,现就有关事宜约定如下,供双方共同遵守:
第一条工程概况
1、工程名称:施工变安装工程
2、工程内容:
〔1〕、配电房土建工程〔由发包方按绿能设计图自行施工〕:安装〔规格〕变压器台,在户外新做一组接地网并引接至。
〔2〕、配电房内:安装高压柜三面〔一进一计一出〕,安装低压〔抽出式〕馈电柜三面〔一总二出〕,敷设〔规格〕高压电缆米及两个电缆头制作,对凹凸压变配电设备进行调试。
其次条承包方式
包工包料,如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的局部,甲乙双方另行签订补充协议。
第三条工期
1、合同工期总日历天数为日。工期从甲方自建配电房交付乙方进场安装之日起算,同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日起先计算工期,此两项条件以最迟到达的条件起先计算工期,竣工日期以乙方完成安装并经供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书〞之日止。
2、施工期间如遇不行抗力的自然因素影响施工的,甲方应顺延工期。
3、等待供电局高压线路支配停电安排时间不在本合同工期内。
4、等待甲方向供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互感器的时间不在本合同工期内。
第四条工程预算造价及工程款的结付方式:
1、工程造价根据年?全国统一安装工程预算定额目表?和?建筑工程费用定额?计取,安装工程预算为人民币圆整〔¥〕〔本预算书只作为拨款依据,不能作为结算依据,定额子目以实际发生计取〕。
2、工程款的支付
〔1〕本合同签订后,乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工程量的%时,甲方按预算总价的%向乙方支付工程进度款;
〔2〕在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料,甲方在收到结算书及完善的资料之日起,十四个工作日内审核完毕〔在此之间,乙方必需协作甲方审核工作,否那么一切后果将由乙方担当〕,双方在结算书上签字确认后,并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款〔须扣除1%的修理保证金,不计息〕。
〔3〕结付工程款前,乙方应按结算总额供给税务发票〔含保修金〕。施工用水电费由乙方支付。
第五条保修期限
在甲方正常运用的前提下〔正常运用条件是指:按配置的负荷要求用电,不超负荷用电〕,乙方对本工程安装质量担当保修责任,安装工程的保修期限为两年,从供电局验收合格之日起算,人为或不行抗力缘由造成的除外。
第六条材料的选购
1、甲方所选购 的主要设备及材料必需有相关的认证资质并根据甲方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必需是合格产品,否那么必需清退出场,已施工的由乙方无条件返工。
2、在甲方工地范围内施工,待施工完毕交付甲方运用后,如出现人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。
第七条竣工验收
工程竣工后,由供电局按有关供电技术标准进行初验收,甲方以本工程通过供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合供电局的有关技术标准及标准的,所造成的整改及返工费用由乙方负责,并负责整改至通过供电局的验收为止。
第八条平安责任
乙方必需按国家有关供电平安操作规程进行施工,保证施工平安,在施工过程中,乙方应自行办理有关平安、保险等手续,如有因乙方自身的平安责任事故的由乙方担当。
第九条关于隐藏工程
在乙方进行电缆或接地网等隐藏施工前,乙方应通知甲方预算员及相关人员到现场确认工程量,乙方方可进行隐藏施工,否那么甲方对已发生的工程量不予确认;如在乙方书面通知甲方到场而甲方不到场的,乙方应推迟施工,并由甲方工程部向乙方签认“工期顺延〞。
第十条违约责任
1、如甲方不能根据合同第三条如期付款的,逾期每日应按甲方应付款的万分之三支付违约金;
2、假设乙方不能按本合同工期完成施工及通过验收的,每超期一天,按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金。
3、因乙方缘由需返工而造成逾期交付的,乙方应担当逾期交付的违约责任。
第十一条其他
1、由于设计变更的费用另计,因设计变更及不行抗力的因素造成的工期延误相应顺延;
2、本合同未尽事宜,由双方同等友好协商解决;
3、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
托付代表人:托付代表人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
日期:年月日日期:年月日
施工合同篇3
托付方〔甲方〕:
承接方〔乙方〕:
工程名称:
依据?中华人民共和国合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?、?中华人民共和国消费者权益保护法?、?中华人民共和国价格法?,中华人民共和国建设部〔20xx〕92号文?商业工程装饰装修管理试行方法?以及其他有关法律法规规定的原那么,为保护双方的合法权益,结合本工程的详细状况,双方达成如下协议,共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程地址:后湖国际艺术区
2.户型规格:_旧厂房改造______________
3.施工内容:详见本合同附件?工程预算表?
4.托付方式:模式详细以图纸和预算为依据。
5.工程开工日期:20xx年月日
6.工程竣工日期:20xx年月日
7.工程总天数天。
其次条:工程价款
总计工程价款〔金额大写〕〔¥元〕详细工程按合同附件?工程预算表?和施工图,工程为准。
第三条:质量要求
1、本工程执行DBJ08-62-97?商业建筑装饰工程技术规程?、DB31/T30-1999?商业装饰装修验收标准?和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
1、本工程由甲方认可的设计的施工方案及预算施工,如工程变更那么另议。在施工过程中,甲方提出设计修改看法及增减工程工程时须提前与乙方联系,确定前方能进行该工程的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。
2、甲方供给的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。
3、由于乙方缘由造成质量问题,其返工费用由乙方担当。
4、工程验收后,工程质量按行业要求,非正常人为状况除外工程整体质量保修六个月,终生维护。如甲方供给材料引起的质量问题那么由甲方材料供给商负责。保修期从竣工验收之日起算。
5、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方,另定验收日期。
第四条:付款方式
1、工程款付款方式列下表:
甲方分三次付款付款时间金额
签定合同后40%开工前元
施工过半40%泥工木工根本完工元
施工根本完工15%油漆完工元
安装完成5%工程完工验收时元
2、工程款尾款按5%收取。
3、双方款项往来,均应出具收据。
第五条:合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第六条:合同生效
1、本合同和合同附件需双方签字后生效。
2、合同附件与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方〔业主〕:乙方:
::
如甲方不能到现场沟通可授权托付代理人,职责与甲方同等。甲方授权代理人为
托付代理人:
:
签约日期:
施工合同篇4
甲方:
乙方:
一、前言
1.施工方应仔细贯彻执行国家和省、市有关高空作业平安法规、标准和标准;
2.仔细组织实施平安技术措施,确保高空作业平安经费的合理投入;
3.组织定期平安检查,消退事故隐患制止违章作业和违章作为;
4.负责员工的入场高空作业平安教化和平安技术培训工作;
5.负责对施工现场运用的高空作业平安设备和临时高空作业平安组织检查,合格前方准运用;
6.负责建立高空作业平安岗位职责制,对实际状况组织检查和考评;不运用无证人员上岗作业;
7.不运用伪劣防护设施和用品;
8.发生高空作业平安事故要马上上报,保护好现场,参与事故的调查;拟订高空作业平安预防措施,并组织实施。
二、物件平安
1.高空作业中所用的物料应堆放平稳,不行阻碍平安通道处。传递物件时不能抛掷。
2.对作业中的走道、通道板和登高用具等,都应随时加以清扫干净。
3.拆卸下来的物体、剩余材料和废料等都要刚好清理和刚好运走,不得随意乱置或向下丢弃。
4.各施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除,以防坠落伤人。
三、设施平安
1.在施工组织设计中应确定用于现场施工的登高和攀登设施。现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采纳载人的垂直运输设备。进行攀登作业时可运用梯子或采纳其他攀登设施。
2.攀登的用具,结构构造上务必巩固牢靠。供人上下的踏板其运用荷载不应大于1100N。当梯面上有特别作业,重量超过上述荷载时,应按实际状况加以验算;
3.移动式梯子,均应按现行的国家标准验收其质量。梯脚底部应坚实,不得垫高运用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜,踏板上下间距以30cm
为宜,不得有缺档。梯子如需接长运用,务必有牢靠的连接措施,且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度。折梯运用时上部夹角以35°~45°为宜,铰链务必巩固,并应有牢靠的拉撑措施。固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm,支撑应采纳不小于∟70×6的角钢,埋设与焊接均务必巩固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平,并加设1~1.5m高的扶手。
4.运用直爬梯进行攀登作业时,攀登高度以5m为宜。超过2m时,宜加设护笼,超过8m时,务必设置梯间平台。
四、高空作业
1.凡在高地面2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。凡能在地面上预先作好的工作,都务必在地面上作,尽量削减高处作业。
2.担当高处作业人员务必身体健康,患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压,心脏病等不宜从事高处作业病的人员,不准参与高处作业。凡觉察工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。高处作业均须先搭建脚手架或实行防止队坠落措施,方可进行。
3.在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危急的边沿进行工作,临空一面应装设平安网或防护栏杆,否那么工作人员须运用平安带。
峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须常常清理,靠外面一侧须设1米高的栏杆。在栏杆内侧设18厘米高的侧板或土埂,以防坠物伤人。
4.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米,务必运用平安带,或实行其他牢靠的平安措施。平安带在运用前应进行检查,试验荷重为225公斤,试验后检查是否有变形、裂开等,并做好试验记录。不合格的平安带应刚好处理。
5.平安带的挂钩或绳子应挂在牢固巩固的构件上或专为挂平安带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不巩固的物件上。
6.高处工作应一律运用工具袋。较大的工具应用绳拴在巩固的构件上,不准随意乱放,以防止从高空坠落发生事故。
7.在进行高处工作时,除有关人员处,不准他人在工作地点的下面行或逗留,工作地点下面应围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。
8.不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。
9.上下层同时进行工作时,中间务必搭设严密巩固的防护隔板,罩棚或其他隔离设施,工作人员务必戴平安帽。
10.冬季在低于零下十度进行露天高处工作,必要时就应在施工地区旁边设有取暖的休息所,取暖设备应有专人管理,留意防火。
11.在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
12.禁止登在不坚实的结构上(如石棉瓦屋顶)进行工作。为了防止误登,应在这种结构的必要地点挂上警告牌
五、用电平安
1.靠近电源线路作业前,联系相关单位拉闸停电。确认停电前方可进行工作,并应在工作区域设置绝缘挡壁,严禁在高压线下作业。
2.所接触到的一切电气、机械设备的金属外壳和行车轨道等务必有牢靠的接地或重复接地平安措施。
3.对于非电气人员不准其装修电气设备和线路。假设运用手持电开工具,务必保证其绝缘牢靠,有良好的接地或接零措施,操作时应戴好绝缘手套。
六、其它
1.施工过程中假设觉察高空作业的平安设施有缺陷或隐患,务必马上处理解决。
2.对危及人身平安的隐患,应马上停止作业,进行整改。全部平安防护设施和平安标记等,任何人都不得擅自移动和撤除。
3.有些确因施工须要而务必撤除或移位的,都要报经施工负责人同意后才能动手拆移,并在工作完毕后即行复原。
以上协议自签字当日生效,长期有效。假设因施工单位违反本协议或本协议以外其他因素造成的平安事故及人身损害均与甲方无关,假设施工单位在施工过程中因操作不当給甲方造成财产损失的,应当无条件赔偿.
甲方乙方
代表人代表人
签约日期年月日
施工合同篇5
甲方:〔发包方〕___________________乙方:〔承包方〕__________________
依据?中华人民共和国合同法?和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、同等、互利的原那么下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
〔一〕工程名称:______________
〔二〕工程地点:______________
〔三〕工程范围:___________本合同土石方工程量约为________________立方米。
〔四〕工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元,大写_________________________。
其次条工程期限依据双方协商工程期限自________年____月____日起至________年____月____日止,假设发生了不行预见或不行抗力时,工期顺延。
第三条工程质量乙方依据甲方供给的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算
〔一〕本合同全部工程造价的结算按以下方式办理:本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方供给的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。
〔二〕工程价款结算与拨付方法:___________________________________
第五条双方责任
〔一〕甲方责任
1、因甲方供给施工图纸、地质勘察资料及地下隐藏设施〔包括水、电、煤气管道等地下管网设施等〕不详、不刚好或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;由此造成的
第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方缘由造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。
4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否那么造成的经济损失由甲方担当并相应顺延工期。
5、工程竣工后,甲方应组织特地人员在____日内进行验收。
6、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
〔二〕乙方责任
1、乙方依据甲方供给的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。
2、乙方应根据编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定平安措施,加强对现场施工人员的平安教化,如发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方______元,同奖同罚。
5、乙方应听从甲方工地代表的统一指挥。
第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种〔在所选项下打a;adc;,如选择仲裁方式,请注明详细仲裁委员会〕。
1、提交_______________仲裁委员会()
2、依法向人民法院起诉〔〕
第七条附那么
〔一〕本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。
〔二〕本合同如有未尽事宜,双方可以依据详细状况议定附加条款,以便共同遵守。
〔三〕本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条附加条款___________________________
发包方:〔章〕承包方:〔章〕
地址:地址:法定代表人:
法定代表人:托付代理人:托付代理人:
::
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
XX编码:XX编码:
签约时间:________年____月____日
签约时间:________年____月____日
返
施工合同篇6
为仔细贯彻“平安第一,预防为主,综合治理〞的平安生产方针,落实平安生产相关法律法规要求,强化施工现场的标准化,标准化,科学化管理,创立平安文明卫生工地,杜绝重大伤亡事故,确保施工平安,根据平安管理目标责任制要求,签订本责任书。
一、平安目标〔1〕杜绝四级以上平安事故;
〔2〕年负重伤率限制在0.1‰以内,年负伤频率在0.1‰以内;
〔3〕一般火灾,爆炸事故限制在0.1‰以内;
〔4〕职业病发病率限制在0.1‰以内;
〔5〕建立健全平安管理机构,按规定配备专职和兼职平安员;
〔6〕工程经理必需参与平安资格培训,重要岗位操作人员持证上岗率必需到达100%,起重机械检测率到达100%,操作人员必需佩戴胸卡上岗;
〔7〕增加环保意识,市区〔城区〕内的工程采纳环保型临时设施,运用密目全封闭施工,防止扬尘。污水必需沉淀处理,大型施工机械必需是正规厂家生产的,经过有关部门检测备案的产品。夜间施工必需办理审批手续;
〔8〕注意节约能源资源,降低消耗。水电消耗不超过定额,尽量节约。钢材,水泥,木材不过定额预算,尽量回收利用上一道工序的废弃料。根据地方要求必需创立绿色节约型和平安工地的工程,工程部必需支配专职人员开展创立工作;
〔9〕现场平安标化考核必需到达优良等级;
〔10〕现场必需支配专职人员负责信息化平安模块录入工作,录入工作做到实时,真实,完整;
〔11〕_____________工程,目标到达_____________,〔区文明工地,区标化工地,省级文明工地,省市级标化工地〕。
二、详细要求:
〔1〕落实各项平安管理制度,建立健全平安生产责任制,层层签订目标责任书,并严格考核。工程经理是平安生产及创立文明卫生工地的第一责任人,必需亲自支配部署,检查创立工作。成立平安生产,文明施工,防火。防汛等工作领导小组,落实责任,明确到人。
〔2〕仔细贯彻执行国家有关平安生产的政策,法律,法规,建设行政主管部门的有关规定,以及总公司及分公司的有关平安管理规定,搞好平安生产和文明施工,在施工现场实行维护平安,防范事故,预防火灾,中毒等措施。
〔3〕施工现场必需严格根据?建筑施工平安检查评分标准?,?施工现场临时用电平安技术标准?,?建筑施工高处作业平安技术标准?,?龙门架及井架物料提升机平安技术标准?,?建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术标准?等标准,规程施工。
〔4〕工程部应建立健全职工平安培训制度,未经平安教化培训合格的人员,不得支配上岗作业。
〔5〕平安防护用品必需是有关平安备案的产品,严禁假冒伪劣产品进入施工现场。
〔6〕施工中发生平安事故必需刚好处理,刚好实行削减人身伤亡和事故损失的措施,根据国家相关规定刚好向有关部门报告。
〔7〕在编制施工组织设计时,应当依据工程特点制定相应的平安技术措施,对专业性较强的分部,分项工程应编制专项平安施工组织设计〔方案〕并实行技术措施,以保证分部,分项工程顺当进行。
〔8〕依据班前平安活动制度,平安技术交底制度以及施工特点和作业条件,在班前就当天施工工程中应留意的平安事项向操作人员详尽交代并做好记录。各种平安设施和劳动器具必需定期进行检查和维护,刚好消退隐患,保证其平安有效。
〔9〕施工现场应当设置“五牌二图〞和地方规定必需增设的牌,图,施工区域各种平安警示标记应当齐全,整齐,醒目。
〔10〕场容场貌必需保持整齐,物料堆放整齐,建筑垃圾集中堆放清运。各种施工用具应根据施工平面位置存放,施工区域与生活区域必需严格隔离,危急区域有醒目的平安警示标记。
〔11〕施工现场必需实行全封闭式管理,封闭围挡必需符合标准标准要求和地方规定要求现场主要施工通道,加工场地必需硬化。
〔12〕工程部应当遵守有关环境保护的法律法规规定,实行限制和处理现场各种粉尘,废气,废水,固体废弃物以及噪音,振动对环境污染和危害的措施。
〔13〕现场临时设施的设置必需符合消防规定要求,应当设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生,通风,照明等要求。职工的膳食,供水供给应当符合卫生要求。
〔14〕工程经理和平安员应准时参与公司的平安例会和其他平安活动,不得无故缺席,平安员应刚好上报公司要求的各种报表,整改回复等资料;按地方要求,刚好,精确做好各种网上报表填报工作,如月度隐患信息排查表等。
三、奖惩方法:
根据上海公司综合考评管理制度和施工质量,平安日常管理方法执行。
四、责任书期限:
〔1〕本责任书自双方签字之日起生效,至本工程工程竣工交验终止。
〔2〕如因履行本责任书发生纠纷,可诉至南通万众登记注册所在地人民法院审理。
〔3〕本责任书一式二份,南通万众建设和工程部各拿一份。
工程部:负责人:工程经理:
签订日期
_____年___月___日
文秘站刊出
施工合同篇7
建设单位:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲乙双方为了明确职责范围和经济关系,分工协作,相互制约,较好地完成工程任务,确保工程质量,经双方协商签定本合同,共同遵守。
一、工程名称及工程
道路修理工程
二、甲方担当的责任
1、甲方应向乙方供给施工图纸和施工技术标准。
2、派工程技术人员负责工程质量监督检查和施工技术认可,提出变更图纸施工安排通知。
3、按施工程序流程进行工程验收,按承包定额和实际发生的工程量进行工程结算。
三、乙方担当的责任
1、乙方必需严格按施工图纸和施工技术标准进行施工。
2、施工中所需的一切施工设备自行解决。
3、因施工错误和工程质量问题造成工程返工,应负担一切经济损失。
4、一切施工程序及工艺,必需提前报请甲方,在取得甲方工程技术人员认可签字前方可施工,否那么应负一切后果。
5、施工中出现的一切车辆、人员伤亡事故,完全由乙方自负。
6、工程所需的一切材料,必需严格根据标准要求的规格和质量进行选购 ,费用均由乙方自己垫付,工程竣工后验收合格统一结算。
四、施工时间
工程开工时间为20xx年x月20日到20xx年x月15日,
五、竣工验收与结算
工程竣工后,由甲方组织验收小组进行初验,觉察问题,依据状况进行惩罚或令其返工。合格后按合同规定进行结算。
六、承包费用及定额费用
工程总造价:人民币元整,(¥元)
本合同一式三份,甲乙双方各执一份,工程备案一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同篇8
发包人:
承包人:
依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?建设工程质量管理条例?及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么,双方经协商一样订立本协议。
第一条:工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:。详细施工内容以发包人盖章确认后下发的施工图以及设计变更通知为准。
其次条:承包方式及承包范围
一、承包方式:承包人以包工、包料、包机械、包质量、包平安文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包全部税费、综合单价包干的方式承包。
二、承包范围:。发包人有权视发包人开发建设状况、承包人的施工进度、质量等履约状况增加或削减承包人的承包范围和工程量。
第三条:工程质量标准
一、承包人须严格按国家、地方公布的现行最新的施工验收标准和有关法规规定进行施工。
二、其它条款按通用条款第9条执行。
第四条:验收标准
一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、标准及规程执行,要求工程质量合格;需由有资质的检测机构出具的桩检测报告,并通过政府相关部门的验收。
二、其它条款按通用条款第12条执行。
第五条:质量保修期
一、质量保修期为设计文件规定的本工程合理运用年限。
二、其它约定按通用条款第13条执行。
第六条:合同工期
一、开工日期:本工程详细开工日期以发包人下发的开工令为准,因发包人缘由导致工期延误那么工期顺延。
二、合同总工期:个日历天以内完成合同约定的全部工作,且完成全部设备离场、泥浆、土方等的清运工作。
三、节点工期:。
四、本工程的全部工期均指日历天数,包括全部法定期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。
五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后天内组织台(套)以上机械设备进场施工,并依据工程的进度增加机械设备,假设承包人未能到达发包人的进度要求,发包人有权解除合同,承包方无条件退场。
六、承包人从合同约定的开工日期起的第天起先须每天向发包人交出不少于根已经浇筑成型的桩。如承包人连续天不能完成相应的工作量,那么发包人有权要求承包人增加机械设备,承包人须在天内到达发包人依据施工状况提出的新进度要求,假设承包人仍未到达进度要求,发包人有权解除合同,承包方无条件退场。
七、其它约定按通用条款第14条执行。
第七条:合同价
一、合同暂定总价:。
二、各单项工程暂定总价如下:。
三、包干单价及暂定工程量:详细见附件1。
四、以上包干单价包含内容:
包括但不限于完本钱工程全部的材料费、人工费、机械费、工程及材料所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗、材料场内二次运输费、桩机进退场、桩机安拆、桩机就位、护筒的埋设、成孔、加泥浆、泥浆制作、泥浆池的砌筑及撤除、泥浆外运、孔内钎探及障碍物解除(包括运用抽砂筒及反循环清渣等)、钢筋制作安装、浇捣桩成型、各种特别地质的处理、各种缘由导致的塌孔处理费、土方场内转运、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术处理费、技术措施费(包括雨季、冬歇期及其他异样气候施工措施费等)、平安措施费、文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、施工现场排水、管理费、税费、利润、各种施工风险、市场风险和以下工作内容及本合同虽未提及但承包人在完本钱工程过程中必需支付的与本工程相关的其他费用。
褥垫层施工:平整场地、铺设石屑(砂、碎石)、压实
入岩增加费
桩间土开挖:开挖桩间土至设计标高
土方外运
桩头凿除及外运
五、超声波检测管:
如采纳超声波检测方法,那么由承包人负责埋设超声波检测管(检测管采纳螺纹口连接,下端封闭,上端加盖),那么检测管制作安装费用为10元/米,此单价已包含检测管制作安装的人工、主材、辅材、材料价差、机械、市场风险、损耗、采保、运输及保修、税金等一切费用,结算时不再作任何调整。
六、包干单价不因地质状况的改变、施工过程的实际充盈系数和超灌高度等不同、市场价格和政府税费的改变而作任何调整(除本合同第八条有约定的除外)。
七、计量方式:
(一)空桩:
1、自桩顶设计标高以上1米至原自然地面标高(发包人供给工作面标高)为计价长度,乘以桩设计截面积以立方米计算。即空桩工程量=(原地面标高-设计桩顶标高-1m)*桩设计截面积
2、桩顶设计标高至至原自然地面标高(发包人供给工作面标高)缺乏1米,那么不计取空桩。
(二)实桩:
1、成孔:
自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度,乘以桩设计截面积以立方米计算。即
成孔工程量=(设计桩顶标高-验收桩底标高)*桩设计截面积
2、混凝土浇筑:
自桩底验收标高至桩顶设计标高为计价长度,乘以桩设计截面积以
立方米计算。即
混凝土浇筑工程量=(设计桩顶标高-验收桩底标高)*桩设计截面积
(三)褥垫层:
按设计要求压实后以面积乘以厚度以立方米计算,按实方量计算。
(四)桩间土开挖:
按底面积乘以挖土深度以立方米计算。按实方量计算,超挖不计量,扣除桩头所占体积。
(五)桩头凿除:按个计算。
(六)检测管:自桩底验收标高起计至桩顶设计标高以上0.5米的长度为计价长度,超声波检测失败的不予计算检测管制作安装费。
八、桩基检测的费用:
(一)成品桩检测(如抽芯、静载等)合格那么检测费用由发包人承包人担当;假设检测不合格,由承包人须实行补强措施,直到合格为止,并担当不合格桩的检测费用及补桩费用。
九、冬季施工混凝土浇筑增加费仅对采纳了冬季施工措施(包括但不限于等措施)的桩根底混凝土浇筑局部进行计取。
十、其它约定按通用条款第16条执行。
第八条:调价方法及调价内容
一、调价方法
(一)钢筋制安、混凝土浇注综合单价调价方法:
1、由于非承包人的缘由,该施工段(批次)实际开工日期的钢筋、商品混凝土材料价格比合同签订日期的钢筋、商品混凝土材料价格涨幅或跌幅大于5%(不含5%)的,那么钢筋制安、混凝土浇注综合单价可作调整。
2、基准期价格及施工期价格
以发布的(以下称“信息价格〞)作为参考。
(1)钢筋
①基准期价格:以合同签订当期的钢筋信息价格为计算根底(合同签订当期无信息价格的,以合同签订前最近一期信息价格作为计算根底),按实际运用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为基准期价格。
②施工期价格:以实际开工当期的钢筋信息价格为计算根底,按实际运用不同规格的钢筋信息价格的加权平均价作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的,钢筋制安综合单价不作调整。
(2)商品混凝土
①基准期价格:以合同签订当期的商品混凝土信息价格作为基准期价格;合同签订当期无信息价格的,以合同签订前最近一期信息价格作为基准期价格。
②施工期价格:以实际开工当期的商品混凝土信息价格作为施工期价格;实际开工当期无信息价格的,混凝土浇注综合单价不作调整。
3、详细调价方法
(1)假设钢筋、商品混凝土材料价格涨幅大于5%:
调整后的综合单价=合同综合单价+(施工期价格-基准期价格×1.05)
(2)假设钢筋、商品混凝土材料价格跌幅大于5%:
调整后的综合单价=合同综合单价-(基准期价格×0.95-施工期价格)
4、由于承包人的缘由导致该施工段(批次)实际开工日期比合同约定的开工日期延误超出一个月的:
(1)假设钢筋、商品混凝土材料价格上涨,综合单价不调整;
(2)假设钢筋、商品混凝土材料价格下跌;
调整后的综合单价=合同综合单价-(基准期价格-施工期价格)
(3)发包人有权解除合同,且承包人需于24小时内无条件退场。
(二)假设本工程因设计变更导致设计桩端入岩工程量(以m3计,全风化岩、强风化岩不作入岩)有所增减,那么由此引起的增减费用计算如下:
增减费用=合同成孔入岩增加费综合单价×(最终设计桩端入岩工程量-原设计桩端入岩工程量)。
(三)其他调价方法:
本协议书第八条其次款约定的调价内容依据以下原那么进行计算:
1、本合同附件报价表中有相同工程的,按相同工程的综合单价计算;
2、本合同附件报价表中无相同工程,但有相近似工程的,那么参考相近似工程的综合单价计算;
3、本合同附件报价表中无相同工程,也没有相近似工程的,由承包人报价,经发包人审核后按审核单价进行结算;如双方无法达成共识,那么发包人有权另行托付其他施工单位进行施工,且发包人有权要求承包人与分包单位签订相关的分包合同,承包人应无条件协作。
二、调价内容
(一)设计变更
承包人收到发包人承包范围内工程的设计变更起5天内,向发包人提交相应报价书,发包人自收到承包人的报价书之日起7天内对其进行审核,双方自承包人收到发包人的审定看法后5天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的,当工程费用增加时,视为承包人放弃调价要求,当工程费用削减时,以发包人的预算造价为准。
(二)签证
1、发包人确认的签证的工程款支付:随整体工程进度款进行支付,发包人每次按该局部工作量的80%支付进度款,随整体工程一同结算。
2、单项累计签证金额在10万元(含10万元)以上的,必需签订合同。
(三)托付工程
1、工程造价在3万元以上10万以下的零星工程需办理工程托付。
2、发包人另行托付的增加工程在施工前由发包人和承包人共同确定托付工程内容和费用。
3、承包人自收到发包人现场代表的书面托付书之日起2天内,向发包人现场代表提交相应报价书,发包人在2天内对相应报价书赐予审核,双
方自承包人收到发包人的审核看法后2天内共同核对完毕。承包人延期提交相应报价书的,视为承包人同意免费完成托付或变更工作。
4、增加工程费用按托付书规定的付款方式付款。
5、造价在10万元以上的托付工程必需签订合同。
三、除本条款约定的内容外,其余均不调整。
第九条:付款时间、条件与付款方式
一、每月支付至承包人完成合格施工工程量的80%;
二、(各单项工程)竣工验收合格并提交相关的资料后,承包人可提出申请结算,工程结算后两个月内发包人累计付款至(各单项工程)结算价的95%,余结算造价的5%作为工程保修金。
三、保修金支付:自工程竣工之日起两年后无任何质量问题一个月内无息付清。
四、施工水电费扣除:施工用水、用电量经发包人、总承包单位及承包人三方签字确认,水电费由发包人代缴后在承包人当期进度款中扣回。当期进度款缺乏以抵扣的,从承包人下期进度款或结算款中扣除。
五、其它付款条款按通用条款第17条执行。
第十条:现场移交标准
一、场地移交可以全部或分段移交,以根本满意本工程合同总工期,各节点施工工期为前提;所移交的场地能根本满意施工要求。
第十一条:材料、设备
一、以下材料由发包人指定生产厂家、品牌,承包人自行选购 :
1、承包人在工程施工中运用的钢材,必需为所生产的钢材,假设因市场货源缺乏而需采纳其它企业的同类产品代替,承包人必需事先报发包人审核批准。
2、承包人在工程施工中运用的水泥必需为以下产品:的产品,且禁止运用立窑水泥。假设因市场货源缺乏而需采纳其它企业的同类产品代替,承包人必需事先报发包人审核批准。
3、承包人在工程施工中运用的商品混凝土,必需为所生产的商品混凝土,假设因市场货源缺乏而需采纳其它企业的同类产品代替,承包人必需事先报发包人审核批准。
以上未列举的全部材料、设备由承包人按发包人确定的样板自行选择供给商选购 。
二、材料、设备进场检验
1、材料、设备进场后,承包人应按标准要求或协议书的约定,向发包人提出报验申请。材料、设备经检验合格且由发包人下发了?材料、设备运用许可证?后,承包人方可在工程施工中运用;经检验后被确认为不合格的,承包人必需马上将相关材料、设备退出现场。在材料、设备经检验合格的前提状况下,发包人从收到承包人报验申请单后三天内须签发?材料、设备运用许可证?,否那么,发包人按已签发了?材料、设备运用许可证?担当责任。
2、依据国家、省、市的标准和相关规定要求,材料、设备在运用前必需进行检测的,承包人应担当完成材料、设备的全部检测工作,并在运用前将检测结果的正式报告提交给发包人。
3、发包人有权制止承包人在工程施工中运用任何未通过法律、标准或合同要求检验与测试的材料、设备。
4、发包人可以要求承包人进行标准及合同中未要求的但发包人认为必要的检验和测试,以证明材料、设备性能或证明材料、设备满意合同中技术规格、指标和标准的要求。假设经检验和测试,证明材料、设备满意合同中约定的技术规格、指标和标准,那么所发生的费用由发包人负责,因此延误的工期相应顺延;假设经检验和测试,证明材料、设备不符合合同约定的技术规格、指标和标准,那么所发生的费用由承包人担当,且因此延误的工期不予顺延。
5、不因材料、设备的合格检验、测试或是检验报告的出具,而免除承包人应担当的合同约定的质量保修义务或其他义务。
第十二条:双方现场代表
一、发包人授权为现场管理代表,监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
二、承包人委派为工程经理,委派的工程经理须持有与工程工程相适应的真实有效的资格证书,负责施工期间的施工质量、平安等问题。
第十三条:其它约定
一、合同签订生效后超过三个月未施工的,发包人有权终止合同另行发包。假设工程分期分批施工,后一期(批)局部的工程超过前一期(批)6个月未施工的,发包人有权调整承包人工程承包范围,终止后一期(批)局部的施工后另行发包。
二、在履约过程中,如承包人有任何违约行为,发包人均有权终止合同,另行托付单位进场施工,承包人不得有异议。
三、合同签订后7个日历天内,承包人应向发包人交纳履约银行保函履约保证金。
四、合同签订后发包人依据现场施工进度须要分批或集中免费向承包人供给施工图纸份(其中包括竣工用图份),地质勘探报告份。
五、施工组织设计中应有对特别地质以及雨季、冬歇期及其他异样气候施工等的专项施工方案。
六、在移交场地后,承包人自行负责施工场地内桩机移位、就位的场地处理(包括回填砖渣或碎石等),费用由承包人自行担当。
七、假设桩顶标超群过桩顶设计标高+800mm,那么超出局部桩头砼的破除由承包人负责;假设承包人不能按发包人的要求刚好完成桩头砼破除或自动放弃,发包人有权干脆托付其他单位完成该项工程,其费用由发包人与其他单位商定并干脆在承包人的工程款中扣除。
八、假设由承包人缘由造成桩质量问题须进行补强纠偏的`,那么补强纠偏的施工费、材料费、检测试验费等一切费用均由承包人支付。
九、承包人须负责泥浆、土方的排放及清运,如承包人不刚好清运,发包人有权责令停工,承包人担当一切后果;或由发包人托付第三方清运,所发生的清运等费用由承包人担当,该费用以发包人与第三方协商一样所确定的费用为准,且发包人有权在应支付给承包人的工程款中扣除。
十、承包人负责实行平安防范措施确保施工期间周边建筑物平安,因承包人缘由造成损失或损害的,由承包人担当赔偿及其他相关法律责任。
十一、承包人在施工过程中,如出现异样状况不刚好报告所引起的损失由承包人自行担当责任。
十二、如现场无法供给市电,那么发包人有权要求承包人自带发电机以满意施工的须要。
十三、双方当事人在自愿、同等的根底上对本合同其次局部“通用条款〞中的条款进行了协商。乙方对于“通用条款〞的修改看法,已经完整地包含在本协议书中。双方自愿遵守“通用条款〞中未修改的局部和本协议书。
十四、关于杜绝发票的约定
1、承包人提交虚发票,发包人有权解除合同。
2、承包人提交的发票必需真实、合法、有效。假设承包人提交虚发票,承包人必需在发包人规定时限内更换发票。发包人尚未支付款项的,发包人停止支付并按虚发票金额的20%扣除承包人违约金直至承包人发票符合约定;发包人已支付款项的,发包人有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并按虚发票金额的20%扣除承包人违约金,承包人供给合法有效发票后发包人接着付款;对已完成结算并支付款项完毕,承包人拒不供给合法有效发票并按虚发票金额的20%担当违约责任的,发包人将通过法律途径追究承包人相关责任。
十五、关于杜绝银行保函的约定
1、承包人提交虚银行保函,发包人有权解除合同。
2、承包人必需保证履约保函的真实性与效力,如采纳虚手段开具保函或因其他承包人缘由导致保函无效或效力存在严峻瑕疵的,承包人应按履约保函金额向发包人提交等额的履约保证金,并按合同总价(暂定总价)的3%向发包人担当违约责任,否那么发包人将通过法律途径追究承包人相关责任。
第十四条:合同通用条款的修改
一、通用条款3.1款、3.2款、3.3款取消。
二、通用条款
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 内部员工买房合同范本
- 农村兄弟分房合同范本
- 生物法降解技术研究-洞察与解读
- 以贷还贷借款合同范本
- 初中语文教案设计与重点难点解析
- 农业种植项目合同范本
- 一年级语文书写规范及练习指导
- 双重预防机制建设标准文件汇编
- 小学数学衔接教学工作计划
- 幼儿园自主游戏教学设计全集
- 1.2.2单细胞生物(教学设计)生物苏教版2024七年级上册
- 2025-2026学年大象版(2024)小学科学三年级上册(全册)教学设计(附目录P208)
- 融媒体概论课件
- 艾媒咨询2025年中国新式茶饮大数据研究及消费行为调查数据
- 雷达式水位计安装单元工程质量验收评定表
- 招商银行笔试题库及参考答案
- 挂靠公司走帐协议书范本
- 2025年中国电信集团校园招聘笔试模拟试题集
- 全屋定制经销商合同协议
- 2024年仁怀市辅警真题
- 知道智慧树有礼同行伴礼一生-大学生礼仪修养满分测试答案
评论
0/150
提交评论