2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》权威密押卷一

2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》权威密押卷一后附答案一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。)1、关于大中型的施工项目平面控制测量的说法，正确的是（）。A．平面控制测量遵循“由局部到整体”的组织实施原则B．先建立建筑物施工控制网，再建立场区控制网C．以平面控制网的控制点测设建筑物的主轴线D．根据副轴线进行建筑物的细部放样2A点高程为，水准仪安置于AB两点之间，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程Hb为（）。A．Hb=Ha-a-bB．Hb=Ha+a-bC．Hb=Ha-a+bD．Hb=Ha+a+b3、关于钢筋混凝土结构特点的说法，错误的是（）。A．强度较高B．整体性好C．耐久性较好D．可模性差4、钢筋混凝土结构中，严禁使用的是（）。A．含氟化物的水泥B．含氟化物的外加剂C．含氯化物的水泥D．含氯化物的外加剂5、按照以概率理论为基础的极限状态设计方法，建筑结构工程必须满足的要求是（）。A．安全性、适用性、可靠度B．安全性、可靠性、耐久性C．安全性、适用性、耐久性D．适用性、耐久性、可靠度6、某工程施工过程中，3工人在大钢模修整场地休息，大风吹倒大钢模砸向工人导致3人当场死亡，相关直接经济损失约560余万元，此事故属于（）。A．特别重大事故B．重大事故C．较大事故D．一般事故7、电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔（）层设一道安全平网。A．一B．二C．三D．四8、哈尔滨某建筑屋面防水卷材选型，最宜选用的高聚物改性沥青防水卷材是（）。A．沥青复合胎柔性防水卷材B．自粘橡胶改性沥青防水卷材C．塑性体(APPD．弹性体(SBS)改性沥青防水卷材9、屋面刚性防水层的细石混凝土最宜采用（）。A．火山灰水泥B．普通硅酸盐水泥C．矿渣硅酸盐水泥D．粉煤灰水泥10一定数量至少取样一次，其中同一批次最大数量正确的是（）。A．袋装不超过100t为一批，散装不超过500t为一批B．袋装不超过200t为一批，散装不超过300t为一批C．袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批D．袋装不超过l00t为一批，散装不超过300t为一批11、挖土前必须做好地表和坑内降排水，地下水位应保持低于开挖面至少（）。A．300mmB．500mmC．800mmD．1000mm12、下列合同类型中，对于承包人来说承担风险最大的是（）。A．固定总价合同B．固定单价合同C．可调价格合同D．成本加酬金合同13、钢筋中的有害元素是（）。A．锰B．硅C．氧D．铁14、对基坑安全等级为一级的深基坑工程，宜采取的支护形式为（）。A．水泥土墙B．地下连续墙C．土钉墙D．逆作拱墙15、关于轻质隔墙轻钢龙骨罩面板安装施工流程的说法，正确的是（）。A．弹线→天地龙骨→通贯龙骨→竖龙骨→机电管线→横撑龙骨→门洞口→罩面板(一侧)→填充材料(岩棉)→罩面板(另一侧)B．弹料(岩棉)→罩面板(另一侧)料(岩棉)→罩面板(另一侧)16、属于税金项目清单包含内容的是（）。A．教育费附加、增值税、城市维护建设税B．营业税、增值税、地方教育附加C．城市维护建设税、增值税、营业税D17、悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。A．上部B．中部C．底部D．端部18、玻璃板隔墙应使用（）。A．压花玻璃B．镀膜玻璃C．钢化玻璃D．中空玻璃19、用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是（）。A．黏聚力B．抗剪强度C．密实度D．内摩擦角203mm（）。A．冷粘法B．热熔法C．满粘法D．空铺法二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)21、某大型房屋建筑工程，不能担任项目负责人的建造师有（）。A．建筑工程B．市政公用工程C．公路工程D．机电工程E．矿业工程22、关于土方开挖的说法，正确的有（）。A．基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高B．基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定C．土方开挖前应先进行测量定位，设置好控制点D．软土基坑必须分层均衡开挖E．基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间23比较，其特点有（）。A．容易检查混凝土质量BC．不能利用保护墙作模板D．工期较长E24、根据《招标投标法》的规定，下列（）项目可以不进行招标。A．抢险救灾工程BC．国家秘密工程D．世界银行贷款工程E25、深基坑的支护形式包括（）。A．斜拉支撑B．地下连续墙CD．排桩E．水泥土墙26、幕墙工程验收时，应检查的资料有（）。A．幕墙工程竣工图B．建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件C．幕墙工程所用各种材料的合格证书等质量证明资料D．施工总平面布置图E．结构计算书、设计说明27、关于建筑施工企业诚信管理的说法中，正确的有（）。良好的诚信记录在相关平台上公布期限一般为3年不良记录在相关平台上公布期限至少6个月C．D．施工企业的诚信结论基本依据是建设单位的意见E28、下列各项中，属安全管理检查评定保证项目的有（）。A．安全教育B．安全技术交底C．持证上岗DE．应急救援29、属于钢筋工艺性能的指标有（）。A．拉伸性能B．弯曲性能C．冲击性能D．焊接性能E．疲劳性能30、下列属于流水施工时间参数的有（）。A．工期B．流水段数C．流水节拍D．流水步距E三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)每题20分，(四)、(五)题各30分)31、背景资料：某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始进度计划网络图(单位：月)如下：施工过程中，发生了如下事件：事件一：由于该工程涉及某专利技术，进度计划网络图中的工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，而且按上述顺序依次施工，为此需要对初始网络图作调整。的起止时间，以尽量压缩该特殊设备的租赁时间。事件三：工程竣工前，所有标准养护试件强度均符合设计要求，但部分同条件养护试件强度判定为不合格，监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准，应判断结构符合要求。在建设单位的要求下，最终进行了结构实体检验，经检验合格，由建设单位组织竣工验收。问题：1．绘出事件一中调整后的进度计划网络图，找出调整后网络图的关键线路(工作表示)，并计算总工期。2长?其中闲置时间多长?事件二中，工作C应如何安排?并说明理由。32、背景资料：某办公楼工程，建筑面积单位和监理单位，并参照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013一0201签订了施工总承包合同，施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划，如下图所示(时间单位：月)，并经过监理工程师审查和确认。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案。事件二：基础工程施工完成后，在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见的基础上，施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收。事件三：当施工进行到第5个月时，因建设单位设计变更导致工作B延期2个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和该施工机械操作人员窝工费2000元，施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。问题：线路(用节点表示)。事件一中，施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2001，事件二中，施工总承包单位人员?事件三中，施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。33、背景资料：某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高两层，无地下室，框架柱柱距7．6m。通过公开招标程序，某施工单位与建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订的承包合同部分内容如下：工程合同总价2100价款的35％；材料有4种可调：材料l占5％，材料2占15％，材料3占15％，材料4占10％。建设单位在开工前向承包商支付合同价的15％预付备料款，主要材料及构配件金额占合同总额的65％。竣工前全部结清。板作为结构构件模板，模架支撑采用碗扣式脚手架。施工工序安排框架柱单独浇筑，第二步梁与板同时浇筑。施工过程发生如下事件：事件一：结构设计按最小配筋率配筋，设计中有采用HPB235级φ12mm钢筋，间距200mm。由于当地建材市场HPB235级直径12mm钢筋被淘汰，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，按等强度折算后，用HRB335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换，保证整体受力不变，并按此组织实施。16～27完毕后，进行钢筋的安装，且钢筋绑扎经验收符合规范要求。在混凝土浇筑前，用水准仪抄平，保证每一构件底模表面在同一个平面上，无凹凸不平问题，开始浇筑混凝土，并现场制作混凝土试件。浇筑完毕20小时覆盖并浇水养护。10天后从标准养护室取出一组试件送检试压，其强度达设计强度的80％，施工单位认为已超过设计强度75％，向监理提出拆除底模与架体支撑的申请。事件三：某分项工程20％的工程量改变质量标准，采用其他做法施工，在合同专用条款中未对该项变更价款有约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一个月上报工程款申请的同时，还上报了该设计变更的变更估价申请，监理工程师不同意变更估价。事件四：合同中约定，根据人工费和四项主要材料和价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：竣工结算时，施工单位按调值公式法重新计算实际结算价款。问题：列式计算该工程预付备料款和起扣点各是多少?指出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。指出事件二中的不妥之处，并分别说明理由。更价款的情况下，变更估价应根据什么原则进行处理?事件四中，列式计算经调整后的实际结算价款是多少万元(保留两位小数)?34、背景资料：某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160m2，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建收时间推迟到11月18日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。问题：大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法?说明理由。该工程采用固定总价合同模式是否妥当?给出固定总价合同模式适用的条件?除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些(至少列出三项)?指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。期。35、背景资料：某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓(摩擦)连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶(不上人)施工方案，其中主要内容如下：采用φ6吊杆，长1．2m；(3)主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；(4)次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；(5)纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设；(6)纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。问题：指出事件一中从钢构件制作到拼装完毕过程中存在的不要之处，并分别说明理由。指出事件二中纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处，并给出正确做法。目进行隐蔽验收(至少列出四项)?事件四中，施工单位、城建档案管理机构的做法是否合理?并给出理由。正确答案：单项选择题1-10CBDCCCBDBC11-20BACBDDACAB多项选择题21BCDE22BCDE23ACDE24ABCE25BDE26BCE27AC28ABE29BD30ACD案例分析31参考解析:【参考答案】调整后的进度计划网络图如下：调整后进度计划网络图的关键线路(工作表示)：B→F→H→M→L。总工期为：18个月。【考点解析】可知，工作C、工作HJ分别处于三条独立的线路上，相互之间没有关联。通过事件一，我们知道工作C、工作H、工作J必须顺序依次施工，且只能采用同一台特殊设备，即工作C、工作H、工作J之间存在工艺关系，即工作C与工作H之间应有虚工作相连，工作H与S工作J之间也应有虚3-作相连。网络图中，各节点的编号应按时间的先后顺序、工作间的先后顺序，由小到大排列，编号通E的结束结点明显比工作H的结束结点要早发生，故编号在前。但调整后的网络图中，工作H完成后，工作J才能开始，所以工作H的结束节点编号应比工作E的结束节点(工作J的开始节点)编号要小。路的时长就是总工期了。【参考答案】142【考点解析】仔细审题，如果各项工作均按最早时间开始，则设备第1个月初即进场，开始算租赁时间。设备进场后，工作C施工5工作C结束时间为5月底，工作H最早开始时间为7月，则工作C与工作H之间机2工作H施工5工作H的最早完成时间是l2月，工作J最早开始时间为第l3个月，则工作H与工作J之间机械无闲置时间；工作J施工2所以，该起重吊装机械在现场共租赁：5+2+5+2=14个月，其中闲置2个月。【参考答案】为了减少机械闲置时间，应将工作C开始时间往后推2个月。理由：工作C与工作H之间机械闲置2个月；工作H与工作J之间机械不闲置，故工作C开始时间往后推2个月后，则机械可连续使用，无闲置时间。【考点解析】事件二中的目的是尽量压缩该特殊设备的租赁时间，而工作C、工作H、工作J间最短。通过上一问可知，设备在工作C和工作H间可能存在闲置，如果将工作C开始时间后移2个月，则可将闲置时间消除，即设备租赁期减少为12个月。【参考答案】监理要求妥当。理由：根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》中第10．1．6条规定：当未取得同条委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行结构实体检测。结构实体检测应包括如下内容：混凝土强度检验、钢筋保护层厚度检验以及工程合同约定的项目。主要检验涉及结构安全的柱、梁等重要部位。【考点解析】仔细看第4问的提问方式，共问了4个问题，故应分4步来回答。标准养护试块强度代表的是混凝土的配合比质量，相当于对混凝土这种原材料质量的复验，是评价工程实体强度是否合格的主要依据。同条件养护试块强度代表的是结构实体强度，也就是说在混凝土材质一定的情况，评价现场施工质量的高低。关于实体检测的问题，《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011年版)》GB50504—2002事件三的情况正好是第10．1．6条中的第二种情况，故监理的要求是妥当的，应进行结构实体检测。对于结构实体检测的项目，通常有混凝土强度和钢筋保护层厚度。注意，在任何时候，只要在合同中双方约定的项目，都是应该检查的项目。参考解析:【参考答案】18该工程总进度计划的关键线路(节点表示)：①→②→④→⑥→⑧→⑨→11→12。【考点解析】时差可分为总时差和自由时差两种：工作总时差，是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间；工作自由时差，是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下，本工作可以利用的机动时间。0工作即为关键工作。关键线路：全部由关键工作所组成的线路就是关键线路。关键线路的工期即为网络计划的计算工期。背景资料中给出的是双代号网络计划，根据时间参数的定义计算网络计划中各工作的时间参数，然后根据总时差判断关键工作和关键线路。CFHMN。全部由关键工作连成的线路则为关键线路，由此，则用节点表示的关键线路为：①→②→④→⑥→⑧→⑨→⑩→11→12。关键线路的长度就是总工期：3+3+2+3+2+4+1=18(月)。作一定都在关键线路上。【参考答案】施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有：开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要求。【考点解析】随着建筑业的发展，目前土方开挖已基本实现全机械化作业。土方施工机械的选择，应根据工期要求以及土方机械的特点等合理进行选择，以充分发挥机械效率，节省机械费用，加速施工进度。【参考答案】施工总承包单位项目经理组织基础工程验收：不妥当；理由：应由总监理工程师组织地基基础分部工程验收。本工程地基基础分部工程验收还应参加的人员：总监理工程师(建设单位项目负责人)，勘察、设计、施工单位项目负责人，施工单位项目技术、质量负责人，以及施工单位技术、质量部门负责人。【考点解析】仔细审题，事件二说了两层意思：一是基础施工完成后，总监理工程师签署了“质量控制资料符合要求”的意见，表示项目现场质量合格，符合验收条件。二是项目经理组织进行地基基础分部工程验收，施工单位质量部门负责人、监理工程师参加。根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202--2002第8．0．3条之规定：地基与基础分部工程验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和本规范及其他有关规定进行。色的项目中，也可以由建设单位项目负责人组织。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2001第6．0．2条之规定：分部工程【参考答案】13000理由：由设计变更引起的，应由建设单位承担责任。2000理由：施工机械操作人员窝工费已包括在施工机械停工损失费中。2理由：工作B有2个月的总时差，延长2个月并不会影响总工期。【考点解析】仔细审题，事件三描述中明确指出“施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔”，且提问中也明确是三项索赔，则回答时一定也要按照三项分别进行作答。干交代的问题外，其他所有条件均符合要求，答题时，切不可假设施工单位如不在索赔有效时限内提出索赔等情况。GF一2013—0201一2013一020l单独列条目予以详细阐述，但该文本的具体内容直接与合同管理、合同索赔等知识密切相关，请广大考生一定要仔细学习。特别说明：关于索赔责任的认定与划分，《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201与FIDIC条款存在差别，请考生一定要仔细审题。关于设计变更导致的索赔，《建设工程施工合同(示范文本)》与FIDIC条款责任认定原则一致：均属建设单位责任范围。E2013]447折旧费：指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值的费用。大修理费：指施工机械按规定的大修理间隔台班进行必要的大修理，以恢复其正常功能所需的费用。经常修理费：指施工机械除大修理以外的各级保养和临时故障排除所需的费用。包括为保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销和维护费用，机械运转中日常保养所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护和保养费用等。人工费：指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费。燃料动力费：指施工机械在运转作业中所消耗的各种燃料及水、电等。税费：指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等。130002000B的总时差为2个月，则工作B延期2个月不影响总工期，故工期索赔不成立。参考解析:【参考答案】工程预付款：2100×15％=315万元【考点解析】此题考察预付款与进度款的计算。背景资料中明确给出“开工前建设单位向承包商支付合同价的15％预付备料款”，则预付备料款等于合同总价的15％，这一问很简单。首先要搞清楚，起扣点不是一个时间概念，而是一个付款金额的概念。关于起扣点，考试用书中公式是这样的：其实这个公式大可不必死记硬背，你只需记住一条就行了：剩下未完工程所需主要材料和构件的费用，恰好等于前期工程预付款的数额，这个临界点就是起扣点。【参考答案】事件一中不妥之处和理由分别如下：不妥一：按等强度折算后进行钢筋代换。理由：当构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之间的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。不妥二：征得监理单位和建设单位同意后，按此组织钢筋代换。理由：钢筋代换时，一定要征得设计单位的同意。【考点解析】此题考察混凝土结构工程施工技术。关于钢筋代换的原则，主要分如下几种情况：①当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换。②当构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之间的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换；③当构件受裂缝挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。根据背景材料的描述，本工程结构设计按最小配筋率配筋考虑，则钢筋代换时，应按代换前后面积相等的原则进行代换。另，钢筋代换时，一定要征得设计单位的同意，其代换程序才合法。【参考答案】事件二中不妥之处和理由分别如下：不妥一：保证每一构件底模表面在同一个平面上，无凹凸不平问题。理由：对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1／1000～3／1000。不妥二：浇筑完毕20小时后覆盖并浇水养护。理由：应在混凝土浇筑完成、终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8～12h内)开始进行养护。不妥三：从标准养护室取出一组送检试压后强度判断拆除底模与架体支撑。理由：应该用同条件养护试块试压后强度判断拆除底模与架体支撑。【考点解析】此题考察混凝土结构工程施工技术。通常在背景材料中出现施工过程描述时，大多数情况下都会提问不妥之处、并简述理由或给出正确做法，本问题也不例外。在熟悉背景资料时，应看清楚背景资料中的断句方式，事件二中共有五个句号，即交待了五个方面。每一句话逐个分析，并做好标记针对存在的不要，一一对应作答。看清楚提问的范围，本例第3问，只针对事件二提问，便不要纠缠于题干中其他问题，仅就事件二进行作答。事件二的描述中，特意增加了关于天气、气温条件、过程验收等迷惑性表述。真正的问题有三方面：7．6m。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求，对于跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1/1000～3/1000。背景材料没有说明设计是否有要求，在应考时，切不可去假设设计会如何要求，只能按设计无具体要求的情况来作答，即跨度的1／1000～3／1000起拱。浇筑完毕20凝前开始进行养护。20(3)事件二的第五句话前半句是这样说的：“1080％”，单看前半句话，是没有问题的．但如果和后半句话放在一起的话，那问题就出来了，而且问题还比较隐蔽，不容易发现。混凝土试件10天后试压的目的是什么?为了判断是否可以拆除构件底模和架体支撑。如果明说用标准养护试块来判定是否可以拆除构件底模和架体支撑，估计所有考生都能回答正确，凭常识，应该用同条件养护试块啊。但事件二换了一种比较隐蔽的说法来表述，结果就有很多考生把关注点全放在这可恨的75％上了，框架柱柱距7．6m，证明梁的跨度肯定≤8m了嘛，达到设计强度的75％就可以拆了，事件二中描述都达到80％了，提出拆模．做得对呀。结果，这么简单的知识点的分值，白白丢掉了，可惜嘛。当然，如果你连这个拆模常识性数据都不知道，认为这个不正确，那丢分就不值得可惜了。【参考答案】监理工程师不同意变更估价：合理。理由：承包人应在收到变更指示后14天内．向监理人提交变更估价申请。若承包方未提出或未在规定时间内提出变更估价，视为该项变更不涉及合同价款的变动。除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；②已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的。参照类似项目的单价认定；③变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15％的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人商定或确定变更工作的单价。【考点解析】GF一20130201147天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后14GF一2013020110.4.1①已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；⑦已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；③变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15％的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人商定或确定变更工作的单价。【参考答案】动态结构调值公式及计算过程如下：1-(0．35+0．05+0．15+0．15+0．1=0．2=22050【考点解析】此题考察工程竣工结算。首先，得搞清楚什么是调值公式动态结算。所谓调值公式，其实是一个加权调整的过程，根据价格指数变化的各部分的权重和价格变化幅度，以加权的计算方式计算出来的工程实际结算价款，其公式如下：124，其所占比重分别。其实题干中还有一个隐含条件，也就是不调值部1(0．154-0．30+0．124-0．15+0．08)=0．2。剩下的计算就简单了，直接套用加权平均的调值公式即可。参考解析:【参考答案】大学城建设单位直接将展览馆项目委托给某公司：合法。理由：在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的，可以不进行施工招标。【考点解析】根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令[2001]89号)第十条的规定，工程有下列情形之一的，经县级以上地方人民政府建设行政主管部门批准，可以不进行施工招标：停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；法律、法规、规章规定的其他情形。根据《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委[2013]30号令)第十二条规定，依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列情形之一的，可以不进行施工招标：等特殊情况，不适宜进行招标；施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设；采购人依法能够自行建设；承担将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他情形。根据背景资料，建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建大学城项目，可以认定校史展览馆为大学城项目追加的附属小型工程，且原中标人仍具备承包能力，故不用招标。【参考答案】该工程采用固定总价合同模式：妥当。固定总价模式适用的条件：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；拟订施工计划。常用的合同计价模式还有：变动总价合同(可调总价合同)；固定单价合同；变功单价合同(可调单价合同)；成本加酬金合同(成本补偿合同)。【考点解析】选择满意的承包商。固定总价合同模式适宜用于以下项目：纸正确而完整，表述工程内容、工程规模和项目划分清楚、明确。建设单位根据这些技术资料进行投资准备和发包工程心中有数，而承包商据此投标报价也有基础。工程量小、结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目。间研究招标文件及相关资料，到现场实地考察、了解、核实和收集有关资料，从而使招标作价和编制施工方案更接近实际，不会失控和被动。设计图纸及技术资料完备，合同条件公平、合理．尤其对于关键条款对承包商更有利，如支付、税收、保险、调价、变更、索赔、仲裁等。【参考答案】校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处及正确做法分别如下：不妥一：施工单位仅编制了安全用电和电气防火措施。正确做法：施工现场临时用电设备在5台及以上者，应编制《用电组织设计》(或临时用电专项施工方案)。不妥二：临时用电设备从分配电箱连接供电。正确做法：用电设备从开关箱取电，开关箱再从分配电箱取电(或“一机一闸一漏”设置或“总一分一开”模式或“三级配电”模式)。不妥三：机械工进行用电管理。正确做法：应由持上岗证的电工进行管理。【考点解析】仔细审题，涉及施工现场临时用电管理的主要有如下四点：(1)依据《施工组织设计》编制了《安全用电乖电气防火措施》；(2)不单独设置总配电箱，直接从大学城项目总配电箱引出分配电箱；(3)临时用电设备直接从分配电箱连接供电；(4)安排了一名有经验的机械工进行用电管理。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005第3．1．1条规定：施工现场临时用电550kW及以上者，应编制用电组织设计。第台以下或设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。关于总配电箱，考虑到展览馆项目紧临大学城项目，且用电负荷较小，在原总配电箱满足要求及相关规定的前提下，可以不单独设置。第8．1．3条规定：每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。第3．2．1条规定：电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员均必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。【参考答案】女儿墙卷材根部开裂的可能原因：山墙或女儿墙与屋面板缺乏牢固拉结，转角处没有做成钝角，垂直面卷材与屋面卷材没有分层搭槎，基层松动(如墙外倾或不均匀沉陷)。治理措施：(1(2(3)清除旧胶结料；(4)将新卷材分层压入旧卷材下，并搭接粘贴牢固；(5)再在裂缝表面增加一层卷材，四周粘贴牢固。【考点解析】这是一道开放性的题，考核考生解决实际问题的能力，需考生具备技术综合水平和现场实践经验。式可以会导致转角处卷材开裂，问题就相对明确了。可能的原因有：山墙或女儿墙与屋面板外倾或不均匀沉陷)。治理的措施：将转角处开裂的卷材割开，旧卷材烘烤后分层剥离，清除旧胶结料，将新卷材分层压入旧卷材下，并搭接粘贴牢固，再在裂缝表面增加一层卷材，四周粘贴牢固。【参考答案】施工单位对竣工验收日期提出异议：合理。理由：建设单位提前投入使用的工程，其合理的竣工日期应为施工单位提交工程验收报告之目。合理竣工日期为：2013年9月18日。【考点解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF1999—0201“第二部分通用条款”的32．8条之规定：“工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。”最高人民法院的《施工合同司法解释》(法释[2004]14号)第l3也就是说，建设工程未经竣工验收，擅自使用视为验收合格。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一o20113.2.27向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后152010918111815天时限，视为竣工验收已通过，故合理竣工日期为201091835参考解析:【参考答案】事件一中的不妥之处和理由分别如下：不妥之一：所有外露部位均涂底漆；理由：除设计明确要求外，摩擦面不应该涂漆；理由：应先用临时螺栓或冲钉定位，对其结构架设调整完毕