2023-2024一级造价师之建设工程计价考点题型与解题方法

2023-2024一级造价师之建设工程计价考点题型与解题方法姓名： 学号： 得分：1、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表正确答案：C2、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案：C3、某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元,第3年贷款1000万,贷款年利率为8%,建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。80.0286.425、（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）OA.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规章规程D.企业定额正确答案：D26、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间正确答案：B27、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是（）天。257D.8C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案：D269、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明正确答案：B270、（2021年真题）投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）OA.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点正确答案：D271、下列关于建筑安装工程费用中税金的说法，正确的是（）oA.税金是指按照国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税进项税额B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价X17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税正确答案：D272、某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元,第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6%,期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（ ）万元。280.96405.00418.66561.92正确答案：C273、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（ ）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案：D274、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（ ）。A.建设单位向总承包单位支付B,分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付正确答案：A275、下列关于复核工程量工作的表述，正确的是（）。A.能准确地确定订货及采购物资的数量B.复核的目的是修改工程量清单C.复核中发现的错误是否向招标人提出修改意见取决于招标文件的要求D.复核工程量是承包人必须完成的工作义务正确答案：A276、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是（）A.双方间的权利义务B.原招标文件中规定的工程数量的增减C.承担额外任务D.投标价格正确答案：B277、某项目投标截止日期为2017年8月1日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为700万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为2019年7月30日。751.14764.26737.31750.19正确答案：A278、（2021年真题）某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5肌超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t,2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t,则该月钢筋结算价格为（）元It。5233550556005700正确答案：D279、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日正确答案：A280、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用正确答案：B正确答案：B28、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是()oA.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案：D29、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是()。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价正确答案：D30、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案：A31、（2017年真题）调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）oA.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止正确答案：C32、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B33、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。A.1.37%1.39%1.371.39正确答案：A34、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是()oA.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利正确答案：D35、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%o则该人工抹灰的时间定额为()工日/100m29.309.569.879.67正确答案：C36、根据FIDIC合同，承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后()天内。28425684正确答案：D37、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是()OA.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用正确答案：C38、根据《建设工程工程量计价规范》(GB50500-2013),关于****编制和计价，下列说法正确的是()。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润正确答案：A39、我国《建设工程施工合同（示范文本）》和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作出了规定。下列表述中,符合FIDIC施工合同条件规定的是（）。A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款D.业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约责任正确答案：D40、其他项目清单中的计日工，在投标时（）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中正确答案：A41、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6,因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15,则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。4349455450025752正确答案：D42、某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.间接费D.其他间接费正确答案：B43、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）oA.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同正确答案：C44、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%,当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（）万元。192.00240.0071.45426.45正确答案：C45、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是（）。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用正确答案：C46、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场一次搬运用工D.人工幅度差正确答案：C47、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加正确答案：B48、在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价正确答案：A49、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500,当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减正确答案：C50、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为()万元。1600400048006400正确答案：C51、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是()oA.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量***B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清***C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必***D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定正确答案：D52、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是()oA.消费税二(关税完税价格+关税+消费税)义消费税税率346.4469.3正确答案：B4、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（）。A.表达的主要内容B.表达的主要方式C.基本使用方法D.项目划分正确答案：D5、编制预算定额人工日消耗量时，预算定额取定运距超过劳动定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差正确答案：A6、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）A.应直接委托造价工程师编制B.银行财务费二到岸价格（CIF）X人民币外汇汇率X银行财务费率C.运输保险费二离岸价格C.运输保险费二离岸价格（FOB）X人民币外汇汇率X保险费率D.外贸手续费二离岸价格（FOB）义人民币外汇汇率X外贸手续费率正确答案：A53、根据《标准施工招标文件》，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（）。A.施工中发现文物B.发包人原因造成承包人人员工伤事故C.施工中遇到不利物质条件D.发包人在工程竣工前提前占用工程正确答案：D54、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数二机械纯工作lh正常生产率X工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数二机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））D.机械时间利用系数二（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间正确答案：CA.109.2B.228.8C.31.A.109.2B.228.8C.31.5D.140.855、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数）万元。分别为113.15和117.60、128.60则此工程价差调整额为（）万元。正确答案：A56、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任正确答案：B57、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。510C.15D.30正确答案：C58、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案：D59、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。150025004500D.5500正确答案：C60、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500正确答案：B61、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，可精确计量的措施项目包括（）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费正确答案：D62、投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。A.④②①③B.③④②①C.④③②①D.④③①②正确答案：C63、工程项目的建设投资不包括内容为（）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费正确答案：B64、施工过程的影响因素不包括（）。A.技术因素B.组织因素C.自然因素D.管理因素正确答案：D65、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%〜15%确定正确答案：C66、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日正确答案：C67、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中属于施工机具使用费的是（）。A.仪器表使用费仪器表使用费仪器表使用费B.施工机械财产保险费施工机械财产保险费施工机械财产保险费C.大型机械进出场费大型机械进出场费大型机械进出场费D.大型机械安拆费大型机械安拆费大正确答案：A68、关于新增资产价值的确定，下列说法错误的是（ ）。A.新增固定资产价值是以价值形态表示的固定资产投资最终成果的综合性指标B.新增固定资产价值的计算对象是独立发挥生产能力的单项工程C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例进行共同费用的分摊D.专利权的转让价格按成本估价正确答案：D69、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（）。A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法正确答案：A70、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）。A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算正确答案：D71、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用正确答案：D72、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差正确答案：C73、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间正确答案：D74、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费正确答案：B75、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2,其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%,50%,20%,拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数为LIO,L05,1.05,假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%,则拟建工程的综合单价为（）元/m2。507.00608.40633.75657.00正确答案：C76、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案：C77、（2013年真题）某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法正确答案：C78、垂直运输费的计算方法通常是（）。A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“rtf”为单位计算B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在+20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析正确答案：D7、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是()。A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案：A8、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费正确答案：DD.按照建筑面积以“天”为单位计算正确答案：B79、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费正确答案：B80、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费正确答案：C81、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。0.4~0.50.6~0.70.8~0.90.9~1.0正确答案：B82、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款正确答案：A83、关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同正确答案：B84、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案：A85、（2021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50,已知预付款3600万元，起扣点是多少（）。7200612048009951正确答案：C86、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划正确答案：C87、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整正确答案：B88、以下各项中不能作为企业管理费计算基数的是（）。A.人工费B.人工费和机具费的合计C.人工费、材料费和机具费的合计D.直接费正确答案：C89、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是( )。A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算D.一个工程项目只允许调整两次概算正确答案：D90、某地2014年拟建年产40万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为8000万元。若生产能力指数为0.9,综合调整系数为1.1,则该拟建项目的建设投资是()万元。30643325863154639666正确答案：A91、某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50,已知预付款3600万元，起扣点是多少()o720061204800D.9951正确答案：c92、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）。A.总价低的小工程B.施工条件好的工程C.投标人专业声望较高的工程D.不M承揽又不方便不投标的工程正确答案：B93、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②正确答案：C94、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）oA.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费正确答案：B95、(2019年真题)国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为()oA.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案：D96、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%,第二年完成投资60虬在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为()万元。666.3981.61306.21640.5正确答案：C97、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）oA.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工正确答案：D98、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（ ）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件正确答案：C99、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。200500520D.600正确答案：C100、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括0。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案：B101、与其他工程总承包方式相比，交钥匙的优越性主要体现在()。A.节约投资B.能满足承包商的特殊需求C.有利于发挥承包商的主观能动性D.业主介入的程度比较深正确答案：C102、在进行国际工程投标报价时，国内派出工人人工日工资单价需考虑工人出国期间的总费用，其内容包括()OA.带薪法定假日、带薪休假日工资B.雇工招募和解雇应支付的费用C.工人上下班交通费D.工资预涨费正确答案：D103、根据《建设工程质量管理条例》的规定，供热与供冷系统的保修期为（）。5年2个采暖期和供热期2年D.工程的合理使用年限正确答案：B104、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应正确答案：C105、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的0小时内。24489、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤开石普通砖砌筑,灰浆厚度为10四,每10m3该种墙体砖的净用量为（）千块。5.1485.2196.3746.462正确答案：B10、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间正确答案：A11、拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似而又没有可用的概算指标时采用，但必须对建筑结构差异和价差进行调整，适用于（）方法。A.概算指标法B.类似工程预算法C.分组计算审查法D.标准预算审查法C.72D.96正确答案：B106、根据FIDIC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。A.已在生产地所在国内办理报关出口手续B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中C.已在工程所在国办理报关进口手续D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中正确答案：B107、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项正确答案：B108、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间正确答案：D109、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）。A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆正确答案：B110、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s.30s.180s.30s、30s,其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8,则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（lm3=1000L）27.4329.5432.0048.00正确答案：C111、(2019年真题)根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是()OA.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整正确答案：B112、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是()oA.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费正确答案：B113、我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是()A.定额修正法B.经验统计法C.现场观察测定法D.理论计算法正确答案：C114、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天正确答案：A115、流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（A.30%B.40%C.60%D.70%A.30%B.40%C.60%D.70%正确答案：A116、关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算D.总价合同应按实际完成的工程量计算正确答案：A117、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是()。A.分析工器具购置费占建设总投资的比例B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D.分析装饰工程占总投资的比例正确答案：D118、某项目建设期为3年，第一、二年贷款各2000万元，第三年贷款1000万元，贷款年内均衡发放,年利率为10%,建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为()万元。4915914101010正确答案：A119、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是OOA.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工正确答案：B120、(2013年真题)关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()oA.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后正确答案：B121、(2018年真题)根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是()OA.人工费B.企业管理费C.利润D.税金正确答案：D122、下列投资估算方法中，精度较高的是（）。A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法正确答案：D123、在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水正确答案：C124、分析定额消耗量水平高低，一般可采用的正确方法是（）。A.对同一个定额，同一分项，消耗相同生产要素进行分析B.对两种以上定额，消耗相同生产要素的不同分项进行分析C.在消耗量没有可比性的情况下，可用同一生产水平要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比D.在消耗量没有可比性的情况下，可用不同生产水平的生产要素价格乘以不同定额的消耗量进行相比正确答案：c125、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括0。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息正确答案：B126、（2017年真题）关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）oA.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费正确答案：C127、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是（）。A.受偿意愿原则B.支付意愿原则C.机会成本原则D.实际价值原则正确答案：B128、（2018年真题）采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是OoA.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款正确答案：A129、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（）。1%5%10%20%正确答案：C130、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。31.530.692728.98正确答案：C131、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（）。A.'融资前分折只进行营利能力分析B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性C.融资前分析以非折现现金流量分析为主D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析正确答案：A132、关于工程索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是单向的B.监理人的指令有时会发生索赔C.发包人不可以通过冲账、扣留保金等实现索赔D.合同中默认的索赔不具有法律效力正确答案：B正确答案：B12、根据《建设工程量计价规范》(GB50500-2013),关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是()OA.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润正确答案：A13、关于最终结清，下列说法不正确的是()。A.最终结清是指合同约定的质量保修期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理正确答案：A133、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%,运输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,则该设备应支付关税税额是（）万元。11.3411.4311.3010.00CIF=货价（FOB）+国际运费+运输保险费CIF=50+5+l.7=56・7（万元）正确答案：A134、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案：B135、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备正确答案：D136、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件正确答案：D137、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价是1200万元，招标控制价是1300万，则其投标报价偏差率是（）。10%20%25%30%正确答案：B138、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为30〜60天正确答案：A139、其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为()元/台班。71.880.089.1132.7正确答案：C140、依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),一般不作为安全文明施工费计算基础的是()OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案：B141、某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为设。该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。1100.001110.001111.001111.11正确答案：D142、本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是（）。A.专利权B.专有技术C.商标权D.存货正确答案：B143、按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用正确答案：A144、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理正确答案：A145、进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%,增值税税率为17%,消费税税率为5%,进口车辆购置税税率为10%,则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元。（1美元=6.6元人民币）611.37712.8750.32877.87正确答案：A146、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用正确答案：C147、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）oA.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标B.建筑工程定额、安装工程定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额正确答案：A148、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（）A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费正确答案：C149、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是（）0A.保修期自实际竣工日期起计算B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年D.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期正确答案：C150、下列指数中，属于数量指标指数的是（）。A.商品销售指数B.产品价格指数C.设备、工器具价格指数D.人工费价格指数正确答案：A151、一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。2%3%5%10%正确答案：C152、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（）。A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6〜10倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍正确答案：B153、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。3500370037804180正确答案：B154、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级正确答案：c155、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办[2005]89号)，下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护正确答案：A156、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是()oA.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用正确答案：D157、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是()。A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低正确答案：D158、根据《标准施工招标文件》（2007年版）的合同通用条件，发包人在收到承包人提交的现场签证报告后，审核确认或提出修改意见的最长时限是（ ）。24小时48小时7天14天正确答案：B159、（2018年真题）用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）oA.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案：D160、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。14、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费正确答案：B15、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差＞±2%时，应责成招标人改正正确答案：B16、某出料容量800L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。29.7932.6036.0038.40A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减正确答案：c161、砌筑10ni3砖墙需基本用工22个工日，辅助用工为6个工日，超运距用工需3个工日，人工幅度差系数为12%,则预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。12.7229.033.6434.72正确答案：D162、（2014年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（ ）。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响正确答案：A163、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.价差预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用正确答案：B164、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算建筑安装工程费。其正确的工作步骤是（）oA.③④②①B.④③②①C.③④①②D.④③①②正确答案：B165、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和正确答案：A166、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）A.B.C.D.正确答案：B167、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案：C168、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人正确答案：C169、关于投标报价的说法，正确的是（）。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理正确答案：B170、关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准正确答案：A171、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%〜15%确定正确答案：C172、某承包工程总价为500万元，其中材料费占45%,该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（）万元。36.992252760正确答案：C173、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准正确答案：B174、（2021年真题）出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每一次工作循环中，运料、装料，搅拌、卸料，不可避免的中断时间分别为5min、Imin、3min>lmin>5mino若机械时间利用系教为0.8,则该机械台班产量定额为（）。5.12m3/台班1.30台班/10m37.68m3/台班1.95台班/10m3正确答案：C175、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案：B176、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4,一次检修费为2000元，维护费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。107.68110.24C.112.80D.52.80正确答案：A177、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法正确答案：A178、某项目建设期为2年，第一年货款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为()。366.4449.6572.8659.2正确答案：B179、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。415400565450正确答案：C180、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%,则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为（）工日。5.925.956.026.05正确答案：D181、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法正确答案：D182、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）OA.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费正确答案：A183、（2016年真题）建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）oA.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求正确答案：D184、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3000万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。A.5000B.613066306790正确答案：C185、某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%,建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。455460720830正确答案：B186、已知砌筑lm3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑lm3砖墙的砂浆用量为（）m3o0.2500.2530.2410.243正确答案：A正确答案：D17、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费正确答案：B18、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是()。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费正确答案：C19、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担187、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是()。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案：B188、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定,下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款正确答案：B189、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是()。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止正确答案：D190、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产设备及开办费D.引进技术费正确答案：B191、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用正确答案：C192、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是0。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分正确答案：C193、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7虬则该项目的建设期利息为（）万元。77.0078.47112.00114.94正确答案：B194、作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案：A195、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件正确答案：D196、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）oA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案：B197、（2014年真题）下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素正确答案：C198、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）。A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费正确答案：A199、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内・国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案：D200、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、1000万元、800万元,贷款年利率为8%,期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为（）万元368.26192.0201.86205.06正确答案：D201、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75,2013-2017年工程造价平均每年递增8%,则新建项目的静态投资额为()亿元。A.16.74B.20.41C.22.04D.15.51正确答案：D202、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是()。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税正确答案：D203、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于0。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费正确答案：B204、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算正确答案：A205、综合单价确定的步骤包括：①分析每一清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算工程内容的工程数量与清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算综合单价。下列工作排序正确的是（）。A.①②③④⑤B.②①③④⑤C.①②④③⑤D.②①④③⑤正确答案：B206、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（）。A.正常的施工条件B.合理的施工组织设计C.生产要素消耗水平D.一定时期的物价平均水平正确答案：D（法释[2004]14（法释[2004]14号）A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务正确答案：A208、下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是（）。A.养老保险费B.工伤保险费C.生育保险费D.安全文明施工费正确答案：D209、下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性正确答案：A210、投标保证金的数额不得超过（）。A.项目估算价的2%B.投标报价的2%C.项目估算价的10%D.投标报价的10%正确答案：A211、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（）。2.0%2.5%3.0%3.5%正确答案：D212、“标高金”组成（）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费正确答案：A213、（2017年真题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）oA.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿正确答案：B214、（2015年真题）当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）oA.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级正确答案：B20、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加正确答案：B21、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）OA.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定