2023年购房合同九篇()

Word版本，下载可自由编辑年购房合同九篇()在人们越来越法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以庇护民事法律关系。合同对于我们的协助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是给大家带来的合同的范文模板，希翼能够帮到你哟!

购房合同篇一

乙方(买房人)：

见证人：

第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋详细情况，并自愿买受该房屋。该房屋详细情况如下：

1、座落于，建造面积为平方米；

2、出售房屋的全部权证证号为

3、房屋平面图及其四至见房产证；

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

其次条甲方保证已照实陈述上述房屋权属情况和其他详细情况，保证该房屋不受他人合法追索。

第三条乙方在年月日前付给甲方定金(人民币)，(大写)元，(小写

上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款在时由甲方退还乙方。

第四条该房屋协议价格为(人民币)(大写)元，(小写)元。

房价款的支付方式和支付时光：。

第五条

1、甲、乙双方定于腾空该房屋。

2、双方定于

3、甲方未按规定履行以上义务的，则按商定担当违约责任。

第六条甲、乙双方确认，虽然房屋全部权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

第七条甲、乙双方同意，在本契约生效后日内，共同向房屋权属记下机关申请办理房屋全部权转移记下;并在乙方领取《房屋全部权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。

该房屋土地使用权的变更手续按下列商定办理：

1、该房屋土地使用权为出让取得，其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

2、该房屋土地使用权为划拨取得，按照有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;

双方商定，该费用由□甲方担当□乙方担当。(自行挑选)

3、除本条其次款已有商定外，办理以上手续应该缴纳的税费，由□甲、乙双方按国家规定各自担当□甲方担当□乙方担当。(自行挑选)

第八条甲、乙双方向房屋权属记下机关申请全部权转移记下，记下机关准予记下的，则双方提出申请的时光为该房屋权利转移时光。

第九条该房屋毁损、灭失的风险自a、房屋正式交付之日b、权利转移之日起转移给乙方。(自行挑选)

第十条该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按商定处理：(可双方自行商定)

第十一条本契约未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不行分割的部分。

第十二条本契约a、自甲乙双方签订之日b、自之日起生效。(空白处可自行商定)

第十五条甲、乙双方商定补充条款。

甲方(签章)：乙方(签章)：

地址：地址：

现住址：现住址：

联系电话：联系电话：

签约日期：签约日期：

购房合同篇二

在签订合同前，出卖人应该向买受人展示应该由出卖人提供的有关证书、证实文件。合同条款应当严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、规矩之规定，并由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。

甲方（姓名）：

乙方（姓名）：

丙方（姓名）：

住址：

住址：

住址：

身份证号：

身份证号：

身份证号：

联系电话：

联系电话：

联系电话：

甲是乙、丙之父。乙丙是兄妹关系，俩人均已成家。为改善老人居住环境，乙丙双方打算为老人购置住房一套。为确保家庭和谐，经各方充分商议现就房产出资有关事项达成如下协议：

一、甲方在其故乡小区采购商品住所一套，建造面积平方米，由甲方夫妻俩人居住，物业管理费由甲方担当。

二、该商品住所以乙方的名义购买，房屋总价款共计40万元。其中，乙方出资10万元，丙方出资10万元。剩余20万元以乙方的名义办理按揭贷款，并由甲方担当月供款。

三、该房屋的装修费用所有由乙方担当。若甲方不能担当月供款时，剩余债务应由乙方担当。

四、房屋产权属于乙方全部。甲方交纳的月供款系对乙方的赠与，丙方的出资款系对乙方的借款。

五、两位老人过世之后，乙方始得出卖该房产，出卖所得的价款应准时归还丙方的借款。同时，乙方应将房产增值所得纯收益的三分之一作为对丙方资金占用的补偿。若乙方条件具备提前归还丙方借款时，可以仅归还本金，无需另行补偿。

六、本协议一式三份，甲乙丙各执一份，自三方及其配偶签字之日起生效。

甲方（签名）：

乙方（签名）：

丙方（签名）：

配偶（签名）：

配偶（签名）：

配偶（签名）：

签约时光：年代日

购房合同篇三

出售方：（以下简称甲方）

联系地址：

联系电话：

买受方：（以下简称乙方）

身份证号：

联系地址：

联系电话：

甲乙双方经充分商议，在平等、真切、自愿的前提下签署本购房协议书，对购房协议书或购房行为可能导致的后果责任，任何一方均彻低明了并情愿所有担当。

一、房屋的基本状况

乙方自愿购买甲方开发的位于，购买住所为号楼单元层户，所购住所的建造面积为：平方米，住所单价为：元/平方米，总金额（人民币）整（￥元）。

二、付款方式

乙方挑选的付款方式为：一次性付款付款时光：

乙方应于年月日一次性付清购房款。

双方的权利义务及违约责任

1、甲方应该于年月日收到乙方的房款时将房屋交付给乙方确保其居住权和使用权，甲方如不按协议规定的日期交付房屋，每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过个月时，乙方有权解除本协议。

2、乙方须根据自己所选定的付款方式按期如数交纳所有房款，履行商定义务。乙方不履行本协议规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的作为甲方的损失赔偿金。

3、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方担当，并应赔偿乙方的'损失。

4、乙方所购的房屋仅作使用，乙方使用期间不得擅自转变该房屋的建造主体结构、承重结构和用途。除本协议另有规定外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。

5、甲方不得擅自转变与该房屋有关联的公共部位和设施的使用性质。

6、本合同在履行期间，甲乙双方任何一方要求变更合同条款的，应准时通知对方，并征得对方的同意后，在商定的期限内，签订补充协议，注明变更事项。未征得对方同意，擅自变更造成的经济损失，由责任方担当。

五、其他商定：

1、本认购协议书应由乙方本人亲手签署；如本人的确不能亲手签署，则须依法托付代理人全权代为办理，乙方托付代理人办理的，须向甲方提供有效的、经公证的授权托付书、个人有效身份证等相关资料；未成年人购买房产的须由法定监护人代为签订；因托付代理人或监护人签订合同所产生的责任、损失以及不利后果等的，概由乙方自行担当并负责，甲方不担当任何责任。

2、甲乙双方的联系方式以本认购协议书所载明为准，乙方保证其提供的上述资料的真切性。甲方可利用电话、短信、传真、挂号信、特快专递、洛阳地区范围内任一报纸公告等任一方式通知。若乙方联系方式错误或变更后未准时通知，甲方按原联系方式通知后即视为送达，由此引起的法律后果由乙方所有担当。

3、因本协议引起的争议应首先友好商议解决；商议不成，双方同意提交仲裁委员会仲裁解决或者依法向人民法院起诉。

4、本协议自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本认购协议书共页，一式份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：xx乙方（签章）：xx

年月日年月日

购房合同篇四

卖方：_______________（简称甲方）身份证号码：_____________________地址：__________________________________________________________

买方：_______________（简称乙方）身份证号码：_____________________地址：__________________________________________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、规矩之规定，甲、乙双方在平等、自愿、商议全都的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条合同标的：乙方同意购买甲方拥有些座落在______省______市______区________________拥有些房地产（住所），该房地产建造面积为______平方米。

其次条上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）

第三条付款时光与方法：

（一）甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并商定在本合同签订之日起____日内支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

（二）甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。

（三）税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、规矩，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方商议，一切交易税费由_______方担当。

第四条交房：

第五条违约责任：甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款（不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第六条本合同主体

1.甲方是____________共______人。

2.乙方是____________共______人。

第七条本合同一式两份，甲乙双方各一份。

第八条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可利用商议、诉讼方式解决。

第九条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十条本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。

第十一条双方商定的其他事项：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

出卖方（甲方）_________________（手印）

身份证号码：__________________地址：___________________

邮编：___________________电话：___________________；

购买方（乙方）__________________（手印）

身份证号码：__________________地址：___________________

邮编：___________________电话：___________________鉴证日期：________年____月____日

购房合同篇五

市民张女士问：我在卖房时定价为80万元，但买方前期只交付了65万元，原商定剩余15万元在5月15日前所有付完，但已逾期近一个月，买方未付余款。双方签订的合同中写明，过期不付，天天收取100元利息或终止合同，且所交款项和房屋仍归甲方。我是否可以退还65万元，并且终止合同，该如何操作?

律师解答：碰到这样的状况，张女士可以根据合同商定的内容，维护自己的合法权益。就张女士询问的状况来看，这属于购房者违约，张女士彻低可根据合同的商定主见自己的权利。假如想继续卖房，就主见对方继续履行合同，支付剩余房款及相应的违约金。张女士也可以根据合同商定，将房款退还给购房者并终止合同的履行。

张女士无论挑选哪一种途径解决都可以，由于这是依据双方签订的合同，她应当享有些合同权利。

工业用地改住所用地靠谱吗?

市民杨先生问：我看上了经开区的一处二手房，据周边街坊介绍，该小区的土地原本属于工业用地，后用于住所开发，开发商正在举行相关工业用地转住所用地的手续。我想询问一下，购买此处的房产是否有风险，我该如何规避风险?

律师解答：根据我国现有法律规定，在工业用地上建设住所出售属于违规行为。这样的房屋虽然价格会比同类楼盘低，但是存在不能办理产权证、无法落户口、使用年限短等诸多风险。固然假如工业用地符合城市总体规划，经过规划部门、土地部门批准等一系列的程序可以转为住所用地。

像杨先生碰到的状况，建议杨先生在购房时看看开发商是否取得了五证，即《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程开工证》《国有土地使用证》《商品房预售许可证》，假如五证齐全的话，说明开发商已经完成了土地性质转换的相关手续，此时购房就不会存在上述的风险。

(一)开发商将商品房一卖一抵时，购房者可以哀求解除合同;

解释第八条“商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋抵押给第三人”，“导致商品房买卖合同目的不能实现的，无法取得房屋的买受人可以哀求解除合同”同时买受人可以哀求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以哀求出卖人担当不超过已付房款一倍的赔偿责任。

(二)开发商一房二卖时，购房者可以哀求解除合同;

解释第八条“商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人”，“导致商品房买卖合同目的不能实现的，无法取得房屋的买受人可以哀求解除合同”同时买受人可以哀求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以哀求出卖人担当不超过已付房款一倍的赔偿责任。

(三)开发商有意隐瞒所受房屋已经抵押的事实，将房屋出售给购房者的，购房者知情后可以解除合同;

解释第九条其次项“有意隐瞒所售房屋已经抵押的事实”，“导致合同无效或者被撤销、解除的，买受人可以哀求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以哀求出卖人担当不超过已付购房款一倍的赔偿责任”此项内容是指只要出卖人有意隐瞒所受房屋已经抵押的事实，将房屋出售给买受人的，买受人知情后就可以解除合同，而且可以要求赔偿损失。

(四)开发商有意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实，再将此房屋出卖给购房者的，购房者知情后可以解除合同;

解释第九条第三项“有意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实”，“导致合同无效或者被撤销、解除的，买受人可以哀求返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以哀求出卖人担当不超过已付购房款一倍的赔偿责任”此项内容也是指只要出卖人有意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实，在将此房屋出卖给买受人的，买受人知情后就可以解除合同。

(五)出卖人拖延交房经催告后三个月期满出卖人仍未交房，买受人可以哀求解除合同;

解释第十五条“按照《合同法》第九十四条的规定，出卖人拖延交付房屋或者买受人拖延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方哀求解除合同的，应予支持”即出卖人拖延交房经买受人催告后三个月期满出卖人仍未交房，买受人可以哀求解除合同。

(六)套内面积或建造面积与商品房买卖合同商定面积不符，合同也无处理商定，且面积误差比肯定值超出3%，买受人可以解除合同;

解释第十四条“出卖人交付使用的房屋套内建造面积或者建造面积与商品房买卖合同商定面积不符，合同有商定的，根据商定处理;合同没有商定或者商定不明确的，根据以下原则处理：”，“面积误差比肯定值超出3%，买受人哀求解除合同、返还已付购房款及利息的，应予支持。偷税数额占应纳税额的30%以上并且偷税数额在10万元以上的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金。

购房合同篇八

卖方(以下简称甲方)：_________姓名：_________联系电话：_________共有人：_________联系电话：_________买方(以下简称乙方)：_________姓名：_________联系电话：_________

第一条房屋的基本状况：甲方房屋坐落于_________;位于第_________层_________户，房屋结构为_________，房产证记下面积_________平方米，地下室一间，面积_________平方米，房屋权属证书号为_________。

其次条价格：以房产证记下面积为依据，每平米_________元，该房屋售价总金额为_________万元整，大写：__________________。

第三条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付定金_________元整，大写：_________，____日内交付_________万元(大写)，余款_________元(大写_________)在房屋过户手续办理完毕之日支付。

第四条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起____日内，将该房屋交付乙方。

第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同

第三条规定的时光付款，甲方对乙方的逾期对付款有权追究违约责任。自本合同规定的对付款限期之

其次天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计对付款的_________%向甲方支付违约金。逾期超过____日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不行抗拒的自然灾难等特别状况外，甲方如未按本合同

第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的_________%向乙方支付违约金。逾期超过____日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。

第七条关于产权过户记下的商定：甲方应帮助乙方在房屋产权记下机关规定的期限内向房屋产权记下机关办理权属过户记下手续。如因甲方的缘由造成乙方不能在房屋交付之日起_________天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_________%赔偿乙方损失。

第八条签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方担当。由此启发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。

第九条甲方保证在办理完过户手续之日起____日内，将户口迁出，逾期超过____日，乙方每日按已付款的_________%收取违约金。除合同，追究乙方的违约责任。

第十条因本房屋全部权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

第十一条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十二条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方商议解决。商议不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。

第十三条本合同一一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

甲方：乙方：________年____月____日

购房合同篇九

出卖人(甲方)：身份证号码：

买受人(乙方)：身份证号码：

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，商议全都前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。

一、甲方自愿将其村证房位于淄博市___________区

_______________________________________的房屋(建造面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整

二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。