消防工程施工合同最终版

.消防施工合同守：第一条工程概况2、工程地点：罗甸县 3、建设规模：约56568.13㎡〔以实际完成工程量为准 第二条工程承包范围及内容：系统、室内、外消火栓系统〔含灭火器配置、火灾自动报警系统、气体灭火系统、 所含与消防相关的配套设施以上消防设备采购及安装调试。〔注：施工图中已经 第三条合同价款的确定计价方式：及经设计、业主、审计、监理签字确认的设计变更、现场收方单及签证单结算进行结算,计价方式按XX省安装工程计价定额2004版总2/9.XX造价信息执行,若造价信息上未有第四条工程款支付方式核后,发包人支付消防工程进度款的前提下,每月按审核确认工程量的70%支付工程进度款,工程完工发包人支付工程进度款后支付致已经审核工程进度款80%；验收合格发包人付款支付至已经审核工程进度款90%；工程结算后取得验收合格证书,发包人付款后支付至工程结算的95%；质保期〔按国家相关规定执行完后发包人支付剩余5%的工程款。付款前承包人必须将受XX飞恒安全消防设备 XX分公司委托的收款账户、开户行、开户名等以书面形式告知发包人,且承包 人保证告知的开户名必须与承包人名称一致,账户必须为人民币结算帐户,以便办,承包人确保告知的收款账户、开户行、开户名等内容真实无误承包人未及时告知或告知的内容有误,由此造成的责任及损失由的,发包人有权拒绝办理款项支付事宜。第五条合同文件的组成及解释顺序3/9.合同的文件及优先解释顺序如下：合同履行中,发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件,经双约定签字盖章确认后视为合同的组成部分,且解释顺序优先于本合同。合同组成文件之间可以相互解释,互为说明,如合同组成文件之间出现不一致的,按上述约定的优先解释顺序,以解释顺序在前的文件内容为准。第六条发包人责任,费用由承包人承担。现场各家施工单位之间的相邻关系；协助承包人申报阶段施工进度,按合同约定支付承包人工程款。第七条承包人责任照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加协助竣工验收；承包人工、验收、进度、结算、资料；自行申报4/9.工程进度、工程结算,并承担因此发生的所有费用。与土建总包单位做好施工作业面现场交接事宜,对不符合质量、规范要求的事项应当场书面提出,前期预埋施工合格率达到75%,合格率达包人负责协调整改,合格率达到75%由承包人进场施工后再出现质量问题的,由承包人承担责任及损失,承包人不得向发包人提完场清,服从总包单位的管理,处理好与其他施工单位的关系。3、施工中未经发包人同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种管线,未经发包人书面允许乱拆成品造成的所有经济损失由承包人承担4、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,费用由承包人承担。现像每次罚款10000元人民币〔大写：壹万元；乙方所属劳务人员如果在工地内发生打架、群殴事件,对当事人双方各自进行10000元/次〔大写：壹万元的处失由乙方承担,同时因乙方管理不善对乙方进行5000元/次〔大写伍仟元的处罚；出现三次以上类似情况〔含三次乙方自动出场,所完成合格部份工程量按70%进行结6、全面履行甲方与建设方签定的工程施工合同及补充合同.必须按照国家建筑、项验收、进攻验收、竣工备案并报甲方批准。持证上岗,特种作业人5/9.备必须经过相关部门检验后,取得使用资格后方可使用,资料复送公司备案一份,一切安全责任由乙方自行承担。9、按国家有关规定完善用工手续并与生产班组签订劳务承包合同,必须为项目行政管理人员及施工作业班组人员办理意外伤害保险,保险合同交甲方备案。全文明施工,如发生工伤、死亡以及其它安全事故,所有费用由乙方承担；并按当地政府相关法律、法规标准执行。A.当月进度和次月进度计划一式三份;B.当月人、机、材使用情况及次月人、机、材使用计划。如不上报上述资料,公司将扣压工程款,直至资料完善为止,并由项目部承担由此产生的责任及损失。12、施工过程中,项目部必须优先及时支付人工费、材料款不得拖欠,严禁给公司带来经济纠纷及法律风险,否则,公司有权采取乙方能够偿还的一切方式追究应承担的经济责任,严重者撤换乙方班子、清除出场并提起诉讼。催收工程尾款、完善维修等工作。B设的专C发现项目部存在上述为,除按每次罚款人民币伍仟元累计计算外,另行追究行政责任。承包人负责,承包人应采取有效安全措的发生,如果发生安全事故承包人承担因此发生的经济责任及任,与发包人无关。•负责办理施工涉及的应由承包人办理的相关审批手续及文件,费用有承。发包人和监理人员的共同签字确6/9.切损失由承包人承担。但经业主、发包人和监理单位人员人必须认真阅读图纸,熟悉施工及验收规范,及时发现现行施工规范、验收规范与施工图之间的冲突,并书面告知发包人,及时协助发包人协调更改。守国家法律法规,文明施工、保护现场成品和半成品。•现场施工工人和管理人员应有明显的着装或其它标识；•认真按国家现行和合同约定的施工及验收标准精心施工,保证工程质量；火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人员伤亡事故的发生；如因承包人的原因所造成必须无条件返修或赔偿；如承包人所属工人发生酗酒、偷盗、斗殴滋事、行为,此产生的经济及法律责任有承包人承担。•服从发包人项目负责人和现场代表的统一指挥和调度；家规范执行•如本工程在已入住的小区内施工的,承包人在施工期间必须遵守该小区物业管理公司的有关规定,并在开工前与该小区物业管理公司办理好相关手续,包人进行协商解决。•如本工程需要消防报审的,承包人应当按规定办理本工程的消防报审,并确保本工程通过消防部门竣工验收合格,工程完工60天内承包人负责完成消防验收工作,并取得消防验收合格文件,报送承包人,如本工程通过消防部门竣工验7/9.收合格的时间超过约定竣工时间的,由承包人按逾期竣工承担违约责任,并承担由此造成的经济及法律责任。本工程验收范围为本项目所有消防工程验收范围,承包人确保消防验收合格,如果因承包人原因导致消防验收不合格,所造成的损失由承包人承担；在承包人施工范围之外部分而导致消防不能合格验收,所产生由发包人自行承担。。第八条违约与违约责任1、本工程或各单位工程竣工验收合格移交时,必须符合安全文明施工所规定的,不得有任何垃圾和废弃物〔包括但不限于建筑垃圾和其他废弃物品,下同.图〔含限的限制,承包人除无条件履行保修责任外,造成购房业主/用户索赔和其他损失应赔偿由此产生的损失。确,不得高估冒算、弄虚作假,最终结算结果以建设方审计结果为准。终止合同的通知送达承包人时合同即终止。第九条不可抗力、保险及风险承担8/9.〔2如因不可抗力事件而不能履行本合同时,速采取措施,尽力减少损失,因不可抗及财产损失发包人不负责赔偿,但工期相应顺延。第十条争议同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。成的,由工程所在地的人民法院管辖。第十一条特别说明1、其它未尽事宜或者双方需对本合同作出变更的,双方可再行签订相关补充协盖公章后方才有效,否则,无论双方是否履行,均属无效,对双方无约束力。2、本合同中的所有条款均由各方经过充分协商一致,各方已完全知晓并理解本；各方确认在签订本合同时已涉及的免除或者限制其责任的全部条款内容,