建设工程承包合同协议书_第1页
建设工程承包合同协议书_第2页
建设工程承包合同协议书_第3页
建设工程承包合同协议书_第4页
建设工程承包合同协议书_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程承包合同协议书一、合同的当事人甲方：（委托人）：住所：法定代表人：联系电话：身份证号码：乙方：（承包人）：住所：法定代表人：联系电话：身份证号码：二、合同的目的和范围2.1目的甲方有一项建设工程，现委托乙方对其进行承包施工，并制定本合同作为标准合同。2.2范围本合同所涉及的承包工程为：工程名称：位置：建设规模：开工时间：完工时间：三、合同价款及支付方式3.1合同价款建设工程承包合同共计价款为人民币***元整。工程造价中优惠材料（如钢筋、水泥等）以采购成本价计算，不得高于甲方同类产品平均价格。甲方支付工程价款的时间和方式如下：工程进度支付：第一次进场费及材料预付款：款项单价：工程总价款的：%支付时间：第二次进场费及材料预付款：款项单价：工程总价款的：%支付时间：施工进度上缴工程款：款项单价：工程总价款的：%支付时间：工程竣工终验支付：款项单价：工程总价款的：%支付时间：3.2合同价款调整和索赔如遇不可抗力因素，造成工程进度延误或其他不可预见情况，需对合同价款进行调整或索赔，则甲方和乙方应按照协商一致原则，制定新的合同价款支付方案。四、工程施工管理4.1工程图纸和规格书工程图纸和规格书是施工工作的依据，并由乙方合理解释和执行。若因甲方原因更改施工图纸、规格书书，需经乙方确认并制定正确的施工方案。工程图纸、规格书所阐述的问题是乙方必须遵循和执行的，如需修改，则需提交甲方审批后才能进行。4.2施工质量乙方应对工程的质量、技术实现影响负责，保证工程的建设质量和合理性，并按规定进行行业验收。乙方应对施工期间可能出现的质量问题注意监控，并及时进行改进和处理。4.3施工期限乙方需按照合同规定的工期完成建设工程。如工期延误，乙方应承担逾期责任，并按照天数向甲方支付违约金。4.4安全和环保乙方应对施工安全、环境保护问题负责，必须防止因施工行为导致的任何人身、财产损失和环境污染，若发生安全事故或环境污染，乙方需立即采取紧急措施，责令停工，必须进行处理。4.5施工报告和建档乙方需编写施工日报和周报，并向甲方汇报，以便进行施工管理。施工完成后，乙方需向甲方提交完整、准确的施工资料，包括但不限于工程档案、技术规范等资料。五、违约和争议解决5.1违约责任如一方无正当理由未能按期履行义务，则视为违约，另一方可向违约方主张违约责任。正常的合同变更、费用调整行为，不视为违约行为。5.2争议解决乙方和甲方应协商解决争议，如协商失败，则可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。六、合同的生效和执行6.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同的执行双方签字后，本合同即对双方具有合同法律效力，任何一方均不得擅自修改、解除或终止本合同。对于违约方，另一方可要求其承担相应的违约责任。七、附则7.1本合同一式两份，双方各持一份。7.2本合同不得涉及违反有关法律、法规和国家政策的事项。7.3本合同未尽事项，可由双方另行协商处理。7.4本合同的附件、修正本合同的协议等与

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论