建设工程施工合同协议_第1页
建设工程施工合同协议_第2页
建设工程施工合同协议_第3页
建设工程施工合同协议_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同协议1.合同双方甲方：（建设单位）地址：_________法定代表人（负责人）：_________联系电话：_________乙方：（施工单位）地址：_________法定代表人（负责人）：_________联系电话：_________2.工程概况（1）工程名称：_________（2）工程地点：_________（3）合同价款：人民币_________元整（大写：_________）。（4）工期：自签订合同之日起，到_________年_________月_________日止。3.工程质量甲、乙双方按照国家有关标准和建筑工程质量验收规范执行，严格按照合同约定实施施工，确保工程质量符合规范。4.工程款支付（1）工程款按项目执行实施的程度划分为若干个阶段，每个阶段的执行工作结束后，即可申请工程款结算。（2）甲方应在收到乙方的工程款结算申请后，于10个工作日内完成以下工作：验收本阶段工程质量，向乙方支付相应的工程款。5.工期延误责任若甲方无正当理由造成工期延误，应按合同规定支付给乙方每延一天的工程款百分之_________的违约金；若乙方无正当理由造成工期延误，应按合同规定赔偿给甲方每延一天造成的损失。6.保证金（1）乙方应在合同签订之时，向甲方缴纳保证金人民币_________元整（大写：_________）。（2）工程竣工后，经验收合格并经甲方确认无质量问题，保证金应在30个工作日内退还给乙方。7.合同解除（1）除不可抗力因素外，如果甲方违反合同约定未及时支付款项，或无正当理由要求变更工程图纸、工程设计或工程规格，从而导致工程无法按期完工时，乙方有权立即解除合同。（2）如果乙方无正当理由承担不起工程建设的责任，则甲方有权取消合同。8.争议解决（1）双方发生争议，应友好协商解决。（2）如协商不成，双方同意提交有关争议的仲裁委员会仲裁，并按照仲裁裁决的结果履行义务。9.合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结算付清后终止。10.合同备案经合同双方签字盖章后，本合同同时送至属地建设主管部门办理合同备案手续。11.附则以下所有附件均系本合同之不可分割组成部分：（1）施工图纸、设计图纸及工程技术规范等文本资料。（2）有关法律法规及有关规范标准。合同双方应严格按照上述附件之规定执行施工任务。如有任何修改，必须经过合同双方的共同演变，

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论