工程承包劳务合同

第页共页工程承包劳务合同工程承包劳务合同工程承包劳务合同1甲方：乙方：根据(中华人民共和国合同法)，本着平等、互利的原那么，经甲乙双方共同协商一致就“”工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证平安的前提下，为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款：第一条：工程名称：第二条：工程地址：。第三条：工作内容：1.作内容。2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份)。3.含塔机、搅拌机及所有机具。4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。6、含外架、室内内堂架，所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费。7.含施工场地内文明平安施工费。第四条：承包范围：1.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙砖，不含盖瓦部份)。赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。2.含二级配电箱及以后的所有临电材料。3.含外架、室内内堂架，所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费。4.含施工场地内文明平安施工费。第五条：承包价款：元/㎡(建筑面积每平米)其中含外墙涂料元/㎡(外墙面积每平米元)，外墙砖元/㎡(外墙面积每平米元)，假设建立单位分包乙方未做就从中扣除。第六条：付款方式：按每月完成进度70%支付，工程完工支付总价款80%，工程开工验收后一个月内支付总价款90%，尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付。第七条：结算方式：按承包价+增加部份-减少部份=决算价。第八条：约束条款：一、工期：该工程自月月二、质量：乙方承受任务后，必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术平安交底以现行的施工标准进展施工。每道工序完工后由甲方工程经理或工长、质检员按国家相关验收标准进展验收评定，工程质量必须到达合格。三、工程管理：1.乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规及行业的标准标准，遵守甲方的各种管理制度。2.作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案。3.乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件。四、资金管理：1.甲方有权控制资金使用方案和核实资金流向。2.乙方必须合理使用资金，确保甲方支付的工程款用于本工程。假设因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承当。3.假设甲方工程款不到位，由乙方调配资金，不得因甲方工程款一滞付就停工，影响工程进度，损害甲方的社会信誉。五、甲方的'责任1、甲方必须保证原材料供给，如遇停工待料工期顺延。现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题。2、甲方负责抄程度点、技术交底、平安技术交底、质量平安材料监视、进度催促、布置工作、检查工作。六、现场纪律1、乙方必须听从甲方的指挥、安排，遵守各项规章制度。2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室，有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜。3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹。4、乙方班组人员不准____及大门。5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工。以上纪律，假设有违背，处分款50—500元/条。七、工程质量保证措施及控制措施，以及制定的材料节约条款、施工技术交底，违背一条处200—1000元的罚款，技术交底列入合同条款，与合同具有同等效力。八、施工中的平安措施和防护措施及现场防火、防盗措施。1、平安及履行职责1)乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，乙方人员必须严格按操作规程施工。在本合同期间：乙方人员患病因工或非因工负伤(包括轻重伤)残废，死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理。2)乙方人员进场时，必须携带身份证及在有效期内《临时务工答应证》或《暂住证》(其中已婚育龄妇女还应持方案生育证明和节育措施证明)严禁使用未满十六周岁的童工和五十周岁以上的人员。3)乙方负责提供进场人员花名册，甲方工程部、劳资公司、劳动调配站注册。对所属人员进展入场三级教育，并有受教育者签名为证。4)乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动。如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责。5)乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的劳动保护服用品，在人事有毒有害工作前，必须认真学习《四川省工业企业劳动卫生管理条例》和《中华人民共和国肺病防治条例》等有关规定，进步自我保护意识。6)特殊工程严禁无证上岗。2、平安事故20_元以内，由乙方自行负责，20_元以上的平安事故根据事故原因，甲、乙双方共同协商解决。3、乙方进场的施工人员，必须正确佩戴平安帽，高空操作必须系好平安带，违者每人罚款10—50元，屡次不改，违者加倍处分。4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班，作业时不准打闹开玩笑。违者罚款10—50元/项。5、严禁酒后上班，违者罚款200元。6、制止带小孩进入施工现场，违者罚款50—200元。7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体，违者罚款50—200元。8、严禁乱动用一切施工机械，违者罚款50—200元。9、严禁在配电箱内和其它电线上私拉乱接电线或电线上晾晒衣物。假设在电上有问题找临电维护电工处理。宿舍内严禁用超过60W的灯泡。违者罚款10—50元。10、严禁在施工现场烧电炉，违者罚款20_元。11、严禁在施工现场打架斗殴，班组与班组之间，违者双方班组各罚款5000—10000元，殴打现场管理人员罚款5000—10000元，并支付受害方医药费，情节严重的交公安机关处理。12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物，违者罚款200—1000元。有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上。13、严禁在施工现场内烧火煮饭，违者罚款200—500元。14、严禁乱拆平安设施及外墙脚手架，严禁将架板乱用，违者罚款200—500元。15、外架的架板只能用人搬上架子，严禁将架板乱甩，违者罚款200—500元。九、施工中的配合及成品的保护，在施工过程中，必须与各个班组严密配合，保护成品，假设有意损坏成品，违者罚款200—500元。十、加强对职工的思想素质教育1、乙方进入施工现场，必须对工人进展思想素质教育，遵守国家的法律、法令，施工期间按国家有关文件发生的暂住证、治安费由甲方负责。2、乙方在施工过程中，必须保护施工机具，如有意损坏施工机具设备，违者罚款50—500元。十一、施工现场文明管理方法。乙方进入施工现场的所有人员必须进展文明消费的教育，并搞好现场文明消费宣传，增强职工文明消费的意识，讲究和保护公共卫生。十二、其它：1、假设因乙方委派工程经理不负责任，不听从甲方管理人员的安排工作及管理制度，甲方有权要求乙方更换工程经理。由此造成的损失由乙方负责。2、本协议未尽事宜双方另行协商解决。十三、因履行本合同发生争议，假设协商不成，同意向成都仲裁委员会提起仲裁。十四、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。十五、本合同经甲乙双方盖章后生效，自财务结算完毕失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包劳务合同2甲方：___________________乙方：___________________乙方在甲方所管辖的工程部内进展施工，为明确双方权利义务，经甲乙双方协商一致，特制定本合同，望甲乙双方遵照执行。一、质量管理甲方对乙方提供质量要求和技术交底，乙方必须严格按照标准施工，精心操作，以确保工程质量。绝对服从工地质量管理人员的正确领导。在日常质检和分项工程验收时，必须到达所订标准。二、平安消费甲方负责向乙方提供必要的劳动保护用品和劳动设施，为乙方做好平安技术交底和岗前平安教育。乙方必须严格遵守平安操作标准。服从工地平安员的管理，杜绝违章作业，杜绝发生各类平安事故。乙方应及时发现和上报自己操作区域内的一切平安隐患，严禁在存有平安隐患的区域内作业。如乙方违背平安制度，那么必须承受平安员对违背者的经济处分，如乙方人员因违章作业造成事故，一切责任由乙方负责。三、生活管理甲方为乙方提供热水，并提供必要的生活便利。乙方要讲究卫生，遵守甲方制定的卫生管理制度。四、现场管理乙方应严格遵守现场各项管理制度，遵纪守法、平安消费、保护财物，严禁偷拿工地用料，如有违背制度的行为，甲方有权采取必要的严惩措施，乙方应承当法律责任，并赔偿经济损失。五、文明施工乙方除保质保量完本钱职工程外，还必须做到文明施工。1、对工作区域做到工完料净场地清、整洁、卫生。严禁将施工用材料到处乱放。2、乙方必须保证其材料堆放地的.材料堆放整齐、有序。3、工地上严禁酗酒、打架闹事等不良行为。六、违约责任合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如按合同法规定乙方不经甲方同意，单方解除合同，应赔偿甲方因影响施工方案而造成的经济损失；如按合同规定，甲方中途解除合同，那么赔偿乙方的损失。七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________年___________________月___________________日___________________年___________________月___________________日工程承包劳务合同3发包单位：〔简称〕甲方：承包单位：〔简称〕乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》、甲方【管理手册】的相关规定，结合本工程的详细情况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商一致，特约定以下协议条款以便共同遵守执行。一、工程概况：工程名称：工程地点：构造形式：工程建筑面积：合同价款：暂定元。二、承包范围：1.主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。2.机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电线、混凝土泵、管线、布料机。三、清包价款：按施工图纸及计算标准所计算的面积×每㎡单价。四、合同工期：开开工日期：年月日至年月日。五、质量要求：1.首先满足设计要求及施工操作规程。2.确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。3.做好隐蔽工程施工，及时做好隐蔽工程施工中记录。4.工程的主体构造及装修装饰施工应符合国家质量验收标准和评定标准要求。六、平安消费：1.严格执行建筑工程平安施工操作规程及各项规章制度。2.自行做好人员进场的平安教育工作，并提出明确平安要求落实到每个人身上，保证人身平安可靠，特殊工种持证上岗。3.每道工序要有平安交底交接记录，如施工中违背平安操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。4.设专职平安员，负责整个工程施工的平安管理，并做好平安内业资料。七、文明施工：1.施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。2.现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。3.施工中一定要做到文明施工，做到工完料净场地清。4.施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生浪费现象。八、材料要求：1.双方所使用的材料必须按照设计要求和标准的要求采购并提供产品合格证。2.使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符严禁使用，损失自负。3.所使用材料按定额消耗量计算，超出局部清包方自负。九、现场管理：1.服从总包方的'统一管理指挥，按总包方编制的施工组织方案及工程进度方案组织施工。2.按要求配齐该工程相关管理人员并持证上岗。3.遵守总包方制定的现场管理规章制度，遵纪守法合法经营。4.与总包方亲密配合，确保工程施工顺利进展。5.双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。十、双方责任：1.双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同，如双方不经任何一方同意，单方解除合同，因此影响的施工方案，造成的经济损失由解除合同方负责。2.施工过程中，由于清包方的工程质量不符合验收标准，达不到合格标准且不能满足使用功能质量，总包方有权终止合同。3.施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。十一、合同价款支付：1.清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。2.四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。3.二次构造装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。4.具备开工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，开工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。十二、工程主体构造验收：验收以《关于根本建立工程验收暂行规定》、《工程质量验收标准》、建筑工程质量检验评定标准》及施工图纸说明书、施工技术文件等根据。十三、合同生效：1.本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。2.本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。3.本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。十四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。总包方：分包方：住所：住所：身份证号：身份证号：法定人代表：法定人代表：委托人代理人：委托人代理人：：：年月日工程承包劳务合同4合同号：甲方：承包人：为了确保客户的消费经营顺利进展，进步本公司的劳务管理程度，增强劳务管理人员的责任心，进步经济收入。按照《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、行政法规的规定，在平等、自愿、公平和老实信誉原那么根底上，双方就本工程工程劳务用工事项协商达成一致，订立本合同。第一条、工程工程及内容：一、工程部：二、工程名称：三、工程地点第二条、劳务报酬与结算：1、按照客户所付的劳务费用公司与承包人各的50%，公司承当开发票所产生的费用，剩余所有费用由承包人承当。2、公司收到客户所付的劳务费用后一周内按比列返给承包人。：第三条、公司的权利和义务1、公司有权在工作期间对承包人所管理的'劳务派遣人员进展统一管理。2、公司有权利对承包人的账目进展核查。3、客户对承包人的管理工作考核不满意或提出强烈意见时。公司有权利进展核实后处理直到客户满意。第四条、承包人的义务1、承包人应认真履行国家及地方有关的劳动、薪酬、社保、等方面的法律法规和政策规定。及时与所属劳务人员签订劳务合同。并确保劳务人员严格执行客户的规章制度及要求。2、承包人应该与所属劳务人员按照国家规定签订劳动合同，办理有关劳动用工手续，并及时为所属劳务人员购置国家规定的社会保险及其它保险，按时交纳规定费用(含单位及个人应缴纳的局部)假设承包人未办理相关保险或未及时参保并缴纳费用，所有与此相关的责任由承包人完全承当。3、承受公司和客户及有关部门的管理监视和检查。不断的培训和考核劳务人员的技术程度，教育劳务人员严格遵守客户的各项规章制度及设备的操作规程及技术要求。组织协调好客户对劳务人员进展岗前;转岗;岗位的平安培训和技术要求。负责搞好消费区域的平安卫生工作。4、承包人在工作期间不得无故离岗，如有特殊情况需提早两个月书面通知我公司，等公司安排好新的工作人员到现场进展交接并签订工作交接单方可离去。第五条、平安施工与检查：1、确实贯彻实行国家平安法规。承包人应与客户签订平安管理协议书，对所属劳务人员进展平安教育和管理，必须遵守一切平安消费管理制度。2、负责对消费工作中可能发生的伤，残等平安事故(包括高原职业病)，对劳务人员及时采取平安保险措施。3、对劳务人员发生的小损伤，不及时上报工伤保险部门的，产生的一切费用有承包人支付，对于赔偿超过一万元的，公司经领导批准后可适当给予补助，如应承包人拖延造成严重后果的由承包人负责。4、劳务人员发生伤残事故，先有公司出面解决处理，事后经过调查与承包人的责任关系不大，公司根据所赔偿金额要求承包人适当赔偿。假设承包人具有不可推卸的责任，公司将按照利润分成的比例要求承包人赔偿。第六条、违约保证金为保证本合同的顺利履行。承包人须向公司交纳保证金2万元，作为工程平安及人工工资保证金。公司与客户合同期满________年内分期无息退还保证金。第七条、争议1、因本合同发生或与本合同有关的一切争议，有双方协商解决，协商不成的可通过法律诉讼解决。2、本合同未尽事宜双方共同协商解决。四、合同份数：本合同正本两份，具有同等效力，由甲方、承包人各执一份。甲方(盖章)：代表人：____日期：________年____月____日承包人：(签字)地址：身份证号：：____日期工程承包劳务合同5发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原那么，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：一。工程概况：1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2.工程地址：3.建筑面积：16662.80平方米4.构造类型：框架5.工程造价：二。承包方式：承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程工程劳务人工费总承包。三。承包范围：1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)四。承包工期：1.开工时间：XX年月日(以双方确定的开工报告为准)2.开工时间：XX年月日五。费用标准：1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/m2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进展协商处理。3.工程在施工过过程中假设发生设计变更，劳务整体在人民币XX元以内，甲方不另外补份，变更量在XX元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。六。工程质量在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须到达合格标准。七。履行保证金及劳务人工费及支付：1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。3.本工程主体框架构造到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进展工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。八。甲。乙方的职责：1.乙方只提供对焊机一台以及该工程施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。2.甲方提供乙方人员的`办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。九。由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。十。现场平安：1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到平安消费、文明施工。2.乙方人员违背操作规程发生的平安事故，由乙自行负责。甲方：乙方：负责人：负责人：：：年月日年月日注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力工程承包劳务合同6甲方：_____乙方：_____根据当时当地劳务市场行情及工程现场实际，经甲、乙双方共同协商，甲方将护坡的人工劳务承包给乙方，为明确双方责任，特设立本合同。一、工程概况1、工程地点：2、承包内容：铁路附属工程2.1、中铁三局现有劳务施工，及现场管理人员下达的施工任务。2.2、承包方式单包工3、工程量清单及价格〔价格均为综合单价，施工合格，现场清理，节约用料〕。二、甲、乙双方承诺1、乙方必须按照甲方批准的施工方案施工，不得自作主张。2、乙方全面承受甲方的监视，检查和管理，所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度，服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作，工人不得与其发生正面冲突，假设有疑问需向甲方反响情况，由甲方协调解决。3、乙方劳务人员进场，必须供个人〔姓名、年龄、户籍〕各班组长。4、乙方劳务人员不得无理取闹，打架斗殴，假设发生打架斗殴，双方各罚款1000元并按工程部处分条例处分，严重送公安司法机关处理。5、乙方施工人员平安均按工程部平安条例施行，保险由工程部统一购置。三、工程综合指标1、工程指标1.1、开工期_________年_________月_________日，开工_________年_________月_________日。1.2、工人进入工地三日内必须开工，正常开工后假设有不可抗力或其它因素〔如设计变更和工程增加、待料、缺水、停电等〕不能施工。〔下雨、正常休息例外，误工连续超过3天，甲方必须按平均每人每天工资付与乙方工人，四、工程款的.支付和施工结算1、甲方按照工程的施工进度结算工程款，详细约定如下：1.1、工程合同签订之日起按每月二十五日计量，〔假设工作面未完工，无法计量，那么顺延至下月计量〕下月五至十五日前按照工程量的70%支付工资。1.2、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资，假设所开工作业面由上至下未完成，中途停工分开，那么只结算完成工作量的50%工程款。五、甲、乙双方其它的约定1、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供，开工______日后甲方支付生活费。2、甲方负责乙方的施工拌和机、运输机械、水、电。本合同未尽事宜，由双方本着平等互利的原那么协商解决，3、本合同在执行过程中发生争议，由双方协商解决，也可以向有关部门申请调解仲载。4、双方互守承诺，不得违约，如有违约，所发生的费用由违约方负责。六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，起同等法律效率。本合同书附件：1、工程量清单及价格、工艺说明。2、甲、乙双方个人资料〔身份证复印件、联络方式〕甲方：____〔盖章签字〕乙方：____〔盖章签字〕：身份证号：____身份证号：_____________年_________月_________日_________年_________月_________日工程承包劳务合同7甲方：___________乙方：___________劳务根据《合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，为明确双方职责、维护双方利益、防止纠纷，结合本工程实际情况，经双方共同协商签订本协议，并严格履行。一、工程名称：_________________二、工程地址：____________三、承包方式：按设计图纸施工的劳务人工费、辅材综合单价___________元/㎡实行大清包方式包干。四、承包内容：按设计图纸进展路基加宽、平整、安装涵管、整理水沟、道路硬化、保边、安装警示标牌等。五、工程计量及单价：按测验的实际建筑面积以____________元/㎡计算。六、付款方法：以工程进度，按甲方收取业主工程款的.__________支付，本次支付______万元，完工后经清算一次性支清。七、工程进度及工期：按甲方工程部制定的施工进度工期要求完成。八、质量验收标准及要求事项：按设计要求，到达标准标准验收合格。九、甲、乙双方的职责和义务㈠、甲方1、甲方向乙方提供建筑设计施工图一套。2、负责组织设计、工程技术员向施工人员进展图纸会审，质量、平安技术交底和图纸设计变更说明。3、按时如数供给乙方在施工中所需的原材料及时到位、保障乙方正常施工。4、对施工现场的工程质量，平安施工进度及用料进展全面监视、检查、验收，编制施工进度方案和施工技术方案，提出合理要求。对未按设计标准施工、违章施工作业等现象，甲方有权责令乙方返工或停工，并追究责任损失。5、按合同条款约定按时支付工程款。6、定期组织平安检查，对施工现场、住地用电、用火周边环境平安隐患进展排查。㈡、乙方1、参加技术交底，图纸会审，制定分项工程施工方案，组织施工人员做好技术平安交底，保障机具设备到位，确保顺利施工。2、按设计图纸和施工标准精心施工，保证工程质量，平安和施工进度，做到工完场地清。3、服从甲方对工程质量、平安、进度和施工现场的监视管理，积极配合甲方工程负责人和技术管理人员的工作，做好自检、验收合格后，报甲方组织验收。4、搞好现场管理，加强平安教育和班前培训，装备平安防护设施、设备、遵守操作教程、杜绝平安隐患、防范平安事故的发生。对生活区用电、用火及周边环境不平安因素进展清理、消除平安隐患，注重居住区、房间内的环境卫生管理。5、本分项工程工序完工后在混凝土灌注时安排专职人员跟班作业排除质量平安隐患和成品保护。6、配合甲方工程技术人员分墨放线。十、违约责任：1、未按设计和标准要求施工，所造成的返工重做一切经济损失由乙方负责赔偿，并给予200-5000元/次的经济处分。2、未按平安技术标准施工作业，配戴平安防护设施设备、违背平安操作规程私拉乱接用电、用水所造成的一切平安事故由乙方负全责，甲方不负任何连带责任。3、本分项工程乙方假设中途违约，不服从甲方的管理，甲方有权解除合同，乙方已完工程的预留工程款全额不付，作违约赔偿甲方。十一、其它约定：双方协商处理。十二、本合同一式二份，双方签字生效。甲方：______乙方〔签字〕：____________年______月______日______年______月______日工程承包劳务合同8发包方〔甲方〕：劳务分包方〔乙方〕：为了保证完成工程施工，需要乙方劳务分包作业，按照国家、省、市政府的有关规定，本着平等自愿、公平信誉、协商一致的原那么，经甲、乙双方协商订立合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程造价：总单价元/m，〔其中平安30%，主体55%，粉刷15%〕。4、施工期限：年月日起年月日止。5、质量要求：合格。6、平安文明目的：杜绝重大伤亡等各种平安事故发生。7、建筑面积和工程量：以国家规定建筑面积计算方法为准。二、劳务承包范围及工作内容：1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容：2、1人工费：2、1、1构造主体：根底下人工配合清土、根底〔不包含防水层〕、主体框架构造模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。2、1、2砌体：建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星局部的土建人工费。2、1、3粉刷：室内抹灰〔毛面〕、地坪〔毛面〕、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。2、1、4现场平安：按标准规定应该考虑的施工脚手架、平安围栏或空间平安防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”平安防护，施工用电按标准防护和维护。2、1、5文明施工：施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。2、2施工机械工具费：2、2、1主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。2、2、2辅助机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外所有一切大小机具均由乙方自己承当。2、3材料费2、3、1周转及消耗材料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立平安网。2、3、2小型材料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电2、3、3施工用电由甲方提供至一、二级配电柜；即是总配电箱以下所有一切电线机具及其所有配套器具，均应由乙方自己装备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场，乙方负责配合水管安装，材料自备。3、承包内容不含工程及材料：3、1不含工程：电费、水费、根底降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程〔水、电、消防、电梯〕门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢构造、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。三、工期、质量、平安1、总工期日历天。以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒因素〔以甲方签证为准〕工期顺延。2、工程质量标准：合格〔以质量部门评定的工程质量为准〕。3、平安：工程建立大开展，平安责任重如山。①乙方必须给每位职工购置人身保险，该工程在施工过程中所发生的一切大小平安事故及其疾病、打架、斗殴等不管轻重，均应由乙方自已承当。②必须严格按平安施工条例进展施工。③假如乙方违犯平安施工条例，施工时被业主、甲方、监理及其相关部门四、甲方的责任和义务1、甲方负责提供乙方工地、材料堆场及其他设施，以满足乙方在施工现场的消费所需场地。2、甲方负责主轴线〔控制线〕、高层点、技术交底、并向乙方提供所需的施工图三套和施工方案、施工方案、设计变更等。3、甲方负责施工现场主要材料供给〔钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等〕及构件的及时供给和调配。4、甲方负责协商质量监视站和五大责任主体关系，以及施工现场内各分包单位之间的关系。5、甲方应按节点及时对乙方完成的工程量进展验收，并结算劳务工程款，不得无故延期和克扣。6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退，对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处分。五、乙方的责任和义务1、乙方施工必须对所属人员进展施工平安、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育，签订合同时，必须编制施工人员花名册〔一式三份〕附后，提供身份证复印件。2、乙方单位委派同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，分开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工地工作。3、因乙方原因造成的质量问题，由乙方承当全部责任，包括业主及监理工程师开具的质量处分单。4、乙方严格执行甲方编制的施工进度方案，因乙方原因造成的工期拖延，由乙方承当全部责任。5、乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员〔电工、电焊工、机械操作工、架子工〕必须持有特殊工种操作证，制止无证人员上岗。6、乙方应根据甲方在工期、质量、平安、文明施工的总体要求，组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80%以上，保证连续施工，不影响正常工期。7、乙方应保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监视部门的检查、验收工作。9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的，照价赔偿和无条件返修。10、乙方应先向甲方交工期、质量、平安保证金万元。11、乙方庆设有专职平安员，乙方人员进展日常平安教育和检查，确保平安消费。12、制止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工，制止施工人员家属进住施工现场。六、结算与付款1、结算1、1劳务总单价元/m〔建筑面积，根底和顶局部按建筑物落地面积的%算面积〕。1、2设计变更或甲方原因引起的返工或增减工程量，按照河南省版建筑和装饰预算定额的工日含量，每一个综合工日元进展调整、结算，并记取相应的材料费、机械费。2、付款：按完成节点支付已完劳务工程量2、1该工程出±0、00付万元，随后每二层主体结付所完成工程量的80%，照此类推，至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。2、2工程开工经业主和相关职能部门验收合格后，甲方支付至劳务工程总价款的95%，余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。2、3每次结算付款要在节点完成十日内到位。2、4因甲方原因或其他配合因素造成的停工，甲方应承当乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失。23、劳务企业支付劳务费时，必须编制工资支付表，把工资支付到务工人员本人。4、根据政府标准，甲方不得无故拖欠劳务费，否那么应承当一切责任〔包括经济责任〕。七、文明施工1、为到达合同平安文明目的，乙方人员应服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋施工。2、乙方人员必须遵守法纪，不打架、不聚赌、不盗窃、不留宿妇女儿童，不在施工现场随意大、小便。3、乙方人员应遵守宿舍规章制度，保护公共财物，搞好食堂及宿舍公共卫生，减少疾病，防止中毒事件发生。4、工地使用的建筑材料合理利用，周转材料，应按规定码放整齐，严格实行标示制度。建筑垃圾及时清运到指定地点。八、事故处理及保险1、按照国家《建筑法》、《劳动法》规定，根据政府和建立主管部门要求，发包方工程工程部必须为其劳务作业的现场工作人员进展监视和管理。2、发生重大伤亡及其他平安事故时，劳务分包人员立即报揭发包方工程工程部，由工程工程部在规定的时间内报告上级主管部门。并保护事故现场。上级主管部门对事故现场进展调查，同时按有关法律、法规进展处理，所发生的平安事故均有乙方自己承当，因总承包费中已含总价30%的平安费用，超出部3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时，按事先约定处理。4、事故发生时，双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。九、合同的.解除1、具有以下情况之一的，甲方可解除合同：1、1乙方在试用期内发现不符合录用条件的；1、2乙方不服从甲方的管理和安排，不能保证施工质量、进度，不能保证平安消费、文明施工的；1、3乙方严重违背甲方的规章制度劳动纪律的。2、具有以下情况之一的，乙方可解除合同：2、1甲方宣告破产或频临破产，处于法定整顿期间的；2、2甲方不能履行合同或违背国家法律、法规，进犯乙方合同法权益，无故克扣或严重拖欠劳开工程款的。3、任何一方解除合同时，必须提早十天通知对方。十、双方约定的其他事项1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日，甲方有权解除合同，乙方三日内撤出工地，甲方另行组织施工队伍，双方结算所干工程量，乙方应承当违约责任并赔偿甲方损失。2、因甲方在施工过程中造成工程停工，所有的误工，机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方承当。十一、本合同签订后生效，具有法律效力，甲乙双方必须严格履行，任何一方违背本合同规定，给双方造成损失的，应给与经济赔偿。十二、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方本着长期合作的原那么协商解决，协商不了时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜另行协商。十四、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完一切合同内容，结算所有手续后失效。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔签字〕：_________法定代表人〔签字〕：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包劳务合同9甲方：乙方：为明确甲、乙双方权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，甲方将工程工程的劳务承包给乙方，经双方友好协商，就劳务承包事项协商达成一致，特订立合同希双方共同遵守。一、劳务承包内容工程名称：建立地点：建筑面积：二、承包方式及范围1、采用包工不包料〔包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工〕〔1〕泥副工局部：桩基以上根底混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖〔楼、地面，顶棚为构造面〕。〔2〕木工局部：根底、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容，包括施工用模板、木方等零星辅材，以及木工所用机械。〔3〕钢筋工局部：桩基以上根底、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。〔4〕架子工局部：桩基以上根底、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料，通道口、临边防护等设施。〔5〕水电工局部：施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的工程均不在承包范围之内。3、乙方负责工程所需耗材：木方、模板、架管、架料、竹架、平安网所有是施工用的耗材。负责工程所需用的机械设备，如塔吊、输送泵、搅拌机、外用电梯、木工加工所有小型机械、钢筋制作的一切所需设备。乙方应负责自身平安防范的用具〔如平安帽、手套等〕。其详细劳务分包范围及单价见附件一。三、分包工作期限本工程劳务包开工日期自年月日临建开工，为乙方进场日。工程总工期为日历日天。四、质量标准1、工程质量：按承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》，质量评定合格等级。2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完工后，乙方根据甲方要求首先进展自检、互检、交接检，并做好记录。五、图纸甲方应在乙方签订劳务分包合同后，向乙方提供本工程有关的标准图纸四套。六、甲方的义务1、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同中的相关规定职责。2、在年月日前向乙方交付具备合同工程下劳务作业开工条件的施工场地。完成水、电、电讯等施工管线畅通和施工道路畅通。并满足完本钱合同劳务作业所需的能供给和临时食宿场地，向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审。4、负责提供乙方独立使用的消费、生活、办公临时设施、施工用水、用电费用归甲方负担，及时交付应供材料和其它应由甲方提供的设备设施等。5、按本合同约定，向乙方按时支付劳务分包的劳动报酬。6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联络，协调好现场工作关系，工程资料及周边的所有矛盾纠纷一切由甲方协调解决。7、为乙方办理好上级有关部门规定的施工人员意外工伤害保险手续，并承当相应费用。8、负责编制施工组织设计，统一制定各工程标，组织编制年、季、月施工方案，物质需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、方案析测、实验的控制、监视、检查和验收。乙方义务1、对本合同承包范围内工程的工期、平安、质量、文明施工等向甲方负责，组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作。2、根据施工进度方案的要求，每月底向甲方提供下月施工进度方案，严格按照设计图纸、施工验收标准的技术要求及按施工设计方案组织施工，确保工程质量到达约定标准，科学安排作业方案，投入足够的劳动力，保证工期，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，加强平安教育，确保施工平安，加强现场管理，做到文明施工。3、在施工过程中，乙方应保护甲方的所有材料，如发现有浪费和损坏材料或者乙方未按甲方要求施工，所有返工而造成的一切经济损失都由乙方负责承当，甲方有权在乙方的工资款中扣除。4、遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一调度，进入施工现场做好一切防护工作，工人应有平安概念，确保自身平安。5、做好施工现场已完工程局部的成品与半成品的保护工作。6、乙方管理人员和技术施工人员应配合甲方测量放线工作，钢筋配料下料工作，搞好现场、平安、质量、进度、文明施工的详细落实工作。7、食堂由乙方统一安排，食堂的用水用电费由甲方负担。七、平安文明1、乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安标准进展施工，并随时承受行业平安检查人员依法施行的监视检查，采取必要的'平安防护措施，消除事故隐患。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进展平安教育，并对他们的平安负责，甲方不得要求乙方违背平安管理的规定强行施工。八、事故处理1、发生一般事故，不须上报有关部门的，白乙方负责。发生重大伤亡及意外事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规甲方配合乙方对事故进展协调处理。2、如发生平安事故，费用合计在鱼迁元以下的由乙方承当，超过伍仟元以上的由甲方承当：九、保险乙方施工开场前，乙方应获得甲方为旗工场地内的自有人员及第三人员生命财产办理相应的保险，且不需乙方支付保险费用。十、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进展变更，甲方工程工程经理应提早5天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应的图纸和说明。乙方按照甲方〔工程工程技术负责人〕发出的变更通知及有关要求，进展变更。2、因变更导致劳务报酬的增长及造成的劳务承包人经济损失，由甲方承当，延误的工期相应顺延。3、施工中乙方不得对原工程设计进展变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失，由乙方承当，延误的工期不予顺延。十一、承包单价及结算方式1、根据本合同第二条的承包内容，本工程劳力报酬按现行建筑法规的规定，单价为：进展结算。税金由甲方负责，设计变更经甲方现场主管施工员签证按实际增加造价。2、劳务施工承包合同约定的结算建筑面积按《20_年湖南建筑装饰装修工程消耗标准》计算。十二、劳务报酬的支付时间和方式1、完成根底局部并验收合格后，支付实际完成工作量。2、主体工程按每月进度支付，每次支付完成工作量的。〔按每月暂定25日为工作量报告日〕。3、装饰内外粉刷局部，甲方按月进度付款的。4、所有工程量完成后验收合格支付实际工作量的劳务总造价的95%。5、余款在甲、乙双方办理结算后二个月付至清〔双方约定结算时间为二个月〕。6、按照签订合同时乙方提供的开户银行、帐号，由甲方向乙方办理支付〔现金或现金支票〕十三、保证金的交纳和退还方式1、签订本合同后，甲方向乙方提供建筑公司帐号，乙方向甲方〔建筑公司〕交履约保证金万元。2、根据施工进度，甲方在乙方人员机械进场后退还70%，正负零工程完成后退30%。十四、施工验收乙方施工完毕，乙方应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方在收到乙方的上述报告后，应在20天内对乙方施工工程进展验收，甲方如在20天内未组织验收，视为乙方已经完成了本合同约定的工作，视为甲方验收合格，乙方以其分包的劳务作业的施工质量不再承当责任。十五、违约责任1、因甲方原因发生停工待料三天以上，由甲方承当乙方的经济损失〔根本生活费〕、架费、架管、机械、所有材料租赁费。2、如乙方人员不到位或无故旷工给甲方造成的一切经济损失由乙方承当。3、甲方在工程款和生活费支付过程中必须按乙方的要求或乙方指定的帐户发放，经乙方工程负责人签订认可由乙方全权支配，甲方假如说单方面与各班组或作业工人发生经济来往单据，乙方有权作为无效单据处理，一切经济责任由甲方全权承当。4、甲方在工程所需的主、次材料假设不能按工程进度所需及时提供使用，造成的工程质量、进度、平安及经济损失由甲方全权承当，如造成误工按实际每人每日元/天由甲方补偿给乙方。十六、争议甲方和乙方履行合同时发生争议，双方根据实际情况自行协商解决或恳求有关部门协调解决，协调不成并发生争议，但双方都应继续履行合同，保持工作连续，在保证工程进度正常进展的前提下，双方都可提交法律仲裁机关裁定或人民法院判决。十七、未尽事宜用补充协议的方式考前须知，由双方签字盖章后附后，补充协议和本合同同样受法律保护。十八、合同解除1、甲方双方中的单方未按合同约定履行义务，严重损害对方经济利益，受损害方有权终止合同，违约方应承当在此而造成的所有经济损失。2、在人力不可抗拒的情况下，双方都可以解除本合同。十九、合同生效签订劳务合同自签字之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执二份，本合同受法律保护。甲方工程负责人：乙方劳务负责人：身份证号：身份证号：联络：联络：工程承包劳务合同10甲方：乙方：一、工程概况：1、工程名称：安徽紫照装饰办公室装饰2、工程内容：二、承包范围及方式：1、承包方式：包工包料。2、合同总价：三、付款方式：1、墙面、天棚及地面完毕后付200000.00元;2、工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。四、开工结算：1、固定单价合同。2、结算公式：中标价+调增调减。3、超出局部按市场基价_(1+10%)公式进展计算。未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程承包劳务合同11发包方：______________(以下简称甲方)联络：_____________施工队：_______________(以下简称乙方)联络：_________________甲乙双方本着友好协商、合作的态度，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，在平等、公正、公平的原那么下签定如下合同：一、工程概况工程地址：__________________________工程内容：______________________二、人工价格：______________每平方米计算。三、付款方式1、工人生活费按每人每天___________元支付。2、根据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的95%支付。3、工程开工验收合格后，甲方支付总工程款的4、保修金：工程工资总价________后支付。五、材料1、乙方应提早向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。2、甲方应做好材料的保管工作，制止闲杂人等进入工地现场。3、未经甲方答应，乙方不得携带任何建材出门，假设发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期根据甲方和建立方签订的`时间。未经甲方同意，乙方不得停工和殆工。如甲方应支付的生活费等未能及时支付造成的停工。由甲方承当一切责任。七、质量1、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如开工验收时发现质量问题，施工单位应立即予以改正。2、乙方所有进场人员必须服从甲方各项工作的管理。3、施工过程中乙方有义务提出有关施工技术方面的合理化建议。4、乙方施工中严格执行平安施工标准。5、甲方必须为乙方施工人员办理“工程一切责任险”。6、甲方负责对乙方进展技术、平安交底。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。发包人：(签章)施工队：(签章)身份证号码：身份证号码：签约日期：签约日期：工程承包劳务合同12甲方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据工程需要，甲方将人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的辅助材料承包给乙方，按照《中华人民共和国建筑法》和《平安消费法》及有关法规的规定，结合本工程详细情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、工程工期：6个月〔除春节放假20天，计200天〕二、工程地点：三、工程质量：符合国家强迫性质量检验标准四、承包范围本工程承包范围：施工图以内的所有工程量，临时设施工程〔电气控制材料，三级箱以后的；上楼用给水材料，其余材料由甲方提供〕。不含工程：根底土石方机械开挖及土方机械回填〔清理根底及机械不能回填的部位由乙方负责〕、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。〔厨房、卫生间防滑地砖及其变更假设建立单位要求做，那么另计价〕。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。五、承包价格承包面积暂按5580平方米计算〔工程结算按实际完成建筑面积计算〕，单价为300元/m2〔不含平安文明措施费〕，总价约为1674000.00元〔大写：壹佰陆拾柒万元整〕。六、付款方式〔1〕乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后，3日内付总价10%；先起三个单元二层完，3日内付至总价的20%；先起三个单元五层完，3日内付至总价的40%；后起二个单元三层完，3日内付至总价的60%；主体全部完工，3日内付至总价75%；内外装完工后，3日内付至总价的90%。余款在工程全部结算审出来后，2日内扣2%的保修金一次付清，保修期满一年后，10日内付给乙方。七、工期要求按甲方施工进度方案及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时间内完成，每延误一天，甲方向乙方罚款1000元并赔偿相关损失且假设乙方在施工中造成的务工，返工损失均由乙方自行负责〔甲方应扣除返工材料的损失费用〕。八、平安控制与责任乙方在施工中必须严格按照国家相关规定进展施工，严禁违章作业，假设发生平安事故，3000.00元以内由乙方自行承当，3000.00以上甲方承当70%，剩余30%由乙方承当。九、平安施工1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针，严格按照国家现行有关平安消费管理规定和平安操作规程进展平安施工作业。2、严格服从甲方及有关部门的平安监视、指导管理，严格遵守执行现场施工平安管理规章制度，加强施工平安防护措施，做好：“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等平安防护。3、制止向下抛物，违者每次处分500元。4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违背平安操作规程和平安消费管理规章制度、违章指挥和违章作业，任何人不得在不符合规定施工条件和存在平安隐患的情况下强行施工。乙方有权回绝违章指挥。5、乙方有违返平安消费管理规章制度者按甲方平安消费管理规章制度进展处分。6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一平安责任人〔亦为平安员〕，与甲方签订《平安施工合同》，对本项承包施工范围的详细施工作业平安全面负责，并承当其责任。负责做好工人岗前平安教育培训和平安技术交底，负责做好日常平安施工布置、检查工作。7、乙方必须注重平安施工，进步平安意识，加强平安防范，杜绝平安事故隐患，当发现平安隐患时必须立即停工并及时报告处理，严格做到无平安事故发生，假设一旦发生平安事故，一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责，甲方负责调查处理，其他方面甲方概不负责。十、其他条款1、不可抗力〔1〕双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。〔2〕因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承当：1、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责，并承当相关费用；2、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承当；3、延误的工期顺延。2、保险乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产保险，由甲方负责办理并支付保险费用。3、合同解除〔1〕甲乙双方协商一致，可以解除合同；〔2〕因不可抗力使合同无法履行，可以解除合同；〔3〕因一方违约致使合同无法履行，可以解除合同；〔4〕合同解除后，不影响双方在合同中的约定的`结算和清理条款的效力。4、制度管理〔1〕乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理，遵守执行各项管理规章制度，遵章守纪守法，搞好团结友爱，搞好互相协作，如有违纪违章者将严格按有关规章制度进展处分。〔2〕施工中在保证工程质量的前提下，乙方应注意节省原材料和机械设备的使用保护，不得浪费、损失或丧失。假设有违背，除照价赔偿外，并案甲方管理制度进展经济处分，每天收工时必须将剩余材料分类归堆，做到工完场清。〔3〕乙方假设不服从甲方和有关部门的正常管理，不能保证工程质量和工期要求者，甲方有权单方终止合同。十、甲方责任：假设因甲方资金和材料不到位导致停工，甲方需对乙方每天所发生的费用无条件负责。〔包含机械租金，周转材料租金，所有工人务工费可三日内不计〕；假设停工15日以上乙方有权要求退场，甲方需对乙方在此投入的所有资金无条件赔偿。其中含周转材料、架管、扣件租金、塔吊租金、大小型机械费并承当赔付给乙方全款50%的损失。十一、合同生效与终止1、本合同订立时间：年月日2、合同订立地点：3、合同生效：本合同假设有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。4、合同补充：本合同假设有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。5、合同终止：双方履行合同全部义务，开工决算价款全部支付协议终止。6、合同份数：本合同一式四份，由双方各执二份。甲方〔签字〕：甲方委托代理人〔签字〕：乙方〔签字〕：乙方委托代理人〔签字〕：工程承包劳务合同13甲方：〔以下简称甲方〕乙方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建立法》、《____关于审理建立工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目的，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原那么，经甲、乙双方平等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室二、工程地点及规模：九峰王家店三、承包内容及范围：1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承当以上工程所有工程的劳务。因乙方不按标准施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等〔除塔吊、上人电梯外〕，一律由乙方自己负责购置安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合平安消费文明施工条例〔文明施工所产生的工时由乙方负责〕，必须符合现行国家有关规定的标准。3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，平安文明施工措施费，劳务保险费。4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。四、承包单价及总价：甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。五、工期总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。六、付款方式：每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80%，工程开工验收合格后2个月内，工程款付至90%，其余工程款在工程质量保修期〔2年〕完后2个月内付清。七、工程质量保修：乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况，乙方负责维修，如因渗漏造成别人损失的，乙方负责培偿。乙方在接维修通知后，24小时内人员到现场维修，48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员维修，维修费用从乙方工程款中扣除。八、平安文明施工1、认真贯彻执行国家有关平安文明消费方针、政策、法规、条例、规程、标准等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场平安质量标准化达标施行手册》。对所承包劳务工程的平安施工、文明施工负全责。2、认真执行甲方、监理、工程部关于平安文明消费的布置、任务要求，乙方必须承受甲方进展施工技术平安措施监视、检查。3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。4、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，假设出现平安事故，一切责任由乙方自行负责。5、乙方必须严格遵守工程部施工现场各项管理制度和平安制度，对工作人员加强平安教育，严格按照施工平安操作标准规程操作，乙方施工人员因违背平安操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成别人事故的`，造成的一切经济损失，均由乙方责任承当，甲方概不负责。6、建立平安质量事故的处分规定，在施工中如发生职工人身平安事故，医药费每人次在叁万元〔含叁万元〕以内的，那么由乙方自行承当，超出局部由甲乙双方按其责任划定承当赔偿。7、乙方不得聘用____人员从事该项劳务工作，不得带无行为才能和与本工作无关的人员进入施工现场。8、未经工程部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、程度防护。9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场消费秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1000元。10、严禁在无平安防护的外架上施工作业，乙方作业人员发现平安隐患应及时报告工程部管理人员，在平安隐患没有解除前，乙方作业人员有权回绝此处施工作业。11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大平安事故，由此引起的相关损失全部由乙方承当。十、平安管理及处分细那么：〔一〕、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置平安工作事项，检查工人平安装备、身体状况及特殊情况。〔二〕、坚持平安检查。班头、班组平安员上班前、工作中、下班时要随时进展平安自检，发现隐患及时整改，把平安事故苗头消灭在萌芽状态。〔三〕、平安管理处分条例：1、进入工地必须带好平安帽，发现未戴平安帽者每人每次罚款50元∕次，班组长要负连带责任罚款150元∕次。2、高空作业要系好平安带，如不系平安带者，发现一人罚款200元∕次。3、高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款150元∕次。4、高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款150元∕次，发生平安事故由当事人和班组承当。5、施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。6、施工现场严禁烟火。7、施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人150元∕次，并将电线全部撤除。8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元∕次。9、楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人100元，班组长200元，并勒令该责任人退场。10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打工程部管理人员，对责任人罚款1000―5000元，班组长罚款10000。0元，并勒令该员工退场。11、员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。12、每周定期召开工程部工地例会，缺席每次罚款100元，迟到50元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。十一、现场文明施工处分细那么：1、严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款10元∕次。2、不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角，生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。3、有盗行为的，罚款当事人1000元/次，罚款当事分包人5000元/次。4、不准在工地上打架斗殴，发现一起不管任何原因，双方班组罚款5000元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自承当，情节严重者，送公安机关处理。十二、甲乙双方的责任：1、甲方的责任：