2023年工程合同纠纷工程合同标准版(优秀4篇)

第页共页2023年工程合同纠纷工程合同标准版(优秀4篇)工程合同纠纷工程合同标准版篇一工程地点：_________合同编号：_________(由承包人编填)勘察证书等级：_________发包人：_________承包人：_________发包人委托承包人承当_________工程工程的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_________1.2工程地点：_________1.3工程立项批准文件号、日期：_________1.4岩土工程任务委托文号、日期：________年____月____日1.5工程规模、特征：_________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_________1.7承接方式：_________1.8预计的岩土工程工作量：_________第二条发包人向承包人提供的有关资料文件│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│第四条工期本岩土工程自________年____月____日开工至________年____月____日完工,工期为_________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程,由发包人、承包人另行议定。5.2本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承当应拨付工程费的滞纳金。│拨付工程费时间│占合同总额(工程进度)百分比│金额人民币(元)│第六条变更及工程费的调整6.1本岩土工程进展中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否那么承包人有权回绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承当。6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进展调整：_________第七条发包人、承包人责任7.1发包人责任7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完好性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提早交付报告、成果、文件时,发包人应按每提早一天向承包人支付_________元计算加班费。7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的消费、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_________元。7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工答应、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物去除等工作,及解决扰民和影响正常工作进展的有关问题,并承当费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其详细位置分布图,假设因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承当民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承当有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承当费用。7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面详细保护要求(措施),并承当费用。7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的工程,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。7.2承包人责任7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直承受损失局部的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_________%。7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条违约责任8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、平安事故时,由发包人承当法律责任和经济责任。8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开场工作的,不退还发包人已付的定金;已进展工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承当滞纳金。8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承当以工程费千分之一计算的违约金。8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的局部,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承当返工费,返工后仍不能到达约定条件,承包人承当违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工工程的收费。第九条材料设备供给9.1发包人、承包人应对各自负责供给的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和标准要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承当发生的费用。假设造成停、窝工的,原因是承包人的,那么责任自负;原因是发包人的,那么应向承包人支付停、窝工费。9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。第十条报告、成果、文件检查验收10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进展检查验收。10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为承受承包人的报告、成果、文件。10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字前方能进展下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;假设发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、开工图及报告、成果、文件、发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。10.5工程未经历收,发包人提早使用和擅自动用,由此发生的质量、平安问题,由发包人承当责任,并以发包人开场使用日期为完工日期。10.6完工工程经历收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承当,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十二条其它约定事项：_________。第十三条争议解决方法本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建立行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式_________份,发包人_________份、承包人_________份。发包人名称(盖章)：_________承包人名称(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________住所：_________住所：_________邮政编码：_________邮政编码：_________：_________：_________：_________：_________开户银行：_________开户银行：_________银行帐号：_________银行帐号：_________________年____月____日________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________建立行政主管部门备案(盖章)：_________鉴证意见(盖章)：_________备案号：_________经办人：_________(签字)________年____月____日________年____月____日工程合同纠纷工程合同标准版篇二甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建立部有关建立工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的详细情况，经双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层1.2工程地点：徐庄新村东3排2号1.3工程内容：加层砖混构造第二条工期方案开工时间：20xx年6月6日;方案完工时间：20xx年7月6日第三条工程质量要求期。本工程按图纸设计及国家现行相关标准施工，工程质量标准：合格。第四条承包方式及合同价款4.1承包方式：包工包料。4.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000元第五条甲方工程负责人及甲方义务1、甲方义务：甲方向乙方提供水、电接入第六条乙方义务7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证平安消费，乙方在施工中应采取妥善平安措施，乙方承当由于自身平安措施不力，违背操作规程等造成的平安事故的责任。第柒条材料和设备工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。第八条平安施工乙方按有关规定采取严格的平安保护措施，承当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。第九条工程分包本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。第十条合同的生效与终止本合同自签订之日起生效，在开工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。第十一条合同份数本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。甲方盖章：乙方盖章：法定代表人：法定代表人：委托代理人:委托代理人:年月日年月日工程合同纠纷工程合同标准版篇三工程名称：______________________________工程地点：_______________________________合同编号：______________________________〔由设计人编填〕设计证书等级：__________________________发包人：________________________________设计人：________________________________签订日期：______________________________发包人：_________________________________________设计人：_________________________________________发包人委托设计人承当_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工项协商一致，订立本合同。第一条本合同根据以下文件签订：1。1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建立工程勘察设计市场管理规定》。1。2国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。1。3建立工程批准文件。第二条本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分工程名称建立规模设计阶段及内容估算总投资〔万元〕费率%估算设计费〔元〕层数建筑面积〔m2〕方案初步设计施工图第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额〔元〕付费时间〔由交付设计文件所决定〕第一次付费20%定金第二次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1。提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2。在提交最后一局部施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3。实际设计费按初步设计概算〔施工图设计概算〕核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4。本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6。1发包人责任：6。1。1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完好性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违背国家有关标准进展设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6。1。2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议〔或另订合同〕、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6。1。3发包人要求设计人比合同规定时间提早交付设计资料及文件时，假如设计人可以做到，发包人应根据设计人提早投入的工作量，向设计人支付赶工费。6。1。4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6。1。5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6。2设计人责任：6。2。1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求，进展工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6。2。2设计人采用的主要技术标准是：6。2。3设计合理使用年限为_____________________年。6。2。4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6。2。5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内工程开场施工，负责向发包人及施工单位进展设计交底、处理有关设计问题和参加开工验收。在一年内工程尚未开场施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询效劳费，收费额由双方商定。6。2。6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7。1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开场设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开场设计工作的，发包人应根据设计人已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7。2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均按7。1条规定支付设计费。7。3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直承受损失局部的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的__________________％。7。4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。7。5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8。1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进展配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询效劳合同。8。2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购置。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8。3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定消费厂、供给商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承当。8。4发包人委托设计配合引进工程的设计任务，从询价、对外会谈、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8。5发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作效劳，另行支付费用。8。6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8。7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8。8本合同一式______________份，发包人________________份，设计人___________份。8。9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8。10本合同生效后，按规定到工程所在省级建立行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8。11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的.来往电报、、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。8。12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：〔盖章〕〔盖章〕法定代表人：〔签字〕法定代表人：〔签字〕委托代理人：〔签字〕委托代理人：〔签字〕住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建立行政主管部门备案：鉴证意见：〔盖章〕〔盖章〕备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日工程合同纠纷工程合同标准版篇四工程承包人：(简称甲方)劳务分包人：(简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于大浏公司(以下简称为“发包人”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。甲乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着老实信誉的原那么如实告知对方与合同直接相关的根本情况，甲方将在本合同中如实告知乙方相关情况。乙方保证在签署本合同后，已理解相关情况并无其他想要理解的情况。同时，乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。1、劳务分包人情况营业执照注册号：法定代表人：发证机关：经营范围：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：施工工程工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或暗示的工作。3、分包工作期限及进度控制分包工作期限：开场工作日期：20xx年7月30日，完毕工作日期：20xx年11月30日。总工期为4个月，甲方根据工期要求，两桥箱梁同步进展施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满足进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。4、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《公路工程工程施工及验收标准》和《公路工程工程质量评定标准》，本工作必须到达质量评定优良等级。5、图纸5.1工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸1套。6、工程经理6.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为。6.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程负责人为唐贵军。7、工程承包人义务7.1、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织施行施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;7.2、可以协助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中工程部已把低压电送至桥的附近。7.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监视、检查和验收;7.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理及交工验收;7.5、负责提供钢筋、钢绞线、砼与大型设备(吊车、泵车);7.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。8、劳务分包人义务8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作;未经工程承包人受权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络;自觉遵守法律法规及有关规章制度。8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度方案的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工方案，完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力安排方案，保证按时完成任务。8.3、劳务分包人全权委托本工程负责人负责工程施行结算等一切与本工程相关的活动。8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。8.5、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。8.6、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的返工费，由劳务分包人自负。8.7、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成方案工程，经工程承包人劝告后仍无明显改良，工程承包人有权调整其承当的工程任务，如仍然不能完成方案工程，工程承包人有权终止本合同的继续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人承当。8.8、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包别人，否那么，工程承包人有权无条件终止本合同，已完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。8.9、劳务分包人在施工过程中必须服从甲方施工人员的安排，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为，一经发现将清退出场。8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。8.11、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。9、平安施工与检查9.1、按照国家、地方的相关法律法规执行，并遵守甲方对平安施工提出的各项要求。9.2、乙方应按甲方平安管理作业，遵守国家平安法律、法规和甲方的平安管理方法，如有违背，甲方有权对乙方进展罚款，假设引发平安消费事故，乙方承当全部责任及所有费用。9.3、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交，分包人必须采取有效的防护措施(如设密闭的平安通道)确保桥下行车平安，假设引发事故和矛盾由乙方承当全部责任以及所有费用。10、平安防护按照国家、地方的相关法律法规执行，并按甲方对乙方平安施工技术交底和相关要求进展各种平安防护。11、事故处理按照国家、地方的相关法律法规执行。12、保险按照国家、地方的相关法律法规执行。13、承包工作内容按照本协议工程业主技术标准和图纸要求完本钱桥梁箱梁施工工程的所有工作，包括：13.1、箱梁桥施工的准备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、场地的硬化(包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm)的所需人工以及机具。13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架设撤除，按要求预压，确保满足支架的承重要求13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必须用经大浏公司、监理处确认的优质的模板，且有足够的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。13.4、钢筋工程：钢筋加工制作，安装就位、包括绑扎，焊接，所需的机具和耗材，电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。13.5、砼工程：浇注砼;振捣砼;砼养生。13.6、预应力工程：预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等所有工作。13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或暗示的工作(如保卫等)。14、劳务报酬14.1本工程的劳务报酬采用：不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。14.2采用上述方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：14.3.1甲方仅进展质检、试验、测量及施工过程控制等工程管理，单价中包括乙方设备、人员的进退场、施工场地清理、工程施工的人工费、设备费、耗材、施工人员的保险费以及意外事故风险金、平安保卫以及协助甲方测量、质检和试验等一切与此相关的作业的费用;甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。假设乙方不能按期完工，甲方有权局部或全部扣除工期质量奖。14.3.2除非本协议另有约定，否那么与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注(前台)有关的任何分项工程细目假如未列入上述结算细目中，那么是乙方为完本钱协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。15、工时及工程量确实认15.1、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由甲方施工员每日将提供劳务人数报甲方负责人，由甲方现场负责人复核并由甲方工程副经理确认。15.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由甲方施工员和乙方按月或约定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核，经甲方主管副经理认可，工程经理批准方可给予结算。对乙方未经甲方主管副经理认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。16、劳务报酬的支付16.1乙方与甲方双方约定支付方法按以下方案进展。16.1.1、在结算时，应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和协助乙方完成工程量的费用。16