工程协议书集合9篇

工程协议书集合9篇发包方（以下简称甲方）：

住址：

承包方（以下简称乙方）：

住址：

经双方协商同意，甲方将局部_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，详细内容如下：

1、工程名称：

2、工程期限：

3、质量标准：

4、工程单价：

5、结算方式：

6、质量责任：

（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

（2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停顿施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

7、工期责任：

（1）规划施工日期_____年______月______日，规划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。

（2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

8、安全责任：

1、乙方在施工中必需严格遵守甲方的相关规章制度，严格根据国家安全操作标准施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方担当。

2、乙方负责本职工的安全教育工作。

9、违约责任：

甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方担当相应的违约责任。

10、争议解决

双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进展协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

11、本协议的最终解释权归甲方全部

12、附则

（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。

（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

13、本协议未尽事宜，双方协商解决

甲方：

代表人：

联系电话：

签约地点：

_______年____月____日

乙方：

联系电话：

签约地点：

_______年____月____日

工程协议书篇2

托付方：杭州____________有限公司（以下简称甲方）

受托方：杭州_______效劳有限公司（以下简称乙方）

甲方依据杭州市规划用地要求，经市政府有关部门批准，对杭州市东至湖墅北路、西至和谐路、南至娑婆桥弄、北至____________园一期工程一带进展旧城改造住宅建立。依据杭人大（XX）1号文件《杭州市城市房屋拆迁治理条例》及相关配套法规政策之规定，经招标确定后，甲方将____________园二期工程地块（以下简称该地块）的前期拆迁安置有关事项托付乙方详细实施。经甲乙双方协商全都达成如下协议，供双方遵照执行：

一、甲方托付乙方实施拆迁安置的范围、面积、户数和期限

（一）甲方将____________园二期工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作托付乙方详细实施。依据甲方四月十一日招标通知书所供应的资料，经双方核实：详细拆迁地址、范围为：湖墅北路________号、________号、娑婆桥弄________－________号及市粮油贸易公司宿舍等全部建筑物，房产性质系住宅用房，共计________户，需撤除房屋建筑面积________平方米，其中：1.直管公房________户，建筑面积________平方米；2.私有房产________户，建筑面积________平方米；3.暂保房产3户，建筑面积________平方米；4.单位自管房产________户，建筑面积1________平方米。乙方并帮助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。

（二）详细工作内容及期限：

1.依据《条例》乙方负责组织实施该地块内的拆迁、安置补偿工作，因被拆迁人对安置补偿方式可以选择货币补偿，也可以选择回迁安置，故乙方力争确保被拆迁户________％以上承受货币安置或异地安置。

2.乙方自领取房屋拆迁许可证之日起六个月内完成该地块内房屋（个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外）的拆迁工作，并将建筑垃圾和废弃物运出场外，并平坦土地（地块标高以被拆房屋室内地坪为准，做到根本平行），如有填埋沟浜需事先通知甲方，验收人员到现场观察并认可。

3.乙方负责：

（1）该地块拆迁安置的调查摸底；

（2）设立现场动迁办公室，组织宣传发动拆迁安置政策，向被拆迁人发放相关拆迁资料；

（3）申领房屋拆迁许可证（甲方供应完整材料后15个工作日内领取）；

（4）申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进展实际测绘；

（5）申请招标房屋评估机构；

（6）拟定拆迁安置补偿方案；

（7）签订安置补偿协议；

（8）发放安置补偿费及临时安置补助费；

（9）旧房撤除、清运废土、地块围护。

二、为办理房屋拆迁许可证，甲方应供应如下文件：

1.建立工程批准文件（复印件）；

2.建立用地规划许可证（复印件）；

3.国有土地使用批准文件（复印件）；

4.出具本市行政区域内银行存款资金证明（原件）；

5.拆迁范围________:________地形图位置蓝图。

以上每件需供应5套，复印件须同时供应原件核对。

三、承包形式、承包金额

1.为了更快、更好地完成____________园二期工程前期拆迁安置任务，甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式托付乙方详细实施。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币贰仟叁佰贰拾万元整。此总费用乙方包干使用，甲方不负责盈亏。

2.双方确认本条第1款商定的统包总费用不含公用部位分摊面积的补偿，并以撤除房屋建筑面积3360.04平方米为计算依据。甲方同意待乙方动迁工程启动后，邀请测绘机构进展实地测绘，以双方认定测绘成果表的分摊面积为准，并按实际分摊的建筑面积以每平方米________元追加安置补偿费；超过撤除房屋建筑面积3360.04平方米以上局部，也按每平方米建筑面积________元追加拆迁安置补偿费。上述两项追加费用均列入总承包款内，同时，按协议第六条付款方式支付，由乙方补偿被拆迁人。

四、甲方对乙方实施本协议的拆迁安置工作的进度和质量有权进展监视、治理。

乙方拆迁期内对房屋撤除应文明标准施工，做好安全防范措施，严格治理，如消失意外事故，甲方不担当任何责任。乙方同意承受甲方的监视、治理。

五、乙方在完成拆迁安置工作时应书面通知甲方进展验收。

验收通过方可办理移交手续。在办理移交手续时，乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。

六、付款方式

自协议签定生效并拆迁许可证申办手续受理后，甲方支付总承包款的________％给乙方作为定金；领取拆迁许可证后，甲方支付总款的________％给乙方；搬迁腾空旧房到达总户数的________％时，支付总款的_____％；搬迁腾空旧房到达总户数的________％时，支付总款的________％；搬迁腾空旧房到达总户数的________％时，支付总款的______％；搬迁腾空旧房到达总户数的_______％时，支付总款的________％；余下占总拆迁户数________％的户数（即最终______户）时，每签订完成一户甲方支付给乙方总款的______％。动迁任务全部按时完成并通过验收移交地块后三天内，甲方结清总承包款的余款，同时将保证金（________万元）退还给乙方，并结算嘉奖费。

七、双方责任及奖罚措施

1.乙方为确保完成动迁任务，同意支付人民币伍拾万元整作为保证金，若提前完成动迁任务（以最终一户搬迁完毕之日起算），甲方将赐予嘉奖，每提前一天嘉奖人民币________元。若乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作，或因延期交地，应担当延期每日支付________元人民币的违约责任。乙方除支付违约金外，仍须按本协议第一条的规定连续完成拆迁安置工作。

2.承受货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的________％以上局部，每超过一户甲方嘉奖乙方人民币________元。

3.乙方在履行协议过程中，如由于不行抗力等因素，致使本协议不能履行或不能按规定履行，乙方可免除违约负责，但需将患病不行抗力的详情书面报告甲方并供应经公证的有关证明文件。

八、因执行本协议而发生争议，双方同意提交杭州仲裁委员会按其规章进展仲裁。

九、本协议未尽事项，另行协商解决，或签定补充协议。

十、本协议一式伍份，甲乙双各执二份，有关部门备案一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）__________

代表：__________________

乙方：（盖章）__________

代表：__________________

______年______月______日

工程协议书篇3

工程工程名称：_________________________________

甲方（发包单位）：_____________________________

乙方（承包单位）：_____________________________

为了标准建立市场，在工程建立中防止各种不正值行为的发生，确保建立工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建立部，监察部《关于在工程建立中深入开展反对腐败和反对不正值竞争的通知》精神，依据_________________有关要求，并经甲乙双方同意，特订立如下协议：

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建立的各项规定和关于建立工程承发包的各项规定。

二、甲方及其工作人员应做到

（一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建立的各项制度和规定。

（二）对本单位工程工程人员进展廉政教育；催促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程工程建立中保持廉洁的若干规定，如发觉有违反规定的，出赐予当事人批判教育外，应视情节轻重，后果大小赐予相应的经济惩罚或纪律处分。

（三）甲方人员参与乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意；在工程建立工程中发觉乙方单位有不廉洁的行为，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并报告主管领导。

（四）甲方人员在工程建立工程中发觉乙方单位有不廉洁的行为，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并报告主管领导。

（五）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得承受乙方的礼金、有价证券和珍贵物品，难以拒收的，必需按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或承受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（七）甲方工作人员不得参与可能影响公正执行公务的宴请和高消费的消遣活动。

（八）甲方工作人员不得要求或者承受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境供应便利。

（九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参与乙方安排的国内外旅游活动。

（十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供给、工程分包等经济活动。

三、乙方及其工作人员应当做到

（一）乙方应了解甲方单位有关廉政建立的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

（二）乙方有责任对本单位工程工程人员进展廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建立方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

（三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为猎取某些不正值利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和珍贵物品等。

（四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供给、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进展私下商谈或者达成默契。

（五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档消遣场所。

（六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者供应通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

四、奖惩

（一）乙方如发觉甲方及其工作人员有违反上述协议者，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并准时向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进展报复或刁难、延误工作。情节严峻的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下赐予承接后续工程的优先邀请投标权。

（二）甲方发觉乙方有违反本协议或者采纳不正值的手段行贿甲方工作人员，甲方依据详细情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1～5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方担当，乙方用不正值手段猎取的非法所得由甲方单位予以追缴。

（三）乙方在工程工程建立中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程工程施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位担当，并向甲方单位担当经济赔偿责任。

五、本工程发包、建立、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。

六、声明及保证

（一）甲方：

1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。

2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的.签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

（二）乙方：

1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。

2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

七、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘（技术信息、经营信息及其他商业隐秘）予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

八、不行抗力

本合同所称不行抗力是指不能预见，不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。

如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_________天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。

九、通知

（一）依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。

（二）各方通讯地址如下：________________________________________________。

（三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任

十、争议的处理

（一）本合同受_________国法律管辖并按其进展解释。

（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第__________种方式解决。

1．提交_________仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

十一、解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。

十二、补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。

十三、合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章)：________________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

地址：_______________________地址：_______________________

电话：_______________________电话：_______________________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

签订地点：___________________签订地点：___________________

工程协议书篇4

甲方(发包方):

乙方(承包方):

经甲、乙双方公平、自愿协商就zz高速大路绿化第六合同段绿化工程的相关事宜达成全都:

1、乙方承包工程地点及名称:zz高速大路绿化第六合同段绿化工程工程。

2、承包费用及结算:

(1)、承包费为每个框35元;

(2)、结算方式为:

工程完毕后经甲方验收合格之后一次性全额结算。

3、工期为:自签订本协议之时一个月之内完成。

4、甲方的责任与义务:

(1)、甲方负责供应工程中的用土问题。

(2)、甲方有监视工程进度及工程质量的权利。

(3)、甲方负责供应工程中工人使用的安全设施及工具。

(4)、甲方有指导乙方工程安装摆放的权利。

5、乙方的权利与义务:

(1)、乙方工人由乙方自行组织安排以保证工程能够顺当进展。

(2)、乙方负责安排其工人将土根据甲方的要求和规格进展装袋并将装好的土袋安放于甲方指定的位置。

(3)、乙方负责监视其工人的工作进度及工作的安全教育工作。

(4)、乙方需严格要求工人的施工安全问题,工人若在工作过程中发生意外或工伤由乙方自行担当及处理。

(5)、乙方在施工过程中不得无故拖延工期,需根据规划积极完成工程。

(6)、乙方不得在施工中途停顿或者中断工程,若存在工程进展中乙方撤走工作人员导致甲方受到的损失由乙方负责赔偿相关损失,与此同时结算方式为甲方只结算乙方已经完成的工作量的50%

6、特殊商定:

(1)、若乙方在工程施工过程中资金需要周转,可以根据每个工人每个星期预支人民币100元的方式预支,该预支款项在工程完毕之后结算总款项中予以扣除。

(2)、乙方必需保证该工程在一个月之内完成。

7、违约责任:

甲、乙双方需严格根据本协议商定内容严格执行,若任何一方存在违约,违约方须向守约方支付本工程量总额款项的30%作为违约金。

8、本协议自甲乙双方签字之后即行生效。

9、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方:乙方:

时间:时间:

工程协议书篇5

甲方：

乙方：

甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同商定应向甲方支付的治理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程工程履行过程中的全部违约责任。

五、甲方应当严格根据本协议第三条的商定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

甲方：________代表人：________

乙方：________代表人：________

______年___月___日

工程协议书篇6

甲方：江苏伟恒建立集团有限公司

乙方：

乙方担保方：

以甲方名义承接的工程，交由乙方详细负责施工，乙方是在完全理解和承受江苏伟恒建立集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的根底上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：

一、甲方责任：

1、负责向乙方供应已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进展监视，定期进展检查，发觉问题准时提出整改意见和处置打算。

2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

3、向乙方下达甲方质量治理体系和信息化工作要求。

4、负责办理与业主单位、工程部的有关财务手续，监视乙方合理的使用资金。

5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并催促总包单位履行合约；监视、协作、效劳乙方按标准及总包单位、监理的规章制度完成工程工程的实施。

二、乙方责任：

1、乙方为本工程详细承包责任方和实际施工治理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方担当的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方担当。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行组织工程部治理班子，承受并执行甲方的监视治理和相关规定要求。

2、乙方严格按甲方治理体系的要求，强化工程施工治理，争创文明工地、优质构造等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中，必需严格执行标准、图纸、操作规程及总包单位的要求，准时办理全部相关手续，否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

3、乙方担当自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等，担当工程工程可能消失的不行预见及不行抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵害甲、乙双方权益时，乙方有义务担当责任，同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

4、乙方组织的施工人员必需有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件，特别工种及技工必需持证上岗。

5、业主单位资金不到位，甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方协作乙方办理注册、环保、开竣工等手续，费用由乙方担当。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前，甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外选购材料、租赁施工机械，其签订的合同也担当相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件，乙方必需自觉履行其文件内容，否则由此产生的全部责任由乙方负责。

7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

三、双方商定：

1、乙方承接的工程为工程，不包括工程，工程施工地点在市场范围内。乙方必需确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规章制度。

2、工程款必需汇入甲方（含甲方批准后的其他帐号），为保证资金安全操作，乙方财务人员必需做到在帐号安全的状况下速进速出，确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必需由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必需每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

3、双方在合作前各自的全部债务、债权各自负责与担当。本协议的乙方履约责任的担保方为单位，担保方担当责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产（汽车：号，房产证号：）及履约金、工程款作为担当责任的抵押物或担保金。担保方以本人的全部资产作担保。

4、关于印章方面的商定：

⑴甲方总公司、分公司的全部印章乙方必需按甲方公司规定办理登记，留存、审批等手续，经同意后乙方担当相应的包括借款等经济责任。

⑵除甲方负责人同志同意审批外全部公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜，同时乙方不具备托付权。

⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必需经甲方领导同意审批。

四、乙方上缴给甲方的相关费用：

1、本工程乙方在月金万元（履行完本协议商定退还无息本金）。每年上缴给甲方工程建筑师使用费万元。两个工程以外的另行计算。

2、本工程乙方上缴给甲方治理费（目标利润）按开票金额%比例收取。【或者年包干上缴万元，其中在每年月份前上缴万元，另一半在月前上缴】。

3、乙方担当并缴纳各种税费，包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用（包括定额编制费、测量费、注册费、经济惩罚费）。

4包干费万元，同志年包干费用万元，此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

五、本协议一式四份，甲方两份、乙方和担保方各执一份，本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如消失争议由甲方、乙方、担保方协商解决，如协商不成，双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。

甲方：乙方：担保人：

负责人：负责人及配偶：身份证号：身份证号码：身份证号码：

电话：电话：电话：

年月日

工程协议书篇7

为贯彻《中华人民共和国治安治理惩罚条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将治安保卫工作落到实处，确保不发生治安责任事故，制定本协议。

劳务分包队伍在施工现场及生活区应履行如下条款：

1．仔细落实《中华人民共和国治安治理惩罚条例》，劳务分包队伍保卫部门应对所负责施工现场治安保卫工作负全责，保证明现无重大治安责任事故。

2．承受总包单位对治安保卫工作的监视，承受公安机关的监视检查，对指出存在的治安方面的隐患，须准时进展整改，不得拖延。

3．劳务分包队伍须制定相应的安全制度和措施，并指定专人负责治安保卫工作．结合本单位实际状况，进展常常性检查，确保安全。

4．劳务分包队伍应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报，准时办理暂住证件，并将有关材料上报总包单位保存备查。凡在施工现场施工的劳务工人必需三证齐全，未经允许不得随便调换劳务工人。

5．进入施工现场必需佩带出入证、戴好安全帽、严禁在施工现场内吸烟。

6．在施工中必需严格按现场规定做，不得无故制造噪声，无事不得随便到居民区走动。

7．劳务工人宿舍实行挂牌治理，指定专人负责宿舍的治安、消防、卫生治理。劳务工人宿舍严禁私接乱拉电线，不得使用电热器具。

8．加强宿舍卫生治理，爱护公共财产，门前实行三包，不得私留外人住宿；严禁进展任何形式的，不准酗酒滋事；严禁打架斗殴，如有发生，双方队长罚款贰百元。

凡违反上述纪律者，视情节轻重赐予相应惩罚。

此协议一式两份，双方各存一份。

甲方代表：乙方代表：

盖章：盖章：

年月日

工程协议书篇8

披露方（以下简称甲方）：

代表人：

接收方：（以下简称乙方）：

责任人：

依据双方________年_____月_____日签订的《_______________合同》（以下简称主合同），为爱护主合同项下的技术隐秘及商业隐秘，特制定如下协议：

一、本协议适用于主合同履行的全过程。

保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及全部以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于：施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。

二、双方职责

1、甲方义务：

对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

2、乙方义务：

（1）乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料供应给第三方查阅、保管。

（2）乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部构造进展拍照，假如乙方违约，其行为将被视为窃取商业隐秘，甲方将追究承包人的法律责任。

（3）乙方进入现场施工必需向甲方交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为______元人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；

（4）图纸为甲方的自有学问产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸的现场治理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方全部，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方供应图纸的行为，均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后，乙方应当将全部图纸退还给甲方。

（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何局部进展促销和做广告宣传。

三、保密期限

双方担当保密义务的期限，开头时间为_______年_____月_____日，截止时间以甲方宣布解密或者隐秘信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何学问产权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方担当全部的赔偿责任。

四、保密协议的掌握权变更、转让条款

1、若乙方发生掌握权变更时，甲方有权终止合同。

2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。

五、违约责任

1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的商定，应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%，即____________元作为违约金。

2、一方违约，权利人也可向有管辖权的法院申请禁令，爱护其隐秘。

3、缔约人有刑法规定的侵害权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩办。

六、争议解决

因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

七、效力

本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。是主合同不行分割的一局部，具有同样的效力。

甲方（公章）：

甲方代表或授权代表：

联系方式：

________年_____月_____日

承包人（公章）：

承包人代表或授权代表：

联系方式：

________年_____月_____日

工程协议书篇9

甲方:

乙方:

经双方共同协商,甲方将其开发建立的位于江苏省宿迁市经济开发区(西区)内,第一期的局部厂房工程(韩国现代牌豪华大巴客车生产线)工程承包给乙方施工,现就本建立工程施工事项双方达成共识,特订立本协议条款:

一、工程概况:

1、工程名称:第一期局部厂房、场地、排水、厂区内道路、绿化、住宅;

2、工程地点:江苏省宿迁市宿城开发经济区内;

3.、建立规模：住宅三幢，面积约21600㎡，构造：小高层钢筋厂房，单层，钢构造，根底：钢筋混凝土根底。

二、工程承包内容与范围：

1、土建工程、钢构造工程、水、电工程、消防工程、土方挖运填工程、地下室工程、路网工程、排水系统工程。

2、工期要求：本工程施工工期根据工期定额乘于80%，作为单体工程的施工期。

3、开工时间：本合同签订生效后，接到进场通知书一星期内乙方应进场施工。(其他配套工程依据甲方需要可准时进入施工，如围墙、土方挖运填等)。

4、本工程工程概算造价约为捌仟万元人民币左右，详细依据实际工程量按实际结算，承包方式：包工包料。