教学楼楼宇智能化管理平台设计及施工招标文件

教学实验大楼楼宇智能化管理系统施工文件PAGEPAGE35教学实验大楼工程楼宇智能化管理系统施工招标文件目录第一章、须知 2一、总则 3二、文件 5三、文件的编制 6四、文件的递交 17五、开标 18六、评标 20七、合同的授予 22第二章主要合同条款 23第三章、技术要求 29二、工程内容和范围 31三、系统技术要求和功能 321技术规范 322．系统结构 32一、 能耗管理软件系统要求： 33二、采集器系统要求 34三、数据通讯包要格式要求 353.系统的交付 37第四章、报价函格式 40法定代表人资格证明书 42文件签署授权委托书 43投标函 44函附录 45第五章文件技术部分格式 46第六章、图纸及技术资料 75第七章、工程量请单 75第一章、须知项号项目说明与要求1工程名称教学实验大楼楼宇智能化控制系统施工2建设地点南京市浦口区龙盘路1号3承包方式包工包料4质量要求质量标准：合格5工程范围方案图纸范围内（含清单）智能化系统深化设计及施工6工期开工日期以甲方开工令为准，40日历天内自报。7资金情况已落实。8人资质建设部颁发的建筑智能化工程设计与施工贰级及其以上资质；9资格审查方法资格预审。10工程报价方式综合单价及总价。11有效期90日历天(从截止之日算起)12保证金额人民币3万元，资料费500元13考察现场人自行对现场情况进行考察，以获取现场情况资料，人中标后任何因忽略现场情况引起的损失，单位不予支付。考察现场的费用，人自理。14疑问提交时间：发出文件第3天地点：南京市浦口区龙盘路1号营建办人提交书面质疑的同时，提交一份质疑文件的电子文档发送至51949010@并电话通知联系人查收。15领取答疑记录地点、时间地点：南京市浦口区龙盘路1号陆军指挥学院营建办时间：发出文件第4天16响应文件份数正本一份，副本三份，word电子文档光盘二份（包含文件所有内容），评标电子光盘一张（电子光盘分别单独密封）。171819一、总则词语定义“单位”系指南京。“单位”系指向单位发出要约的人。“文件”系指本文件，即单位的要约邀请。“文件”系指单位根据文件作出的针对本项目的要约。“中标单位”系指发出的要约被单位接受并作出承诺的人。1、工程说明：1.1工程的说明除须知表规定外：1.1.1现场条件：已具备条件1.1.2请各人到指定地点（南京市浦口区龙盘路1号营建办）领取文件及有关资料。1.2工程说明见须知前附表（以下简称“前附表”）第1项－第5项所述。1.3上述工程按照《中华人民共和国法》及相关法律、法规进行邀请，择优选择一家中标单位。2、范围：2.1设计图纸范围内（含清单）智能化系统细化设计及实现全部功能要求范围内的施工。2.2本工程的工期要求见前附表第6项所述。2.3工程概况：工程名称：教学实验大楼楼宇智能化管理系统施工。工程地点：南京市浦口区龙盘路1号院。2.4质量目标：合格。3、资金情况：已落实。4、合格的人：4.1人必须是独立法人并具有相应资质，见须知前附表。4.2为具有被授予合同的资格，人应提供令单位满意的资格文件，以证明其符合文件所要求资格和具有履行合同的能力。为此，所提交的文件中应包括下列资料：4.2.1有关证明人法律地位的原始文件副本原件（包括企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、外地企业进宁备案证）。4.2.2人在过去3年中完成的工程情况和现在正在履行的合同情况。4.2.3负责本工程建设的项目经理与组织机构主要成员的简历，及拟派驻现场的主要管理与施工人员情况。人须出具项目经理资质证书和反映该项目经理曾经施工过与本工程类似的业绩证明。凡参与施工的技术工人及管理人员必须均持有技能上岗证书，项目经理必须持有项目经理证书和技术职称证书。4.2.4按规定格式提供完成本工程建设的主要施工机械情况并提供设备完好情况的证明。4.2.5提供人财务状况证明，包括最近2年经过审计的财务报表(主要是损益表和资产负债表)。4.2.6有关人目前和过去2年参与或涉及诉讼案的资料（如果有）。4.2.7参加开标会的法定代表人或授权代表必须携带本人身份证、法定代表人证书或法定代表人授权委托证书原件参加开标会，不携带视为自动放弃资格。5、费用：5.1人应承担其编制文件与递交文件所涉及的一切费用。不论结果如何，单位在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。6、考察现场：6.1人自行对工程现场及周围环境进行考察，以便人获取须自己负责的有关编制文件和签署合同所需的所有资料。考察现场所发生的费用由人自己承担。6.2单位向人提供的有关现场的资料和数据，是单位现有的能使人利用的资料。单位对人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。6.3人及其人员经过单位的允许，可为考察目的进入单位的工程现场，但人及其人员不得因此使单位及其人员承担有关的责任和蒙受损失。人并应对由此次考察现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。6.4如果人认为需要再次进行现场考察，单位将予以支持，费用自理。6.5人要充分考察现场以便报价时充分考虑现场情况。二、文件7、文件的组成：7.1文件除以下内容外，单位在期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是文件的组成部分，对人起约束作用。文件包括下列内容：第一章须知第二章主要合同条款第三章施工技术规范第四章函格式第五章文件技术部分格式第六章图纸及技术资料第七章工程量清单7.2人购取文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有残缺应在领到文件后1日内向单位提出，否则，由此引起的损失自负；人同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的文件没有按照文件要求提交全部资料或者文件没有对文件做出实质性响应，其风险应由人自行承担。并根据有关条款规定，其有可能被拒绝。8、文件的澄清：8.1人在收到文件后，对文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清文件的人，均应按前附表中规定的地址和时间以书面形式向单位提交。不论是单位根据需要主动对文件进行必要的澄清或是根据人的要求对文件做出澄清，单位都将以书面形式予以答复，人应按前附表规定的时间地点前去领取答疑记录。答疑记录作为文件的组成部分，对人起约束作用。9、文件的修改：9.1文件发出后，在截止日期3日前的任何时候，无论出于何种原因，单位可主动地或在解答人提出的澄清问题时对文件进行修改。9.2文件的修改将以书面形式发送给所有人，文件的修改作为文件的组成部分，并具有约束力，人应尽快以书面形式通知单位确定已收到修改文件。9.3文件、文件澄清（答疑）记录、文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准．当文件、修改补充通知、澄清（答疑）记录内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。9.4为使人在编写文件时有充分时间对文件的修改部分进行研究，单位可以酌情延长递交文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。三、文件的编制10、文件的语言及度量衡单位：10.1人与单位之间与有关的所有往来通知、函件和文件均应采用中文。10.2除技术规范另有规定外，文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、文件的组成：11.1文件由商务部分（包括函、综合说明、工程量请单报价）、技术部分、资格后审资料、细化设计图纸四部分文件组成。其中商务部分、技术部分、细化设计图纸分别装订成册。资格后审资料（单独装订成册一份）11.2函部分主要包括下列内容：a、法定代表人资格证明书；b、法定代表人签署授权委托书；c、函、对文件及合同条款认同程度声明；d、函附录；e、保证金；f、文件要求人提交的其它资料（本项无格式，需要时由单位用文字提出）。11.3商务报价主要包括下列内容：1)封面；2)总说明；3)单项工程费汇总表；4)单位工程费汇总表；5)分部分项工程量清单计价表；6)措施项目清单计价表；7)其他项目清单计价表；8)零星工作项目计价表；9)分部分项工程量清单综合单价分析表；10)措施项目费分析表；11)组成本工程报价的综合单价的人工、材料（含规格、型号、质量等级）施工机械台班单价取定表；12)设备清单、设备技术性能参数描述（包括产地、品牌、规格尺寸等）及报价表；11.4综合说明：（1）建筑安装工程申请说明书，人一般情况，年营业额数据表；（2）人对自身承建本工程的有利条件和优势说明。有关质量、工期、文明施工、服务等方面对业主的承诺。对业主的合理化建议。（3）近三年竣工及在建的工程一览表；（4）近三年财务状况表；（5）现场条件类似的合同的施工经验；（6）选用设备、材料情况，主要包括：材料设备的质量情况介绍，同类产品对比的优劣势等（7）主要材料、设备的加工工艺；（8）提供的设备符合文件规定的证明文件及竞争人认为需加以说明的其他内容。（9）安装示意图、产品生产许可证、产品质量鉴定证书。（10）售后服务体系、售后服务保证措施。（11）维保方案（免费维保时间、备品备件情况等）；（12）维保期外的承诺（收费情况等）；（13）操作人员培训计划安排；（14）单位要求提交的其他资料；11.5技术部分主要包括下列内容：（1）施工组织设计或施工方案：a.综合说明，质量、工期、安全文明施工目标；b.各分部分项工程的主要施工工艺和方案的介绍；c.工程造价控制的主要措施；d.总体施工方案中，针对本项目提出的方案及对策；e.工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；f.劳动力安排计划；g.确保工程质量的技术组织措施；h.确保安全生产的技术组织措施；I.确保文明施工的技术组织措施；J.确保工期的技术组织措施、施工进度网络图；k.施工总平面布置设计。l.水电用量计划。（2）项目管理班子配备：a.项目管理班子配备情况表、施工机构图；b.项目经理简历表、承建类似工程情况介绍；c.项目技术负责人简历表、承建类似工程情况介绍；d.项目管理班子配备情况及其它辅助说明资料、施工力量部署。11.6资格后审内容资格后审的内容（合格人的条件）：依据九部委56号令，人在递交文件时，应在文件中提供以下资料的复印件：①“人基本情况表”应附人法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、法人证或法人授权委托书及身份证、外地企业进济备案证明、项目经理或建造师资格证书。②“近两年财务状况表”。③“近三年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书。④“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书。⑤“近两年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书（如没有写无，不能缺项）。⑥人对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员若对以上人提供的资料有异议，可要求人提供原件进行复核，若发现有不实或缺项之处，按废标处理。以上内容要求除第一项须同时提供原件外，其他提供复印件，不得缺少任一项，并逐页加盖人公章，否则视为无效标书。12、文件格式：12.1文件包括本须知中规定的内容，人提交的文件必须毫无例外地使用文件所提供的文件格式（表格可以按同样格式扩展）。12.2电子文档应包括本须知中规定的所有内容，其中工程量清单采用Excel格式或未来报价软件源程序生成文件，其余采用Word格式。13、综合单价报价说明：本工程报价按照方提供的工程量请单、《建设工程工程量请单计价规范2008》、《江苏省安装工程工程量清单计价表》等由人自主进行报价。企业须对单位工程成本、利润进行分析，综合考虑、精心选择施工方案，并根据企业的定额合理确定人工、材料、施工机械等要素的投入与配置、优化整合，合理控制现场费用和施工技术措施费用，企业合理确定综合单价及措施项目费。各类配管、线缆在平面图中为示意，方提供的工程量为暂估量，请各单位以现场实际勘察为准，各类配管、线缆的工程报价包干，不再调整。清单项目特征描述不全的，详见技术文件（或技术规格书），以技术文件（或技术规格书）中的要求为准，节能控制系统各类设备、继电器、感应器及系统控制软件需选择市场常用的进口品牌，如施奈德、西门子、ABB或等同产品。计量分析管理系统各类设备及系统控制软件需选择市场常用的主流品牌；其它影响造价因素各单位根据自行细化、深化设计图纸增、减工程量自行测算造价综合到商务报价中的综合单价内或措施项目费用中，结算时不会因深化图纸影响工程量增减而调整造价。人报价的同时应按照文件提供的表格填写。规费及措施费中的安全文明施工费不得竞报，考评费和奖励费不计取，其它按规定计取。13.1人须知:1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。2）工程量清单及其格式中的任何内容不得随意删除或修改。3）金额（价格）均应以人民币表示。4）工程范围：见须知前附表内容。5）工程质量：合格标准。6）人应按本办法规定的统一格式，提供"分部分项工程量清单综合单价分析表"、"措施项目费分析表"等。7）特别说明：本次中的各种设备及主要材料单价明细表一定要详细（配件的产地、品牌、型号、性能等）。13.2工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险、单位的特殊要求等而增加的费用。确定后综合单价除双方同意外结算时不得调整。13.3人可先到工地考察以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.4工程量清单报价格式：1)封面；2)总说明；3)单项工程费汇总表；4)单位工程费汇总表；5)分部分项工程量清单计价表；6)措施项目清单计价表；7)其他项目清单计价表；8)零星工作项目计价表；9)分部分项工程量清单综合单价分析表；10)措施项目费分析表；11)设备清单、设备技术性能参数描述（包括产地、品牌、规格尺寸等）及报价表；13.5工程量清单报价的编制：1) 封面的填写：应按规定的内容填写、签字、盖章。2)总说明的编制：总说明应包括下列内容：a.工程量清单报价文件包括的内容；b.工程量清单报价编制依据；c.工程质量、工期；d.其他需要说明的问题。3）单项工程费汇总表的编制：a.表中单位工程名称应按单位工程费汇总表的工程名称填写。b.表中金额应按单位工程费汇总表的合计金额填写。4）单位工程费汇总表的编制：表中的金额应分别按分部分项工程量清单计价表、措施项目合价、其他项目清单计价表的合计金额和按本办法规定计算的规费、税金填写。5）分部分项工程量清单计价表的编制：a.表中项目编码、项目名称、计量单位和工程数量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加，不得减少，不得修改。6）措施项目清单计价表的编制：a.人根据该工程特点自行编制措施费用，并列出明细表。b.人根据该工程工期紧特点自行编制措施费用，并列出明细表。本工程措施费为完成本工程的包干价，结算时不再调整。7）其他项目清单计价表的编制：a.表中的序号、项目名称必须按其他项目清单中的相应内容填写，不得增加，不得减少，不得修改。8）零星工作项目计价表的编制：a.表中的序号、名称、计量单位、数量必须按零星工作项目表中的相应内容填写，不得增加，不得减少，不得修改。b.表中的综合单价，参照本办法费用项目组成和计算方法自主确定。c.表中合价=数量×相应综合单价。d.零星工作项目计价表的综合单价，人应在单位预测名称及预估相应数量的基础上考虑零星工作特点进行确定，工程竣工时按实际完成工程量进行结算。13.6报价款组成：13.6.1报价说明参加的单位需按要求报价，总报价应包括智能化深化、细化设计费用、设备采购及安装、所需辅材采购及安装费、材料设备检验试验费、以及系统调试及试运行及验收费用。13.6.2参加的单位根据自己的深化设计图纸，方提供的工程量清单，自行报价。设计费在报价中综合考虑，不单独列项。13.6.3应分别标明每种设备的品牌、型号、性能、产地、单价、总价、材料及安装费、保修费、工程总报价。工程总报价应包括外购、外协、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装、保险、税费（进口部分还要包括关税、商检、手续费等）、管理、检验、运杂、安装调试、培训、验收资料及保修、安装费、措施费、现场管理以及其它完成本工程项目所有费用。13.6.4人应承担编制文件与递交文件所涉及的一切费用。不管结果如何，人对所发生的所有费用不负任何责任。13.6.5相关要求：①设备所需的原材料、外协、配套、外购件等均由人负责。②备品备件、易损件和专用工具的费用由人负责。③安装、调试、培训及其他附带服务的费用由人负责。④所提供设备的进口部分费用完全由人负责。⑤中标后，出具能够指导施工的施工图（智能化管理系统），费用由人负责。13.6.6报价价款=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）（1）分部分项工程量清单报价款；（2）措施项目清单报价款；（3）其他项目清单报价款；（4）规费=[（1）+（2）+（3）]×规费率；（5）税金=[（1）+（2）+（3）+（4）]×税金率。规费和税金执行现行规范。13.7综合单价价格分析表：1）分部分项工程量清单综合单价分析表：a.项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。b.工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。c.工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。d.各项费用为工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。3）措施项目费分析表：措施费用分析时，应分项逐项分析。13.8措施项目清单、其他项目清单项目设置及其消耗量定额（计价办法）：a.项目名称是措施项目的项目名称，均以"项"列出，数量为"1"。b.消耗量定额是指现行的消耗量定额。c其他项目清单计价表中的序号、项目名称应按其他项目清单中的相应内容填写，不得增加、不得减少、不得修改。其他项目清单报价是比较简单的，应按"其他项目清单项目设置及其计价方法"的要求报价。13.9报价还应充分考虑包含材料检验费用、所有建筑垃圾清运及竣工清理费用、所有设施费（如：安全通道、临设防护、破坏现有装修恢复原状等）、水电费等，还要考虑市场变化风险、试车费以及其他费用等。13.10工程结算：13.10．1工程量的调整：由于深化设计原因造成的设计变更，结算时费用不再调整；由于发包人原因造成的设计变更，结算时费用按以下办法调整：a设计变更增加新的分部分项工程量清单项目，其工程数量可由承包人按本办法规定的工程量计算办法计算，经发包人确认后，作为工程结算的依据。b设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，可由承包人提出，经发包人确认后，作为工程结算的依据。c设计变更引起分部分项工程量清单工程量的变化，可由承包人按实际进行调整，经发包人确认后，作为工程结算的依据。13.10.2价款的调整：a由于工程量设计变更，需调整综合单价时，除合同另有约定外，应按下列办法执行：1）工程结算时,当出现本次报价工程量清单项目以外的项目时,综合单价用以下办法进行结算:对于出现新的分部分项工程量清单项目，其新生成的综合单价按以下办法进行确定：a)如果报价书中有施工做法相类似的综合单价时，用施工做法相同或相类似的综合单价，如含材料因素的变动，在单价分析中置换主材材料价格，其他子项不动，作为此项目的综合单价（新主材价格用发包人认可的市场价置换）。2)若无施工做法相类似的综合单价时采用如下方法确定：a)执行03《江苏省建筑工程消耗量定额》及现行计算规则、《江苏省建筑工程工程量清单计价办法》《江苏省安装工程工程量清单计价办法》以下简称《计价办法》。其中设备材料单价、施工机械台班单价套用人报价书中的人工、设备、材料（含规格型号、质量等级）、机械台班单价取定表中的单价。b）取费按本次中人所报的管理费率、利润率、措施费费率、人工单价，按《计价办法》规定的办法生成新的综合单价。c）新生成的综合单价和计算程序报发包人确认后作为工程结算的依据。13.10.3设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，其原有价款，结算时应给予扣除。13.10.4由于设计变更引起分部分项工程量清单工程量的增加，其增加部分按中标的综合单价。13.10.5工程结算价款组成：工程结算价款=（1）＋（2）＋（3）＋（4）＋（5）＋（6）（1）分部分项工程量清单报价款（2）措施项目清单报价款（3）其他项目清单价款=该清单原报价额-"采购人部分"的金额（预留金、材料购置费）-"人部分"的零星工作项目费+实际完成的零星工作项目费(4)工程量的变更而调整的价款:a.设计变更增加新的清单项目，而调增的价款：调增价款＝∑(新增项目工程量×相应新编综合单价)。b.设计变更引起原清单分部分项工程量清单工程量增加，应调增的价款：调增价款＝∑(某清单项目调增工程量×相应原综合单价)。c.设计变更引起原清单分部分项工程量清单工程量减少，应调减的价款：调减价款＝∑(某清单项目调减工程量×相应原综合单价)（5）规费与税金执行现行规范（工程量清单中已明确给出费率）。14、货币：14.1本工程的应以人民币报价。15、有效期：15.1有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，所有文件均保持有效。15.2在特殊的情况下，单位在原定有效期满之前单位可以根据需要以书面形式向人提出延长有效期的要求，对此要求人须以书面形式予以答复，人可以拒绝单位这种要求，而不被没收保证金。同意延长有效期的人既不能要求也不允许修改其文件，但需要相应的延长保证金的有效期，在延长的有效期内本须知第16条关于保证金的退还与没收的规定仍然适用。16、保证金：16.1人应在购买文件时以人民币提交一笔不少于本须知前附表所规定数额的保证金作为其的一部分。16.2人应按要求提交保证金，并采用下列方式之一：a．银行汇票；b．本票c．现金。16.3对于未能按要求提交保证金的，单位将视为不响应文件而予以拒绝。16.4单位与中标单位签订合同后五个工作日内，向未中标的人退还保证金（不计利息）。16.5如人有下列任何情况发生时，保证金将被没收：（1）人在有效期内撤回其文件；17、答疑：17.1人应根据前附表规定的时间和地点向单位提交质疑问题的文件，单位将做出澄清和解答。17.2质疑的内容是须澄清、解答人在查阅文件后和现场考察中可能提出的任何方面的问题。17.3单位所做出的澄清和解答，以书面答复为准，人应按照前附表规定的时间和地点前去领取。答疑记录（或称答疑纪要）的有效性规定按照本须知第9.2、9.3和9.4款规定执行。18、文件的份数和签署：18.1人应按本须知前附表规定份数的文件。18.2文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认．并应在文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准18.3文件封面和密封条骑缝处及函均应加盖人印章并经法定代表人或其委托签字或盖章。由委托签字或盖章的在文件中必须同时提交法定代表人签署授权委托书，法定代表人签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则法定代表人签署的授权委托书无效。18.4除人对错误处必须修改外，全套文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由人加盖人的印章或由文件签字人签字或盖章。四、文件的递交19、文件的密封和标记：19.1人应将所有文件的正本和所有副本分别密封，并再在外层再一次一起密封在文件大密封袋里，并在文件的内层密封袋上清楚标明“正本”或“副本”；其中商务部分、技术部分和设计方案及图纸分别装订成册。两类电子光盘分别单独密封，并在封皮上注明所封内容。19.2在内层和外层文件密封袋上均应：19.2.1写明单位名称和人的名称、地址；19.2.2注明下列识别标志：工程名称：；年月日时分开标，此时间以前不得开封。19.3如果文件没有按本须知第19.2款规定加写标记和密封，单位将拒收或者告知人单位将不承担文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的文件将予以拒绝，并退还给人。19.4所有文件的内层密封袋的封口处应加盖人印章，所有文件的外层密封袋的封口及密封条骑缝处应按18.3条的规定盖章。20、截止日期：20.1人应按前附表所规定的截止时间前按以上规定的地址将文件送达给单位。20.2单位按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交文件的截止时间。在此情况下，人的所有权力和义务以及人受制约的截止时间，均以延长后新的截止日期为准。20.3截止后不再接收文件或补充修改。截止期满时，单位收到的有效文件少于3个的，单位将依法重新组织开标。21、迟交的文件：单位在本须知规定的截止日期以后收到的文件，将被拒绝并退回给人。22、文件的补充、修改与撤回：22.1人在递交文件以后，在规定的截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的文件，并以书面形式通知单位。补充、修改的内容为文件的组成部分。22.2人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19款有关规定、密封、标记和递交并在内外层文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；22.3在截止时间以后，人不得补充修改文件。五、开标23、开标：23.1本工程单位将于截止时间的同一时间即按照本须知前附表所规定的时间和地点公开举行开标会议，并在此邀请所有人参加开标会议。23.2参加开标会议的人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人身份证，法定代表人必须携带法人证，委托代理人必须携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，以证明其身份（如不携带，视为自动放弃资格），并携带要求的证书原件参加开标会。23.3按规定提交合格撤回通知的文件不予开封，并退回给人；按本须知第25条规定宣布为无效的文件，不予送交评标。24、开标程序：24.1（1）在文件确定的时间主持人宣布停止接受文件，会议开始，介绍参加本次开标会的有关领导，宣布会议须知：（2）宣布参加开标会议的单位；（3）宣布评标原则、办法、开标纪律；（4）在监督人员的监督下，由单位对各单位的相关证件及文件进行核验，核验各单位是否符合本文件要求的单位资格的各项规定。单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动放弃。（5）单位与单位代表对文件的密封情况进行检查后，同时宣布具备合格报价资格的单位名单。（6）对符合要求的文件由工作人员当众予以拆封，对标明“撤回”字样的文件将不予拆封；按签到顺序宣布各单位报价，并作记录；（7）单位法定代表人或授权代理人对唱标结果签字确认；（8）全体单位退场。24.8单位将对开标过程进行记录，以存档备查。25、文件的有效性：25.1在开标时，文件出现下列情况之一的，单位不予受理：25.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的。25.1.2未按文件的要求予以标志和密封的。25.2文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：25.2.1无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；25.2.2未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；25.2.3人递交两份或多份内容不同的文件，或在一份文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按文件规定提交备选方案的除外；25.2.4未按文件要求提交保证金的；六、评标26、评标会议：26.1评标内容的保密：26.1.1凡属于对文件的审查、澄清、评价和比较的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向人或与评标无关的其他人泄露。26.1.2在文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同过程中，人对单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其资格。26.2评标组织：26.2.1本工程的开标、评标，由单位依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。评标由“评标委员会”进行。27、评标标准和方法：27.1本工程采用深化设计、工程报价、施工组织设计、人信誉及综合实力、项目班子配置等综合评议法，以深化设计满足功能需求、设备性价比、工程报价合理、保证质量、工期，施工方案可行，社会信誉高等为评标成交的标准，在深化设计可行、施工方案可行的基础上，经评审的最低价者中标。27.2根据文件规定的工期和质量，能保证达到要求者为有效文件，达不到要求者文件作废。27.3施工组织设计科学合理，施工网络计划安排合理完整，劳动力安排、施工机具设备配备，施工安全和现场文明施工措施具体、合理、妥当者为优秀。27.4企业信誉高，技术力量强，市场行为和业绩好，项目主要管理人员及工程技术人员素质高，履行合同情况好者优先成交（需出具相应的证书）。27.5评标委员会可以要求人对文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出文件的范围或者改变文件的实质性内容。27.6评标委员会经评标，认为所有都不符合文件要求的，可以否决所有，单位将依法重新。28、文件的澄清：为了有助于文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求人对文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，有关澄清说明与答复，人应以书面形式进行，但对报价和实质性的内容不得更改，根据本须知第30条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。29、文件的符合性鉴定：29.1评标时，评标委员会将首先评定每份文件是否在实质上响应了文件的要求，所谓实质上响应是指文件应与文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应文件要求的人的竞争地位产生不公正的影响。29.2如果文件实质上不响应文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的。30．报价文件计算错误的修正30.1评标委员会将对确定为实质上响应文件要求的文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：30.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；30.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。30.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，人同意后，调整后的报价对人起约束作用。如果人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝，并不影响评标工作。七、合同的授予31、合同授予标准：本工程的施工合同将授予中标人。32、人具有接受或拒绝任何或所有的权力。33、合同协议书的签订：33.1单位与中标单位将于中标通知书发出之日起30日内，中标单位递交中标价5%的履约保证金后，按照文件和中标单位的文件签订建设工程施工合同。33.2中标单位如不按规定与单位签订合同，则单位将有充分的理由废除授权，并没收其保证金，给单位造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。33.3中标单位应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。第二章主要合同条款合同编号：建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：本工程经甲方邀请，乙方自主报价，甲、乙双方协商一致，确定由乙方中标施工。为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相对等、协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，特订立本合同。一、工程概况二、工程内容教学实验大楼楼宇智能化管理系统包括电能量管理系统、建筑能耗监测系统、智能建筑能源管理专家分析系统等（详见设计方案及系统报价清单）。三、建设范围根据设计方案和工程实际，完成各子系统的深化设计，设备材料供应、安装、调试，各系统导线敷设、连接安装，系统完善以达到文件要求的使用功能并通过相关主管部门的验收。各子系统的功能范围，以经过甲方认可的方案和设计图纸为基础，品质标准不低于乙方的文件中的技术标准。四、工程范围本次智能化系统合同包括方案设计、集成、工程实施、设备采购、安装调试（软硬件）线缆的敷设工程及其他相关服务（出厂检验、调试、验收和培训）。合同范围包括为实现智能化系统的硬件设备、相关软件、备品备件、测试设备及维护工具。五、工程总价及承包方式1、工程总价：按上述工程总包范围，工程总造价为人民币：元，即大写金额为元。2、设备材料单价以价为准，一次性包干不可调价。（设备及材料的型号、规格、数量均须按设备清单的品牌、产地、产品质量达到国家有关规定的标准，具备有效合格证，进口设备均应为原装产品，并出示产地证明，报关证明，及多种产品合格证）；若非甲方原因做出的设备数量调整，工程费用结算不做相应调整。3、承包方式：包工包料。六、工期1、工期要求：开工时间，工期天。2、如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期顺延：2.1、因设计图纸修改，影响工程进度或增大工程量，及修改（变更）设计通知书，未在该修改（变更）部分施工前五天送达乙方签收而影响进度者。2.2、因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、暴雨、地震等）造成停工者。2.3、如因乙方自身原因造成停工15天以上，甲方可依据相关法律提出赔偿。2.4、若因甲方付款不及时而造成的工期延期，责任由甲方负责。七、工程款的支付1、甲、乙双方自合同签定后，深化设计方案经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价10%作为预付款。2、设备到场经过甲方及监理方确认后，甲方向乙方支付至合同总价的30%。3、设备安装调试完成后，本系统全面开通后，验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的70%。4、乙方上报工程结算并经甲方审计部门审计结束后，甲方向乙方支付至工程结算审定价的95%。5、甲方将审定总价的5%作为工程质量保证金，保修期为甲方组织正式验收合格之日起满一年。待保修期满后，甲方一次性付清给乙方，但乙方仍按合同约定承担其余保修期外义务。保修期满后如产品有质量问题，乙方提供有偿服务，配件按成本计算给予提供。八、双方责任1、甲方责任1.1、应设专人负责协调乙方与各相关单位之间的施工配合关系。1.2、负责提供施工用水、施工用电接口。1.3、提供必需的施工办公用地。1.4、组织甲乙方、监理方参加的施工图纸会审及交底，做好经有关单位签署的会议纪要，并发给各方。由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前5天办理工程变更和修改设计手续，并以书面形式通知乙方。1.5、审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表，并按合同向乙方支付工程进度款。1.6、甲方应在现场组织监理机构，监督检查工程质量、进度，设计变更的签证。1.7、组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理工程结算。1.8、有权委托或指定物业公司参与履行保修条款。1.9、甲方指定为工地现场负责人。2、乙方责任2.1、合同签定后7天内向甲方及监理提交智能化系统的细化后的深化设计施工图并经甲方确认。2.2、编制施工组织设计、施工进度和相关专业、建筑部位的进度要求，并送甲方、监理公司。2.3、每月向监理、甲方送交下月和本月完成工作月报。2.4、按建设单位要求汇集施工技术文件作为竣工资料，于工程竣工时交甲方。2.5、乙方指派驻工地负责人作为代表常驻工地，该负责人有权代表乙方接受甲方的指示及确保乙方执行指示。甲方给予驻工地负责人的任何指示（盖章确认的书面通知），应视做已在同时给予乙方。驻工地负责人的任命应获得甲方的认可，并保证每天24小时手机开机。如甲方认为该负责人不能胜任其职，甲方有权要求乙方更换该负责人。2.6、服从甲方现场工作人员的安排；落实安全措施，杜绝事故发生，确保施工安全，乙方在施工在发生的工程事故由乙方负责。2.7、乙方进入现场后应遵守总包单位及甲方单位的各项规章制度，政府有关安全管理规定及对现场交通、噪音、卫生、场外污染之管理规定。2.8、负责本工程半成品、成品的保护工作，因乙方原因造成土建或其他专业成品的损坏(如瓷砖、地下暗埋管线)责任由乙方承担；针对发生费用，由甲方从最近一次付款中扣除。2.9、乙方负责无偿向甲方指定人员对整个智能化系统的使用及保养作技术交底和培训。九、材料设备的质量检查验收1、本工程设备材料的使用必须符合甲方指定的品牌、型号和乙方的承诺，严禁使用假冒伪劣产品。若乙方在施工过程中偷工减料、以次充好、货不对板、用国产设备替代进口产品则甲方有权不付工程款，并由乙方承担一切损失。2、乙方应根据甲方要求提供关于工程质量的技术资料，如设备材料出厂合格证等原件，材料代用必须经过甲方的审核同意并签证。十、施工图纸修改及变更 1、施工中发现有错误或严重不合理的，乙方应书面通知甲方，由甲方在七天内提出修改，甲乙方办理签证手续后，方可继续施工。2、设计变更是指合同签署后，因甲方在原方案、二次深化设计图纸以外，提出系统设备品牌、型号或数量上的改变。设计变更必须以经甲方确认的书面通知为准。3、因设计变更而增/减的费用，按本合同第五条第３款约定执行。十一、工程验收及保修1、按照国家现行施工验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准验收及评定质量等级，工程总体质量要求达到合格标准。2、凡隐蔽工程，经乙方自检后，应填制确切的隐蔽记录，通知甲方、监理工程师或其代表检查，经检查合格并符合设计要求，签字认可后方能进行下一工序的施工。3、如确需对已隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费由乙方承担。若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，因此造成的工期损失，由责任方负责。4、乙方施工质量不符合设计要求，质量不合格者，必须返工重做。返工的费用由乙方负担，本合同约定的工期不予延长。5、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由甲方承担责任。6、智能化系统工程安装、调试完毕由甲方组织进行智能化系统工程初验；初验通过且试用一个月，乙方提交竣工资料给甲方，甲方须在15个工作日做出回复，否则作为该系统验收通过，进入质保期。7、本工程免费保修期为一年，保修期自通过甲方竣工验收之日计，乙方在该保修期限内负责工程质量保修，如因施工质量或材料设备质量问题而造成的所有费用由乙方负担，属甲方使用不当造成的返修费用由甲方负责。免费保修期满后，乙方仍可承担本工程的维护工作，但由甲方（或物管单位）支付其工本费用。返修时间，乙方接到甲方书面通知后，4小时到达，如超出时间，发生费用由乙方负责。十二、违约处罚及争议解决1、由于乙方原因造成工期延误，由乙方承担延期责任；由于甲方原因造成工期延误由甲方承担延期责任。2、由于乙方责任造成甲方设备、材料等的丢失或损坏，乙方照价赔偿，由此造成的工期延误由乙方负责。3、由于甲方或乙方的违约，导致对方提出终止合同，或双方各自自身的原因擅自终止合同，由此给对方造成的一切损失，由责任方负责赔偿。4、在合同履行中，若双方发生争议，经协商仍不能解决时，则合同任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。十三、其它1、本工程文件（书、技术要求等）为本合同附件，与本合同具有同等效力。2、由于不可抗拒的自然原因（如台风、地震、火灾等）对本工程体造成的直接经济损失，甲乙双方共同对等承担。3、本合同未尽事宜，经双方协商同意签定补充协议，该补充协议与原合同有同等的法律效力。4、本合同经双方签字盖章后生效，本合同原件共八份，甲、乙方各执四份，均具有同等法律效力。十四、合同附件1、乙方的文件，工程量清单及双方认可的补充协议。甲方：乙方：代表签名：代表签名：地址：地址：电话：电话：传真：传真：开户行：开户行：帐号：帐号：签定日期：年月日签定日期：年月日第三章、技术要求为提升教学实验大楼管理水平，达到准确计量、自动控制、适时掌握大楼整体使用情况的目标，实现大楼高效、安全、节能使用的目的，拟对该大楼的设施设备及水电实行集中管理，对安防、水电、公共部位等设施设备的使用实行智能化管理，对使用较少、同步开启、简单操作就能达到控制目的的设施设备实行人工管理。一、实现功能：（一）集中管理集中管理控制台设在B区二层管理办公室内（详见附图）。控制台设消防监视器、安防和门禁监视器、VRV空调和地源热泵空调监视器、及智能控制操作系统。1、安防系统：利用现有系统，已接至B区二层管理办公室；2、门禁系统：利用现有系统，已接至B区二层管理办公室；3、水系统安全控制：在A、B、C区入口处，安装含压力流量传感器的电磁阀（当出现水量突增或忘记关闭用水阀门时，可自动关闭电磁阀）；传感器线路接到B区二层管理办公室。4、消防系统：利用原有系统，自成体系，接入B区二层管理办公室；5、电磁干扰系统电源控制：通过在电磁干扰系统配电箱中加装继电器，可在B区二层管理办公室远距离开关电磁干扰系统电源；6、景观喷泉系统：通过在电磁干扰系统配电箱中加装继电器，可在B区二层管理办公室开关喷泉电源，灯和水泵分开控制；7、亮化照明系统：通过在电磁干扰系统配电箱中加装继电器，在B区二层管理办公室开关照明电源，节假日和工作日分开控制；8、电表数据采集：除空调系统用量外，其它的用电量利用已经安装的机械电表，人工抄表，输入计算机计量、分析；空调从低压配电房配电柜、各楼层配电箱、空调各自系统配电箱中使用智能电表自动统计用电量。（二）节能控制A.室内公共区域照明控制：1、走廊（除应急照明外）有人自动开灯、无人自动关灯，自然光照度达标时自动关灯；2、卫生间有人自动开灯、无人自动关灯，自然光照度达标时自动关灯；3、开水间有人自动开灯、无人自动关灯；其它管道井由人工管理。B.空调控制4、B区4－6层空调为地源热泵空调系统，各房间安装（从B区二层管理办公室）远程计量控制装置，实行自动关闭空调（当使用电量超过下拨指标时）。5、B区12－15层空调为VRV空调系统，其中13－15层已计量到各房间，且可在该房间达到用电指标时通过人工在电脑上关闭空调（能否实现电脑自动关闭、交费后自动激活），12层须安装计量装置，控制方式同B区4－6层。6、A区所有空调使用现有系统（遥控器开关）实行人工管理；7、B区7－11层VRV空调利用现有系统实行人工管理。8、B区2层、3层公共区域为地源热泵空调：由B区二层管理办公室管理人员远程控制。9、C区1层公共区域为地源热泵空调：远程自动控制与现场控制相结合。10、C区3层外走廊为VRV空调系统,已实现在B区二层管理办公室远程控制开关：控制方式同9。11、C区3层导调大厅和4层导控室VRV空调实行人工管理。二、工程内容和范围此次建设项目的内容是建筑物能耗的分类计量，用电分项、分户计量，并通过一个方便、高效、安全、实用的管理平台对能源使用进行管理，向上一级能耗监测系统数据中心上传数据。1电能监测与监测本建设项目电能表的配置要求如下：电表配置部位详见《电表配置表》2数据采集2.1电能耗数据采集根据目前空调系统的配置现状，空调使用能耗数据的采集按楼层用电表方式计量；B区4、5、6、12计量至每个房间，空调用电量通过软件进行拆分并统计和分析。变配电房内采集相关空调用电数据。其它用电系统的统计根据业主需要采取人工计量和输入系统后进行分析的方式采集。2.2水能耗数据采集：可在A、B、C区各层设置带电磁阀的智能水表，自动传输数据至节能管理系统；当出现水量突增或有忘记关闭用水阀门时，可自动关闭电磁阀。2.3监测中心建设建筑物建筑能耗动态监测平台服务器设置在网络机房内，监测终端设置在节能工作处。建筑物建筑能耗动态监测平台软件和设备采购与系统调试包括：系统的设计、设备供货、运输，在项目结束后进行调试、开通、试运行、人员培训、提供技术资料、验收、缺陷责任期维护等工作内容，以及提供在本文件中未提到的但为工程完工所需的一些基本材料和附属材料。三、系统技术要求和功能1技术规范（建筑物建筑能耗动态监测平台设计、制造、试验、检验、安装、调试、验收除了应符合本技术规范要求及本技术规范所应用的标准和规范的相应要求外，还应遵照适用的最新版中国国家标准、部颁标准及地区规定和标准。以下规定和标准中的条例相互之间如有不一致时，本技术规范书选取要求高的条目。1.1《节能监测技术通则》GB/T15316-1994；1.2《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》；1.3《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；1.4《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；1.5《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求；1.6《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》。2．系统结构2.1系统组成本系统实现用电的分类计量，实现电能分项、分户计量，并向上一级能耗监测系统数据中心上传数据。系统由监测中心、主干通信网络、现场监测网络、各种智能计量装置、智能网关（用于连接第三方智能计量装置）等组成。2.2监测中心监测中心硬件由数据服务器及网络服务器和构成，人根据各自系统组成的方式，合理配置必要的其他硬件并逐项清楚报价；软件系统应采用软件制造商正式发布的版本较新的中文版本。2.3主干通信网络建筑物本身的局域网已经覆盖到了整栋大楼，因此能耗动态监测平台的主干通信网络采用建筑物内局域网。如需要从外部进行查询，网络服务器需要设置公网IP地址。2.4现场监测网络、各种智能计量装置、智能网关（用于连接第三方智能计量装置）等设备。此类设备由人根据各自技术方案进行配置，必须采用有线方式通信、且能实现下面所述的系统功能，每一种设备间的数据传输均必须采用国家和国际标准通信协议。能耗管理软件系统要求：1．计量计费功能要求1.1可实现耗电量、耗水量、耗天然气量、耗冷量的实时数据采集，每点每次原始采集间隔不得超过15分钟。1.2可实现耗电量分项计量计算处理。可将采集获得的各支路电表数据按照项目要求的标准能耗模型和住建部发布的国家标准能耗模型，拆分、合并、计算处理为各级分项用电能耗数据。1.3可同时实现设备能耗（如冷冻机1耗电量，冷冻泵1耗电量等等）、用电分子项能耗（如供冷主机能耗，冷冻泵能耗）、用电分项能耗（如暖通空调能耗，动力系统能耗）的计算，存储和展示。1.4可实现分户分区域计量功能，可按照事先配置好的分户分区域信息，将电表数据整理计算为各分户各区域用能数据。1.5可实现分户分项计量功能，可按照配置好的分户分区域信息将电表数据整理计算为该区域分项（如某一区域的照明、空调、插座用电）用电信息。1.6可实现分户计费功能，可按照配置好的价格模板（如分时、分项、分段计费方式）计算各个分户的用电费用。1.7可实现各设备子系统、各分户及各用电支路峰值功率（持续时间不低于十分钟的峰值功率）的计量和记录，统计各分户历史出现过的用电功率峰值。1.8可实现低压配电侧各支路用电功率及配电参数的实时采集，可采集、储存并显示各变压器支路的各项电流、电压、有用功、功率因数等配电参数。可实现变压器支路过流、过压、欠压等用电事故的报警计算分析功能要求2．1可按照日、周、月、年或自定义时间段步长计算、存储及展示分析各级分项设备子系统耗电量。2．2可按照日、周、月、年或自定义时间段步长计算、存储及展示分析各分户区域耗电量。2.3可按照日、周、月、年或自定义时间段等计算步长统计计算各级分项设备子系统和分户区域耗电量的最大值、最小值、平均值、环比值等统计数据。2.4可按照日、周、月、年或自定义时间段等计算步长计算各级分项设备子系统和分户区域单位平米耗能量，人均耗能量，单位营业时间耗能量等服务量信息2.5可按照日、周、月、年或自定义时间段等计算步长计算各级分项设备子系统和分户区域耗电量相等的二氧化碳排放量、标准煤指标等相对能耗指标2.6可按照日、周、月、年或自定义时间段步长比较同一个分项设备子系统或分户区域不同时间的耗能量2.7可比较同一时间内各级不同分项设备子系统或不同分户区域的耗能量3．系统性能功能要求3.1软件系统采用B/S架构，用户可以通过IE、Firefox等主流浏览器软件访问浏览数据。（便于系统管理和领导远程查看或科研机构远程获得数据使用）提供在线报表生成功能，可自动生成各种能耗数据报表，收费单据及报警信息报表并能连接打印机打印3.2提供后台管理界面，可让管理员调整编辑分户、价格等配置信息。3.3提供上报接口同时将能耗数据既可以按照标准能耗模型上报上级数据中心，又可以按照建设部标准能耗模型上报国家节能管理部门。3.4提供完整合法的服务器系统集成，使用的操作系统、数据库等产品不应引入版权纠纷风险。应使用开源免费的操作系统、数据库系统平台或者在报价中包含操作系统和数据库系统费用。4．软件资质要求4.1具有相关产品的软件产品登记证书4.2具有相关产品的计算机软件著作权登记证书4.3具有国家权威机构发布的相关软件产品测试报告二、采集器系统要求1．网关功能要求1.1PowerPC，MIPS，X86等高性能处理器架构1.2600MIPS以上计算处理能力1.3256MB以上（包含）RAM，1GB以上（包含）Flashmemory1.48~16个EIA-485通讯接口1.5支持ADDC自动数据流控1.62500V高速光电隔离和2000W浪涌防雷ESD保护1.7EIA-485通讯波特率独立可配，最高支持921.6kbps传输速度1.8一个以上10/100Base-TRJ45以太网接口，支持MDI/MDI-X功能1.9使用Linux、WinCE等主流嵌入式操作系统1.10内建高性能文件系统和小型嵌入式数据库1.11支持ARP、ICMP、IP、TCP、UDP等网络通讯协议1.12具备子网穿透功能，支持域名服务器解析1.13支持网络对时1.14支持多服务器自动数据上传，能同时向多个服务器自动发送数据1.15传输间隔为1分钟到1天自由配置1.16支持传输数据加密1.17支持断点续传，实时检测网络状态，网络中断时自动保存数据，网络恢复数据自动上传1.18具备协议解析功能，可通过加载协议解析脚本，解析不同末端厂商的通讯协议，将其翻译转化为统一格式的标准数据。1.19采集器内应内置主流末端设备厂商的协议解析脚本，并可通过后期扩展兼容未知厂商的设备。1.20每个采集器应最少支持64个末端设备的采集、处理、存储与通讯。1.21采集器内嵌WEB配置管理页面进行各项通信和端口参数配置，并可通过WEB页实现各种终端设备通信协议的添加和修改。采集器内嵌末端设备通讯测试工具，方面现场人员调试与检修。2．软件资质要求2.1具有相关产品的软件产品登记证书2.2具有相关产品的计算机软件著作权登记证书2.3具有国家权威机构发布的相关软件产品测试报告2.4具有相关产品的CE认证2.5具有国家权威机构发布的采集器检测报告三、数据通讯包要格式要求building_idgateway_id包类型(数据包/数据ACK/对时请求包/对时应答包/连接包/连接应答包)采集时间戳/对时时间(UTC时间)字符串字符串字符串(data/dataack/heart/heartack)字符串数据包序号sequence(数据包和ACK有)电表名功能个数功能号1数据1功能号2数据21．通信端口：TCP80或UDP80端口2．数据报文格式：Buildingid;gatewayid;report;time;sequence;metername;funccount;funcid1;data1;funcid2;data2……funcidn;datanBuildingid：长度为10数字串，全国唯一，应申请统一分配，例如1101070037Gatewayid：采集器id，可由1开始递增，例如1Report：包类型，对于上传数据来说，只能写reportTime：时间戳，UTC时间，应为北京时间之前8小时，例如20091015043514Sequence：包序号，可由1开始递增，每个包序号表示一个数据报，例如1Metername：长度为4的数字串，对同一个buildingid来说，每个电表的meterid唯一，例如1001Funccount：功能数，如要采集电能，电流两种功能，则功能数为2Funcid1funcidn：分别代表n个功能，n应该等于funccountData1datan：n个功能对应的读数，n应该等于funccount3．如未收到服务器的回复，表示这次通讯失败，采集器应该保留这个数据，等到网络重新连通的时候再次发送，直到收到回复为止。4．数据采集应该每5-15分钟采集一次数据5．用户配置后，采集器应提供配置文件的下载功能，配置文件格式如下：<root><root> <common> <protocolsetfilename>protocolset1.xml</protocolsetfilename> <devclass>电表/水表…</devclass> </common> <system> <protocolsetname>厂家型号</protocolsetname> <linetype>dtl645/modbus/none</linetype> <broadcastaddresslevel=”force/suggest”>广播地址</broadcastaddress> </system> <body> <func> <funcid></funcid> <funcname></funcname> <cmd></cmd> </func> <func> <funcid></funcid> <funcname></funcname> <cmd></cmd> </func></body></root>3.系统的交付系统要有可扩展性、稳定性和实时性，并随时提供系统的升级维护服务。4．系统安全应通过身份认证和数据加密等手段实现系统数据安全。7、项目实施要求7.1 产品运输、保管及保险选定人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。7.2项目完成后，选定人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交人。7.3验收要求系统完成后应逐一演示(3.3）条款所要求的功能后方可进行验收；验收合格符合国家住房和城乡建设部，财政部要求后，方可交付使用。7.4质量保证本项目的硬件系统和软件系统的质量保修期为自验收通过之日起，提供系统软、硬件1年现场免费保修服务。7.5后续服务要求7.5.1 系统维护、升级定期维护：人在时须提出系统的定期维护计划及升级服务细则。对用户要求的不定期维护提出响应措施。文档更新：实施系统维护或修改设计后，应在一周内更新有关技术文档并提交用户。7.5.2技术支持提供24小时的网上技术咨询服务。7.5.3故障响应提供24小时的故障服务受理；受理后3小时内提供处理方案；对重大故障8小时内提供现场支援，一般故障12小时内提供现场支援。7.6培训要求人应负责对人人员进行全面技术培训。培训内容包括以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训和以数据库优化、网络监测及系统配套管理软件等内容为主的中、高级培训、认证资格培训和专业培训（课程由人自选，不必考证获证）。方须提出详细的用户培训计划，至少包括对主管领导、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。8、项目特别说明产品清单中的服务器、路由器、交换机、网络安全设备、UPS等主要产品，选定人在收到成交通知书后10天内应提交有效证明确保为原厂产品。单个产品的质保和售后服务要求如超出厂家正常质保期限和要求的，选定人也应负责履行承本项目质保承诺。人须提供全新且符合标准的设备，设备质保期从验收合格后开始计算。人应在现场演示能耗监测软件。人踏勘期间有关费用自理，发生的意外自负。8.1监测中心设备名称及参数数量1数据库服务器2操作系统、应用软件3能耗监测软件、数据库人根据各自系统组成的方式，合理配置必要的其他硬件，并逐项清楚报价软件系统中，操作系统应采用软件制造商正式发布的版本较新的中文版本，应用软件应体现平台开放、数据安全、管理操作方便的特点。8.2现场计量设施8.2.1远传电表的数量由第三篇中第2点所述工程内容和范围所确定，应严格按照清单表格进行配置。多功能智能电表测量电能的准确度不大于1.0级，能测量和显示三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率、输入转出状态等，为用电分析提供相关的数据支持。电能表的接线方式支持三相四线制和三相三线制接线方式；过流保护功能，过压、欠压主动报警；电量及校正系数掉电存储功能；可扩展远程断送电控制功能。具有通过国家权威机构计量检测认证。普通远传电能表测量电能的准确度不大于1.0级，反向有功电量计入正向有功电量，宽量程、高精度、长寿命、免调校、免维护。显示功能：具有面板显示功能具有通过国家权威机构计量检测认证。8.2.2其他现场网络控制设备及智能网关由人根据各自技术方案进行配置，但应保证能实现系统规定的功能。8.2.3电流、电压互感器、各类表箱及连接电线电缆等。9、智能照明控制系统9.1系统结构应采用分布式总线结构，系统内各智能模块不依赖于其他模块而能够独立工作，模块之间应是对等关系。9.2系统宜采用普通五类线作为系统总线电缆，便于布线。9.3系统拓扑结构应相对自由，系统可以形成线型、星型或树型，便于系统将来的设计、扩容及施工。9.4灯光开闭控制模块应具备1路、2路、4路、8路、12路10A等多种规格，应带有手动强制开关及状态显示指示灯,便于紧急情况处理及维护。9.5灯光控制模块应自带总线电源供应器，系统无需单独配备总线电源供应器，以提高系统的安全性。9.6系统应提供专业多回路大功率调光模块，可对各种光源进行调光控制，调光模块应具备多种规格包括：1A、2A、3A、5A、10A、16A、20A等。9.7多回路大功率调光器应采用插卡形式，便于将来的维护。9.8调光模块可对灯光进行无极连续调光控制，在灯光开启和关闭时可实现渐亮、渐暗的效果。9.9系统应具备各种调光方式的调光模块，包括：可控硅调光模块、0-10V调光模块、DALI调光模块。9.10用于控制的智能面板应采用一体化面板，避免采用底座与面板插接的方式，以提高安装的可靠性。9.11通过定时控制可对公共通道等处的灯光实现各种定时控制，可在不同的时段开启不同数量的灯光，达到自动控制及节能的效果。9.12系统应提供通用的、开放式的OPC接口软件，以便和整个办公楼的BMS系统连接，达到联动、集中监控的目的。9.13具有独立的中央控制平台，可以中文、图形化的界面对整个灯光控制系统进行中央控制。9.14该系统应能与消防系统进行联动，在出现消防报警时，系统可将部分区域或所有区域的照明电源或电器电源自动切断以降低火灾的危险。9.15灯光控制系统的所有元器件应具有软件备份功能，所有控制模块存储的控制信息应能在后期通过系统网络读取。以避免工程结束后资料备份光盘遗失造成的损失，便于后期的维护以及管理第四章、报价函格式文件(封面)工程名称:文件内容:文件报价函格式供应商:(盖公章)法定代表人或:委托代理机构:(签字或盖章)日期:年月日目录1、法定代表人资格证明书2、文件签署授权委托书3、函4、函附录法定代表人资格证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人．为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的文件、进行合同、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。人：（盖章）