医院海东院区一期工程电梯供应及安装招标文件

广东医科大学附属医院海东院区一期工程电梯供应及安装招标文件目录投标文件否决性条款摘要 九、投标设备技术性能指标的详细描述（格式由投标人自拟）1、包括但不限于投标设备技术性能指标的详细描述,针对第五章技术要求的设备技术要求,提供相关资料，格式自拟。2、同时如实填写下表：序号设备名称规格型号产地及品牌数量交货期装运地目的地

十、技术支持资料（格式由投标人自拟）

十一、技术服务和质保期服务计划（格式由投标人自拟）

十二、其他资料投标人认为其他应该提供的材料标应据要本表附关明料。合同编号【广东医科大学附属医院海东院区项目】【广东医科大学附属医院海东院区一期工程电梯】供应及安装合同发包人（甲方）：华润（湛江）有限公司专业工程承包人（乙方）：2021年【】月

目录合同协议书 110一．合同文件 110二．货物和数量 111三．合同价格 111四．支付和结算方式 112五．交货 113六．培训 114七．技术服务和保修责任 114八．合同的生效 114十．其他约定事项 114第一节合同通用条款 1161.定义和解释 1162.合同文件、合同语言和法律 1183.技术规范 1184.知识产权 1185.包装要求和包装标记 1196.交货方式 1197.装运通知 1208.交货和单据 1209.付款 12010.价格 12011.技术资料 12012.保险 12013.保管 12114.伴随服务 12115.备件 12116.保证 12117.检验和测试 12218.索赔 12219.变更指令 12320.乙方延迟交货 12321．违约赔偿 12422．不可抗力 12423．税费 12424．合同争议的解决 12425．违约解除合同 12526．破产终止合同 12527．转让 12528．合同修改 12529．通知 12530．计量单位 12631．适用法律 12632．履约担保 12633．合同生效和其他 12634.价格调整 12734.1市场变化引起的费用的增加或减少 12734.2法规变更的影响 12734.3合同价格调整方式 12734.4中标净下浮率 128第二节合同专用条款 129第三节合同补充条款 136合同专用条件附件 147工程变更管理办法 147法规变更的影响 150合同价格调整方式 150不平衡报价的调整 151措施费的调整 152合同价格、计量与支付 152合同价格和费用 152工程结算管理办法 157工程计量支付管理办法 159基本概况及工程界面 168产品保证书 185售后服务联系方式: 185

合同协议书本合同由以下各方签署：甲方：华润置地（湛江)有限公司（以下简称“【甲方】”）地址：广东省湛江市赤坎区人民大道北50号法定代表人：联系人：联系电话：电子邮箱：传真：乙方：（以下简称“【乙方】”）地址：法定代表人：联系人：联系电话：电子邮箱：传真：鉴于：1.乙方已明确知悉：业主“华润置地（湛江)有限公司”已将“广东医科大学附属医院海东院区一期工程电梯供应及安装工程项目”（下称“本项目”）委托甲方实施代建，并且乙方已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予甲方的权利无任何异议。2.甲方基于代建协议，在广东医科大学附属医院海东院区一期工程电梯供应及安装工程项目招标中将所需电梯设备以公开方式招标。经评定标程序，确定__________为中标人。基于以上情况，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：一．合同文件下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：(1)双方后续变更、补充等书面记录和文件协议(2)本合同协议书(3)中标通知书(4)合同补充条款(5)合同专用条款(6)合同通用条款(7)招标文件、货物需求书(8)技术要求(9)投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如有）(10)合同其他附件（如有）二．货物和数量本合同货物：垂直电梯及自动扶梯；数量：52台。三．合同价格1．本合同为固定单价合同，合同含税总价为人民币（大写）元整(RMB￥)(以下称为“合同总价”)，其中（设备名称）采购价款：元，（设备名称）安装价款：元，暂列金额：元。甲方将按合同规定的时间和方式支付给乙方有关款项。序号项目名称规格数量供应单价（元）安装单价（元）合价（元）备注2．本合同价格为包含了乙方按合同图纸、广东医科大学附属医院海东院区一期工程电梯供应及安装技术要求及规范的要求完成本项目的制造、运输、装卸、深化设计、安装、环保工程、调试、修补缺陷、现场协调、政府部门报建与验收、售后服务、质保期内的易损件（易耗品）更换及其它相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。四．支付和结算方式1．双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。2．双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。3．付款方式R电梯合同设备款支付方式：预付款：本合同生效，且甲方在收到乙方按照本合同约定保函格式提供的等额的，有效期为十二个月的，不可撤销之银行预付款保函后，按采购合同总价的【20】%向乙方支付预付款，乙方须同时向甲方提供合法有效的发票，预付款在到货验收款支付当期全部扣回；排产款：乙方排产前15个工作日，甲方支付乙方该采购订单总额【15】%的排产款。甲方付款前，乙方应提前30个工作日向甲方提出付款申请，同时需提供合法有效的发票；提货款：发货前七个工作日，甲方向乙方支付该采购订单合同总额的【40】%作为提货款，甲方付款前，乙方应提前20个工作日向甲方提出付款申请，并提供金额相等的增值税专用发票；到货验收款：每批次材料设备到货交接验收合格后，甲方累计支付乙方到货材料设备总价【85】%的到货款；乙方向监理上报付款资料，并按核定的产值提交对账单原件、货值/产值全额增值税专用发票原件及开户许可证复印件，提交申请后30个日历日内甲方发起请款工作。因乙方原因导致提交上述材料延迟提交的，甲方支付时间相应顺延。竣工验收款：经甲方各部门及使用单位（如有）对工程进行竣工验收、合格并完成结算后，签署结算协议书签订后30日个日历内，甲方发起请款工作，申请支付乙方至结算金额【97】%的货款，余款作为保修金；保修款：保修金为设备采购合同结算总价的【3】%，全部批次设备质保期满后，经甲方审核扣除相关质保期内产生的罚金后支付。R电梯合同安装款支付方式：安装进场款：在双方确认的安装进场日期前十五个工作日内支付，付款额为该批次货物安装合同总价【20】%，乙方向甲方提供相应金额的增值税专用发票；安装进度款：该批次电梯安装完成后，甲方向乙方支付安装进度款，付款累计支付至该批次货物安装合同总价【50】%，乙方向甲方提供相应金额的合法有效的发票；安装验收款：电梯通过公司内部自检、甲方指定的专业工程师或机电总包方专业工程师初验，当地政府质量技术监督局（或其指定检验机构，下同）验收合格并取得电梯使用合格证后，支付至该批次货物安装合同总价【100】%。安装验收款支付前，乙方须向监理上报当期付款资料，并按核定的产值提交对账单原件、货值/产值增值税发票原件及开户许可证复印件，提交申请后15个工作日内甲方审核无误后完成支付。因乙方原因导致提交上述材料不全或延迟提交的，甲方支付时间相应顺延。无排产款货物采购合同支付方式：预付款：本合同生效，且甲方在收到乙方按照本合同约定保函格式提供的等额的，有效期为十二个月的，不可撤销之银行预付款保函后，按采购合同总价的【20】%向乙方支付预付款，乙方须同时向甲方提供合法有效的发票，预付款在到货验收款支付当期全部扣回；提货款：发货前七个工作日，甲方向乙方支付该采购订单合同总额的【40】%作为提货款，甲方付款前，乙方应提前20个工作日向甲方提出付款申请，并提供金额相等的增值税专用发票；到货验收款：每批次材料设备到货交接验收合格后，甲方累计支付乙方到货材料设备总价【85】%的到货款；乙方向监理上报付款资料，并按核定的产值提交对账单原件、货值/产值全额增值税专用发票原件及开户许可证复印件，提交申请后30个日历日内甲方发起请款工作。因乙方原因导致提交上述材料延迟提交的，甲方支付时间相应顺延。竣工验收款：经甲方各部门及使用单位（如有）对工程进行竣工验收、合格并完成结算后，签署结算协议书签订后30日个日历内，甲方发起请款工作，申请支付乙方至结算金额【97】%的货款，余款作为保修金；保修款：保修金为设备采购合同结算总价的【3】%，全部批次设备质保期满后，经甲方审核扣除相关质保期内产生的罚金后支付。五．交货1．交货方式：现场交货；1.1乙方负责运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切的费用由乙方承担。1.2所有货物运抵现场并开箱验收合格的日期为交货日期。1.3乙方应在交货日7日前，向甲方提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发货的同时通知甲方。1.4其他约定事项：2．交货日期：。3．运输方式：____________________________________________________。4．交货（安装、调试、服务）地点：本项目工地现场。六．培训1．乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。1.1培训时间：从______年___月___日至______年___月___日，共7日。1.2培训地点：工地安装、调试现场_。1.3参加人员和人数：按实际需要。1.4培训标准和要求：1、任教人员应是经验丰富的工程师或技师；2、专业工程承包人应免费提供培训所需的所有设施、专用器材，免费提供系统的书面培训资料，包括教材、有关的技术规格、设备操作规程及维修规程。七．技术服务和保修责任1．乙方对合同货物的质量保修期为【2】年，自总承包工程竣工验收合格之日期开始计算，起算时间最晚不超过该批次电梯通过政府相关部门验收合格并取得电梯使用证后3个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。2．乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周7天×24小时（工作时间）。3．其他专用合同条款中约定的责任。八．合同的生效本合同经双方法定代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。九．保密条款1．任一方应对在签订或履行本合同中获得的全部信息（包括但不限于本合同条款、与本合同有关的谈判、与本项目有关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等商业秘密）保密，但是以下情形除外：1.1依据中国法律法规要求应当披露；1.2依据任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求应当披露；1.3向己方的专业顾问或律师披露；1.4各方事先给予书面同意。2.在本合同履行完毕或因任何原因终止后，对本合同的任何一方而言，本条规定对其仍具有约束力。十．其他约定事项1．本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。2．本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。3．一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。4．本合同一式拾贰份，发包人玖份，专业工程承包人叁份。甲方（公章）：_______________________乙方（公章）：________________法定代表人或法定代表人或授权委托人（签字）：__________________授权代表（签字）：地址：广东省湛江市赤坎区人民大道北50号地址：_______________________电话：___电话：_______________________日期：_______________________日期：__________________

第一节合同通用条款1.定义和解释1.1定义：本合同中的下列术语应解释为：甲方：指根据合同条款中购买货物和服务的单位，即与中标人签署供货及安装合同的单位。乙方：指根据合同约定提供货物和安装等相关服务的公司。合同：指双方签署的、合同格式中列明的买卖双方已经达成的协议，包括合同通用条款、合同专用条款、技术规则、乙方的投标文件以及对其投标文件的澄清说明、承诺内容等所有的文件组成。永久工程：是指根据合同将实施的永久工程（包括工程设备）。临时工程：是指各类为了实施和完成工程以及修补任何缺陷所需要或有关的所有各种临时工程（但乙方的施工机械设备除外）。工程设备：是指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器以及类似设备。材料：是指合同中约定的（工程设备除外）用于永久工程的各类物品和物资。货物：是“材料”和“工程设备”的总称，可以是单指“材料”或“工程设备”，应联系上下文进行相应理解。乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其他相关资料。合同价格：是中标通知书中写明的，按照合同规定，为了工程的实施、完成及其任何缺陷的修补应支付给乙方的价格。费用：是指现场之内或之外已发生或将要发生的全部开支，包括管理费和应合理分摊的其他支出，但不包括利润。投标文件：是指乙方根据招标文件及其附件的各项约定，为工程的实施、完成和修补任何缺陷，向甲方提出并为中标通知书接受的报价文件及其附属文件。中标通知书：是指甲方对投标文件的正式接受函。开工日期：是指按照招标文件中投标须知前附表明确的开工日期。完工日期：是指投标文件中载明的完成合同工期的完工日期。合同工期：是指甲方和乙方为完成合同约定内容在合同协议书中约定的工期。保修书：是指由甲方与乙方签署的约定永久工程保修事宜及其双方的权利、义务的协议。工程使用说明书：是指在工程完工交付之前，由乙方负责编制的有关本项目中各分项的使用功能、使用条件及维修保养的详细说明。保修期：是指国家管理条例规定并且在保修书中约定的开始和结束的期间。合同期：是指按照本项目合同生效之日起，至合同约定的义务全部履行完毕之日止的期间。天（日）：具有同样的含义，是指一个公历日，包括公休和法定假日，每连续24小时计为一天。现场：是指合同约定货物将要运至和安装的地点。索赔：是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。违约责任：是指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。追加合同价款：是指在合同履行中发生需要增加的合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。图纸：指由咨询工程师根据合同向乙方提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料，以及由乙方提供的经咨询工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图案、操作和维修手册以及类似的其他的投标文件。深化设计：是指投标人对工程招标文件中可能的疏漏、不完全的地方进行的深化设计。验收：指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物质量及安装质量符合合同规定的活动。技术文件：指由甲方根据合同向乙方提供的所有图纸、计算书、类似的技术资料等。规范与标准：指包括在合同中的规范、标准，以及国家和地方政府颁发的必须执行的规范、标准和措施等；还包括根据条款修改或增加的技术要求，或由乙方提供的甲方批准的技术规范和标准。暂列金额：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。1.2标题：本合同条件中及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应考虑。1.3解释：凡指当事人或当事各方的词应包括公司、企业以及具有法人资格的任何组织。单数形式的人称代词也包括复数含义，反之亦然，可视上下文需要而定，表明一个性别的人称代词也包括其他性别。1.4书面表达：本合同任何地方提及的由任何人发出的任何通知、指令、申报同意、批准、证书或决定等，一律应是书面形式，且不得无故扣押或拖延。所谓书面形式，是指任何手写、打字、印刷或电子邮件。任何书面形式的通知、指令、同意、批准、证书及决定等，应由人工送达并取得书面签收，或通过传真送达并保存传真记录，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明，或由一种约定的电子传送系统发送但随后以书面形式对文件收发进行确认。2.合同文件、合同语言和法律2.1合同文件的优先顺序组成合同的所有文件，应认为是相互说明的。但在出现词语含意不清或彼此矛盾时，则由甲方来作说明和调处，并就此向乙方发出指示。除非合同中有特殊说明，组成合同的各文件的优先顺序如下：⑴双方后续变更、补充等书面记录和文件协议⑵本合同协议书⑶中标通知书⑷合同补充条款⑸合同专用条款⑹合同通用条款⑺招标文件、货物需求书⑻技术要求⑼投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如果有）⑽合同其他附件（如果有）2.2合同语言：合同的正式语言为中文。2.3合同法律：合同的适用法律为中华人民共和国现行法律。3.技术规范3.1交付货物的技术规范应与本招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏离表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。3.2除技术要求另有规定外，计量单位应该使用国家法定计量单位。4.知识产权4.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权和其他知识产权的起诉。4.2如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。5.包装要求和包装标记5.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，以确保货物安全无损运抵合同现场。5.1.1乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。5.1.2每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量合格证。5.2乙方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和以醒目的中文字样做出下列标记：⑴收货人：___________________________________⑵合同号：___________________________________⑶装运标志：_________________________________⑷收货人代号：_______________________________⑸目的地：___________________________________⑹货物名称、品目号和箱号：___________________⑺毛重／净重：_______________________________⑻尺寸（长×宽×高以厘米计）：_________________5.2.1如果货物单件包装箱的重量达到或超过2吨以上，乙方应在包装箱两侧用中文和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记。6.交货方式6.1交货方式一般为现场交货：6.1.1现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。6.2乙方应在合同规定的交货期7天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。6.3在现场交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。7.装运通知7.1货物发运前，乙方应至少提前14日以书面形式通知甲方有关合同号、货物名称、数量、毛重、总体积（立方米）、增值税专用发票金额、运输工具名称、发运日期及预计抵达日期等情况，并提出合理的现场存放条件以便甲方提前做好准备。7.2如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。8.交货和单据8.1乙方应按照“货物需求书”规定的条件交货。8.2甲方应于货物运抵现场后24小时内，组织咨询单位、货物安装单位（如已确定）、乙方共同验货，办理移交手续；如果乙方为安装单位，则只进行共同验货，不办理移交。9.付款9.1本合同项下的付款的方法和条件在合同协议书第四条中有规定。10.价格10.1乙方在本合同项下提交货物和履行伴随服务收取的价格以合同协议书的约定为准。11.技术资料11.1合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：11.1.1合同生效后7天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等寄给甲方。11.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。11.3如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失的，乙方将在收到甲方通知后7天内将这些资料免费寄给甲方。12.保险12.1乙方应对货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。12.2货物运抵项目现场移交后的保险责任由甲方负责；如乙方负责安装的，则货物运抵现场移交后的保险责任仍由乙方负责。13.保管13.1货物办理现场移交后，甲方或其指定的安装单位应按乙方通知单上列明的存放条件做好货物的现场保管工作；若乙方为安装单位，则现场保管工作由乙方负责。14.伴随服务14.1乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同专用条款与技术规格中规定的附加服务（如果有的话）：14.1.1实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；14.1.2提供货物安装和/或维修所需的工具；14.1.3为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；14.1.4在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；14.1.5在乙方厂房和/或在现场就所供货物的安装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。14.2乙方应提供合同条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。14.3如果乙方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过乙方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。15.备件15.1正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：15.1.1甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；15.1.2在备件停产生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备件；15.1.3在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。15.2乙方应按照合同条款/技术规格中规定提供所需的备件。16.保证16.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。16.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。16.3根据甲方按检验标准自己检验的结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。16.4如果乙方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。16.5除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为【】年，以本项目质保期自竣工验收合格之日(以颁发竣工证书所载日期为准)起计算。17.检验和测试17.1甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或测试甲方代表的身份通知乙方。17.2检验和/或测试可以在乙方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，甲方不应为此承担费用。17.3如果任何被检验和测试的货物不能满足规定的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求。17.4甲方在货物到达项目现场后对货物进行检验、测试，必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从来源国/地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。17.5在交货前，乙方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给甲方的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。17.6合同条款第17条的规定不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。18.索赔18.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第16条或合同的其他条款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。18.2在根据合同条款规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：18.2.1乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。18.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由权威部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。18.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同条款规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。18.3具体索赔程序见合同专用条款。如乙方未能在甲方提出索赔通知后【28】日内或甲方同意的更长时间内，按照合同条款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从当期应支付给乙方的货款或从乙方开具的履约担保中扣回索赔金额。19.变更指令19.1根据合同条款的规定，甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：19.1.1本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；19.1.2货物的数量；19.1.3乙方提供的伴随服务；19.1.4运输或包装的方法；19.1.5交货地点。19.2如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后30日内提出。19.3货物数量变更，如果变更部分按原合同单价不超过合同总价的10%时，变更部分执行原合同单价。20.乙方延迟交货20.1乙方应按照货物需求书和技术规格和要求中甲方规定的时间表交货和提供服务。20.2如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。20.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。21．违约赔偿21.1除合同第22条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。每延迟一天，乙方向甲方支付每天【30,000】元（不足一天按一天计）计收。如果逾期达到【10】个自然日，甲方有权解除合同，另行确定供应商，乙方须向甲方交纳合同总价【10】%的违约金。如逾期超过20天仍未通过政府部门验收（含环保验收）的，则甲方有权单方终止并解除合同，另行确定供应商，乙方须向甲方交纳合同总价【20】%的违约金22．不可抗力22.1若发生不可抗力事件直接影响本合同的履行或使本合同不能履行，遭受不可抗力事件的一方应在事件发生后（因不可抗力事件导致通讯中断的，则为恢复通讯之日后）48小时内通过电话或传真将事件的状况通知另一方，并应在事件发生后10天内向另一方提供事件的详情及证明其不能履行，需延期履行，或只能部分履行本合同的有效证明文件。任何一方对有关不可抗力证明文件或证明内容存在异议的，有权按本合同第24条的约定提起仲裁。22.2各方应按事件对履行本合同影响的程度，协商决定是否免除履行本合同的部分责任，或者延期履行本合同，或者采取各方均能接受的其他解决办法或补救措施。当不可抗力事件对本合同的影响消除后，遭受事件影响的一方应在不可抗力对本合同的影响消除后的48小时内采取积极措施，继续履行本合同。22.3因不可抗力事件影响导致无法实现合同目的的一方有权解除本合同。22.4根据不可抗力的影响，因不可抗力事件而不能履行本合同项下义务的任何一方可部分或者全部免除责任，但该方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。23．税费23.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。24．合同争议的解决24.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请湛江市仲裁院(湛江仲裁委员会)按照该院当时有效的仲裁规则在湛江市仲裁。仲裁裁决为终局，且对争议各方均有约束力；且仲裁费用由仲裁裁决中指定的一方承担。24.2在协商和仲裁期间，除争议事项以外，各方应继续不中断地履行本合同。25．违约解除合同25.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。25.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物，按合同第21条的规定可以解除合同的；25.2在甲方根据上述第25.1条的规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。26．破产终止合同26.1如果甲方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。27．转让27.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。28．合同修改28.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。29．通知29.1除非本合同另有规定，任何一方向相对方发出的通知或其他往来文件（以下统称为“通知”），应按照本合同载明的相对方的联系人和通讯地址，以当面呈送、快递方式进行送达。29.1.1采用当面呈送方式送达的，以当面呈送之日为送达日；29.1.2采用快递方式送达的，自快递发出之日起第3日即视为通知已送达，快递发出日期以快递公司的收件邮戳或以快递单上注明的寄件日期为准。如任何一方拒绝签收快递、他方代收、通讯地址发生变化未通知另一方、通讯地址错误或因其他不可归责于通知发出方原因，导致通知无法正常送达的，则视为通知已于快递公司收件之日起第三日送达。29.2本合同项下的联系人或通讯地址发生变更的，变更方应在变更之日起3日内书面通知相对方。相对方在收到有关变更通知之前根据变更前的通讯地址所发出的通知视为有效。30．计量单位30.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。31．适用法律31.1 本合同的生效、变更、终止及争议解决均适用中华人民共和国的法律法规（不含香港、澳门及台湾地区的法律法规）。32．履约担保32.1乙方应在合同签订后，按甲方的要求向【甲方】开具合同总价【5】%的履约保函（履约担保具体格式见附件）。32.2履约保函用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。32.3履约保函应使用本合同货币，按下述方式之一提交：⑴甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式，或其他甲方可接受的格式。⑵支票、汇票或现金。32.4履约保函在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。32.5乙方未能提交上述履约保证书或所提交的保函不符合甲方，甲方有权在付给乙方的款项内暂扣该前述保证金额，直至乙方提交经甲方批准的履约保证书。质量保证期结束后三十(30)天内，甲方将把履约保证金退还乙方。32.6履约保函为银行出具的保函，保函担保期内无法完工的，专业工程承包人应在保函有效期满前7天办理续保手续，并提交续保保函原件，有关费用已包含在合同价中，其费用由专业工程承包人承担。33．合同生效和其他33.1招标项目的合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章后开始生效。33.2本合同一式拾柒份，具有同等法律效力。甲方执拾叁份，乙方执肆份。34.价格调整34.1市场变化引起的费用的增加或减少⑴专业工程承包人应充分考虑本工程施工期间因材料或劳务市场价格波动等任何有可能引起施工成本增加的风险，并不得据此提出索赔；但本合同约定可调差情形除外。⑵除专用条款另有约定外，任何其他事项的价格上涨而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整。34.2法规变更的影响⑴合同签订后,因国家法律、法规、规章的改变对合同价格产生影响的,除合同专用条款约定外，合同价格不作调整。发包人和专业工程承包人应根据法律法规改变造成的实际影响，按照市工程造价管理机构发布的相应办法进行调整。⑵按前款情形对合同价格进行调整时，因专业工程承包人原因导致工期延误的，在本合同约定竣工日期之后，合同价格调增的不予调整，合同价格调减的予以调整。⑶因专业工程承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由专业工程承包人承担。⑷因法律变化引起的合同价格和工期调整，承发包双方无法达成一致的，按第20条［争议解决］处理。34.3合同价格调整方式⑴专业工程承包人本合同约定的合同价格调整情况发生后14天内，将调整原因、金额书面提交给监理人，监理人审核调整金额，并报发包人确认后作为追加(减)合同价格，与工程进度款同期支付。⑵当11.1款约定的合同价格调整情况持续进行时，专业工程承包人应阶段性向监理人书面提交调整合同价格报告，并在该情况终了后28天内，向监理人提交最终的调整合同价格报告，监理人审核和发包人确认程序与本条⑴款约定相同。⑶当专业工程承包人未按本条⑴、⑵款约定的时间内提出调整合同价格报告的，发包人可自行决定是否调整合同价格。发包人应在约定的合同价格调整情况发生后28天内将不调整合同价格的决定书面通知专业工程承包人；或将调整合同价格报告提交给专业工程承包人确认。专业工程承包人收到报告14天内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价格调整。⑷当约定的合同价格调整情况发生后，发包人和专业工程承包人均未在前款约定时间内提出调整合同价格意见，视为该调整情况的发生不涉及合同价格的调整。⑸上述合同价格调整有关文件的编制和审核均须经注册造价工程师签字盖章确认。经发包人和专业工程承包人确认调整的合同价格，作为追加(减)合同价款，应与工程进度款同期支付。34.4中标净下浮率中标净下浮率L=[1-(中标价-不可竞争费)/(招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争性费用包括绿色施工安全防护措施费、材料设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额等。本工程中标净下浮率应在专用条款中明确。

第二节合同专用条款重要提示：1．本合同专用条款是根据招标项目的具体情况对合同通用条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。2．合同专用条款的序号将与合同通用条款序号相对应。序号条款号现文要求11.1甲方：本合同甲方指华润置地（湛江)有限公司。21.1乙方：本合同乙方指________________________。31.1本工程项目管理人指。41.1监理工程师：发包人委托的本工程监理单位“”。51.1费用：是指现场之内或之外已发生或将要发生的全部开支，包括管理费和应合理分摊的全部支出、利润、税、费。61.1合同工期供货期：按甲方书面通知为准，交货周期为60个日历天或按照双方另行协商确认的周期（自通知之日起计算）。上述交货周期中应包括但不限于本合同的货物生产、运输、装卸、验收、交接等工作所需的时间。安装工期：按甲方书面通知为准，安装周期为45个日历天或按照双方另行协商确认的周期（自通知之日起计算）。上述安装周期包括但不限于安装、测验、验收、撤离现场、验收资料递交等所有工作所需的时间。74.3甲方完全享有乙方为本合同项下提供的产品、技术资料的使用权，并无需交纳特许使用费。85.1.3乙方应遵守一切有关的包装及检验证书的程序，确保货物能进入到货口岸及工地现场指定地点。95.1.4任何在运送途中受损的货物，都会被拒绝使用，乙方须自费替换受损之货物。上述之拒绝，将不被接纳为不能依期交货的原因。105.3乙方应根据工程现场实际情况确定包装箱尺寸，确保运输畅通。并对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排，与总专业工程承包人协调根据现场的实际情况提出切实可靠的运送方案。115.4需要特殊处理的货物，乙方应在包装前就包装方式和处理方式向甲方说明原因、提出建议并与甲方协商。127.3乙方应事先考虑到工地现场的仓储情况，提前与甲方共同商议仓储位置等情况，不得影响其它工程的进展。138.3货物运抵现场时由甲方统一组织安排，根据前述规范和标准及供货计划，由【□甲方、□监理工程师】会同□乙方到现场对货物进行检查验收，检查与合同的一致性，清点货物箱数及箱内货物情况，发现问题时（如货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，或者乙方提供的相关文件资料不齐全），须保存现场或拍照，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方须按照甲方要求收回或补齐，乙方实际交货时间以乙方最终补齐货物时间为准，乙方应负责在本合同约定的交货期内予以更换并负担由此产生的一切费用和损失。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据；乙方产品通过交货验收并不是免除乙方对产品质量应承担的责任。148.4乙方负责运输过程中的装卸、开箱及搬运、按甲方指定地点存放等工作，并承担相关费用（已包含在合同价款内，无须另付）。乙方应确保送货车辆进入工地时避免遗洒、扬尘、噪音过大、随意丢弃包装物料及废物。甲方不保证交货地点出入口位置与乙方踏勘工地时一致，乙方应当在交货前先行确定交货出入口地点，因此可能增加的费用已包含在合同总价款内。158.5设备到货时应至少提供以下文件：（1）发货单或装箱清单（分箱列明）；（2）设备及元器件合格证、出厂试验报告；（3）其它必须的质量证明文件，如检测报告、原产地证明等；（4）设备安装、使用说明书，操作、维修保养手册；（5）有关电气图纸；（6）以上文件共三份，一份随设备一起发送，两份直接提供给甲方。整件或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地（商会）证明及装箱单、商检证明、海关提单、海关报关单、海关完税证明、进口关税证明等。进口产品的外文资料须提供经公证处公证的中文翻译资料（加盖乙方公章）。乙方所提供的技术资料必须符合湛江市城建档案馆的有关规定，若不符合，乙方应协助予以修正/完善/补充。1610.2合同总价相关说明：合同总价已经包括并不限于以下的内容：10.2.1对机房进行整体设计，包括发电机环保工程、机房内布置、机械进排风系统、燃油输送系统、接地系统等。10.2.2乙方须负责(包括但不限于)交付验收前所必须的所有保险。10.2.3乙方所提供的所有设施与“货物”的设计及安装方案等牵涉到建筑部分配合的，须以所提供的建筑图纸为依据。一切与此相关的配合与设计费用均视作已包括在其它有价款的项目的单价或价款内，（乙方）不得另索费用。1710.310.3.1无论何种原因，综合单价均不再因人工、材料、货物、临时措施、货币兑换率的波动（上浮或下浮）及/或其他现行法律或条例的改变而调整。10.3.2乙方须自行负责到现场测量放线，并根据实际情况自行设计加工及安装所需的相关图纸，货物的制作、运输、装卸、现场安装及检测、验收过程中的所引起的所有费用已包含于发电机组采购及安装的综合单价中。1812.3乙方应在甲方要求时向其出示证书(包括保险单)证明自己已经购买了有关保险。1914.4乙方负责供油系统深化设计、发电机房内环保降噪工程深化设计。2016.1乙方应保证货物是全新的、近期生产的、未使用过的，并且是采用优质材料及先进工艺所制造的，有明显的标识，必须符合中华人民共和国及货物制造商的有关的规范、标准，以及必须达到甲方要求的标准。以上两者以标准较高者为先。2116.5货物质量保修期详见补充条款的约定。2216.6乙方应保证设备符合规定的寿命要求，对明显不符合寿命要求的部件乙方应随时更换和负进一步责任，同时乙方保证设备在正常的寿命周期内，在正常使用维护条件下，不会因为任何潜在缺陷发生安全事故。若由于设备的潜在缺陷而导致安全事故，所有因此造成的损失和进一步的责任应由乙方负责。2316.7乙方应保证本合同项下支付的款项专用于本合同有关的项目。2417.8除合同文件所附规范书内已有规定的试验外，甲方也可发出指示，要求乙方对任何货物（不论已安装与否）进行附加试验，而有关费用（包括事后修补费用）由甲方承担。只有当该检查或试验证明有关的货物是不符合本购销承包合同的规定时，那么有关费用（包括事后修补费用及对其他工程引致的修改费）由乙方承担。2518.3甲方索赔程序乙方未能按合同约定履行义务、发生错误以及应由乙方承担责任的其他情况，给甲方造成损失的，甲方应按下列程序向乙方提出索赔:（1）索赔的事件发生后28天内，向乙方提出书面索赔意向通知；（2）在提出书面索赔意向通知后28天内，向乙方提出赔偿损失的赔偿报告及有关资料；（3）乙方在收到甲方提交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据；（4）乙方在收到甲方提交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对甲方提出进一步要求，视为该项索赔已被认可。2618.5甲方和乙方双方中，当一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有其要求索赔的事件发生时的有效证据和索赔费用的计算依据。提出索赔的一方在其要求索赔的事件发生时，应保存好当时记录，以便证明其所提出的索赔，并应允许另一方查阅全部记录。2718.7甲方索赔的支付乙方对甲方提交的索赔报告和有关资料进行核实，与甲方协商达成一致意见后，甲方直接将确定的赔偿费用在签发给乙方的当期支付证书载明的款项中予以扣除；协商不一致的，甲方可以单方面向出具履约保函的金融机构主张付款。2819变更19.1变更是指本合同执行期间，经甲方审批确认后由监理工程师发出变更指令的情形。除得到前述经甲方审批确认后由监理工程师发出的变更指令外，乙方不能擅自作出变更。变更的情形具体包括但不限于：19.1.1设备数量的变化。19.1.2设备技术指标的变化。19.1.3其他情形。19.2变更的审批按照甲方要求的程序办理。19.3变更计价原则19.3.1在本合同文件中有适用于变更的价款时，应采用该价款。19.3.2在本合同文件中有类似于变更的价款时，则可参照本合同类似价款确定变更的价款。19.3.3在本合同文件中无类似变更价款可供参考，则由双方按市场价协商确定。19.3.4变更价款的确定最终以建设单位指定第三方审核单位审定价为准。2920.3乙方不能按时供货，应当于不迟于合同约定的供货日期前15天，以书面形式向甲方提出延期供货的申请，并向甲方说明不能按时交货的理由及预期延误的时间，经甲方同意后供货工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期供货申请的，供货工期不予顺延。3021如发生下列情况，视为乙方违反本合同有关规定，乙方应按下述规定向甲方承担违约责任。21.1迟延交货及完工：若乙方未按照规定的期限及时间内交货及完成本采购项目，甲方将保留向其索赔因此等违约造成本项目一切额外损失的权利。在乙方承担违约责任的前提下，甲方有权决定合同履行期限的具体延长时间：21.1.1每延迟一天，乙方向甲方支付每天【30,000】元（不足一天按一天计）。21.1.2如逾期超过10天仍未交付合格的产品到施工现场，则甲方有权单方终止并解除合同，另行确定供应商，乙方须向甲方交纳合同总价【10】%的违约金。21.1.3乙方未按甲方要求及时提供安装服务或通过政府部门验收的（含环保验收），造成甲方项目工期延误，每延迟一天，乙方向甲方支付每天【30,000】元（不足一天按一天计）作为违约金。21.1.4如逾期超过20天仍未通过政府部门验收（含环保验收）的，则甲方有权单方终止并解除合同，另行确定供应商，乙方须向甲方交纳合同总价【20】%的违约金。21.2货物不符：21.2.1如乙方所提供的货物在（包括但不限于）数量、质量、规格、技术标准及原产地等方面不符合本合同的规定，或与合同文件的数量/内容不符，乙方应在自收到甲方书面通知之日起采用最快的运输方式并自负一切费用及风险，补足数量不足的部分或更换质量、规格、技术标准及原产地等方面不符合本合同规定的部分，且合同履行期限不予以顺延。21.2.2如乙方所提供的货物经更换后仍不能达到本合同有关规定的要求，甲方有权采取下列方式之一进行处理：对货物作报废处理退回给乙方，同时乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失；接受乙方的货物，但乙方应将合同价格降低至双方均认可的价格。21.2.3若因乙方的货物及安装质量原因造成的人身伤害或财产损失，由乙方负责。21.2.4在乙方对质量及标准不符合的货物予以补足更换完毕并达到本合同有关规定的要求之前，视为乙方迟延交货。乙方还应承担合同专用条款第21.1条所规定的违约责任。21.2.5如甲方与乙方双方对材料供应是否符合本合同有关规定的看法不一致，以甲方委托中华人民共和国境内具有法定资质的检测机构确定的为准。检测费由乙方先行垫付，若货物质量符合要求的，则由甲方最终承担检测费用，若质量不符合要求的，则由乙方承担。21.3技术要求不符：乙方所提供的货物及安装工作在检测后不能达到图纸及合同件规定的技术要求，乙方须承担由此给甲方造成的一切经济损失。21.4合同执行期间，若因乙方技术人员错误，造成工程返工、报废，乙方立即无偿更换和修理。如需更换，乙方负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属乙方责任之日起的二个月内，对于在二个月内不可能修理或更换的货物，可经甲方特殊允许另行商定期限。乙方可委托甲方认可的第三方在现场进行损坏设备的修理，其质量和所有费用由乙方负责。21.5本项目质量整体目标：鲁班奖；本项目安全施工目标：不发生人身死亡事故(零死亡率)，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故，不发生重大垮(坍)塌事故。因乙方设备本身质量、安全问题导致本项目达不到合同约定的质量目标（建筑工程鲁班奖）的，乙方须向甲方支付违约金10万元。21.6质量保证期：21.6.1除另有约定外，乙方未按合同（含招标文件）要求提供维修保养服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价【1】%的保修金作为违约金，同时要求乙方立即整改，质量保修期相应顺延。如乙方在14天内仍未整改，甲方有权扣除【3】%的保修金，并另行委托售后服务单位，因此发生的维修费用超过保修金的，由乙方承担。21.6.2当设备出现故障时，保养人员未能按合同规定的时间内到达现场，每发生一次，甲方有权要求乙方向甲方支付【500】元/次的违约金。21.7本项目虽通过验收，但此后发现乙方交付的设备仍存在质量缺陷的（该质量缺陷指对货物的安全使用带来隐患的缺陷，属正常质量保修的问题除外），乙方必须在甲方规定的期限内采取一切必要的措施加以返修整改，使其满足合同约定的质量要求，所发生的费用和对甲方及第三人造成的全部损失均由乙方承担，乙方还应向甲方支付该台设备结算价款【20】%的违约金，该台设备质量保修期在原质保期限上相应延长【2】年。如返修后设备仍无法达到合同约定的质量要求，乙方应在【10】日内向甲方提供符合合同约定的质量要求的设备，同时承担返修及更换设备过程中发生的所有费用及对买方甲方及第三人造成的全部损失，乙方还应向甲方支付该台设备结算价款【20】%的违约金，该台设备质量保修期自验收合格之日起算，保修期按《合同协议书》的约定执行。21.8因乙方原因导致甲方被第三方索赔或甲方向第三方承担违约责任的，甲方因此而支付的索赔款及违约金、赔偿金均由乙方全额赔偿。3132.1乙方应在收到甲方发出的中标通知书后7日内向甲方提供履约担保，担保方式为银行出具的履约保函（格式详见附件），担保金额为中标价的【5】%。3232.5履约担保在设备全部安装完成并经调试合格获得政府相关验收合格证书并提交申请后28日内退还（无息）；履约保函按双方约定在保函有效期满自动解除，如验收时间超过保函有效期限乙方应无条件延长保函有效期。

第三节合同补充条款34.合同执行计划34.1乙方应根据合同规定的工期计划实施，并接受甲方对之检查、督导和管理。34.2甲方在书面确认的发货日期的20天前通知乙方延期交货，乙方不得收取因此增加的仓储等费用。34.3乙方须在合同签订后7日内根据总包单位的总进度计划，向监理、甲方、监理工程师及总承包单位提交符合工程实际情况的施工组织设计、安全措施、工程进度计划表。经甲方批准的时间计划表将作为考量乙方是否延误工期的依据。甲方有权根据实际工程需要对设备供货时间作相应调整，乙方应配合甲方调整相应的执行计划，且不得向甲方索要额外的费用。34.4因乙方供货计划的不准确性导致设备提前到达或延误到达工地的责任由乙方自己承担。若设备按照甲方要求的到货日期到达而现场发生重大变更或事故导致停工，使得不具备安装条件，乙方应负责找安全的地方自行存放设备，且必须保证此期间设备的完好无损。35.设备监造35.1甲方提出在任何时间检查设备的生产车间、仓储地点，监督生产过程的，乙方应当予以安排。35.2制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方须提前通知甲方。35.3甲方参与工厂生产的监造和工厂检验并不由此而解除乙方执行合同所承担的任何责任，也不作为甲方的最终验收依据。35.4乙方应负责接待、安排甲方人员参加设备生产厂家国内监造的各项事务。参加监造的甲方人员定为10人，分2批次，每次时间5天。同时，乙方应负责接待、安排甲方人员参加发动机原产地的国外监造，参加监造的甲方人员定为7人，每次时间10天。乙方负责提供甲方人员的往返机票、食宿及当地市内交通费用，并负责联系制造厂、安排行程及办理相关手续等，上述费用已含在合同价款内。36.更换及退货对于出现下述情况（包括但不限于），甲方可要求更换或退货，所有费用由乙方负责：36.1加工外观尺寸未能满足要求；36.2品质未能满足验收标准；36.3未能按批准的运输包装方案装运，并导致货物受损的；36.4乙方方面相关技术人员未能随货物至现场进行现场技术交底的；36.5产品未达到第39.4条约定的最终验收合格的条件。37.界面划分37.1与总专业工程承包人的界面划分（1）总专业工程承包人负责按发包人、设计、监理确认的电梯安装深化设计图纸要求，提供电梯安装所需的井道及机房，其中垂直电梯井道的垂直准确度须控制在30mm内，井道内壁要求持续平整。（2）总专业工程承包人负责按深化设计要求，为电梯楼层门框提供准确的预留洞口。（3）总专业工程承包人负责预留按钮盒、到站灯和楼层显示器的安装孔。（4）总专业工程承包人负责按照图纸、变更(包括竣工验收前所有电梯变更)预埋、预留电梯安装所需的洞、孔等。少、缺、漏、偏位的孔洞均由总专业工程承包人负责及时修补。（5）总专业工程承包人负责提供每层电梯厅最终建筑完成面1.0米标高线。（6）电梯机房移交前总专业工程承包人须完成机房墙面、天花、地面的找平抹灰等工作；同时总专业工程承包人须安装正式防火门，未安装防火门前须由总专业工程承包人安装临时门。（7）总专业工程承包人按照设计要求对电梯基坑做防排水处理。（8）总专业工程承包人负责在电梯机房或者无机房井道顶部预留曳引机安装所需吊重环或吊钩，吊重环或吊钩的位置、数量、受力要求须满足设计要求，吊重环或吊钩须进行吊重测试并制作永久安全吊重告示。（9）总专业工程承包人负责按电梯安装要求在机房底板结构上为曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、随行电缆、井道照明、泄压孔等预留孔洞，其中泄压孔要求采用具备一定承重能力的固定金属格栅覆盖。（10）总专业工程承包人负责正式层门和召唤、显示、到站灯、消防开关底盒、控制柜和电梯相关的收口收边封堵，须符合建筑防火规范要求。（11）总专业工程承包人负责有（无）电梯机房曳引主机承重基座、承重钢梁基座、底坑缓冲器基座、导轨支座混凝土的浇筑塞缝、收边、找平工作。专业工程承包人负责无机房井道顶部的吊重钢梁安装，由总专业工程承包人负责预留洞收边收口。（12）总专业工程承包人负责在电梯井道移交前每层预留门洞砌筑不低于150mm的挡水坎，并维护确保竣工验收前水不能因挡水坎不完整注入井道，否则承担全部责任。（13）总专业工程承包人负责电梯验收时，机房内和机房门口、通道所需的相关护栏、爬架、爬梯。（14）电梯井道移交给电梯安装专业工程承包人之前，总专业工程承包人负责安装符合安全要求的电梯楼层门洞临时防护装置。（15）总专业工程承包人负责电梯机房内的装修及安装门、窗、百叶。（16）总专业工程承包人承担电梯施工期间电梯底坑、与电梯底坑相关集水井正式的降排水工作，确保电梯安装进度不受影响。（17）电梯专业工程承包人须配合总专业工程承包人完成项目的消防验收工作。（18）在电梯用做临时电梯期间，电梯专业工程承包人协助总专业工程承包人制定电梯运输管理规定，建立电梯管理制度，并根据施工进度适时优化提高竖向运输效率。(19)电梯专业工程承包人必须及时提供全部有关的资料及图纸，交其他相关承包商作专业施工配合所用，并在现场负责核对保证全部工程满足要求。如有需要其他专业工程承包人负责的额外工程，应在投标文件提出并获得发包人有效响应，否则将由专业工程承包人自行负责。37.2与总承包机电的工程界面(1)机电工程专业工程承包人应为电梯机房提供并安装足够容量的三相、五线、380/220V、50Hz交流电源电缆，并负责供应、安装及接驳电源至电梯机房专用动力及照明配电箱，完成电梯机房内通风、空调设备的供应、安装及接驳。而电梯专业工程承包人应在中标后立即提供设备之发热量及特殊之通风要求。(2)在正式电源接通前，电梯专业工程承包人负责电梯调试、验收及临时运行要求的配电箱和相匹配的电缆，电梯专业工程承包人负责电梯调试电源的接入，机电专业工程承包人负责提供满足电梯调试的电源接入点。(3)机电工程专业工程承包人为无机房电梯提供并安装足够容量的三相、五线、380/220V、50Hz交流电源电缆，从电梯专用配电箱敷设至电梯专业工程承包人提供的位于井道顶部的控制柜并预留2m，由电梯专业工程承包人负责接驳。(4)机电工程专业工程承包人完成电梯机房内照明、开关插座的供应、安装及接驳。电梯井道内照明及电梯动力电源自配电箱开关出线起由电梯专业工程承包人负责。(5)无机房电梯井道有强制通风散热要求的，电梯专业工程承包人须在中标后立即提供满足电梯验收规范的解决方案，供发包人审定后交由机电工程专业工程承包人实施。(6)机电工程专业工程承包人预留防雷接地装置于井道内，由电梯专业工程承包人完成有关接地系统。(7)机电工程专业工程承包人安装有机房电梯机房内所有接地系统，电梯工程专业工程承包人完成相关设备接地连接。(8)电梯轿厢的空调由电梯专业工程承包人自行安装和调试。(9)电梯专业工程承包人应配合机电工程专业工程承包人完成有关机电系统的调试及试运行工作。37.3与智能化专业工程承包人的工程界面(1)智能化专业工程承包人提供消防控制中心至电梯机房或无机房电梯井道顶部的线槽、线缆，预留足够的长度供电梯专业工程承包人接驳。(2)电梯专业工程承包人须预留至少四芯随梯光纤从电梯轿厢至机房或无机房电梯井道顶部，以满足智能化专业工程承包人的信息发布系统、视频监控系统的通讯要求。所预留的光纤须采用电梯随梯专用电缆，具有弯曲能力好、抗拉力强、屏蔽性能好的特点。若提供之电缆在使用时出现折断、抗干扰能力弱的现象，专业工程承包人应无条件更换满足使用要求的线缆。(3)电梯专业工程承包人须提供客用电梯轿厢内液晶屏的HDMI、AV或分量接入电缆至轿厢顶部，接入到智能化专业工程承包人提供的信息发布终端设备上，并配合智能化工程专业工程承包人完成在电梯轿厢内液晶屏上分屏显示信息发布系统传送有声视频信号的调试。(4)智能化专业工程承包人负责安装并调试轿厢内高清数字摄像头。电梯专业工程承包人根据摄像头安装要求，负责轿顶开孔。(5)电梯专业工程承包人提供梯控系统读卡器接口电缆至门禁处指定位置，读卡器及门禁由智能化专业工程承包人提供，电梯专业工程承包人安装、调试，并配合智能化专业工程承包人完成项目门禁系统调试。37.4与消防专业工程承包人的工程界面(1)电梯专业工程承包人在电梯机房、井道顶部或电梯基站提供消防迫降接口，供消防专业工程承包人接入消防联动迫降指令，并能将迫降完成信号反馈给火灾报警系统。(2)穿梭电梯兼具消防疏散功能，电梯专业工程承包人须在消防火灾报警状态下关闭穿梭电梯在空中大堂楼层的停靠，启动避难楼层的停靠以实现消防疏散功能。(3)电梯专业工程承包人应配合消防专业工程承包人完成项目的消防验收工作。37.5与精装修专业工程承包人的工程界面(1)除发包人指明另有装修要求的电梯外，所有电梯厅门和轿门、轿厢内装修由电梯专业工程承包人完成。(2)所有电梯的召唤按钮、层显、到站灯收口由精装修工程专业工程承包人完成，所有电梯召唤按钮、层显、到站灯安装、接线（包括多次接线）、调试工作由电梯专业工程承包人完成，费用含在投标报价内。(3)电梯专业工程承包人应配合精装修专业工程承包人工作不受影响。精装修专业工程承包人提供精装区域中线和建筑完成面标高线。38.安装38.1乙方须按设备要求进行安装、调试等工作，乙方应在安装期间须安排专业工程师到现场协助本工程的设备安装，该专业工程师由专业工程承包人自己的安装队伍（必须在湛江市持有电梯施工安装资质）来完成。如必须委托其它人安装或合作安装，均属专业工程承包人行为，必须在投标书中作详细说明，而专业工程承包人应是第一责任人，由此发生的所有费用，包括食宿及旅费均由乙方承担。38.2乙方配合项目总体工期及本合同要求进行施工。38.3在施工过程中注意对半成品及成品的保护。38.4安装费用须包括为满足国家规范、本合同要求所需的一切辅材及人工。38.5合同签订后7天内，乙方应负责完成深化设计工作（包括取得设计院设计师审核确认），并满足相关政府部门的审图意见，乙方应负责提供：38.5.1设备的技术参数表（含设备的外形尺寸、总重等），并根据本项目机房的实际情况，复核投标设备的尺寸、重量等相关参数。38.5.2机房与土建相关的图纸资料，如预埋件、基础图等。38.5.3电气原理图，如典型逻辑图、框图及接线图等。38.5.4各配套设备设施由乙方作具体布置，包括通风、配电、环保、供油等。乙方应根据国家有关的规范及机组自身的要求，提供相应的配套设计图纸。38.5.5机房内装设计。38.5.6拟采用材料的详细清单。38.6合同签订后及时向总专业工程承包人和甲方提供相关预埋资料，包括但不限于本发电机设备及机房环保工程设计、供应、安装所需的一切土建工程配合之要求；有关梁和架构上的荷载资料；开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料；其他一切相关资料。38.7安装过程中应现场配合高低压的调试及验收，并与智能化工程承包单位配合做好楼控系统的设计深化、安装及调试工作。39.调试、试运行和最终验收调试、试运行：是由专业工程承包人的专职工程师主持完成。每台电梯开始调试时应通知发包人人员参加。每台电梯都应填写调试记录卡，一式二份，一份交发包人。(1)专业工程承包人应无条件配合发包人对建筑设备的联合调试工作。(2)与垂直电梯有关的联合调试工作主要有：（a）与供电系统的接口；（b）与火灾报警系统的接口；（c）与智能化系统的接口。验收：(1)项目完成设备联调后，在当地政府机构对垂直电梯在投入使用前的检验前，由专业工程承包人组织发包人、总专业工程承包人和监理人、物业管理人参加，对电梯进行初验。(2)验收前每台电梯都应进行不少于72小时的连续运行，确认状态正常。(3)检验按“电梯工程施工质量验收规范-GB50310-2002”的要求进行，专业工程承包人配合操作。对于验收不合格的，专业工程承包人应无条件整改并复验。(4)项目初验验收合格后，专业工程承包人负责向当地政府机构申请检测。(5)对不能一次通过检验的电梯，专业工程承包人应在作整改后，再次申请当地政府机构检验并负责复检费用，直到验收合格并取得电梯使用证。(6)政府机构检测合格后，在设备移交前，由专业工程承包人按发包人要求提供竣工资料，一式五份，内容包括：（a）工程报验单；（b）专用工具移交清单；（c）湛江地区电梯安装（改造）申报表；（d）湛江市垂直电梯检验报告书（e）湛江市电梯使用证；（f）竣工证书；（g）每台电梯的安装质量记录；（h）每台电梯的调试报告；（i）每台电梯的竣工验收报告；（j）每台电梯的开箱检查记录；（k）每台电梯原产地证明等相关文件；（l）竣工图纸；（安装图册等）；（m）维护使用手册；（n）安装验收标准；（o）安装工程总结。(7)在设备移交时，一并提交一式八份设备移交清单。(8)在设备移交前，专业工程承包人应有专人对已安装完成的电梯进行保护和保养，已装设备应做好成品保护（提供完整成品保护方案，相关材料须符合现场安全防火要求，投标报价中包含此部分实施费用），并应定