钢结构劳务分包施工合同范本

正文字体大小：大中小*****钢构造安装工程劳务分包协议目

录

第一条工程概况及承包工作内容.2

第二条作业人员.2

第三条协议工期.2

第四条协议价款.2

第五条协议价款的结算和支付.3

第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理.3

第七条工程质量、验收与保修.4

第八条工期延误.4

第九条文明施工.4

第十条材料机具供应.4

第十一条发包人的权利及义务.5

第十二条承包人的权利和义务.5

第十三条违约责任.6

第十四条协议争议的处理.6

第十五条协议的生效与终止.7

第十六条.7

第十七条.7

发包人及承包人于11月15日盖章/签订：.7

钢构造安装工程劳务分包协议编号：_发

包

人：承

包

人：分包工程名称：施工地址：根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵照平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，签订本协议。第一条工程概况及承包工作内容1.

工程名称：钢构造安装工程2.

工程概况：钢构造安装3.

分包工作内容：本工程钢构造构建的制作、安装范围包括：序号项目123456789101112根据图纸提量和材料申报现场管理技术人员确实定并报批施工现场测量与放线及纠偏预埋件的埋设与校准轴线复核与调整及后置埋件补充所用材料的清卸垂直运送与入库钢构建的除锈制作安装刷防锈漆提供施工人员的操作证及保险证明施工人员的安全教育及设施的配置现场所用构建的管理及现场卫生清洁领用材料时必须打领单现场增量的及时签证退场时现场构建的清理及结算4.

质保期（质保期详见本协议第五条第2.4款之规定）内的免费售后服务。第二条作业人员承包人根据工程需要必须向发包人提供满足工程进度需要的作业人员，并提供对应的上岗资质证书及证明。第三条协议工期进场日期：竣工日期：：。

：。工

期：绝对工期天（日历天）。

工期的核算最终以发包人规定的时间为准。第四条协议价款1.

协议单价：人民币元/吨。2.

对协议价款内容的明确：此单价含氧气乙炔费，开发票税金、房租、生活用品及生活水电费，所有工器具设备等费用。第五条协议价款的结算和支付1.

协议价款的结算。1.1

结算和支付资料：1.1.1

有效的月度工作量结算资料与工人工资表。1.1.2

书面洽商变更及现场签认资料等。1.1.3

应由承包人承担，但由发包人代交的一切费用单据。1.2

协议价款的结算：1.２.1

发包人于钢构造施工正式开始15后来，向承包人支付不不小于人民币贰万元（小写：0.00元）的预付款。1.２.2

发包人应于每月25日对承包人完毕的工程量予以核算、确认并共同履行书面结算手续。1.２.3

工程交工并验收合格后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后28日内进行核算，予以确认并办理分包工程结算手续。工作量按净吨位据实结算。2.

协议价款的支付2.1

每月按经发包人施工代表确认的上月完毕工程量的60%金额支付；2.2

钢构造安装完毕，经监理单位、总承包单位验收合格后支付至所竣工程量的80%；2.3

整体钢构造及等工程经建设单位、设计单位、监理单位、总承包单位四方验收合格后支付至所竣工程量的95%；2.4

本分包工程保修期起算日期：各楼钢构造安装工程竣工，经监理单位、总承包单位验收合格之日为准；本分包工程保修期终止日期：发包人办理的整体工程竣工验收单日期。保修期满并办理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款（若有）后，一次性付清所余余款。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1.

安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实行的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全原则组织施工。2、承包人必须按照现场施工条件和专业施工工序提供对应的专题安全施工方案如该方案波及详细的安全措施费用如：满堂架，安全篼网等，则由双方根据协议来确定由那方来支付该费用。3.

重大伤亡及其他安全事故处理：3.1

发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采用紧急措施防止事态扩大并全力组织急救伤者，保护事故现场，如因急救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。3.2

按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担对应的责任。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。4.

对本工程的安全生产原则，双方约定如下：详见双方签订的《安全生产协议书》及《进场施工安全技术交底》。第七条工程质量、验收与保修1.

工程质量应到达设计图纸规定及约定原则和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、原则之间有差异或不一致，承包人应在获得发包人书面承认后，以质量规定较高者为施工根据。2.

承包人必须按照国家规定的质量检查原则、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，获得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因导致窝工的，由发包人予以经济赔偿，因承包人原因导致窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。3.

分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检查原则及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验罢手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合协议规定，工程交工。4.

对本工程的质量原则，双方约定如下：符合设计图纸及《钢构造工程施工质量验收规范》（GB50205-）规定，保证四方验收通过。第八条工期延误和务工费用的记取1.

对于如下原因导致竣工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期对应顺延。1.1

因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任导致的爆炸、火灾等不可抗力；1.2

以发包方规定发出的书面告知，规定承包方必须到场的时间和作业人员为准，期间由于发包方的原因，导致承包方人员到场后无法实行工作，合计到达3日时发包方应承担承包方所在工作现场的生活费用，按照规定计价70.00元/日计算，（注：生活费30.00元/日，住宿费40元/日）。1.3发包人同意工期顺延的其他状况。2.

承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面汇报，发包人应于7日内就延长竣工日期和赔偿经济损失予以书面答复。承包人逾期未提出书面汇报的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。3.

非因上述原因导致未按协议工期（包括协议约定可顺延的工期）交工的，双方约定：承包人应根据现场状况，及时积极采用增派施工作业人员等赶工措施，保证总体工期保质保量准时完毕。第九条文明施工1.

发包人、承包人应严格执行市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。2.

发包人应向承包人提供符合原则的施工条件，食宿双方约定由承包人自行处理。3.

对本工程的文明施工原则，双方约定如下：到达市、区建委，建设单位，总承包单位对现场文明施工的管理规定。4.在施工过程中承包方要切实贯彻和实行好现场安全文明施工规定，按照规范对的做好安全防护和文明施工，在施工现场不抽烟，不酒后上岗，不随地大小便，在每天上下班后认真清理和规整现场，以到达整洁划一。第十条材料机具供应1.

本工程由发包人提供的机械设备为：二级配电箱、表箱及配套的主电缆。承包人自备的工具为：三级配电箱、电缆、电焊机及一切施工用品等。双方确认防护用品由承包人承担。2.

由承包人自备的工具须其自行带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用品由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。3.

承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。4.

对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：4.1

承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作，按实领用，领用材料要如实填写领料单，退场时附退料清单，否则按未退料处理，对现场无合法理由，超过原则领用的材料由承包人负责全额赔偿。4.2

发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后，承包人要负责所领材料的保管工作，假如因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏，承包人要全额赔偿。假如发现承包人偷卖发包人的材料，一经查实发包人将对承包人处以每次5万元以上的罚款，并将当事人送公安机关处理，发包人视状况严重程度决定与否终止施工协议。第十一条发包人的权利及义务1.

负责提供场地、道路、水电等具有施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2.

负责于__年月_日提供施工图纸壹套，提供必要技术资料。3.

负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。4.

负责处理施工中存在或发生的技术问题。5、发包方负责组织每日的晚8:00的工作例会，并就每日的现场工作状况进行总结归纳，提出下一工作日整改意见，并记录在案。6、发包方应积极配合承包方在安全，进度，质量，环境保护方面所提出的规定，并负责监督承包方实行执行。7.

负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。8.

负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发既有违反协议约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。9.

负责组织工程的验收工作。10.

本工程发包人施工代表为__，负责平常施工的管理、协调工作。发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日告知承包人。第十二条承包人的权利和义务1.

承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2.

承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本协议附件。并同步附上作业人员所买人生意外保险凭证，每人一份，和特殊作业操作证。如因没有对应操作证私自操作，导致重大安全质量事故的，全权由承包人承担由此导致的后果。3.

在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更立案人员，人员变动率不不小于10%，服从发包人的统筹安排，统一调动。4、承包人指派指定的现场负责人参与每日晚8:00的工作例会，如因拒不参与导致自己专业在施工中出现和其他专业相冲突或导致施工工序脱节等现象，承包人自行处理，并承担对应责任。5、工作例会就是要处理每日施工现场出现的问题，提出下一工作日的工作目的和任务，如承包人确实有事来不了，必须向发包人项目经理部领导请假，并得到书面批复，同步要指派另一能代表承包人指定的负责人的人作为代表参与会议。6.

当发包人因故不能保证持续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面告知，并办理变更手续。7.

承包人必须严格遵守《钢构造工程施工质量验收规范》（GB50205-），按施工图纸及阐明做好承包工作内容的施工，如有合理化提议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱惜使用发包人提供的机械设备及其工具。8.

承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及防止煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关状况和资料。9.

承包人确认（身份证号：）为派驻工地的负责人，负责平常施工的管理、协调工作。10.

承包人负责现场施工过程中垂直运送及钢构造吊装的协调。11.

承包人自费处理施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用品、生活用水用电等。12.

施工过程中，承包人运用既有脚手架施工。如脚手架或现场条件不能满足安全、质量规定期，承包人应提前报发包人协调处理，在未处理此前有权停止施工，不得野蛮操作和违章施工。第十三条违约责任1.

发包人违约责任1.1.

由于发包人施工人员指挥错误导致的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。2.

承包人违约责任2.1

因承包人原因导致发包人工期延误或工程质量严重不符合规定期，发包人有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完毕，其费用由发包人跟后续的施工队伍约定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜到达书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。2.2

承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权规定承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面告知承包人，直至终止协议。2.3

因承包人责任导致质量事故和延误工期，其工料损失一概由承包人承担。2.4

承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工规定安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。第十四条协议争议的处理在履行协议过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定如下方式处理争议1.

向仲裁委员会申请仲裁。2.

向施工地点所在区人民法院起诉。第十五条协议的生效与终止本协议经双措施定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本协议在完毕分包工作内容、结清工程决算尾款后，即自然终止。第十六条本协议正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。第十七条本协议未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本协议之外签订的协议等，内容与本协议相抵触者无效。

发包人及承包人于年月日盖章/签订：

发包人（盖章）：有限企业

法定代表人（或代理人）：

承包人：钢构造安队（劳务有限企业）盖章：

代表人签订：

代表人姓名：

代表人职位：

代表人身份证号码：

材料入库单工程名称：