工程地质勘察规定合同

文案大全文案大全GF—2000~0203建设工程勘探合同〔一〕［岩土工程勘探、水文地质勘探〔含凿井〕工程丈量、工程物探］工程名称：工程地址：合同编号：勘探证书等级：甲级〔由勘探人填写〕发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局#工程地质勘察规定合同（完整）发包人：勘探人：发包人拜托勘探人担当：岩土工程勘探工作。依据？中华人民共和国合同法?及国家相关法例规定，联合本工程的详细状况，为明确责任，协作配合，保证工程勘探质量，经发包人、勘探人磋商一致，签署本合同，共同恪守。第一条：工程概略工程名称：工程建设地址：工程规模、特点：工程勘探任务拜托文号、日期：工程勘探任务〔内容〕与技术要求：执行国家现行相关标准，承接方式：包干勘探工作量：第二条发包人应实时向勘探人供给以下文件资料，并对其正确性、靠谱性负责。供给本工程赞同文件〔复印件〕，以及用地〔附红线范围〕、施工、勘察允许等批件〔复印件〕。

供给工程勘探任务拜托书、技术要乞降工作范围的地形图、建筑总平面部署图。供给勘探工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。供给勘探工作范围地下已有埋藏物的资料〔如电力、电讯电缆、各样管道、人防设备、洞室等〕及详细地点散布图。发包人不可以供给上述资料，由勘探人采集的，发包人需向勘探人支付相应花费。第三条勘探人向发包人提交勘探成就资料并对其质量负责。勘探人负责向发包人提交勘探成就资料肆份，发包人要求增添的份数另行收费。第四条动工及提交勘探成就资料的时间和采集标准及付费方式动工及提交勘探成就资料时间4.1.1本工程的勘探工作定于4.1.1本工程的勘探工作定于年月日动工，—年_月_日提交勘探成就资料，因为发包人或勘探人的原由未能按期动工或提交成就资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘探工作有效限期以发包人下达的动工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况〔设计更改、工作量变化、不行抗力影响以及非勘探人原因造成的停、窝工等〕时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式.1本工程勘探按国家规定的现行收费标准建设部宣布的?工程勘探工程地质勘察规定合同（完整）收费标准？计取花费；或以“估算包干〃、“中标价加签证〃、“实质达成工程量结算〃等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘探人另行议定。.2本工程勘探估算费包干为元（大写整）。提交勘察资料成就10天内，发包人应一次付清所有工程花费。第五条：发包人、勘探人责任发包人责任发包人拜托任务时，一定以书面形式向勘探人明确勘探任务及要求，并按第二条规定供给文件资料。在勘探工作范围内，没有资料、图纸的地域〔段〕，发包人应负责查清地下埋藏物，假定因未供给上述资料、图纸，或供给的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，以致勘探人在勘探工作过程中发生人身损害或造成经济损失机，由发包人担当民事责任。发包人应实时向勘探人并解决勘探现场的工作条件和出现的问题〔如：落实土地征用、青苗树木补偿、撤掉地上地下阻碍物、办理施工扰民及影响施工正常进行的相关问题、平坦施工现场、修睦通行道路、接通电源水源、挖好排水水渠以及水上作业用船等〕，并担当其花费。假定勘探现场需要看守，特别是在有害、有毒等危险现场作业时，发包人应派人负责安全捍卫工作，按国家相关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防备，并担当花费。工程勘探前，假定发包人负责供给资料的，应依据勘探人提出的工程用料方案，准时供给各样资料及其产品合格证明，并担当花费和运到现场，派人与勘探的人员一同查收。勘探过程中的任何更改，经办理正式更改手续后，发包人应按实质发生的工作量支付勘探费。勘探人的工作人员的生产、生活条件由乙方自行解决。发包人应保护勘探人的招标书、勘探方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺〔方法〕、专利技术和合理化建议，未经勘探人赞同，发包人不得复制、不得泄漏、不得私自改正、传递或向第三人转让或用于合同外的工程；如发生上述状况，发包人应负责法律责任，勘探有权索赔。本合同相关条款规定和增补协议中发包人应负的其余责任。5.2勘探人责任5.2.1勘探人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务拜托书及技术要求进行工程勘探，按本合同规定的时间提交质量合格的勘探成就资料，并对其负责。因为勘探人供给的勘探成就资料质量不合格，勘探人应负责无偿给予增补完美，使其抵达质量合格，假定勘探人无力增补完美，需另拜托其余单位时，勘探人应担当所有花费；或因勘探质量造成重要经济损失或工程事故时，勘探人除应负法律责任和免收直接受损失局部的勘探费外，并依据损失工程地质勘察规定合同（完整）程度向发包人支付补偿金，补偿金由发包人、勘探人商定为实质损失的10%。523在工程勘探前，提出勘探大纲或勘探组织设计，派人与发包人的人员一同查收发包人供给的资料。5.2.4勘探过程中，依据工程的岩土工程条件〔或工作现场所形地貌、地质和水文地质条件〕及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或改正勘探工作的建议，并办理正式更改手续。5.2.5在现场工作的勘探人的人员，应恪守发包人的安全捍卫及其余相关的规章制度，担当其相关资料保密义务。5.2.6在合同相关条款规定和增补协议中勘探人应负的其余责任。第六条：违约责任6.1因为发包人未给勘探人必需的工作生活条件而造成停、窝工或往返进出场所，发包人除对付勘探人停、窝工费〔金额按估算的均匀工日产值计算〕，工期按实质工日顺延。6.2因为勘探人原由造成勘探成就资料质量不合格，不可以知足技术要求时，其返工勘探花费由勘探人担当。6.3合同执行时期，因为工程停建而停止合同或发包人要求排除合同时，勘探人未进行勘探工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘探工作的，达成的工作量在50%之内时，发包人应向勘探人支付估算额50%的勘探费计/元；达成的工作量超出50％时，那么应向勘探人支付估算额100％的勘探费。发包人未按合同规准时间〔日期〕拨付勘探费，每超出一日，应偿付未支付勘探费的千分之一逾期违约金。因为勘探人原由未按合同规准时间〔日期〕提交勘探成就资料，每超过一日，应减收勘探费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘探人磋商一致，签署增补协议，增补协议与本合同拥有同样效劳。第八条：其余商定事项：建设工程施工过程中，勘探人应依据发包人的通知实时、无条件的参加勘查工程的各项查收等。第九条：本合同在执行过程中发生的争议，由两方当事人磋商解决，协商不行的按以下第种方式解决：〔一〕提交仲裁委员会仲裁〔二〕依法向人民法院起诉。第十条：本合同自觉包人、勘探人署名盖印后奏效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审察部门存案；发包人、勘探人以为必需时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证