工程建设法规与案例 教学课件 作者 刘黎虹 9 建设工程合同法律制度

第9章建设工程合同法律制度

9.1

合同概述9.2合同的订立9.3

合同的效力9.4

合同的履行、变更、转让和终止9.5

合同履行的担保9.6违约责任9.7

与工程建设相关的几种合同9.8建设工程合同纠纷案件司法解释及运用1第9章建设工程合同法律制度

9.1合同概述9.2合同的订立合同订立程序-要约、承诺2第9章建设工程合同法律制度2合同订立程序3第9章建设工程合同法律制度3【知识点】招投标过程中各法律行为的特殊性1、要约到达受要约人时生效，但投标文件并非送达招标人时生效，而是自投标截止时生效。2、承诺到达要约人时生效，但中标通知书并非送达中标人时生效，而是发出时就生效；3、承诺生效时合同成立，但建设工程合同为法律规定应当书面形式的合同，因此，发出中标通知书时合同不成立，而是自双方签订合同书时合同才成立。【知识点】要约的撤回与撤销要约的撤回，是指在要约发生法律效力之前，要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。〔取消要约的通知先于或同时与要约到达对方〕要约的撤销，是指在要约发生法律效力之后，要约人使其丧失法律效力而取消要约的行为。〔取消要约的通知晚于要约到达对方〕4第9章建设工程合同法律制度4承诺超期与承诺延误超期：主观，一般无效〔视为新要约〕延误：客观，一般有效某施工企业向某玻璃厂发出购置玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为〔D〕【2021】A、要约邀请B、承诺C、承诺意向D、新要约【知识点】合同成立一般合同：承诺生效时成立书面合同：签字盖章时成立事实合同：法律规定或双方约定采用书面形式，当事人未采用书面形式，但一方已经〔开始〕履行主要义务，对方接受的，该合同成立。【合同成立案例】3月1日招标〔要约邀请〕4月1日投标〔要约〕5月1日中标通知书〔承诺〕成立5月7日签订合同书成立55例题.水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，那么该水泥买卖合同成立的时间为〔〕【2021】A、水泥厂的答复文件到达施工单位时B、施工单位发出订购水泥的邀约时C、水泥厂发出答复文件时D、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时A6第9章建设工程合同法律制度69.2.2合同示范文本与格式条款合同9.2.3缔约过失责任第9章建设工程合同法律制度7缔约过失责任与违约责任

1、缔约过失责任不是合同责任而是侵权责任，因为没有合同依据。2、掌握法定的3种需要赔偿的缔约过失行为。3、精确掌握严格责任原那么或无过错责任原那么的含义。即违约责任的追究一不要求违约方存在主观过错，二不要求相对方存在实际损失。第9章建设工程合同法律制度899.3合同的效力第9章建设工程合同法律制度910合同效力问题主体资格效力待定合同有效合同意思表示真实可撤销合同成立要件内容/目的合法无效合同形式要件合同订立：协商一致过程。个人意志合同效力：国家意志。1、熟悉何种情形属于何种合同类型。2、无效合同，自始无效；可撤销合同的效力由受损害方主张，法院/仲裁裁定；效力待定合同的效力取决于有权人是追认还是拒绝。3、可撤销合同的撤销权。10第9章建设工程合同法律制度101、以下选项中，属于无效合同的有〔〕。【2021】A、供给商欺诈施工单位签订的采购合同B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C、施工单位将工程包给他签订的转包合同D、分包商擅自将发包人供给的钢筋变卖签订的买卖合同E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同B、C2、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的选项是〔〕。【2021】A、甲与乙、丙之间的合同无效B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C、甲与乙、丙之间的合同均无效D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效A11第9章建设工程合同法律制度113.某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，以下表述错误的选项是〔〕。〔2021〕A、承包人可申请法院撤销合同B、承包人可放弃撤销权，继续认可该合同C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利C12第9章建设工程合同法律制度129.4合同的履行、变更、转让和终止【知识点】合同变更：主体不变，内容变合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。例题：甲公司向乙公司购置50吨水泥，后甲通知乙需要更改购置数量，但一致未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的选项是〔〕【2021】A、乙承担损失B、甲可根据实际情况局部接收C、双方合同已变更，乙送货构成违约D、甲拒绝接受，应承担违约责任D13第9章建设工程合同法律制度13第9章建设工程合同法律制度1415同时履行抗辩权：5.1—————————5.15签订合同〔一手交钱，一手交货〕乙不交货，甲不交钱甲不交钱，乙不交货；先履行抗辩权5.1——————————————5.15———————————5.31甲乙签订合同甲5.15未交钱乙5.31可以不交货〔甲5.15交钱，乙5.31交货〕不安抗辩权5.1——————————————5.15———————————5.31甲乙签订合同甲5.15发现乙公司缺乏履行能力，不交款，交后会不安

15抗辩权第9章建设工程合同法律制度1516甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在〔〕情形之一的，乙即可中止履行合同。答案：ACDE经营状况严重恶化领导班子发生重大变动丧失商业信誉转移财产以逃避债务抽逃资金以逃避债务16第9章建设工程合同法律制度1617承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主入住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而成心拖延。作为该工程正在建设的二期工程承包商乙，可以〔〕。答案：AD行使不安抗辩权行使同时履行抗辩权不通知开发商而暂停施工要求开发商提供付款担保不承担举证责任证明开发商丧失履约能力17第9章建设工程合同法律制度173.合同的保全代位权撤销权第9章建设工程合同法律制度181、代位权成立的法定要件：a.债务人怠于行使其债权；b.债务人怠于行使权利的行为对债权人造成危害；c.债权人有保全债权的必要。2、注意合同保全方式中的撤消权是撤消别人与别人订立的合同；而可撤消合同的撤消权是合同受损害方撤消自己与别人的合同。撤消权成立的法定情形：债务人a.放弃到期债权；b.无偿转让财产；c.以明显不合理低价转让财产且受让人知情。3、撤销权行使注意的问题：a.债权人以自己名义向法院起诉；b.诉讼请求为：请求法院撤销债务人的行为；c.撤销权的行使范围以债权人的债权为限；d.债权人行使撤销权发生的必要费用由债务人承担。第9章建设工程合同法律制度1920【案例】乙欠甲的钱，丙欠乙的钱，但丙欠乙的钱到期了，乙却不主动要求丙归还，导致乙没有钱还甲，这时甲可以向法院请求以甲自己的名义代位向丙要钱。代位权20第9章建设工程合同法律制度2021某房地产开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元巳达6个月，那么此劳务分包商有权〔〕。答案：A以自己的名义向人民法院请求开发商付款以承包商的名义向人民法院请求开发商付款以自己的名义向政府行政主管部门请求付款以承包商的名义向开发商请求付款21第9章建设工程合同法律制度21乙是某市建材经销商，长期从甲处进实木地板，后来甲要求乙结清12万元货款，乙表示无力归还。甲随后查明乙曾销售一批价值16万元瓷砖给丙，丙一直拖欠未付货款。那么甲〔〕A．可以起诉乙但不能起诉丙B．经乙同意后，可以起诉丙C．可以直接起诉丙，要求其归还12万元D．可以直接起诉丙，要求其归还16万元C第9章建设工程合同法律制度22【知识点】合同转让〔内容不变主体变〕债权转让：无需对方同意债务转移：需对方同意债权转让的，除合同另有约定外，相应的抵消权、抗辩权、从权利一并转让。根据?合同法?，以下合同转让合同生效的是〔〕。【2021】A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元正确转让给了第三人，便打通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位B23第9章建设工程合同法律制度2324习题演练1.甲与乙签订合同后，乙将合同转让给丙。这种转让行为是合同〔〕的改变。A．主体B．标的C．义务D．担保答案：A24第9章建设工程合同法律制度24252.甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙，那么此合同转让属于〔〕变更。答案：CA．主体B．标的C．权利D．义务25第9章建设工程合同法律制度25263.某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未将此情况告知丙。那么丙有权要求〔〕。答案：A甲、乙对合同承担连带责任解除合同撤销合同原施工单位上级主管部门承担责任26第9章建设工程合同法律制度26合同的终止第9章建设工程合同法律制度27合同解除法定解除〔强迫对方取消交易〕有以下情形之一的，当事人可以解除合同：〔一〕因不可抗力致使不能实现合同目的；〔二〕在履行期间届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要债务；〔三〕当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；〔四〕当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；〔五〕法律规定的其他情形。合同目的无法实现且系老天或对方造成第9章建设工程合同法律制度28294.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是〔〕。答案：CA.免除B.抵销C.混淆D.提存29第9章建设工程合同法律制度29当事人一方可以解除合同的情形有〔〕。【2021】A、当事人一方发生合并、分立B、作为当事人一方的公民死亡C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人变更E、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C、E【知识点】合同解除的程序法定解除与约定解除的不同，法定解除，自通知到达对方时发生效力〔无需对方同意〕。某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要撤除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据?合同法?的规定，该施工合同解除的时间应为〔〕。【2021】A、9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月18日C30第9章建设工程合同法律制度3031根据?合同法?的规定，以下情形中，权利人不享有法定解除权的是〔〕。答案：D运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误31第9章建设工程合同法律制度3132?合同法?规定，解除合同表述正确的有〔〕。答案：BCD当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同当事人协商一致可以解除合同因不可抗力致使不能实现合同目的一方当事人对解除合同有异议，可以按照约定的解决争议的方式处理合同解除后，当事人均不再要求对方承担任何责任32第9章建设工程合同法律制度329.5合同履行的担保

33第9章建设工程合同法律制度3334甲施工单位向乙银行申请贷款200万元，甲提交了丙汽车制造厂为其出具的还款付息保证书。该保证合同主体是〔〕【2021】A、甲与乙B、甲与丙C、甲、乙与丙D、乙与丙D第9章建设工程合同法律制度3435第9章建设工程合同法律制度3536担保方式及特点36第9章建设工程合同法律制度3637习题演练1.某业主和承包商签订了施工合同A，承包商和分包商签订了分包合同B。为保证施工合同A的认真履行，业主要求承包商提供保证人，那么保证合同C的当事人是〔〕。A．承包商和分包商B．承包商和保证人C．业主和保证人D．业主和承包商答案：C37第9章建设工程合同法律制度37382.甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，以下对于该债务清偿的表述正确的有〔〕。答案：ABD乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任乙银行有权要求甲企业与乙企业对50万元债务平均分摊责任38第9章建设工程合同法律制度38394.担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是〔〕。答案：AA.保证B.抵押C.留置D.定金39第9章建设工程合同法律制度39404.在五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有〔〕。答案：BCA.保证B.抵押C.动产质押D.留置E.定金40第9章建设工程合同法律制度40415.以下关于保证担保的说法，正确的选项是〔〕。答案：D保证人须向债权人证明其有清偿能力保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任保证人可能是主合同的当事人保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意41第9章建设工程合同法律制度41【知识点】留置留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。施工企业购置材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿所欠运费的货物，承运人行使的是〔〕【2021】A、抵押权B、质押C、留置权D、所有权C42第9章建设工程合同法律制度42定金当事人一方在法律规定的范围内可以向对方给付定金。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金合同是实践合同，自一方当事人交付定金之日起生效。法律规定定金数额不得超过主合同标的的20%，超过的局部无效，不适用双倍返还。6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买房交付定金30万元。由于资金周转困难，买房于6月10日实际交付了25万元，卖方予以签收。以下说法正确的选项是〔〕【2021】A、买卖合同是主合同，定金合同是从合同B、买卖合同自6月1日成立C、定金合同自6月1日成立D、假设卖方不能交付货物，应返还50万元【解析：100*20%*2+5=45万】E、假设买房放弃购置，仍可以要求卖方返还5万元A、B、E434344甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，那么甲可以要求乙返还〔〕万元。答案：CA．12B．16C．24D．3244第9章建设工程合同法律制度4445甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据?担保法?的规定，该定金数额最多为〔〕万元。答案：CA.30B.45C.60D.9045第9章建设工程合同法律制度459.6违约责任

46第9章建设工程合同法律制度461、工程施工合同履行过程中，建设单位延迟支付工程款，那么施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是〔〕。【2021】A、继续履行合同B、降低工程质量标准C、提高合同价款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息【知识点】违约责任的相互适用当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过于高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。A、E47第9章建设工程合同法律制度47【知识点】违约金、赔偿损失和定金2、关于违约金条款的适用，以下说法正确的有〔〕【2021】A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减违约金定金三个里面只能要一个赔偿损失〔任一情况下都收回定金A、B、C48483、某施工工程材料采购合同约定违约金4万元，采购方并依约支付了6万元定金，供货方不履行交货义务时，采购方有权主张的最高给付金额为〔〕万元。A、16B、10C、12D、4C4、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿〔〕元。【2021二级】A、1万B、5万C、6万D、7万B49第9章建设工程合同法律制度496.某电梯采购合同中约定，甲方向乙方订购5部电梯，由乙直接将其中2部电梯交付给丙，但乙一直未向丙交付电梯。那么该合同中应由〔〕承担违约责任。答案：CA．甲向丙B．乙向丙C．乙向甲D．丙向甲50第9章建设工程合同法律制度50517.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司的法定代表人李某委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运输过程中，因刘某的过失发生交通事故致使建筑材料受损。乙公司因未能及时收到建筑材料而受到损失，那么乙公司应向〔〕要求赔偿损失。A．甲公司B．李某C．刘某D．汽车运输公司答案：A51第9章建设工程合同法律制度51528.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原那么是〔〕。答案：C只能采用违约金由违约一方选择采用违约金或定金由非违约方选择采用违约金或定金同时采用违约金和定金52第9章建设工程合同法律制度529.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据?合同法?的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为〔〕万元。答案：DA.5B.6C.7D.853第9章建设工程合同法律制度535410.施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，那么施工单位应〔〕。答案：B拒绝履行继续履行缓期履行要求对方支付一定费用后履行54第9章建设工程合同法律制度545511.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是〔〕。答案：B要求甲双倍返还定金2万元要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元要求甲支付违约金2万元要求甲支付违约金1.5万元55第9章建设工程合同法律制度555612.施工企业与材料供给商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决〞。现供给商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，那么施工企业为最大限度维护自身利益，应〔〕。A.向某仲裁机构请求供给商支付4.5万元B.向某仲裁机构请求供给商支付3万元C.直接要求供给商支付7.5万元D.直接要求供给商支付3万元答案：A56第9章建设工程合同法律制度565713.继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括〔〕。答案：ABCE必须有违约行为存在必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求继续实际履行须在事实上可能继续实际履行仅限于价款和报酬的给付必须依据法律和合同的性质能够履行57第9章建设工程合同法律制度5758案例分析1：甲施工企业于8月1日致函乙公司，欲购进100吨钢材。8月3日，乙收到甲的函件后立即将报价发出。甲于8月6日收到乙的报价，并于8月7日寄出了同意购置的信件。8月10日，信件寄至乙公司，由于当时总经理外出，8月11日回公司后知悉了该信内容，遂于8月12日电传告知甲收到信件。根据以上情况答复1~5题：1.甲企业8月1日所发函件的性质属于〔〕。A．要约B．承诺C．新要约D．要约邀请2.本案中要约生效的时间是〔〕。A．8月1日B．8月3日C．8月6日D．8月7日3.本案中合同成立的时间是〔〕。A．8月6日B．8月10日C．8月11日D．8月12日DCB5858594．由于甲乙双方对合同的履行地点和运输费用的负担未能协商一致，那么正确的处理方式是〔〕。A．甲自行到乙公司所在地提货，运费由甲企业承担B．甲自行到乙公司所在地提货，运费由乙公司承担C．乙公司送货至工程所在地，运费由乙公司承担D．乙公司送货至甲企业所在地，运费由甲企业承担5．虽然双方在合同中未约定先后履行顺序，但履行过程中由于乙公司生产经营状况严重恶化，请求甲企业先支付30%的预付款用于购进原材料，但甲以工程款拨付不及时为由拒绝。那么甲的行为属于〔〕。A．违约行为，应当承担违约责任B．行使不安抗辩权的合法行为C．行使先履行抗辩权的合法行为D．行使同时履行抗辩权的合法行为AD595960案例分析2：甲乙双方于3月1日订立100吨的水泥供给合同，合同约定由乙方最迟于4月1日送货至甲公司，甲方按照交货时甲方所在地公布的造价信息作为结算依据,逾期交货1天的违约金为每吨5元。同时乙方收取了甲方5000元定金。3月1日甲方所在地公布的水泥指导价格为每吨350元。根据以上情况答复1~5题：1.如果3月15日指导价风格整为每吨360元，乙于3月31日交货，那么甲最终应付总款为〔〕元.A．35000B．36000C．36500D．370002.如果4月2日指导价风格整为每吨370元，乙于4月3日交货，那么甲最终应付总款为〔〕元。A．34000B．34500C．36000D．37000BA606061案例分析3：甲乙双方于3月1日订立100吨的水泥供给合同，合同约定由乙方最迟于4月1日送货至甲公司，甲方按照交货时甲方所在地公布的造价信息作为结算依据，逾期交货1天的违约金为每吨5元。同时乙方收取了甲方5000元定金。3月1日甲方所在地公布的水泥指导价格为每吨350元。根据以上情况答复：1．假设甲方于4月2日得知乙方拒绝交货后，立即以每吨390元的价格在当地市场进行了采购，但仍然造成了1.5万元的损失。那么对于甲的以下赔偿请求，不能得到法院支持的是〔〕。A.要求乙方支付甲方购置水泥的2000元差价B.要求乙方双倍返还定金10000元C.要求乙方双倍返还定金10000元，并支付2000元的水泥差价D.要求乙方双倍返还定金10000元，并支付1.5万元的损失D6161622．本案中甲方不能单方解除合同的情形包括〔〕。A．运输途中遭遇强台风致使水泥全部淋湿B．由于运输司机的过失造成交货迟延C．乙方在甲方宽限后的期限内仍然未能交货D．乙方于3月20日明确表示如果不调价就拒绝发货3．应甲方要求，乙方请求丙企业为其提供连带保证担保。在合同履行过程中，甲方要求乙方将其中的30吨水泥交付给丁公司，但未通知丙企业。后来乙方未向丁公司交货。根据有关规定，以下说法正确的选项是〔〕。A．保证合同由乙丙双方签订B．丁公司可以直接追究乙方的违约责任C．甲公司可以要求丙企业承担保证责任D．由于未征得丙企业的同意，甲不能要求丙承担保证责任CB62629.7.4建设工程施工合同发包人的权利和义务承包人的义务第9章建设工程合同法律制度639.8建设工程合同纠纷案件司法解释及运用

9.8.1建设工程施工合同的效力问题【知识点】建设工程施工合同无效的主要情形司法解释规定了四类无效施工合同：超越资质；挂靠；中标无效；转包、违法分包但要注意：垫资虽然违反建设部禁止性规定，但并不违反法律、行政法规效力性强制性规定，依照合同法规定，不能因此认定合同无效。根据招投标相关法律和司法解释，以下施工合同中，属于无效合同的是〔〕。【2021】A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同B、未经发包人同意，承包人将局部非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同C、承包人将其承包的工程全局部包给其他有资质的承包人的合同D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同E、招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同B、C、D情况类似但不属于无效合同的情形〔1〕竣工前取得相应资质的〔2〕承揽全部劳务作业的劳务分包合同64649.8.1.2建设工程施工合同被认定无效后的处理原那么65第9章建设工程合同法律制度659.8.3实际竣工时间确实定〔1〕建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；〔2〕承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；〔3〕建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。1、以下有关工程竣工日期的错误表述是〔〕。【2021】A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期A66第9章建设工程合同法律制度66对计价方法的争议问题施工单位与建设单位签订了施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，那么以下有关工程价款应支付日期的表述正确的有〔〕。【2021】A、建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B、建设工程已实际交付的，为交付之日