康王路隧道排水泵房用电控制设备提升至地面项目勘察设计

康王路隧道排水泵房用电控制设备提升至地面项目勘察设计询比文件询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心询比代理单位：广州标旗咨询有限公司二O二三年六月第四章合同合同名称:康王路隧道排水泵房用电控制设备提升至地面项目勘察设计合同工程地点：广州市荔湾区合同编号：设计证书等级：发包人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心承包人： 中华人民共和国建设部 国家市场监督管理总局监制广州市建设委员会印制PAGEPAGE2发包人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心承包人：根据成交通知书号，由中选人承担康王路隧道排水泵房用电控制设备提升至地面项目勘察设计工作。根据询比文件，本项目勘察设计工作内容包括但不限于：工程测量、管线探测、现状地形图测量等内容的勘察工作及本项目范围内的设备及管线迁移、设备及管线安装、修复等设计服务，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、工程概算编制、竣工图编制、现场技术服务（含施工中设计修改及变更）、协助报批报建工作、实行限额设计（及确保工程造价控制在经政府部门批准的初步设计概算内）及其它相关工作等。经双方协商一致，签订本勘察设计合同。第一条 本合同签订依据。1.1询比文件、报价文件及成交通知书。1.2《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。原国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。1.4建设工程批准有关文件。第二条 勘察、设计依据2.1发包人给承包人的成交通知书或报价文件。2.2发包人提供的项目情况。2.3承包人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1本合同书3.2发包人要求及成交通知书本合同项目的名称、规模、阶段、投资及内容序号项目名称规模及投资勘察设计内容1康王路隧道排水泵房用电控制设备提升至地面项目勘察设计项目总投资约330万元，其中，工程建安费约266万元。本项目勘察设计工作内容包括但不限于：工程测量、管线探测、现状地形图测量等内容的勘察工作及本项目范围内的设备及管线迁移、设备及管线安装、修复等设计服务，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计、工程概算编制、竣工图编制、现场技术服务（含施工中设计修改及变更）、协助报批报建工作、实行限额设计（及确保工程造价控制在经政府部门批准的初步设计概算内）及其它相关工作等。第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1成交通知书12其他相关资料1第六条 承包人向发包人交付的勘察、设计文件份数、内容要求、时间序号资料及文件名称份数内容要求工期要求时间1初步设计报告、图册、概算及电子文档(含CAD图文档)10符合初步设计深度要求，视发包人要求按施工图设计优化概算（发包人确认的最终版本）方案确定后10日历天内完成初步设计2施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档)16符合施工图审查要求（发包人确认的最终版本）初步设计审查批准后10个工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后5个工作日内完成补充、修改3现场服务工作（含施工中设计修改或变更）10符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）根据现场需要和发包人要求4按照国家、地方的相关标准完成相关工程测量、管线探测等内容的勘察工作，并按照合同约定时间提供勘察成果，并满足设计需求10符合相关规范要求，达到施工图设计需求（发包人确认的最终版本）。合同签订后10个日历日内完成现场勘察作业，现场勘察作业完成后3个自然日内提交工程勘察成果技术文件5经审核及盖章的工程竣工图8符合相关规范要求（发包人确认的最终版本）按照发包人要求备注：含管线迁改图设计第七条费用7.1本合同设计收费暂定为人民币元（大写：）。7.2工程设计收费按原国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，专业调整系数为1，工程复杂程度调整系数为0.85，附加调整系数定为1.2，浮动幅度为下浮%，基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。上述专业工程估算为暂定计费基数,在本项目所有设计工作完成后，以最终结算审定的建安工程费核算设计费。7.3本合同勘察收费暂定为人民币元（大写：）。工程测量费、工程物探费按原国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，复杂程度均为简单；测绘费按照原国家测绘局颁布的《关于印发〈测绘工程产品价格〉和〈测绘工程产品困难类别细则〉的通知》”（国测财字〔2002〕3号），按实际发生工程量结算，并结合中选下浮率%计算勘察费用。勘察设计费按实结算，最终结算金额以发包人委托的第三方审定结果为准，结算金额不能超合同价，如超合同价则按合同价包干。7.4本合同勘察设计费包括本项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、竣工图编制等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定等所有费用，勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用。发包人不再另行结算支付。7.5在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经发包人同意后才能实施。第八条 支付方式8.1设计费支付进度详见下表：支付方式占总设计费用%暂定付费额（万元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%合同签订后，应严格按照《荔湾区基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法》办理，首期预付款为合同价的20%。第二次付费50%施工图设计完成交付建设单位使用后可支付至合同价或经审核的概算设计费的70%，在施工过程中设计人员应配合建设单位的设计变更以及施工图纸会审工作。第三次付费30%/余下费用以最终结算审定的建安工程费核算设计费结算，提交合格竣工图纸后一次性支付。备注：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。8.2勘察费支付进度如下：（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定勘察测量费的20%作为定金；（2）承包人提交合格成果报告后按实际完成工作量核算勘察测量费，可累计支付至实际勘察费的50%（不超过合同价中工程勘察测量费的50%）；（3）概算批复、施工图经图纸会审后，可累计支付至按实际工作量核算的工程勘察测量费的80%（不超过合同价中工程勘察测量费的80%）；（4）承包人完成所有工作并提交结算资料及尾款资金申请资料，经审核后一次性付清余额。8.3上述条款中的付款时间，均是指发包人为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，若因财政审批或财政支付程序原因导致支付迟延的，不属发包人违约。承包人对此无异议。第九条 双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人应在规定的时间内向承包人对本项目情况进行交底。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行勘察、设计。9.1.2签订合同后，发包人变更委托设计项目、规模、条件，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。9.1.3在合同履行期间，发包人由于非承包人原因要求终止或解除合同，承包人已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付设计费。9.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，不得严重背离合理设计周期。9.2承包人责任9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察、设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察、设计文件（出现合同条款规定有关交付文件顺延的情况除外），并对提交的文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行。9.2.3承包人须提交一份勘察计划、设计计划及勘察、设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。未经业主批准，承包人不得无故更换设计参与人员。9.2.4对于工程设计变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。9.2.5承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施和承担相关费用外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%。9.2.6由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，支付违约金1万元。延误超过7天及以上时，发包人有权解除合同并另行委托其他单位继续进行设计工作，承包人应当无条件配合，并赔偿发包人因此而产生的费用支出。9.2.7合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人合同总额30%的违约金。9.2.8承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。9.2.9本合同期内，承包人必须正式派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若承包人不到场，每发生一次，根据对发包人的影响程度，发包人有权要求承包人支付违约金1万元。9.2.10本项目施工过程中，承包人必须派出合适人员参与按有关规定须有承包人参加的各部位的验收；若承包人不到场，每发生一次，根据对发包人的影响程度，发包人有权要求承包人支付违约金1万元。9.2.11承包人必须对施工过程中涉及的设计或设计变更问题及时予以解决；一般情况下，承包人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计或设计变更问题作出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变更设计。若因承包人原因而拖延，每次支付违约金1万元。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。9.2.12承包人应派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。如驻场工作人员发生任何人身或财产损害、致他人人身或财产损害，由此产生的一切法律责任由承包人或侵权人自行负责，与发包人无关。9.2.13在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，承包人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财物损失、人身伤害的经济和法律责任。9.2.14由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施和承担相关费用外，应免收受损失部分的设计费、勘察费，并对事故造成的损失全额向发包人支付赔偿金。9.2.15承包人未经发包人同意擅自对工程勘察、设计进行分包的，承包人需向发包人支付合同总价30%作为违约金。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条知识产权11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。11.3承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。第十二条 仲裁、起诉本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。（一）提交广州仲裁委员会仲裁；（二）依法向发包人所在地区人民法院起诉。第十三条 合同生效及其他13.1承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。13.2本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。13.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。13.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。13.5如任何一方违约，守约方因维护其权益而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。13.6发包人、承包人双方确认本合同落款处记载的双方地址为双方的真实有效的送达地址，适用于本合同中涉及各类通知、协议等文件以及本合同发生纠纷时相关文件和法院法律文书的送达。一方地址如有更改，应及时书面通知另一方。因一方确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时书面告知另一方的或拒绝签收等情形，导致各类文件、通知及法院法律文书未能被实际接收的，该方同意承担有效送达的法律后果。邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。13.7本合同双方签字盖章即生效，共八份，其中发包人四份，承包人四份。13.8双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。13.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文）

发包人名称：承包人名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：住所：广州市荔湾区芳村大道东大冲口聚兴大街5号四楼住所：电话话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：日期：年月日日期：年月日

廉政协议甲方：（全称）广州市荔湾区市政园林绿化管理中心乙方：（全称）根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好项目的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。1双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2严格执行项目一切合同文件，自觉按合同办事。1.3双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。1.6应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。2甲方义务2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。2.2甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。2.5甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，