回迁房房屋买卖合同

Whatasuccessfulpersonknows,besideshardwork,ishumility.（页眉可删）回迁房房屋买卖合同回迁房房屋买卖合同1甲方：乙方：经甲乙双方协商，在平等、自愿的基础上，订立下列合同：一、甲方自愿将公司开发的卖于乙方，此房建筑面积：m，储藏室号，建筑面积：m。二、转让价格：此房屋总价款（含储藏室）为整（小写：￥）。三、付款方式：1、乙方首付房款定金元（大写：），甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩余的元（大写：）房款，至此乙方拥有该房屋的产权，甲方不得以任何理由干涉。2、甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。四、该房屋拆迁赔偿，过渡期自年月日至年月日，逾期不能交房时，按照市号令超期临时安置费的原则执行，本房屋的逾期赔偿费用由乙方享有，具体赔偿时间以开发商赔偿给回迁户的时间为准，甲方应及时告知乙方，不得以任何理由享有。五、甲方负责办理本房屋户名更改合同等有关手续。六、甲方负责解决本套房屋应享有的回迁户待遇。七、违约责任：如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的200%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的50%。八、如开发商中断开发，协商无果的状况下（期限为壹年），甲方退还乙方全额房款及利息（利息以银行利息为基准），乙方退还所领本套房屋的逾期赔偿款。九、甲方应全程协助乙方，直到乙方获得房产证。十、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：年月日回迁房房屋买卖合同2甲方（卖方）：身份证号：乙方（买方）：身份证号：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成下列合同条款：一、甲方自愿将位于____县城南四路北，东升社区5栋22号建筑面积99.3平方米回迁商服房屋（尚未办理产权登记）卖给乙方，并将与所出卖该房产的有关的土地使用权同时出卖给乙方，双方自愿达成以下合同条款。二、双方协商此商服楼总价款为人民币贰拾玖万元整，即人民币290，000.00元。三、付款方式：达成合同后乙方付给甲方定金####万元，甲乙双方订立合同之日付人民币####万元，其它楼款在甲方办理完回迁房屋房屋产权登记后由乙方一次性付清。四、房屋产权及具体状况的承诺1、出卖人应当确保对所出卖房屋含有全部权、处分权，确保乙方享有独立的经营权和全部权、处分权等与房产有关的权利，确保任何人不得就此楼房向买受人主张任何权利。2、出卖人应当确保出卖该房屋没有产权纠纷，在该出卖房屋上与开发商或者其它任何人没有任何债权债务纠纷。甲方应确保该房产没有任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。3、出卖人在国家有关部门允许此楼盘办理产权登记开始一种月内必须办理回迁房屋产权登记，所涉及的全部税、费均由由甲方交纳。4、出卖人在办理完回迁房屋产权登记后，应无条件义务配合乙方办理二手房交易产权登记过户，此项交易所涉及的契税、测量、房产交易、工本费等费用由乙方缴纳。5、乙方在达成合同、订立合同以及在甲方办理完回迁房屋产权登记后，应当按照合同商定当天推行付款义务。6、此楼房以合同订立之日起为交付日，交付日前发生的附属物丢失、安全事故等责任损失由甲方承当。交付后来一切责任事故损失均由乙方负责，乙方含有独立的经营自主权、处分权等一切与此楼房有关的财产权利。五、本合同订立后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付伍万元元违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付一百元罚金，逾期30日视为违约，合用违约金罚则商定；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭造成合同解除，不合用本条款。六、本合同一式两份，含有同等法律效力，自双方签字之日生效。甲方（卖方）：（印）住址：电话：乙方（买方）：（印）住址：电话：中间证明人签字：（印）身份证号：电话：合同订立日期年月日回迁房房屋买卖合同3卖房方（简称甲方）：买房方（简称乙方）：通过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方全部在建回迁房产一事，达成下列条款：一、甲方同意将位于____区域约__X平方米回迁楼房以__X万元人民币的价格出售给乙方。二、甲方确保该回迁房屋是符合现有国家及__市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必须确保拥有该回迁房屋的独立产权；无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方确保该回迁房屋手续真实有效，回迁房屋地址在__X区域，甲方确保该回迁房屋有效次序为第__X号。否则，由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿，具体赔偿数额按合同第四项。三、乙方乐旨在本合同第一条款和第二条款成立的前提下，就向甲方购置上述回迁房的完全产权之事订立本合同，并承认在这种状况下订立才含有法律的效力。四、乙方将购置房屋款项一次性交清后，甲方将房屋全部手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起，双方信守合约，如有违约，违约方支付双倍房价的违约金既人民币__X万元作为违约赔偿。五、乙方负责办理过户多种手续，并承当过户费用。六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如需要甲方提供有效证件和及时到场时，甲方无条件负责配合。不得以任何理由推脱，如不配合，属违约行为。七、房屋拆迁中的拆迁赔偿过分费归乙方全部，如需领取甲方予以配合协助。七、合同一式二份，甲乙双方各执一份。此合同自订立之日起立刻生效。并永久有效。甲方产权人：乙方签字：甲方共同全部人：年月日回迁房房屋买卖合同4出卖人：(下列简称甲方)买受人：(下列简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国都市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项通过和谐协商，一致同意订立以下房屋买卖合同，共同恪守。一、甲方乐意将坐落于，建筑面积为平方米的号自有楼房，出售给乙方。二、上列房屋涉及附属设备，双方议定房屋价款为人民币（大写）万元人民币。三、双方商定，本合同订立之日，乙方一次性交清房款；甲方同时将房屋钥匙、与房产证明及多种身份证交付给乙方。双方应当同时为对方出具对应的收到凭证。四、甲方确保其出卖给乙方的房屋，产权清晰，绝无他项权利设定或其它纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引发的纠纷，双方不互相承当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方有关房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立刻协助乙方办理产权过户手续。甲方应当于年月底前协助乙方办理完产权过户事宜。七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。八、本合同订立前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。本合同订立后办理房屋全部权证书费用为甲方负责。其它税费按有关法律规定，各自承当。九、甲方在房屋出售给乙方即乙方付清房款与甲方订立本合同后不得将房屋另行转让给别人，如若违约本商定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。十、本合同订立后，双方应当共同恪守。如违约，违约方除赔偿对方对应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十一、甲办法定继承人一致同意本次房屋买卖交易，并且同意本合同全部条款，甲办法定继承人无此房屋的继承权与使用权。十二、在本合同推行过程中，双方发生分歧应当协商解决，能够订立补充合同，补充合同与本合同含有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。十三、本合同一式两份，双方各执一份为凭。十四、本合同自双方签字之日起生效。甲方（签字）：身份证号：通信邮政编码：电话：乙方（签字）：身份证号：通信邮政编码：电话：（法定继承人签字）：身份证号：通信邮政编码：电话年月日回迁房房屋买卖合同5卖方：(下列简称甲方)买方：(下列简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国都市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项通过和谐协商，自愿达成下列合同，以资共同信守执行。一、甲方承诺并自愿将坐落于辽宁省盘锦市兴隆台区锦兴花园社区四区二号楼一单元1502室，建筑面积为66.73㎡(平方米)，自有回迁楼房，出售给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相称于房屋总价款20%的违约金。二、上述房屋涉及附属设施，经双方商定房屋单价(人民币)：3446元/平方米;总价：230000元人民币。三、双方商定，乙方一次性付清房款。本合同订立之日即以现金完全支付。四、甲方确保其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其它任何形式的他项权利。且无其它纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引发的纠纷，双方不互相承当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方有关房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立刻协助乙方办理产权过户手续。七、甲方承诺在合同订立之日起至可办理房产证时协助为乙方办理房屋产权过户，如若碰到房屋产权证下发延迟再由双方协商拟定时限内办理。八、合同订立生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。九、本合同订立后，双方应当共同恪守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主张任何权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相称于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相称于房屋总价款的20%的违约金。十、本合同订立后，双方应当共同恪守。如违约，违约方除赔偿对方对应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十、甲办法定继承人一致同意本次房屋买卖交易，并且同意本合同全部条款，甲办法定继承人无此房屋的继承权与使用权。十一、在本合同推行过程中，双方发生分歧应当协商解决，能够订立补充合同，补充合同与本合同含有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。十二、本合同自订立之日起生效。十三、本合同一式两份，双方各执一份为凭。甲方(签字)乙方(签字)：身份证号：身份证号法定继承人(配偶)签名同意：身份证号：法定继承人(父母)签名同意：身份证号：法定继承人(父母)签名同意：身份证号：法定继承人(儿女)签名同意：身份证号：法定继承人(儿女)签名同意：身份证号：年月日回迁房房屋买卖合同6甲方（出卖人）：身份证号码：乙方（买受人）：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》《都市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购置房产订立本合同，以资共同信守执行。第1条因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。第2条由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处在预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。第3条根据开发商的规定，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）。除此，作为乙方还应当按所购置的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬报金。第4条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬报金的三分之一；待房屋主体构造完毕后再支付三分之一；其它的待楼房交付后十日内支付完毕。第5条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于（地点）。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该合同，甲方应当退还已支付的酬报金。第6条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完赔偿合同后直接与开发商订立购房合同，甲方不得无端阻拦。如果需要甲方方面的有关手续，甲方有义务协助提供。第7条如乙方不能与开发商直接订立购房合同或合同，以甲方名义订立购房合同，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应当提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。第8条乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何办法方式阻挠。第9条本合同订立后，双方应当共同恪守，甲方不得无端反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及酬报金外，还应当支付人民币（大写）（￥元）的违约金。第10条本合同双方应当共同执行，不得无端反悔。任何一方违反本合同的，应当支付对方元的违约金。第11条在本合同推行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成的，甲、乙双方同意采用下列第种方式解决：1、由仲裁委员会仲裁。2、向人民法院起诉。第12条本合同一式两份，双方各执一份为凭。第13条本合同自双方签字之日起生效。订立时间：年月日甲方（盖章）：联系人：联系方式：乙方（盖章）：联系人：联系方式：回迁房房屋买卖合同7卖房方(简称甲方)：_____________买房方(简称乙方)：_____________通过甲乙双方协商,就甲方向乙方出卖甲方全部在建回迁房产一事,达成下列条款：一、甲方同意将位于____________________区域约_______________平方米回迁楼房以_______________万元人民币的价格出售给乙方。二、甲方确保该回迁房屋是符合现有国家及__________市房屋上市的有关规定及政策法规;甲方必须确保拥有该回迁房屋的独立产权;无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方确保该回迁房屋手续真实有效，回迁房屋地址在_______________区域，甲方确保该回迁房屋有效次序为第_______________号。否则，由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿，具体赔偿数额按合同第四项。三、乙方乐旨在本合同第一条款和第二条款成立的前提下，就向甲方购置上述回迁房的完全产权之事订立本合同，并承认在这种状况下订立才含有法律的效力。四、乙方将购置房屋款项一次性交清后，甲方将房屋全部手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起，双方信守合约，如有违约，违约方支付双倍房价的违约金既人民币_______________万元作为违约赔偿。五、乙方负责办理过户多种手续，并承当过户费用。六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如需要甲方提供有效证件和及时到场时，甲方无条件负责配合。不得以任何理由推脱，如不配合，属违约行为。七、房屋拆迁中的拆迁赔偿过分费归乙方全部，如需领取甲方予以配合协助。七、合同一式二份，甲乙双方各执一份。此合同自订立之日起立刻生效。并永久有效。甲方产权人：_____________乙方签字：_____________甲方共同全部人：_____________回迁房房屋买卖合同8卖方：(下列简称甲方)买方：(下列简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国都市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项通过和谐协商，自愿达成下列合同，以资共同信守执行。一、甲方承诺并自愿将坐落于省市区社区栋室，建筑面积为㎡(平方米)，使用面积㎡(平方米)自有回迁楼房，出售给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相称于房屋总价款20%的违约金。二、上述房屋涉及附属设施，经双方商定房屋单价(人民币)：元/平方米;总价：。三、双方商定，乙方分三次付清房款。本合同订立之日起至年月日，乙方付给甲方首付款(含定金)大写：(小写：)，甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置合同原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具对应的凭证。乙方在年月日前向甲方支付(第二次)房款万元，剩余房款万元在房产证办理完毕日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行，甲方声明下列作为本次交易银行账户：户名：开户行：账号：四、甲方确保其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其它任何形式的他项权利。且无其它纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引发的纠纷，双方不互相承当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方有关房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立刻协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方承当全部责任，并退换乙方支付的全部房款，同时支付相称于房屋总价款的20%的违约金。七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋全部人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商(拆迁办)直接办理改名手续，以甲方名义办理产权证书，则办理费用由甲方承当，过户费用由乙方承当，且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应及时告知乙方，或接到乙方告知后，提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否则视甲方为违约，向乙方支付相称于房屋总价款的20%的违约金。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方承当赔偿责任。八、甲方承诺在合同订立之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户，届时因多种因素造成房产局不予办理房屋产权证以及过户，甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相称于房屋总价款的20%的赔偿金。如若碰到房屋产权证下发延迟再由双方协商拟定时限内办理。九、合同订立生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。十、本合同订立前或订立后，该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用，概由甲方承当。十一、本合同订立后，双方应当共同恪守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主张任何权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相称于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相称于房屋总价款的20%的违约金。十二、本合同订立后，双方应当共同恪守。如违约，违约方除赔偿对方对应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十三、在房产证办理时若实际登记建筑面积不大于甲方承诺的65平米，所产生的面积差，甲方应按照5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。十四、甲办法定继承人一致同意本次房屋买卖交易，并且同意本合同全部条款，甲办法定继承人无此房屋的继承权与使用权。十五、在本合同推行过程中，双方发生分歧应当协商解决，能够订立补充合同，补充合同与本合同含有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。十六、本合同自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同订立之日起生效。十七、本合同一式三份，双方各执一份为凭，交一份于房屋所在地社居委备案留存。甲方(签字)乙方(签字)：身份证号：身份证号通信通信电话：电话：日期：日期：(法定继承人意见/签字)：第三方(律师)(签字)：身份证号：身份证号通信通信电话：电话：日期：日期：回迁房房屋买卖合同9卖方：(下列简称甲方)买方：(下列简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国都市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项通过和谐协商，自愿达成下列合同，以资共同信守执行。一、甲方承诺并自愿将坐落于省市区社区建筑面积为㎡（平方米），使用面积㎡（平方米）自有回迁楼房，出售给乙方。乙方获得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否则甲方将向乙方支付相称于房屋总价款20％的违约金。二、上述房屋涉及附属设施，经双方商定房屋单价（人民币）：元/平方米；总价：三、双方商定，乙方分三次付清房款。本合同订立之日起至年月，乙方付给甲方首付款（含定金）（小写：），甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置合同原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具对应的凭证。乙方在年月日前向甲方支付（第二次）房款万元，剩余房款万元在房产证办理完毕日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行，甲方声明下列作为本次交易银行账户：户名：开户行：。四、甲方确保其出卖给乙方的房屋，（原始）产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其它任何形式的他项权利。且无其它纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引发的纠纷，双方不互相承当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方有关房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立刻协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方承当全部责任，并退换乙方支付的全部房款，同时支付相称于房屋总价款的20％的违约金。七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋全部人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商（拆迁办）直接办理改名手续，以甲方名义办理产权证书，则办理费用由甲方承当，过户费用由乙方承当，且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应及时告知乙方，或接到乙方告知后，提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否则视甲方为违约，向乙方支付相称于房屋总价款的20％的违约金。如因甲方的'延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方承当赔偿责任。八、甲方承诺在合同订立之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户，届时因多种因素造成房产局不予办理房屋产权证以及过户，甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相称于房屋总价款的20％的赔偿金。如若碰到房屋产权证下发延迟再由双方协商拟定时限内办理。九、合同订立生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。十、本合同订立前或订立后，该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用，概由甲方承当。十一、本合同订立后，双方应当共同恪守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主张任何权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相称于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相称于房屋总价款的20％的违约金。十二、本合同订立后，双方应当共同恪守。如违约，违约方除赔偿对方对应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。十三、在房产证办理时若实际登记建筑面积不大于甲方承诺的65平米，所产生的面积差，甲方应按照5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。十四、甲办法定继承人一致同意本次房屋买卖交易，并且同意本合同全部条款，甲办法定继承人无此房屋的继承权与使用权。十五、在本合同推行过程中，双方发生分歧应当协商解决，能够订立补充合同，补充合同与本合同含有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。十六、本合同自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同订立之日起生效。十七、本合同一式三份，双方各执一份为凭，交一份于房屋所在地社居委备案留存。甲方（签字）身份证号：通信电话：（法定继承人意见/签字）：身份证号：通信电话：乙方（签字）：身份证号通信电话：年月日回迁房房屋买卖合同10卖方(简称甲方)：_______________身份证号码：_____________________买方(简称乙方)：_______________身份证号码：_____________________根据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购置房产订立本合同，以共同信守执行。第一条、甲方将自己在（房屋地址）拥有的回迁房出卖给乙方，建筑面积为__平方米左右。第二条、上述房产的交易总价为：人民币元整。如果实际建筑面积和房产证面积有误差，不影响房屋总价。第三条、付款时间与措施：乙方在年月日之前首付甲方_房款，余款元整在年月日之前支付。乙方自年月日之前首付甲方_房款日获得该房屋实际支配权，甲方不得以任何理由妨碍乙方行使该房屋支配权。第四条、甲方确保有权利出卖该房产，如出现其它权利人对该房产主张权利，造成乙方损失的，均由甲方承当责任。第五条、甲方应当自该房屋能够过户之日起内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要，甲方应当提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使乙方延期办理房产证的，甲方需向乙方额外承当贰万元的赔偿责任。第六条、甲、乙双方应恪守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户手续费由_乙_方承当。回迁房房屋买卖合同11卖方：(下列简称甲方)买方：(下列简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国都市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项通过和谐协商，一致同意订立以下房屋买卖合同，共同恪守。一、甲方自愿将坐落于安徽省合肥市肥西县上派镇灯塔村拆迁挂户房，建筑面积为68平方米的自有住宅，以及挂户房拆迁后赔偿的安置房出售给乙方。二、经双方商定挂户房房屋总价，合计人民币：陆万伍仟元整(65000.00元)。购置安置房价格以政府出台的为准，挂户房拆迁后政府安置房房屋一切费用由乙方支付。三、全部拆迁赔偿均属乙方拥有。四、双方商定，本合同订立之日，乙方一次性交清拆迁挂户房费给甲方;待交付安置房时，乙方按自己需要的面积支付安置房房款。安置房领取时，甲方需将安置房房屋钥匙、及对应信息交给乙方，乙方拿到后写个收单。五、甲方必须确保其出卖给乙方的安置房，产权为交易本人，绝无他项权利设定或其它纠纷或产权亲属关系。六、甲方所出售的房屋为拆迁安置房房产全部权，乙方告知甲方在能办理房屋产权时，甲方应当及时办理产权登记，甲方办理完产权登记后把有关信息交给乙方，乙方在理解到能办理产权过户手续时。告知甲方立刻协助办理房屋产权过户，甲乙双方应恪守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费，交易税费由乙方承当。七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助乙方。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。八、双方订立本合同后，双方应当共同恪守。甲方不得将房屋以任何形式占有、抵押、转让给别人，如若违约本商定应赔偿房屋总价外，还需要赔付安置房房屋总价款50%的违约金给乙方。九、乙方不得以任何形式回绝购置甲方房屋，如若违约乙方应赔偿给甲方安置房房屋总价款50%的违约金。十、合同生效后，房屋升值与甲方无关。十一、在本合同推行过程中，双方发生分歧应当协商解决，能够订立补充合同，补充合同与本合同含有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院仲裁。十二、本合同一式两份，双方各执一份为凭。附双方身份证复印件。十三、本合同自双方签字之日起生效。甲方(签字)：乙方(签字)：电话：电话：年月日年月日回迁房房屋买卖合同12卖方(简称甲方，房屋共有人均要签字)：身份证号码：买方(简称乙方)：身份证号码：根据有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购置房产订立本合同，以共同信守执行。第一条、甲方将自己在（房屋具体地址）拥有的回迁房出卖给乙方，房产证面积暂定为90平方米左右，每平方米按照4000元计算。第二条、上述房产的交易总价为：人民币36万元整。如果实际房产证面积有误差，