光伏电站技术服务合同

光伏电站技术服务合同合同*******有限责任公司***光伏电站项目技术服务合同甲方：有限公司乙方：有限公司签约时间：年月日因工程建设需要，甲方委托乙方承当有限责任公司光伏电站的技术服务，工程地点位于为了明确互相权利和义务，以利互相协作、增进，共同确保本设计任务的顺利完毕，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》，经双方和谐协商，订立本合同第一条：技术服务根据１1甲方给乙方的委托书１2甲方提交的基础资料１3乙方采用的重要技术原则是：现行国家规范、规定及地方原则第二条：本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容项目名称:***有限责任公司***光伏电站项目项目内容：***并网系统全套设计，在已有设计方案的基础上，审核施工图，绘制审核打印施工图及竣工图1、本合同技术服务内容不涉及：***第三条：甲方提供所涉及建筑图及承载力核算文献第四条：乙方向甲方交付的技术服务文献、份数、地点及时间:交付日期至交付定金合同生效期***个月出蓝图第五条：费用双方商定，本合同的项目设计服务费总额为：***万元，大写：人民币***元整该费用在本合同工作范畴及内容为总价一次性包定价中间不做任何调节第六条支付方式合同订立后十日内预付30%，预付定金***元整，合同生效设计人交付全部施工图文献，经发包人审查通过后***日内，发包人支付给设计人本项目设计服务费的50%，项目竣工后发包人支付20%第七条双方责任甲方责任甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文献，并对其完整性、对的性及时限负责甲方不得规定乙方违反国家有关原则进行有关工作甲方变更委托建设项目、规模，条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方除另行协商订立补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费在未订立合同前甲方已同意，甲方为乙方所做的各项工作，甲方应支付对应费用在合同推行期间，甲方规定终止或解除合同，乙方未开始有关工作的，不退还甲方已付定金；已开始有关工作的，甲方应根据乙方各阶段已进行的实际工作量，局限性二分之一时，按该阶段技术服务费用的二分之一支付；超出二分之一时，按该阶段技术服务费用的全部支付甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付各阶段费用，每逾期支付一天，应承当应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包有关工作的时间顺延逾期超出30天以上时，乙方有权暂停推行下阶段工作，并书面告知甲方甲方的上级或审批部门对设计文献不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费甲方规定乙方比合同规定时间提前完毕有关工作时，须征得承包同意，不得严重背离合理工作周期，且甲方应支付赶工费设计文献中选用得国标图、部原则图及地方原则图由甲方负责解决乙方责任乙方应按国家规定和合同商定的技术规范、原则进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文献并对提交的设计文献的质量负责乙方对设计文献出现的遗漏或错误负责修改或补充由于乙方人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采用补救方法外，应免收直接损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方根据《建设工程质量管理条例》有关条款执行由于乙方因素，延误了设计文献的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二合同生效后，乙方规定终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金由于乙方设计的因素，造成并网失败，乙方应退还全额设计费乙方交付设计文献后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范畴的内容做必要调节补充乙方按合同规定时限交付设计文献一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、解决有关设计问题和参加竣工验收在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适宜收取咨询服务费，收费额由双方商定第八条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文献私自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目如发生以上状况，泄漏方承当一切由此引发的后果并承当赔偿责任第九条仲裁本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决也可由本地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由行政主管仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中商定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面合同的，可向人民法院起诉第十条合同生效及其它甲方规定乙方派专人长久驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行订立技术咨询服务合同乙方为本合同项目的服务至本项目竣工验收结束后位置，不受本合同有限期的限制甲方委托乙方承当本合同内容以外的工作服务，另行订立合同并支付费用由于不可抗力因素致使合同无法推行时，双方应及时协商解决本合同双方签字盖章即生效，一式4份，甲方2份，乙方2份本工程竣工验收合格，成功并网，双方结清费用后即自行终止双方承认的来往传真、电报、电子邮件、会议纪要等，均为合同的构成部分，与本合同含有同等法律效力甲方电子邮箱，乙方电子邮箱未尽事宜，经双方协商一致，订立补充合同，补充合同与本合同含有同等效力此页下列空白无正文甲方：法定代表人：项目负责人：单位名称：开户银行：帐号：邮编：电话：电子信箱：签于：XX年月日乙方：法定代表人：项目负责人：单位名称：开户银行：帐号：邮编：