建设工程施工合同范文通用版_第1页
建设工程施工合同范文通用版_第2页
建设工程施工合同范文通用版_第3页
建设工程施工合同范文通用版_第4页
建设工程施工合同范文通用版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页建设工程施工合同范文通用版建设工程施工合同本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包方）双方共同签订，为明确双方在建设工程施工过程中的权益和责任，确保合同的顺利履行，特订立如下条款：第一条工程名称和地点1.1工程名称：_______(以下简称本工程)。1.2工程地点：_______。第二条定义2.1甲方：_______。2.2乙方：_______。第三条工程范围3.1本工程的范围包括但不限于：设计、施工、监理、材料采购等。3.2详细的工程范围将在后续的工程图纸和设计文件中确定，并作为本合同的附件。第四条工期4.1本工程的工期约定为_______(工期表详见附件)。4.2若因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应协商解决，并按照实际情况调整工期。第五条价款及支付方式5.1本工程的总价款为_______(大写：_______)。5.2价款支付方式：_______。5.3价款支付时间及比例见附件。5.4乙方应按照约定的支付时间及比例提出支付申请，并提供符合要求的相关证明文件，甲方应在收到支付申请后_______个工作日内支付相应款项。第六条质量要求6.1乙方应按照设计文件要求认真负责地完成本工程，并保证施工的技术、质量符合国家标准和相关法律法规规定。6.2乙方应按照合同约定，严格把控施工过程中的质量控制，确保工程的质量。6.3乙方完成施工后，应进行质量验收，若存在质量问题，乙方应及时进行整改并重新验收。第七条安全生产7.1乙方应严格遵守国家的安全生产法律法规，制定并执行相应的安全管理制度，确保施工期间的安全。7.2乙方应对施工现场进行安全巡查和隐患排查，及时整改安全隐患，并保证施工现场的安全。7.3若因乙方的安全管理导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿因此产生的损失。第八条合同变更8.1双方若对本合同内容有任何变更或补充，应以书面形式进行，并由双方在变更或补充前签署。8.2经双方协商一致，对本工程中的变更或补充应进行相应的价款与工期调整。第九条违约责任9.1若乙方未按照本合同的约定时间完成工程，甲方有权责成乙方按照约定时间完成，并要求支付违约金。9.2若甲方未按照本合同的约定时间支付相应款项，乙方有权暂停工程，并要求支付相应的违约金。9.3若一方严重违约或恶意拖延工期，导致对方承受重大损失，对方有权要求违约方赔偿相应的经济损失。第十条保密条款10.1本合同双方应对涉及商业秘密、技术资料等保密内容进行保护，并不得向第三方泄露。10.2若因一方违反保密义务，导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的法律责任。第十一条争议解决11.1凡因本合同履行发生的争议，双方应协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他约定12.1本合同其他未尽事宜，由双方协商解决，并以书面形式进行补充和修改。第十三条合同生效13.1本合同经甲乙双方签字、盖章并经过法律程序备案后生效，并具有法律效力。甲方：乙方：签字

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论