单项工程承包施工合同_第1页
单项工程承包施工合同_第2页
单项工程承包施工合同_第3页
单项工程承包施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页单项工程承包施工合同合同编号：（编号）甲方：（委托人全称）乙方：（承包人全称）鉴于，甲方为在（项目地址）进行（具体工程名称）工程的建设，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。本合同由甲、乙双方遵照法律、法规及有关规定，根据平等自愿、互利互惠的原则共同协商，并根据《中华人民共和国合同法》签订：第一条合同项目乙方接受甲方的委托，负责在（项目地址）按照设计文件和合同约定进行（具体工程名称）工程的施工。第二条工程内容工程包括但不限于以下内容：（列举具体工程内容并注明相关规范、标准和要求）第三条工程期限工程开始日期为（日期），工程验收日期为（日期）。工期为（具体工期），甲方应按照约定支付工程款项。第四条施工价格甲、乙双方约定的工程总价为人民币（具体金额），其中，工程施工的合同价格为人民币（具体金额）。第五条工程款支付方式1.甲方应按照施工进度和乙方提交的工程进度报告支付工程款。甲方应在（具体期限）内支付工程款。2.工程款支付方式为（现金/银行转账/其他方式），支付账户为：账户名称：（账户名称）开户行：（开户行）账号：（账号）第六条施工质量1.乙方应按照设计文件和施工规范要求进行工程施工，确保施工质量符合国家相关标准。2.甲方有权对工程进行质量检查，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复。第七条合同变更1.双方协商一致并以书面形式确认的，可以进行合同变更。2.甲方变更工程内容、工程量或其他合同约定事项的，应按照乙方提供的工程变更报价支付相应的费用差额。第八条违约责任1.任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成工程，甲方有权按照约定支付工期违约金。第九条争议解决1.甲、乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。2.若经协商仍无法解决争议，可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条合同终止1.合同终止的情况包括但不限于以下情形：（合同终止的可能情形）。2.合同终止后，双方应按照约定进行结算和清理。第十一条其他1.本合同一式双份，甲、乙双方各持一份，具有同等的法律效力。2.对于未尽事宜，可签订补充协议。3.本合同自双方盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。（以下为甲方及乙方签字及日期）甲方（盖章）：签字：________________________日期：_________________________乙方（盖章）：签字

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论